合同管理階段練習(xí)四及參考答案

1、合同管理課程階段練習(xí)四一、單選題1、施工合同示范文本規(guī)定， 承包商遞交索賠報(bào)告 28天后， 工程師未對(duì)此索賠要求做出任何 表示，則應(yīng)視為（ C ）。A、工程師已拒絕索賠要求B、承包人需提交現(xiàn)場(chǎng)記錄和補(bǔ)充證據(jù)資料C承包人的索賠要求已成立D、需等待發(fā)包人批準(zhǔn)2、 材料采購(gòu)約定由采購(gòu)方自提貨物，合同在履行過(guò)程中，供貨方提前1 個(gè)月將訂購(gòu)物資運(yùn) 抵項(xiàng)目所在地的車站并向采購(gòu)方發(fā)出提前提貨通知，且交付數(shù)量多于合同約定的尾差，（D ）。A、采購(gòu)方不能拒絕提貨，多交貨的保管費(fèi)用應(yīng)由采購(gòu)方承擔(dān)B采購(gòu)方不能拒絕提貨，多交貨的保管費(fèi)用應(yīng)由供貨方承擔(dān)C采購(gòu)方可以拒絕提貨，多交貨的保管費(fèi)用應(yīng)由采購(gòu)方承擔(dān)D采購(gòu)方可以拒絕

2、提貨，多交貨的保管費(fèi)用應(yīng)由供貨方承擔(dān)3、 建設(shè)工程合同當(dāng)事人在合同中約定以仲裁解決爭(zhēng)議，發(fā)包人認(rèn)為合同無(wú)效， 應(yīng)當(dāng)由（ D ） 確定合同是否無(wú)效。A、發(fā)包人確認(rèn) B、工程師確認(rèn) C、建設(shè)管理部門D、人民法院4、 下列行為中不符合暫停施工規(guī)定的是（C ）。A、工程師在確有必要時(shí)，應(yīng)以書面形式下達(dá)停工指令B、 工程師應(yīng)在提出暫停施工要求后48小時(shí)內(nèi)提出書面處理意見C、承包人實(shí)施工程師處理意見，提出復(fù)工要求后可復(fù)工D、 工程師應(yīng)在承包人提出復(fù)工要求后48小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)5、 下列關(guān)于工程量計(jì)量的說(shuō)法正確的是（B ）。A 、工程師接到承包人的報(bào)告后 14 天內(nèi)， 按設(shè)計(jì)圖紙核實(shí)已完工程量， 并在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際

3、計(jì) 量前 48 小時(shí)通知承包人共同參加B 、工程師接到承包人的報(bào)告后 7 天內(nèi)，按設(shè)計(jì)圖紙核實(shí)已完工程量，并在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際計(jì) 量前 24 小時(shí)通知承包人共同參加C 、若工程師不按約定時(shí)間通知承包人，致使承包人未能參加計(jì)量，工程師單方計(jì)量的 結(jié)果也可能有效D 、工程師收到承包人報(bào)告后 14 天內(nèi)未進(jìn)行計(jì)量，從第 15 天起，承包人報(bào)告中開列的 工程量即視為已被確認(rèn)，作為工程價(jià)款支付的依據(jù) 6、若工程師未參加某工程隱蔽工程驗(yàn)收，后期工程師對(duì)已經(jīng)隱蔽的工程質(zhì)量又有所懷疑，提出重新檢驗(yàn)。 承包人應(yīng)進(jìn)行剝露配合檢驗(yàn)，但檢查檢驗(yàn)表明承包商施工質(zhì)量不合格，此時(shí)對(duì)影響正常施工的費(fèi)用和工期處理為（ B）。A.費(fèi)用和

4、工期損失全部由業(yè)主承擔(dān)B.費(fèi)用和工期損失全部由承包商承擔(dān)C. 費(fèi)用由承包商承擔(dān)，工期給予順延 D. 工期不予順延，但費(fèi)用由業(yè)主給予補(bǔ)償7、在施工合同中， （D）是承包人的義務(wù)。A、提供施工場(chǎng)地BC在保修期內(nèi)負(fù)責(zé)照管工程現(xiàn)場(chǎng)8、因承包人的原因不能按期開工的，A 、承包人應(yīng)以書面形式通知工程師C 、承包人與發(fā)包人協(xié)商、辦理土地征用D 、在施工期內(nèi)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的照管負(fù)責(zé)B ）推遲開工日期。B 、應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)工程師批準(zhǔn)D、應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)建設(shè)行政主管部門批準(zhǔn)109、在施工過(guò)程中，工程師發(fā)現(xiàn)曾檢驗(yàn)合格的工程部位仍存在質(zhì)量問題，則修復(fù)該部分工程質(zhì)量缺陷時(shí)應(yīng)由（ B ）。A 、發(fā)包人承擔(dān)費(fèi)用和工期損失 B 、承包人承擔(dān)費(fèi)

5、用和工期損失C承包人承擔(dān)費(fèi)用，但工期給予順延D 、發(fā)包人承擔(dān)費(fèi)用，但工期給予順延10、 以下（ A）合同讓承包商最關(guān)心成本估算。A、固定價(jià) B 、成本加激勵(lì)費(fèi) C 、時(shí)間和材料 D 、CPPF11、 以下關(guān)于成本補(bǔ)償合同的陳述中，哪一句是不正確的？（ B ）A、賣方對(duì)成本控制的興趣降低了B 、付款僅根據(jù)貨物或服務(wù)的交付C、買方更關(guān)心賣方的執(zhí)行情況D 、買方的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)更大了12、描述買方對(duì)特殊尺寸、公差、特征、如化學(xué)或電子要求，等要求并帶有工程圖紙的規(guī)格 稱為（ A ）。A、設(shè)計(jì)規(guī)格 B 、功能規(guī)格 C 、性能規(guī)格 D 、商務(wù)規(guī)格 13、對(duì)賣方而言，成本補(bǔ)償合同的缺點(diǎn)是買方需要（ B ）。A、每

6、月支付更多B、審計(jì)賣方的成本C、經(jīng)常評(píng)估支付的費(fèi)用D14、合同中的激勵(lì)條款的作用是（ DA、增加買方成本BC、把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給買方降低賣方的風(fēng)險(xiǎn)、書面紀(jì)錄詳細(xì)的工作范圍 ）。、通過(guò)增加成本提高項(xiàng)目質(zhì)量D 、改進(jìn)合同、協(xié)調(diào)買賣雙方目標(biāo)的途徑15、合同類型的選擇取決于風(fēng)險(xiǎn)的程度或者項(xiàng)目經(jīng)理面臨的不確定性。從買方的角度來(lái)看，適宜的低風(fēng)險(xiǎn)合同類型是（A）。A、固定價(jià)格合同B、固定酬金合同C、成本加固定酬金合同D 、成本加成本比例合同16、 依據(jù)施工合同示范文本通用條款，在施工合同履行中， 如果發(fā)包人不按時(shí)支付預(yù)付款承 包人可以（ C ）。A、立即發(fā)出解除合同通知B立即停工并發(fā)出通知要求支付預(yù)付款C在合同約

7、定預(yù)付時(shí)間 7天后發(fā)出通知要求支付預(yù)付款，如仍不能獲得預(yù)付款，則在 發(fā)出通知 7天后停止施工D在合同約定預(yù)付時(shí)間 7天后發(fā)出通知要求支付預(yù)付款，如仍不能獲得預(yù)付款，則在 發(fā)出通知之日起停止施工17、 施工過(guò)程中，如果發(fā)包人要求承包人使用專利技術(shù)及特殊工藝施工，應(yīng)由（D ）。A、承包人辦理申報(bào)手續(xù)，發(fā)包人承擔(dān)費(fèi)用B承包人辦理申報(bào)手續(xù)，承包人承擔(dān)費(fèi)用C發(fā)包人辦理申報(bào)手續(xù)，承包人承擔(dān)費(fèi)用D發(fā)包人辦理申報(bào)手續(xù)，發(fā)包人承擔(dān)費(fèi)用18、采用 FIDIC 施工合同的條件，計(jì)入合同總價(jià)內(nèi)的暫定金額使用權(quán)由（ B ）控制。A 、業(yè)主 B 、監(jiān)理工程師 C 、總包商 D 、分包商19、 FIDIC合同條件中規(guī)定的“

8、合同有效期”，是指從雙方簽署合同協(xié)議書之日起，至（D ） 止。A 、工程移交證書指明的峻工日C 、頒 8 發(fā)接觸缺陷責(zé)任證書日B、頒發(fā)工程移交證書日D、承包商提交的結(jié)清單生效日、提交監(jiān)理工程師請(qǐng)他作出決定、直接提請(qǐng)?jiān)V訟20、FIDIC 合同條件中規(guī)定，當(dāng)業(yè)主與承包商發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí)，提出爭(zhēng)議方應(yīng)首先將自己的 要求（ B ）。A 、通知對(duì)方并與他協(xié)商BC 、自己提交仲裁D21、在 FIDIC 合同條件中，合同工期是指（ B ）。A、合同內(nèi)注明工期B合同內(nèi)注明工期與經(jīng)工程師批準(zhǔn)順延工期之和C發(fā)布開工令之日起至頒發(fā)移交證書之日止的日歷天數(shù)D發(fā)布開工令之日起至頒發(fā)解除缺陷責(zé)任證書止的日歷天數(shù)22、FID

9、IC施工合同條件為了合理地分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，定義（ A ）為“基準(zhǔn)日”。從此日 期后發(fā)生的有經(jīng)驗(yàn)承包商在投標(biāo)階段不能合理預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)歸業(yè)主承擔(dān)。A、投標(biāo)截止日期前第 28天 BC定標(biāo)日D23、FIDIC 施工合同條件規(guī)定，用從（ D 有修復(fù)質(zhì)量缺陷的義務(wù)。、投標(biāo)截止日、工程師發(fā)布開工令日）之日止的持續(xù)時(shí)間為缺陷通知期，承包商負(fù)28、按照 FIDIC 施工合同條件中規(guī)定， 師應(yīng)以（ A ）簽發(fā)接收證書。A 、本該進(jìn)行檢驗(yàn)日BC 、工程實(shí)際移交日D、業(yè)主實(shí)際使用日A、開工日起至頒布發(fā)接收證書B開工令要求的開工日起至頒布發(fā)接收證書中指明的竣工C頒發(fā)接收證書日起至頒發(fā)履約證書D接收證書中指明的竣工日起至頒發(fā)

10、履約證書24、依據(jù) FIDIC 施工合同條件，有關(guān)指定分包商的特點(diǎn)表述正確的是（ B ）。A 、合同關(guān)系主體為業(yè)主和指定分包商B 、指定分包商工作內(nèi)容為承包商必須完成范圍外的特定部分C 、承包商對(duì)指定分包商違約的行為承擔(dān)責(zé)任D 、由工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理25、FIDIC 合同條件規(guī)定，工程師視工程進(jìn)展情況，有權(quán)發(fā)布暫停施工指令。屬于（D ）的暫停施工，承包商可以得到補(bǔ)償。A 、合同中有規(guī)定B、由于不利的現(xiàn)場(chǎng)氣候條件影響C 、為工程施工安全D、現(xiàn)場(chǎng)氣候條件以外的外界條件或障礙導(dǎo)致26、FIDIC 施工合同條件中關(guān)于爭(zhēng)端裁決委員會(huì)的規(guī)定，下列表述正確的是（D ）。A 、爭(zhēng)端裁決委員會(huì)由仲裁委員會(huì)指定B

11、 、爭(zhēng)端裁決委員會(huì)成員的報(bào)酬應(yīng)由業(yè)主承擔(dān)C 、爭(zhēng)端裁決委員會(huì)的裁決是合同爭(zhēng)議的最終解決方式D 、爭(zhēng)端裁決委員會(huì)的裁決屬于非強(qiáng)制性但具有法律效力的行為27、FIDIC 合同條件規(guī)定的“暫定金額”特點(diǎn)之一是（ A ）。A 、該筆費(fèi)用的金額包括在中標(biāo)的合同價(jià)內(nèi)B 、業(yè)主有權(quán)根據(jù)施工的實(shí)際需要控制使用C 、此項(xiàng)費(fèi)用的支出只能用于中標(biāo)承包商的施工D 、工程竣工前該筆費(fèi)用必須全部使用工程因非承包商原因?qū)е虏荒苓M(jìn)行規(guī)定的竣工檢驗(yàn)，、缺陷通知期內(nèi)補(bǔ)充檢驗(yàn)通過(guò)日29、FIDIC 合同條件中規(guī)定，承包商自有的施工機(jī)具運(yùn)入工地后，若其他承包工程項(xiàng)目施工 需要用時(shí)（ C ）。A 、可自行運(yùn)出工地B、應(yīng)經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)后才能

12、運(yùn)出工地C 、經(jīng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后才能運(yùn)出工地 D 、不能運(yùn)出工地30、承包人在臨街交通要道附近施工，施工開始前應(yīng)向工程師提出安全措施， 工程師認(rèn)可后 實(shí)施，其防護(hù)措施費(fèi)由（ A ）。A、發(fā)包人承擔(dān)B、承包人承擔(dān)C、發(fā)包人和承包人共同分擔(dān)D、承包人墊付，施工結(jié)束無(wú)安全事故后由發(fā)包人支付31、 FIDIC合同條件規(guī)定當(dāng)頒發(fā)部分工程移交證書時(shí)，（C ）。A、不應(yīng)返還保留金B(yǎng)、應(yīng)退還一半保留金C、應(yīng)退還該部分工程占合同工程相應(yīng)比例保留金的一半D、應(yīng)全部退還保留金32、 在施工合同履行過(guò)程中，（C ） 是錯(cuò)誤的。A、 工程師可發(fā)出口頭指令，并在48小時(shí)內(nèi)予以書面確認(rèn)B、 如工程師不能及時(shí)書面確認(rèn)口頭指令

13、，承包人在提出書面確認(rèn)請(qǐng)求且工程師收到請(qǐng)求 后 48 小時(shí)不答復(fù)，應(yīng)視為承包人要求被確認(rèn)C、承包人認(rèn)為工程師指令不合理，不允許提出疑義D、承包人對(duì)工程師的錯(cuò)誤指令不承擔(dān)責(zé)任33、 初步設(shè)計(jì)完成后即開始進(jìn)行土建施工招標(biāo)的大型工程，采用的合同類型應(yīng)為（B ） 。A、總價(jià)合同 B、單價(jià)合同 C、成本加酬金合同D、成本加獎(jiǎng)懲合同34、 某招標(biāo)項(xiàng)目采用評(píng)標(biāo)價(jià)法進(jìn)行評(píng)標(biāo)，有四家單位投標(biāo)有效，其中（ B ） 的投標(biāo)書為最優(yōu)投標(biāo)書。A、投標(biāo)報(bào)價(jià)1000 萬(wàn)元，評(píng)標(biāo)價(jià)950 萬(wàn)元B、投標(biāo)報(bào)價(jià)1050 萬(wàn)元，評(píng)標(biāo)價(jià)940 萬(wàn)元C、投標(biāo)報(bào)價(jià)980 萬(wàn)元，評(píng)標(biāo)價(jià)970 萬(wàn)元D、投標(biāo)報(bào)價(jià)950 萬(wàn)元，評(píng)標(biāo)價(jià)960 萬(wàn)元

14、35、施工合同 （ 示范文本 ） 規(guī)定，由于不可抗力發(fā)生導(dǎo)致費(fèi)用，其中 （ D ） ，由發(fā)包人承 擔(dān)。A、承包方人員傷亡B、承包方設(shè)備損環(huán)C、臨時(shí)設(shè)施損壞D工程本身的損害、多選題1、FIDIC 施工合同條件規(guī)定，下列的（ CDE ）文件屬于對(duì)業(yè)主和承包商有約束力的合同 文件組成部分。A、投標(biāo)保函B 、中標(biāo)意向書C、規(guī)范 D 、圖紙 E 、資料表2、FIDIC 合同條件規(guī)定，業(yè)主應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)有（ ABCD ）。A 、業(yè)主提供的設(shè)計(jì)不當(dāng)造成的損失B、戰(zhàn)爭(zhēng)造成的損失C 、超音速飛行物產(chǎn)生的壓力波造成的損失D 、有毒氣體污染造成的損失E 、建筑材料不合格造成的損失3、根據(jù) FIDIC 通用條件的規(guī)定，

15、在承包人完成（ ACE ）工作后的 14天內(nèi)，監(jiān)理工程師應(yīng) 按投標(biāo)書附件中規(guī)定的額度向業(yè)主提交動(dòng)員預(yù)付款證書。A 、簽訂合同協(xié)議書D 、機(jī)械人員進(jìn)場(chǎng)B、購(gòu)買工程相關(guān)保險(xiǎn)C 、提交了履約銀行保函E、提交了動(dòng)員預(yù)付款保函4、 FIDIC 施工合同條件規(guī)定，監(jiān)理工程師可以行使下列權(quán)力（ ABDE ）。、審查批準(zhǔn)承包商的施工進(jìn)度計(jì)劃、批準(zhǔn)使用暫定金額）期限內(nèi)承包商都有權(quán)提出索賠。、開工令日到頒發(fā)工程移交證書日A 、發(fā)布工程變更指令BC 、刪減部分工作內(nèi)容，另行委托完成DE 、實(shí)施峻工所必需的任何種類的附加工作5、按照 FIDIC 合同條件的規(guī)定，在（ ABCDA 、合同簽字日到發(fā)布開工令日BC 、頒發(fā)

16、工程移交證書日到頒發(fā)解除缺陷責(zé)任證書日D 、頒發(fā)解除缺陷責(zé)任證書日到結(jié)清單生效日E、結(jié)清單生效日之后到提出合同爭(zhēng)議日6、工程項(xiàng)目合同的特點(diǎn)包括（ABCDE ）。A 、合同的標(biāo)的具有特殊性 B 、合同履行的期限較長(zhǎng) C 、合同包含的內(nèi)容多D 、合同涉及廣泛 E 、合同風(fēng)險(xiǎn)大7、一個(gè)合格的談判小組通常包括的成員有（ABCE ）。A 、技術(shù)人員 B 、財(cái)務(wù)人員 C 、法律人員 D 、工程師 E 、懂業(yè)務(wù)的人員8、承包商提出施工索賠時(shí)，應(yīng)提供的依據(jù)包括（ABCDE ）。A、所引用的合同條款內(nèi)容B 、政府公告資料C 、施工進(jìn)度計(jì)劃D施工現(xiàn)場(chǎng)記錄E、承包商受到損害的照片9、 依據(jù)施工合同示范文本規(guī)定，施工

17、中涉及的應(yīng)由承包人承擔(dān)的費(fèi)用有（CE ）。A、施工中發(fā)現(xiàn)文物的保護(hù)費(fèi)用B承包人在毒害性環(huán)境下施工的安全保護(hù)措施費(fèi)C承包人施工中出現(xiàn)安全事故的相應(yīng)費(fèi)用D施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)第三方人員的生命財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)E、超出設(shè)計(jì)圖紙范圍工程量中的材料費(fèi)10、在下列行為中， （ ABDE ）屬于要約邀請(qǐng)。A、價(jià)目表的寄送 B、招標(biāo)公告 C、投標(biāo)D、招股說(shuō)明書 E、不含價(jià)格的商業(yè)廣告11、 建設(shè)工程項(xiàng)目采購(gòu)合同按計(jì)價(jià)方式主要分為（BCDE ）。A、借貸合同B、總價(jià)合同C、成本加酬金合同 D、計(jì)量估價(jià)合同E、單價(jià)合同12、 承包商投標(biāo)前要進(jìn)行全面的環(huán)境調(diào)查，應(yīng)包括（ABCDE ）等方面。A 、政治制度B 、市場(chǎng)價(jià)格 C、氣候條件

18、D競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 E、當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣13、 施工合同示范文本規(guī)定，施工合同文件的組成內(nèi)容包括（ACDE ）。A、中標(biāo)通知書 B、招標(biāo)文件 C、投標(biāo)書及其附件 D、技術(shù)規(guī)范 E、工程量清單14、 在施工合同中， （ ABCD）等工作應(yīng)由發(fā)包人完成。A、土地征用和拆遷B 、臨時(shí)用地、占道申報(bào)批準(zhǔn)手續(xù)C 、提供工程地質(zhì)報(bào)告D保護(hù)施工現(xiàn)場(chǎng)地下管道和鄰近建筑物及構(gòu)筑物E、提供相應(yīng)的工程進(jìn)度計(jì)劃及進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表15、 所有的合同的訂立都必須經(jīng)過(guò)（BC ）。A、要約邀請(qǐng)B、要約 C 、承諾 D 、批準(zhǔn) E 、公證16、索賠按目的劃分包括（ CE ）。A.綜合索賠B. 單項(xiàng)索賠C.工期索賠D. 合同內(nèi)索賠E. 費(fèi)用索

19、賠17、 按索賠的起因進(jìn)行分類，索賠可以分為（ABCE ）。A. 合同錯(cuò)誤索賠B. 合同變更索賠C.違約索賠D. 工期索賠E.工程環(huán)境變化索賠18、 當(dāng)承包人索賠后，工程師可以對(duì)索賠提出質(zhì)疑的情況包括（ABCE ）。A、承包人以前已表明放棄索賠B 、提交的證據(jù)不足以說(shuō)明索賠的部分C發(fā)包人與承包人共同負(fù)有責(zé)任，責(zé)任未劃分D 、損失計(jì)算不足E、承包人沒有采取措施避免或減少損失的部分19、當(dāng)承包人提出索賠后，工程師要對(duì)其提供的證據(jù)進(jìn)行審查。屬于有效的證據(jù)包括 （ABCDE ）。A、工程師書面指令B、施工會(huì)議記要C、招標(biāo)文件中的投標(biāo)須知D招標(biāo)階段發(fā)包人對(duì)承包人質(zhì)疑的書面解答E 、檢查和試驗(yàn)記錄20、爭(zhēng)

20、執(zhí)解決的途徑有 （ABCD ）。A、協(xié)商 B、仲裁 C調(diào)解 D訴訟E、索賠21、采用可調(diào)價(jià)格合同，合同履行過(guò)程中，發(fā)生 （BC ） 時(shí)，可調(diào)整合同價(jià)格。A、工程師批準(zhǔn)的承包人索賠B 、當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門對(duì)稅費(fèi)的調(diào)整C、工程造價(jià)部門的價(jià)格調(diào)整D 、市場(chǎng)材料價(jià)格的浮動(dòng)E、遇到圖紙未表明的地下構(gòu)筑物22、根據(jù) FIDIC 施工合同條件，工程師對(duì)施工進(jìn)度的管理包括（ABCD ） 等工作。A、確認(rèn)開工、竣工日 B 、批準(zhǔn)工期順延C 、確認(rèn)進(jìn)度計(jì)劃D、指示修改進(jìn)度計(jì)劃E 、修改合同工期23、依照施工合同示范文本通用條款規(guī)定， 算資料后 56 天內(nèi)仍不支付，承包人有權(quán)A、留置該工程B施工合同履行中， 發(fā)包人收到竣

21、工結(jié)算報(bào)告及結(jié)（ BDE ）。、與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價(jià)、申請(qǐng)人民法院將該工程依法拍賣C、直接委托拍賣公司拍賣該工程DE、就該工程折價(jià)或拍賣的價(jià)款優(yōu)先受償24、 施工合同示范文本規(guī)定，屬于承包人可以解除合同的情況有（BDE ）。A.發(fā)包人未按約定時(shí)間提供施工場(chǎng)地B.非承包人原因工程停建C.發(fā)包人未按合同規(guī)定支付工程款，承包人停工超過(guò)28天D .不可抗力使合同無(wú)法履行E. 當(dāng)事人協(xié)商一致25、 發(fā)包人供應(yīng)的材料設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后需要在使用前檢驗(yàn)或者試驗(yàn)的，由（ACE ）A、承包人負(fù)責(zé)檢查試驗(yàn)B、發(fā)包人負(fù)責(zé)檢查試驗(yàn)C、費(fèi)用由發(fā)包人負(fù)責(zé)D、費(fèi)用由承包人負(fù)責(zé)E、檢驗(yàn)通過(guò)之后，如果又發(fā)現(xiàn)材料設(shè)備有質(zhì)量問

22、題時(shí)，發(fā)包人仍應(yīng)承擔(dān)重新采購(gòu) 三、判斷題1、 對(duì)格式條款有兩種以下解釋的，應(yīng)當(dāng)作出不利于提供格試條款一方的解釋。（對(duì) ）2、 固定總價(jià)合同中工程量的風(fēng)險(xiǎn)由承包商承擔(dān)。（ 對(duì) ）3、 施工方案及施工組織文件也是合同文件的一部分。（ 錯(cuò) ）4、雙方簽署的合同變更協(xié)議與合同一樣有法律約束力，但由于它是在合同訂立之后才簽署 才的，因此合同的法律效力優(yōu)先于變更協(xié)議。 （ 錯(cuò) ）5、搶險(xiǎn)工程宜采用成本加酬金的合同。 （對(duì) ）6、 合同詳細(xì)分析的對(duì)象是合同協(xié)議書、合同條件、規(guī)范、圖紙、工作量表。（對(duì) ）7、 追索損失主要通過(guò)索賠手段進(jìn)行，而防止損失主要靠反索賠進(jìn)行。（ 對(duì) ）8、 單價(jià)合同中工程量的風(fēng)險(xiǎn)由承

23、包商承擔(dān)。（ 錯(cuò) ）9、 行為、服務(wù)性工作也可以成為合同的標(biāo)的。（對(duì) ）10、合同法規(guī)定的“不安抗辯權(quán)”是指按照合同規(guī)定后履行義務(wù)方享有的中止履行義務(wù)的權(quán) 利。 （錯(cuò) ）11、按照新 FIDIC 施工合同條件， 由于工程變更， 該項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際工程量超過(guò)或小于工程量表中所注明工程量的 25%以上時(shí)，才考慮費(fèi)率和價(jià)格的變動(dòng)。 （錯(cuò) ）12、最新 1999 年版 FIDIC 系列合同文件包括施工合同條件 （新紅皮書）、設(shè)備與設(shè)計(jì) 建造合同條件（新黃皮書）、EPC交鑰匙項(xiàng)目合同條件（橘皮書）、簡(jiǎn)明格式合同（綠 皮書）等。 （錯(cuò) ）28 天內(nèi)，提供履約擔(dān)保。（對(duì)（ 對(duì) ）（ 錯(cuò) ）13、FIDIC 條

24、款 10.1 款載明， 承包商應(yīng)在收到中標(biāo)函之后14、FIDIC 施工合同條件實(shí)行以工程師為核心的管理模式。15、FIDIC 土木工程施工合同條件適用于固定總價(jià)合同。16、FIDIC 條件下，業(yè)主不必經(jīng)承包商事先同意，就可以將部分合同轉(zhuǎn)讓出去，或者作為抵 押出去。 （ 錯(cuò) ）17、FIDIC 中如果因已按合同規(guī)定發(fā)出通知的不可抗力，使正在進(jìn)展中的工程實(shí)施全部受到阻礙已連續(xù) 84天，或由于發(fā)出通知的同一不可抗力持續(xù)阻礙幾個(gè)期間累計(jì)超過(guò) 140 天，任 一方可以向他方發(fā)出終止合同的通知。 （對(duì) ）18、按照 FIDIC 中規(guī)定， 當(dāng)工程師已經(jīng)頒發(fā)了整個(gè)工程的接收證書時(shí)， 工程師應(yīng)開具證書將 全部保

25、留金支付給承包商。 （錯(cuò) ）19、按照 FIDIC 中規(guī)定， 投保方應(yīng)為工程、永久設(shè)備 、材料及承包商的施工設(shè)備辦理保險(xiǎn)， 投保金額不能低于全部復(fù)原成本，包括補(bǔ)償拆除和移走廢棄物以及專業(yè)服務(wù)費(fèi)和利潤(rùn)。（對(duì) ）20、按照 FIDIC 中規(guī)定， 如果就雇主不提供資金證之問題，承包商發(fā)出暫停工作的通知，而通知發(fā)出后 42 天內(nèi)，仍沒有收到任何合理證據(jù)，承包商可以終止合同。 （對(duì) ）四、材料分析題1、 某業(yè)主擬建設(shè)一個(gè)工廠項(xiàng)目，與施工單位按建設(shè)工程施工合同文本簽訂了工程施工 合同，工程未進(jìn)行投保。但在工程施工過(guò)程中受到臺(tái)風(fēng)不可抗力的襲擊，造成了相應(yīng)的 損失，施工單位在合同規(guī)定的有效期內(nèi)提出了索賠要求，

26、 并附有索賠有關(guān)的資料和證據(jù)。 施工單位提出的索賠要求如下：（1）已建分部工程遭受不同程度的破壞，損失合計(jì)20萬(wàn)元，應(yīng)由業(yè)主承擔(dān)修復(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，施工單位不再承擔(dān)。（ 2） 施工單位進(jìn)場(chǎng)的正在使用機(jī)械，設(shè)備受到損害，造成損失合計(jì)10萬(wàn)元；由于停工造成臺(tái)班損失 5萬(wàn)元，業(yè)主應(yīng)負(fù)擔(dān)賠償和修復(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，工人窩工費(fèi)4萬(wàn)元，業(yè)主應(yīng)予支付。（3）施工單位人員因此而有人受傷， 醫(yī)療及補(bǔ)償金合計(jì) 5萬(wàn)元， 此外工程還造成一路人受 傷，醫(yī)療及補(bǔ)償金合計(jì) 3萬(wàn)元，業(yè)主都應(yīng)該予以賠償。（4）因風(fēng)災(zāi)造成現(xiàn)場(chǎng)停工 7天，要求合同工期順延 7天。（5）由于工程破壞，施工單位按業(yè)主要求清理現(xiàn)場(chǎng)，費(fèi)用合計(jì)3萬(wàn)元，業(yè)主應(yīng)予以支付。 問題 ：就施工單位以上提出的各項(xiàng)索賠，監(jiān)理工程師應(yīng)如何處理？為什么？2、某工程采用 FIDIC 施工合同條件， 約定土方單價(jià)為 20 萬(wàn)元每立方。 在此基礎(chǔ)工程施工中， 因地質(zhì)條件與合同規(guī)定不符，發(fā)生了工程量增大的情況，原工程量清單為 4500 立方，實(shí)際 達(dá)到 5780 立方。因此，承包人提出如下費(fèi)用索賠。? 承包人應(yīng)承擔(dān)的土方量： 4500* （ 1+10%）=