工裝裝修合同范本

1、奧牛牛昆明順城店裝修合同發(fā)包方：云南瀾奧商貿(mào)有限公司承包方：云南旭盛裝飾工程有限公司簽訂地點：云南昆明簽訂時間：年月日奧牛牛昆明順城店裝修合同發(fā)包方：云南瀾奧商貿(mào)有限公司（下稱“甲方”）承包方：云南旭盛裝飾工程有限公司（下稱“乙方”）依照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法、中華人民共和國消費者權益保護法以及其他相關的法規(guī)，甲、乙雙方本著遵循誠信、平等、互利和協(xié)商一致的原則，就奧牛牛昆明順城店裝修工程事宜，達成本合同條款如下，雙方共同遵照執(zhí)行。第一條工程概況（1） 工程名稱：奧牛牛昆明順城店裝修（下稱“本工程”）（2） 工程地點：昆明順城購物中心第二條工程范圍及內容（1） 工程范圍：奧牛

2、牛昆明順城店商鋪（2） 工程內容：1、 地面：地磚保護，原商鋪頂面吊頂拆除后布置強電。2、 頂面：制安鋁格柵，石膏板平頂走邊膩子粉乳膠漆罩面，桑拿板邊頂走邊油漆罩面。3、 墻面：膩子粉。形象墻、櫥窗墻面桑拿板制安油漆罩面，桑拿板包柱油漆罩面。4、 廣告照明：頂面布置合適燈光亮化工程，形象墻及門頭制安廣告字，商鋪內制安廣告燈箱。5、 大門：鋼化玻璃索拉門制安。6、 櫥窗：鋼架制安油漆罩面，鋼化玻璃制安。第三條工程造價雙方同意，本工程如順利完成全部內容，即總造價為人民幣壹拾壹萬伍仟元整（¥:115000元）（下稱“工程總造價”）；但工程建設過程中如發(fā)生具體內容增減，則實行單價包干，按實結

3、算（詳見本合同附件所包含的單價及各分項包干價）實際工程總造價的計算方式為：實際工程造價=上述工程造價涵蓋了甲方應支付給乙方及為本工程應承擔的全部費用和款項。第四條建設工期本工程建設工期為天,自年月日（工程開工日期）至年月日（工程竣工日期）。第五條技術材料及其交付時間雙方同意，本工程涉及的技術材料包括：1、 施工圖紙、開工審批表、變更通知書。2、 竣工圖紙、各階段驗收證明材料。3、 其他應提交的重要文件資料。乙方未經(jīng)甲方同意，不得將本工程圖紙及作法說明轉給第三人。工程質量保修期滿后，除乙方存檔需要的圖紙及作法說明外，應將全部圖紙及作法說明退還給甲方。第六條工程質量1、雙方同意，本工程的質量應達到

4、建設方案及圖紙中的技術要求；建設方案及圖紙中無明確技術要求的，應達到國家相關質量標準。2、施工中，甲方如有特殊工藝要求或特殊質量要求，須與乙方商議并另行簽定補充協(xié)議，增加的費用按實際計入結算。如影響工期則原合同工期順延。3、凡由甲方自行采購的材料、設備，產(chǎn)品質量由甲方負責；施工質量由乙方負責。甲方負責采購供應的材料、設備應按時供應到工地現(xiàn)場。如延期供貨，則工期順延。4、甲方如自聘工程監(jiān)理，必須在工程開工前以書面形式通知乙方，以便于工作銜接。5、施工中若甲方需要更改施工內容或更改已選定的材料，須與乙方商議并另行簽定補充協(xié)議；若未經(jīng)乙方同意，甲方強行要求作業(yè)人員更改施工內容所引起的質量問題、延誤工

5、期以及造成的損失或支出的費用，概由甲方負責。6、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。第七條雙方權利與義務（一）甲方的權利與義務1、 甲方應在不晚于工程開工之日提供場地；2、 因甲方原因致使本工程中途停建、緩建的，甲方應當采取措施彌補或減少損失；3、 工程竣工經(jīng)驗收合格后，甲方應當按本合同的約定按時支付工程款，并接收本工程；4、 甲方在不妨礙乙方正常作業(yè)的情況下，可以隨時對作業(yè)進度、質量進行檢查；5、 甲方有權對乙方施工人員身份進行抽查，若發(fā)現(xiàn)乙方聘用有殘疾、未成年人及智力障礙的作業(yè)人員，甲方有權要求乙方對上述人員進行清退，否則

6、不得入場施工，造成的損失由乙方承擔；6、 協(xié)助乙方處理在施工過程中與各相關單位的關系；7、 指派（電話：）,參與對本工程的監(jiān)督管理；8、 按時參加本工程的驗收；9、 乙方因違反本合同條款給甲方造成損失的，甲方有權要求其承擔違約責任；（二）乙方的權利與義務1、 建筑結構及非建筑結構的加固、改造、補強、修繕，設備及設備管線更新、改造等工程必須嚴格按照圖紙及作法說明的要求施工，未經(jīng)甲方同意，乙方不得隨意改變作法；乙方隨意拆、改原建筑結構、防火墻、等造成的罰款，由乙方承擔，造成甲方損失的，由乙方賠償甲方的有關損失；2、 乙方應當承擔本合同清單內工程的全部工作，確保工程質量。工程質量應達到本合同約定的質

7、量標準，工程質量達不到約定標準的部分，乙方應按合同進行整改，直到符合約定標準；3、 乙方要管理好自己的隊伍，組織工人文明施工，不得在工地及相關場所進行違法犯罪活動，如有造成犯罪后果，由乙方承擔全部責任，甲方概不負責；4、 為確保工期，乙方應當按照雙方約定保證工程配備充足的勞動力以確保工程進度；5、 項目竣工驗收合格后，乙方應按本合同約定及時提交竣工資料及報送結算書；6、 乙方應當將施工垃圾運至指定位置處理；7、 甲方因違反本合同條款給乙方造成損失的，乙方有權要求其承擔違約責任；第八條工期延誤8、 對以下原因造成的工期延誤，工期應順延：9、 )工程量變化或設計變更，工期順延；10、 不可抗力，工

8、期順延；11、 停水、停電，以及小區(qū)商場物業(yè)規(guī)定暫停施工日，工期順延；12、 客戶沒有按期繳納進度款，作停工處理，工期順延；2、 因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期時，工期順延；3、 施工中如果甲方要求變更工程的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，甲方必須書面通知乙方，并承擔全部施工費用，工期順延；如因乙方原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變；第九條工程驗收1、 本工程竣工后，甲方應當根據(jù)建設方案及圖紙、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質量檢驗標準及時進行驗收；經(jīng)驗收合格方可交付使用。2、 開工進場時，甲、乙雙方共同對原土建、水、電等工程進行質量確認，如有問題，由甲方負責協(xié)調解決后，乙方

9、開始施工，并從此時開始計算工期。3、 乙方通知甲方進行竣工驗收，甲方應在及時安排相關人員前來驗收。如未經(jīng)竣工驗收，甲方自行搬入與該工程無關的家具、其他物品或更換門鎖，均視為驗收合格。4、 工程驗收須經(jīng)甲方現(xiàn)場管理人員、監(jiān)理人員、乙方相關負責人簽證確認。第十條質量保修范圍和質量保證期本工程質量保證期為壹（1）年。如果質量保證期內出現(xiàn)因乙方責任引起的質量問題，由乙方進行修復，相關費用由乙方承擔；因甲方或第三方引起的質量問題，由乙方負責修繕，相關費用由甲方承擔。第十一條結算及賬戶信息1、 本合同簽訂后乙方進場施工之日起計算，甲方在3_去內支付工程總造價40%的預付款;¥:46000.00（

10、人民幣肆萬陸仟元整）2、 如本工程項目順利實施，油漆工程結束之日起計算，甲方在3天內支付工程總造價40%的進度款:（包含工程簽證所產(chǎn)生的工程款）¥:46000.00（人民幣肆萬陸仟元整）3、 本工程竣工經(jīng)甲方驗收合格后，甲方應于驗收之日起計算一周內向乙方支付工程總造價剩余部分的20%;（包含工程簽證所產(chǎn)生的工程款）¥:23000.00（人民幣貳萬叁仟元整）4、雙方的基本賬戶信息及聯(lián)系方式如下:甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：地址：電話：電話：傳真：傳真：郵政編碼：郵政編碼：開戶銀行：開戶銀行：銀行賬號：銀行賬#:如上述信息發(fā)生變更，發(fā)生變更的一方應當及時通知對方第十二條

11、安全責任乙方承諾具有簽署和承包本工程項目的資質和條件，必須嚴格遵守甲方的相關規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進行施工作業(yè)，因乙方違規(guī)操作造成的安全事故，由乙方負責，并承擔相關費用及損失。第十三條違約責任1、 乙方因違反本協(xié)議給甲方造成損失的，應承擔相應賠償責任。因施工造成工程質量不符合合同規(guī)定的，負責無償修理或返工；若因乙方原因導致工程不能按期完成并投入運行，每遲延一天乙方應支付甲方工程結算總價1%違約金，最高不超過合同總價的1%,該違約金可在甲方應支付給乙方的工程款中扣劃。2、 若非乙方原因，甲方不按合同及時撥付工程款，則每遲延一天，甲方應向乙方支付工程結算總價1%違約金，最高不超過合同總價的1%;若

12、甲方超過合同規(guī)定時間5日還未付款、則乙方有權中止施工，直至甲方付款為止，工期同時順延；由此產(chǎn)生的一切損失及責任由甲方承擔。3、 由于不可抗力原因造成工程進度延誤，乙方應及時將情況通知甲方，無需承擔違約責任；但在不可抗力事件結束后，乙方應立即開工。4、 其它違約責任按合同法執(zhí)行。第十四條合同爭議的解決方式1、 施工費單價以合同簽訂價為準，辦理付款時不再進行調整。2、 因本合同的履行產(chǎn)生的爭議，由甲乙雙方協(xié)商解決；如協(xié)商不成，可向本合同簽署地法院提起訴訟，由法院判決。第十五條附則1、 本合同多列條款甲乙方已認真閱讀并理解全部內容，本合同經(jīng)雙方授權代表簽字蓋章后生效。2、 本合同未盡事宜，雙方協(xié)商一致可簽訂補充條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。3、 本合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份，具有同等法律效力。4、本合同工程竣工驗收合格至質量保修期屆滿自然失效第十六條附件本合同具有以下附件，是本