工程合同模板集錦8篇【模板】

1、工程合同模板集錦8篇工程合同篇1甲方：乙方：甲方位于私人房屋，由乙方承包建設(shè)施工，為使甲乙雙方利 益得到保障，同時如約履行義務(wù)，甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商，達(dá)成如下 協(xié)議:一、建設(shè)范圍除基礎(chǔ)以外，乙方負(fù)責(zé)承建甲方一樓至四樓所有房屋建設(shè)， （包括鋼筋制作、樓梯、圍墻、水電、前后外墻裝飾），房屋內(nèi) 部建設(shè)至毛墻毛地板，。二、建設(shè)方式包工不包料，甲方負(fù)責(zé)提供建設(shè)所需材料， 乙方負(fù)責(zé)建設(shè)施 工所需設(shè)備、工具、器具以及安全保障設(shè)施。三、承包價按照房屋建筑面積元/平方米，總價以乙方承建的房屋實際 建筑建筑面積確定。四、付款方式采用階段性付款，乙方完成一樓建設(shè)，經(jīng)甲方驗收合格后支 付壹萬元，二樓至三樓采用同樣方式，

2、全部完工后經(jīng)甲方驗收合 格后一次性付清余款。五、權(quán)利和義務(wù)（一）義務(wù)1甲方必須按照施工進度提供建設(shè)所需材料；因材料不到 位造成窩工，甲方承擔(dān)損失。2、甲方必須按照合同約定時間支付建設(shè)工程款；3、乙方必須按照房屋建設(shè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求完成房屋建設(shè)任務(wù)；因乙方原因?qū)е路倒ぃ瑩p失由乙方全部承擔(dān)。4、對建筑材料，乙方需提前兩天通知甲方，以便準(zhǔn)備。5、乙方必須對甲方提供的材料進行妥善管理，避免造成損 失和浪費。（二）權(quán)利1、甲方有權(quán)對工程質(zhì)量進行檢驗， 對質(zhì)量不合格的.有權(quán)要 求返工。2、乙方有權(quán)按照合同約定時間要求甲方支付工程款。六、安全約定合同約定單價已包含安全施工費， 乙方必須做好施工現(xiàn)場安 全措

3、施，對工人進行安全教育，施工中做到安全作業(yè)，施工過程 中發(fā)生的任何安全事故由乙方全部承擔(dān)。七、違約責(zé)任甲乙雙方任何一方違約，需承擔(dān)乙方建設(shè)總費用10%的違約責(zé)任，若任何一方嚴(yán)重違約，造成重大損失，必須按價賠償。八、發(fā)生合同糾紛，甲乙雙方友好協(xié)商解決，不能達(dá)成共識 的，甲乙雙方均可向沾益縣人民法院起訴。九、未盡事宜，甲乙雙方可另行約定作為此合同的副件，該 附件與此合同同效。十、此合同經(jīng)甲乙雙方簽字、按手印后生效。房屋建設(shè)驗收 合格，完全支付工程款后自動失效。十一、此合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方：乙方：二年月 日工程合同篇2如何認(rèn)定建設(shè)工程施工合同糾紛中“實際施工人”在我國法律現(xiàn)行的法律規(guī)

4、范中尚沒有出現(xiàn) “實際施工人”這 一法律概念，“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最 后一次出現(xiàn)是在最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛 案件適用法律問題的解釋這一司法解釋中，該解釋共有兩 條共三次提及實際施工人。分別為：第二十五條“因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人 為共同被告提起訴訟?！焙偷诙鶙l“實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的， 人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。 實際施工人 以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的， 人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法 分包人為本案當(dāng)事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施 工人承擔(dān)責(zé)任。”一、司法解釋為何首創(chuàng)“實際施工人”這

5、一非法律概念在我國現(xiàn)行法律中，到目前為止并沒有出現(xiàn)“實際施工人” 這一法律概念，可以說“實際施工人”這一概念是由解釋首 創(chuàng)。筆者認(rèn)為這一概念的提出是我國所處的特定發(fā)展時期的產(chǎn) 物，是一個過渡性的法律概念，其誕生是現(xiàn)實、政策與法律妥協(xié) 的產(chǎn)物。1、建筑法第六十七條規(guī)定，“承包單位將承包的工程 轉(zhuǎn)包的，或者違反本法規(guī)定進行分包的，責(zé)令改正，沒收違法所 得，并處罰款，可以責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節(jié)嚴(yán)重的， 吊銷資質(zhì)證書?！苯ㄖI(yè)是社會經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，吸納了大量農(nóng)民工就 業(yè)，但是建筑市場實踐中，農(nóng)民工就業(yè)的主要途徑是，一些資質(zhì) 等級低甚至根本沒有資質(zhì)的施工企業(yè)由包工頭帶領(lǐng)一幫民工組 成臨時隊

6、伍，他們依托大的建筑企業(yè)，以轉(zhuǎn)包和違法分包的形式 承攬建設(shè)工程，但由于轉(zhuǎn)包和違法分包行為的違法性，這些臨時隊伍往往難以追回工程款，造成農(nóng)民工工資拖欠問題非常嚴(yán)重， 極大的影響了社會穩(wěn)定；另一方面，這些臨時隊伍沒有經(jīng)過專業(yè) 訓(xùn)練，施工水平有限，造成建筑工程質(zhì)量存在缺陷，直接影響了 發(fā)包人的利益，并造成工程質(zhì)量隱患危及公共安全?；诖耍瑖?家法律對轉(zhuǎn)包和違法分包行為予以嚴(yán)格禁止，規(guī)定轉(zhuǎn)包和違法分包合同無效，但實踐中，法律的禁止規(guī)定并未取得良好效果，轉(zhuǎn) 包和違法分包行為大量存在，而單純的否定轉(zhuǎn)包和違法分包合同 的效力，只會增加農(nóng)民工追討工資的難度，因為合同無效的話， 實際施工人難以依據(jù)合同約定而需要

7、通過起訴的方式主張權(quán)利， 法院通常需要采取工程造價評估鑒定來核定工程款，由于鑒定時間不計入審限內(nèi)，訴訟程序往往歷時很長，另外由于建筑工程合 同糾紛的復(fù)雜性使得施工人往往需要尋求律師的幫助，預(yù)付的訴訟費、鑒定費、律師費以及取證的不確定性都使得農(nóng)民工向轉(zhuǎn)包 人追討工資難度加大，造成極大的社會不穩(wěn)定因素。 為了既能保 證工程質(zhì)量安全，又能維護社會穩(wěn)定，最高人民法院出臺了相關(guān) 的司法解釋，當(dāng)前，我國建筑市場的運作存在大量不規(guī)范之處， 其中非法轉(zhuǎn)包、違法分包現(xiàn)象尤為嚴(yán)重，許多承包人取得工程之后并不進行施工，而是將工程再次轉(zhuǎn)包或違法分包。由于這些承包人已經(jīng)獲得了相當(dāng)數(shù)額的管理費， 工程完工后他們往往不積極

8、 向發(fā)包人主張工程款。解釋出臺之前，法律未對實際施工人 問題作出規(guī)定，大量實際完成了工程施工的建筑企業(yè)和施工隊因 為與發(fā)包人沒有合同關(guān)系， 無法直接向發(fā)包人索要工程款， 也因 此無力向農(nóng)民工支付工資。這一問題引起了各級政府和社會各界 的強烈關(guān)注。為有效保護農(nóng)民工的合法權(quán)益，解釋第二十六條突破合同相對性原則，規(guī)定實際施工人可以將發(fā)包人作為被 告，發(fā)包人在欠付工程款范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任。這一規(guī)定的出臺，為 實際施工人向發(fā)包人主張權(quán)利提供了法律依據(jù)，審判實踐中，各地法院依據(jù)解釋第二十六第二款判決發(fā)包人對轉(zhuǎn)包人、違法 分包人欠付實際施工人的工程款承擔(dān)責(zé)任的案例不在少數(shù)。但是，是否所有參與了工程施工的主體都可

9、以適用解釋第二十 六第二款向發(fā)包人主張權(quán)利呢？解決這一問題，首先要明確解釋第二十六規(guī)定的“實際 施工人”應(yīng)如何界定。解釋共有四條提及實際施工人，其中 第一條第二項規(guī)定：“沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑 施工企業(yè)名義的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同法第五十二條第 （五）項的規(guī)定， 認(rèn)定無效?！钡谒臈l規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒 有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽 訂建設(shè)工程施工合同的行為無效?！钡诙鍡l規(guī)定：“因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施 工人為共同被告提起訴訟?！钡诙鶙l規(guī)定：“實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法

10、院應(yīng)當(dāng)依法受理。實 際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的， 可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法 分包人為本案當(dāng)事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施 工人承擔(dān)責(zé)任?！蹦壳拜^為一致的觀點認(rèn)為，實際施工人應(yīng)該是指無效建設(shè)工 程施工合同的承包人，包括轉(zhuǎn)承包人、違法分包合同的承包人、 借用資質(zhì)的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、 合法的專業(yè)分包工程承包人、 勞務(wù)作業(yè)承包人。最高人民法院民 一庭編著的最高人民法院建設(shè)工程施工合同司法解釋的理解與 適用意見也認(rèn)為，實際施工人應(yīng)與發(fā)包人全面實際的履行了發(fā) 包人與承包人之間的合同， 并形成了事實上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系， 即 此時轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人已經(jīng)取代第

11、一手的承包人與發(fā) 包人形成事實上的合同關(guān)系，在這種情況下，才準(zhǔn)許轉(zhuǎn)承包人、 違法分包的承包人作為實際施工人，以發(fā)包人為被告提起追索工 程款的訴訟。這一意見對解釋第二十六條第二款的適用進行 了限定。解釋第二十六條第二款對農(nóng)民工利益的保護是一種間接 保護，該條對合同相對性原則的突破是有限度的，農(nóng)民工個人不能以實際施工人身份、以發(fā)包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點，雖然解釋第二十六條第二款創(chuàng)設(shè)的目的是 為了保護農(nóng)民工的利益，但從上述分析可以得出， 該條款針對的 對象主要是缺乏建筑資質(zhì)的建筑企業(yè)和施工隊，通過加強對這些建筑企業(yè)和施工隊的保護而間接的保護農(nóng)民工的利益。因此，審判實踐中，應(yīng)正確

12、理解解釋第二十六條第二款的真實內(nèi)涵， 嚴(yán)格控制實際施工人的范圍， 不宜單純根據(jù)字面含義，將所有參 與建設(shè)工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務(wù)分包、 承攬、雇傭等法律關(guān)系參與了建設(shè)工程施工的農(nóng)民工個人，應(yīng)嚴(yán)格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權(quán)利，而不應(yīng)簡單適用解釋第二十六條第二款，加重發(fā)包人的法律責(zé)任。指出的是，審判實踐中，大量符合實際施工人條件的施工隊 往往以工頭個人名義提起訴訟， 法院在查明原告實際履行了建設(shè) 工程施工合同義務(wù)，與發(fā)包人形成了事實上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系的前 提下，大多支持了原告要求發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任的訴請。這種情形與前述農(nóng)民工追討個人工資的情況是有著實質(zhì)區(qū)別的。工程合同篇3

13、合同甲方：公司乙方：司根據(jù)中華人民共和國合同法及有關(guān)法律，經(jīng)甲乙雙方友 好協(xié)商，一致同意按下列條款簽訂本合同：第一條：工程概況1. 工程名稱：同2. 工程地點：3. 承包方式：包工包料（甲方認(rèn)質(zhì)認(rèn)價）第二條：工程期限、合同金額、付款方式1. 本合同工期為天2. 工程總造價： 元整，大寫：。本合同簽訂生效后，乙方制作安裝完工 后，待甲方驗收合格，無扣減事項后， 天內(nèi)甲方以支票方式付全款，乙方需出具由稅務(wù)局監(jiān)制的有效發(fā)票。第三條：雙方責(zé)任及義務(wù)1. 乙方必須按照設(shè)計圖紙及甲方的要求保質(zhì)、保量的進行施工，如工程質(zhì)量不符合相關(guān)規(guī)定，乙方負(fù)責(zé)無償修理或返工，否 則將賠償甲方的一切損失。2. 乙方必須按雙

14、方約定的時間完工，如發(fā)生不可抗力因素，工期順延。否則，視為違約，并賠償甲方工程總造價 %的違約金。3. 使用過程中，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方在得到甲方通知后應(yīng) 及時負(fù)責(zé)維修。第四條：違約責(zé)任1. 乙方采購的材料必須保證質(zhì)量， 且是符合設(shè)計要求的合格 產(chǎn)品。否則，應(yīng)及時、免費按照甲方要求更換并賠償甲方的損失。2. 合同糾紛解決方式：法院起訴。本合同正本一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份，均具有同 等效力，本合同自簽訂之日起生效。甲方：公司乙方：公司年月日工程合同篇4甲方（買方）：乙方（賣方）：喀左龍澤電子科技有限公司甲、乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，茲簽訂如下協(xié)議并共同遵守：在甲方的積極配合下，乙方順利完成甲方

15、委托（合同號為LZ20_0605,以下簡稱本項目），在規(guī)定的時間內(nèi)，甲方就本項 目設(shè)備的全部內(nèi)容進行審核和驗收之后，認(rèn)定均符合合同要求， 并同意通過收貨。第一條驗收方式1產(chǎn)品到達(dá)甲方指定地點進行安裝調(diào)試后，甲、乙雙方共 同進行驗收、調(diào)試。甲方向乙方說明商品的配置， 核對商品品牌、 型號，開箱檢驗，正確調(diào)試，保證商品符合產(chǎn)品使用說明明示的 配置和產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，經(jīng)乙方確認(rèn)，當(dāng)面向乙方交驗商品，并 介紹產(chǎn)品的使用、維護和保養(yǎng)方法以及三包方式， 明示三包有效 期，提供三包憑證、有效發(fā)貨票、產(chǎn)品（選配件）合格證和使用 說明。2. 驗收標(biāo)準(zhǔn):1）產(chǎn)品外形、包裝完好；2）產(chǎn)品符合合同要求及標(biāo)準(zhǔn);3）乙方應(yīng)

16、提供產(chǎn)品合格證或質(zhì)量保證書及必要的技術(shù)資料;4）甲方認(rèn)可設(shè)備的安裝、調(diào)試無問題。第二條 對產(chǎn)品提了異議的時間和方法1雙方在驗收過程中，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、 數(shù)量、質(zhì)量與本合同附件規(guī)定不符，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定產(chǎn)品的貨款，并在產(chǎn)品到貨5日內(nèi)向乙方提出書面異議和處理 意見。2. 如甲方未按規(guī)定期限提出書面異議的，視為所交產(chǎn)品符 合合同附件一的規(guī)定。書面異議的提出時間以甲方簽發(fā)日期或交 郵遞日期為準(zhǔn)。3. 乙方在接到甲方書面異議后，應(yīng)在 3日內(nèi)提出書面處理 意見，否則，即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。第三條 本合同簽訂日，是設(shè)備驗收通過日。第四條 本合同簽訂，視為本項目驗收通過

17、。第五條本合同一式肆份雙方各持正本一份副本一份本著共同發(fā)展和平等互利原則，雙方可以在自愿的基礎(chǔ)上， 互相為雙方介紹客戶和業(yè)務(wù)，作為長期合作。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：地址：地址：代表人（簽字）： 法定代表人（簽字）：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：年 月曰年 月曰工程合同篇5甲方（以下簡稱甲方）乙方（以下簡稱乙方）為了嚴(yán)格施工管理，加快施工進度，提高工程質(zhì)量，搞好安全生產(chǎn)，經(jīng)甲乙 雙方共同協(xié)商，甲方將防盜門工程分包給乙方。 為了明確雙方職 責(zé)，確保工程按時、保質(zhì)、保量完成，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特簽定 如下合同，以便雙方共同遵守。、工程概況：1、工程名稱：防盜門工程2、工程地點：3、防盜門類型：4、規(guī)格、數(shù)量

18、匯總：5、設(shè)計單位：6、監(jiān)理單位：二、承包范圍、方式、工程價款及付款方式：承包范圍：施工圖紙、設(shè)計變更、圖紙會審所確定的防盜 門工程的全部內(nèi)容，主要包括：1、樣品的報驗及存庫備查；2、防盜門的制作加工；3、防盜門的安裝承包方式：包工包料。防盜門工程施工涉及的一切制安材 料、或成品、機械設(shè)備、施工工具用具等耗材均由乙方自行承擔(dān)， 其費用甲方概不負(fù)責(zé)。工程施工用水電設(shè)施按以下辦法解決：甲方負(fù)責(zé)將水引至施工場地，由施工現(xiàn)場到各施工段的用水由乙方 自理，現(xiàn)場用電三相五線制由甲方布好，引向建筑物電源由乙方自理。工程價款：根據(jù)防盜門規(guī)格、型號、數(shù)量匯總表，本工程共有防盜門樘，每樘制作安裝綜合單價按元一次性

19、包死，工程總價元，大寫元整。變更增減部分，竣工后據(jù)實結(jié)算。付款方式1合同簽訂后，甲方向乙方支付定金 10000.00元。2、防盜門安裝完畢，經(jīng)業(yè)主方、監(jiān)理方、質(zhì)監(jiān)部門及甲方 驗收合格后，付工程款總額的 60%付款前乙方應(yīng)將全部防盜門 鑰匙交由甲方保管。待全部工程竣工驗收合格后，除留10%保修金外，余款一次性付清。三、工程質(zhì)量及驗收確認(rèn)程序1本工程選用的防盜門品牌為：，因組織生產(chǎn)該品牌必須 為國標(biāo)產(chǎn)品。2、乙方按照甲方選定的防盜門樣品， 向甲方提供產(chǎn)品標(biāo)識、 出廠合格證（批次），質(zhì)量檢測報告（原件），產(chǎn)品質(zhì)量保修單 等質(zhì)量保證資料。3、若乙方提供的產(chǎn)品質(zhì)量不合格，應(yīng)無條件按三包原則處 理（保修、

20、包退、包換）。4、乙方進場施工前，應(yīng)就施工基層質(zhì)量與土建等施工單位 進行檢查交接。5、本工程質(zhì)量應(yīng)以施工圖紙、設(shè)計變更、圖紙會審及合同 為依據(jù)，嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和施工驗收規(guī)范精心施工， 該工程必須達(dá)到棗陽市合格等級以上。6、工程質(zhì)量經(jīng)甲方及有關(guān)質(zhì)檢部門驗收，若達(dá)不到合格， 乙方繼續(xù)維修，直到合格標(biāo)準(zhǔn)。如因乙方原因造成返工，所發(fā)生 的涉及返工的一切費用，如材料費、人工費、機械費等均由乙方 承擔(dān)。四、施工工期本工程工期自 年月日起，至年月日止，有效工期天。除因 天氣、停電等不可抗力因素之外，工期不得順延。工期順延必須 經(jīng)業(yè)主方（監(jiān)理方）、工程部主管、公司分管副總簽證同意，方 為有效。乙方若

21、不能使工程按期竣工， 每延誤一天，罰款500元。 若延誤 天以上，甲方有權(quán)終止合同。由此造成的一切損失及費 用由乙方承擔(dān)。五、工程保修1、工程保修期按建筑工程質(zhì)量管理條例有關(guān)條款規(guī)定 執(zhí)行。2、本工程自竣工驗收達(dá)到合格等級一年后，無質(zhì)量問題， 甲方將10%修金退還給乙方無息，保修金的退還并不影響乙方 繼續(xù)履行維修責(zé)任。六、雙方責(zé)任甲方責(zé)任1、負(fù)責(zé)提供施工圖紙及施工用水、電源。2、主持乙方和相關(guān)各方的工序檢查交驗及協(xié)調(diào)各方關(guān)系。3、由工程質(zhì)量監(jiān)督站、安全站、監(jiān)理公司及甲方對工程施 工進行監(jiān)督。4、任命為甲方現(xiàn)場項目經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)工程四控制、二管 理、三協(xié)調(diào)等相關(guān)工作。乙方責(zé)任1組織施工隊伍及防盜

22、門制安材料或成品、機械設(shè)備、施 工工具用具及負(fù)責(zé)維修。2、嚴(yán)格按照施工圖紙、設(shè)計變更及施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)施工，確保完成工程質(zhì)量與進度。3、搞好施工安全教育，嚴(yán)格遵守施工生產(chǎn)安全規(guī)范、規(guī)程 及有關(guān)規(guī)定，堅決杜絕質(zhì)量安全事故。 施工過程中發(fā)生的一切質(zhì) 量、安全事故，其經(jīng)濟及法律責(zé)任由乙方全部承擔(dān)，甲方概不負(fù)4、保持施工現(xiàn)場整潔，符合文明施工等有關(guān)規(guī)定。施工中 及工程交工前要達(dá)到工完場清的要求， 承擔(dān)因違反有關(guān)規(guī)定造成 的損失和罰款。5、采取積極措施、做好施工現(xiàn)場地下管線和鄰近建筑物、 構(gòu)筑物的保護工作。6、負(fù)責(zé)已完工程的成品保護，承擔(dān)未交付甲方之前發(fā)生損 壞的修復(fù)費用7、乙方積極配合甲方工作，服從甲方

23、管理，若在施工中， 甲方現(xiàn)場管理人員履行正常檢查與指導(dǎo)，乙方及其下屬不配合， 與甲方發(fā)生沖突，甲方對責(zé)任人每人每次罰款 100元，并責(zé)令退 場。此款從乙方工程款中扣除，若構(gòu)成違法行為，移交司法部門 處理。8任命為乙方現(xiàn)場施工員，全面負(fù)責(zé)工程管理相關(guān)職責(zé)。七、違約責(zé)任甲乙雙方必須嚴(yán)格遵守本合同，任何一方不得違約。否則，違約方向條約方支付工程總價款的違約金， 并承擔(dān)由此造成的其 他經(jīng)濟和法律責(zé)任。八、糾紛的解決甲乙雙方因合同發(fā)生爭議時，應(yīng)及時協(xié)商。協(xié)商不成時，雙 方可向有關(guān)部門申請仲裁或向人民法院起訴。九、其他1本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商，可訂立補充協(xié)議，作為 本合同的附件，補充協(xié)議和本合同具有同

24、等法律效力。2、本工程施工圖紙、設(shè)計變更、圖紙會審記錄及技術(shù)交底 作為合同附件，和本合同具有同等法律效力。3、本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字后生 效。甲方：代表人：乙方：年月日工程合同篇6甲方：乙方：根據(jù)中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法 及其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原 則，鑒于本工程的具體情況雙方就勞務(wù)分包事項協(xié)商達(dá)成一致， 訂立本合同。一、工程名稱：邯鄲市大名縣水榭花都一期車庫二、工程地點：大名縣縣城北環(huán)路三、承包方式：清包人工費四、承包范圍：本合同包含1 7#樓地下車庫頂（含頂）以下的主體建筑勞 務(wù)工作，給定的施工圖紙范圍內(nèi)所有土建工程施工

25、中的各項勞 務(wù)，即包括清槽、放線、墊層制作及墊層以上模板制作安裝及圓釘圓絲、鋼筋加工及安裝、架子工程、室內(nèi)砌筑工程、混凝土 澆筑、內(nèi)墻抹灰。甲方提供的材料有：所有周轉(zhuǎn)材料和機械設(shè)備及塔吊、 輔材、 耗材、其余工具和圓釘圓絲由乙方提供。五、開竣工日期：20年6月1日至9月1日，正常工期每 耽誤一天，扣工程款 5000元，依次累計。耽誤工期超過 10天， 甲方有權(quán)另行安排隊伍施工，乙方無條件退場。六、工程面積及單價：1、按該工程設(shè)計圖紙為準(zhǔn)，計算項目總面積工程量。2、項目總面積約16000平方米。3、工程承包價：每平方米 218元，不包括稅金。4、工程總價約348000元。七、付款方式：無預(yù)付款，

26、本合同內(nèi)容全部完工后 5日內(nèi)，甲方支付乙方 70%工程款；三個月內(nèi)支付剩余的全部工程款項。八、雙方責(zé)任：甲方責(zé)任：1、向乙方提供完整圖紙，并進行圖紙交流，如有變更應(yīng)在 第一時間通知乙方，避免造成不必要的損失。如不及時書面通知 乙方所造成損失由甲方負(fù)責(zé)。2、對工程質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，對不合格工程勒令期限整改，否則由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。3、給乙方配備現(xiàn)場施工用電、用水及生活用電、用水、居 住場地和床。4、協(xié)調(diào)工程大包方，保證工程材料及時無誤地供應(yīng)到現(xiàn)場。 如耽誤工期由甲方負(fù)責(zé)。5、 保證按時給乙方撥付工程款，按月累計停工5天，人員 誤工費由甲方負(fù)責(zé)，工期續(xù)延。6、向乙方提供施工場地的工程地質(zhì)和地

27、下管線資料，對資料的真實準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。乙方責(zé)任：1組建一支過硬的施工隊伍，配齊各種技術(shù)人員、管理人 員和作業(yè)工具，配備專職人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場協(xié)調(diào)，安全文明施工；主 要負(fù)責(zé)人保證吃住在現(xiàn)場。2、乙方必須服從甲方管理人員指揮，嚴(yán)格遵守工地的一切規(guī)章制度，不得和主管部門及有關(guān)職能部門發(fā)生沖突；對有關(guān)部門提出的整改通知必須按時完成。3、嚴(yán)格執(zhí)行特種工種上崗，如：電焊工、電工等特殊工種。4、嚴(yán)格規(guī)范施工，保證每個分項工程符合標(biāo)準(zhǔn)，凡因質(zhì)量進度、安全文明施工及人為因素造成罰款乙方自己承擔(dān)。5、施工中注意安全施工，杜絕傷亡事故的發(fā)生。九、施工安全施工生產(chǎn)目標(biāo)承諾：1杜絕重大安全事故，死亡事故為零。2、杜絕重大設(shè)備、

28、火災(zāi)事故。3、安全生產(chǎn)、文明施工隨甲方與建設(shè)合同同步實施。十、安全合同內(nèi)容：1甲方必須對勞務(wù)人員進行安全保險費，如在工程中發(fā)生傷亡事故，費用在10000元以內(nèi)由乙方全部承擔(dān)， 超過10000元 的部分由甲方承擔(dān)80%乙方承擔(dān)20%險公司給付保險金首先抵付傷亡費用。若屬第三方所造成，而責(zé)任及所有費用由造成方負(fù)責(zé)，甲方進行協(xié)調(diào)解決處理。2、甲乙雙方必須自覺遵守、執(zhí)行建設(shè)部建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)，以及有關(guān)的各項規(guī)范，自學(xué)遵守當(dāng)?shù)卣?、有關(guān)安全 施工的各項規(guī)定和行業(yè)主管部門頒布實施的有關(guān)安全生產(chǎn)的法 律、法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及各項規(guī)定，切實保障施工人員的安全與健 康。甲方做到主樓上的安全防護。3、乙方應(yīng)有安全

29、管理組織體制，包括抓安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)，各級專職、兼職的安全員，應(yīng)有各工種的安全操作規(guī)程，特種作業(yè)人員的審證考核制度及各級安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制和定期安全 檢查制度，安全教育制度等。4、乙方必須執(zhí)行下列安全管理制度：（1）根據(jù)工程內(nèi)容、特點，甲乙雙方應(yīng)做好安全技術(shù)交底， 并有交底書材料，雙方各執(zhí)一份。（2）乙方必須執(zhí)行各級安全教育培訓(xùn)以及持證上崗制度。（3）乙方生產(chǎn)負(fù)責(zé)人技術(shù)人員必須接受安全培訓(xùn)，考試合 格后辦理分包單位安全資格審查認(rèn)可證后方可組織施工。（4）乙方的工長、技術(shù)員、機械操作人員等部門負(fù)責(zé)人以 及各專業(yè)安全管理人員等部門負(fù)責(zé)人必須接受安全技術(shù)培訓(xùn)持 證上崗。（5）乙方工人入場一律接受安全教

30、育，合格后方準(zhǔn)進入現(xiàn) 場施工。（6）乙方的特種作業(yè)人員的配置必須滿足施工需要，并持 有勞動部門核發(fā)的特種作業(yè)臨時操作證，持證上崗。（7）乙方必須按甲方的要求建立自身的定期和不定期的安 全生產(chǎn)檢查制度，并且嚴(yán)格貫徹實施。（8）乙方必須設(shè)立專職安全人員實施日常安全生產(chǎn)檢查制 度及工長、班長跟班檢查制度和班組自檢制度。（9）乙方必須執(zhí)行安全防護措施，設(shè)備驗收制度和施工作 業(yè)轉(zhuǎn)換后的交接檢驗制度。（10）乙方必須執(zhí)行安全防范制度。十一、現(xiàn)場文明施工及其人員行為的管理：1、乙方必須遵守現(xiàn)場安全文明施工的各項管理規(guī)定，必須 符合現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化布置的要求。2、乙方應(yīng)采取一切合理的措施，防止其勞務(wù)人員發(fā)生任何 違

31、法或妨礙治安的行為，否則由此造成的一切損失和費用由乙方 自已負(fù)責(zé)。3、乙方的工人和管理人員要舉止文明，行為規(guī)范，遵章守 紀(jì)，對人有禮貌，禁止上工時喝酒尋釁鬧事。十二、其它：1、甲方向乙方提供辦公室一間，庫房一間，鋼筋制作場地。工程合同篇7委托人（全稱）：咨詢?nèi)耍ㄈQ）：根據(jù)合同法及國家有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)過雙方協(xié)商一致， 就建設(shè)工程咨詢相關(guān)事宜，簽定本合作協(xié)議。一、委托人委托咨詢?nèi)藶楣こ探ㄔO(shè)項目提供以下咨詢業(yè)務(wù)；（一）工程建設(shè)項目日常管理咨詢：1. 工程建設(shè)項目前期市場調(diào)研、 項目建議書、可行性研究報 告編審咨詢；土地征用、招拍掛手續(xù)辦理咨詢；2. 勘察設(shè)計階段咨詢：勘察設(shè)計單位選定、勘察設(shè)計合同

32、審 核、控規(guī)、修建性詳細(xì)規(guī)劃、建筑方案選型及優(yōu)化比選、施工圖設(shè)計階段造價控制咨詢；3. 招標(biāo)階段咨詢：招標(biāo)文件審核、招標(biāo)過程控制咨詢；4. 施工合同專用條款擬定、審核咨詢；5. 項目實施階段管理咨詢；6. 項目后期評價咨詢；7. 建設(shè)項目其他相關(guān)咨詢；（二）工程建設(shè)項目造價咨詢：1. 建設(shè)項目可行性研究投資估算的編制、審核及項目經(jīng)濟評價；2. 建設(shè)工程概算、預(yù)算、結(jié)算、竣工結(jié)（決）算的編制、審核;3. 建設(shè)工程招標(biāo)標(biāo)底、投標(biāo)報價的編制、審核；4. 工程洽商、變更及合同爭議的簽定與索賠；5. 編制工程造價計價依據(jù)及對工程造價進行監(jiān)控和提供有 關(guān)工程造價信息資料等。二、本合同的措詞和用語與所屬建設(shè)

33、工程咨詢合同條件及有 關(guān)附件同義。三、下列文件均為本合同的組成部分；1.建設(shè)工程咨詢合同 標(biāo)準(zhǔn)條件；2. 建設(shè)工程咨詢合同專用條件；3. 建設(shè)工程咨詢合同執(zhí)行中共同簽署的補充與修正文件.四、咨詢?nèi)送獍凑毡竞贤囊?guī)定，承擔(dān)本合同專用條件中議定范圍內(nèi)的建設(shè)工程咨詢業(yè)務(wù)。五、委托人同意按照本合同規(guī)定的期限、方式、幣種，額度 向咨詢?nèi)酥Ц冻杲?六、本合同的建設(shè)工程咨詢業(yè)務(wù)自年 月 日開始實施，自年 月 日終結(jié)。七、本合同一式肆份，具有同等法律效力，雙方各執(zhí)兩份。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（簽字）：法定代表人（簽字）：年月日年月日工程合同篇8工程名稱：甲方：乙方：合同編號：簽訂地點：簽訂時

34、間：地基基礎(chǔ)工程施工合同條款甲方：乙方：甲方委托乙方承擔(dān) 工程的部分樁基工程，設(shè) 計為直徑 毫米的 樁施工任務(wù)，設(shè)計要求單樁豎向承載力特征值 三KN,按甲方要求制作安裝鋼筋籠，施工質(zhì)量必須達(dá)到設(shè)計要 求的單樁豎向承載力特征值三 KN,以測樁成果報告為準(zhǔn)，如果 達(dá)不到設(shè)計要求值，由乙方負(fù)全部施工和經(jīng)濟責(zé)任并處理至合格 為止。根據(jù)中華人民共和國合同法和建筑安裝工程承包合 同條例為基礎(chǔ)，按相關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結(jié)合工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，依法訂 立如下合同條款，雙方共同遵守。第一條工程概況與承包方式1、工程名稱：2、工程3、承包范圍：樁機運輸安拆、樁尖就位、鋼筋

35、籠 制安、攪拌砼、砼澆筑等相關(guān)工作（不含試件制作、原材料送檢 報驗）。4深度，以每米 元計價結(jié)算；預(yù)制樁尖購置費： 元/個， 機械進出場安拆費包干：元/臺套。成樁總進尺按相關(guān)計算規(guī)則 以現(xiàn)場簽證的自然地面到樁尖入土的深度（含樁尖長度并不得扣 除樁尖虛體積的長度）為準(zhǔn)，并以此為結(jié)算依據(jù)。5、質(zhì)量等級：第二條工程期限1、開工日期：2、竣工日期：3、總施工期：4、如遇下列情況之一者，工期可順延；（1）停水、停電、下雨及不可抗拒的自然現(xiàn)象被迫停工。（2）因設(shè)計變更或政府行為社會動亂被迫停工。（3）因三通一平達(dá)不到要求或甲方資金不及時被迫停工。（4）因地質(zhì)條件變化，各方在研究措施時無法施工。（5）因拆遷、占地等未處理好影響施工。（6）因排除地下隱蔽工程或阻礙物影響施工。（7）試樁、基樁檢測期間耽誤的工期。如因甲方原因造成的停工， 除工期順延外，每日應(yīng)支付停班 費用元，并納入結(jié)