一建法律法規(guī)2013年真題

1、2013年真題第1題：單項選擇題(單選)(本題:1分)下列已經(jīng)頒布的規(guī)范性法律文件中，不屬于憲法部門法范疇的是（）。A全國人民代表大會組織法B中華人民共和國國籍法C中華人民共和國反壟斷法 D全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法c【解析】憲法相關法，是指全國人民代表大會組織法、地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法、全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法、中華人民共和國國籍法、中華人民共和國國務院組織法、中華人民共和國民族區(qū)域自治法等法律。選項C屬于經(jīng)濟法。第2題：單項選擇題(單選)(本題:1分)根據(jù)中華人民共和國保險法，投保人參保建筑工程一切險的建筑工程項目，保險

2、人須負責賠償因（）造成的損失和費用。 A設計錯誤 B原材料缺陷C不可預料的意外事故 D工藝不完善C【解析】筑工程一切險是承保各類民用、工業(yè)和公用事業(yè)建筑工程項目，包括道路、橋梁、水壩、港口等，在建造過程中因自然災害或意外事故而引起的一切損失的險種。 第3題：單項選擇題(單選)(本題:1分)下列法律責任中，屬于刑事處罰的是（ ）。A處分 B暫扣執(zhí)照C恢復原狀 D罰金D【解析】刑事責任是法律責任中最強烈的一種，其承擔方式主要是刑罰，也包括一些非刑罰的處罰方法。中華人民共和國刑法（以下簡稱刑法）規(guī)定，刑罰分為主刑和附加刑。主刑包括

3、：管制；拘役；有期徒刑；無期徒刑；死刑。附加刑包括：罰金；剝奪政治權利；沒收財產(chǎn)；驅逐出境。第4題：單項選擇題(單選)(本題:1分)根據(jù)建筑法，在建工程因故中止施工的，建設單位應當自中止施工之日起（ ）內(nèi)，向施工許可證頒發(fā)機關報告，并按照規(guī)定做好建筑工程的維護管理工作。 A15天 B1個月C2個月 D3個月B【解析】建筑法規(guī)定，在建的建筑工程因故中止施工的，建設單位應當自中止施工之日起一個月內(nèi)，向發(fā)證機關報告，并按照規(guī)定做好建筑工程的維護管理工作。建筑工程恢復施工時，應當向發(fā)證機關報告；中止施工滿一年的工程恢復施工前，建設單位應當報發(fā)證機關核驗施工許可證

4、。第5題：單項選擇題(單選)(本題:1分)以出讓方式取得國有土地使用權的建設項目，建設單位應當持建設項目的批準、核準，備案文件和國有土地使用權出讓合同，向建設項目所在城市、縣人民政府（）領取建設用地規(guī)劃許可證。A土地主管部門 B建設行政主管部門C城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門 D授權的鎮(zhèn)人民政府C【解析】以出讓方式取得國有土地使用權的建設項目，在簽訂國有土地使用權出讓合同后，建設單位應當持建設項目的批準、核準、備案文件和國有土地使用權出讓合同，向城市、縣人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門領取建設用地規(guī)劃許可證。第6題：單項選擇題(單選)(本題:1分)關于建筑工程施工許可證管理的說法，錯誤的是（&#

5、160;）。A申請施工許可證是取得建設用地規(guī)劃許可證的前置條件B保證工程質量和安全的施工措施須在申請施工許可證前編制完成C只有法律和行政法規(guī)才有權設定施工許可證的申領條件D消防設計審核不合格的，不予頒發(fā)施工許可證A【解析】選項A，建設用地規(guī)劃許可證的內(nèi)容一般包括：用地單位、用地項目名稱、用地位置、用地性質、用地面積、建設規(guī)模、附圖及附件等。只有取得規(guī)劃許可證后，方可申請辦理施工許可證。第7題：單項選擇題(單選)(本題:1分)關于無資質的“實際施工人”利益受到侵害時處理的說法，正確的是（ ）。 A無資質承包主體簽訂的勞動分包合同無效，其合同權益不受法律保護B實際施工人不能向沒

6、有合同關系的建設工程項目的發(fā)包方主張權利C實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利時，則與轉包人、違法分包人無關D建設工程項目發(fā)包人只在欠付工程價款的范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任D【解析】當作為無資質的“實際施工人”的利益受到侵害時，其可以向合同相對方(即轉包方或違法分包方）主張權利甚至可以向建設工程項目的發(fā)包方主張權利。最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋規(guī)定，實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人，發(fā)包人只在欠付工程價款的范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任。這樣規(guī)定是在依

7、法查處違法承攬工程的同時，也能使實際施工人的合法權益得到保障。第8題：單項選擇題(單選)(本題:1分)施工企業(yè)的施工現(xiàn)場消防安全責任人應是（ ）。 A施工企業(yè)負責人 B專職安全員C專職消防安全員 D項目負責人D【解析】施工單位的主要負責人是本單位的消防安全責任人；項目負責人則應是本項目施工現(xiàn)場的消防安全責任人。同時，要在施工現(xiàn)場實行和落實逐級防火責任制、崗位防火責任制。第9題：單項選擇題(單選)(本題:1分)施工企業(yè)拒不執(zhí)行公安機關消防機構作出的停止施工處罰決定的，將由（ ）負責強制執(zhí)行。A公安機關 B作出決定的公安機關消防機構C人民

8、法院 D建設行政主管部門B【解析】當事人逾期不執(zhí)行停產(chǎn)停業(yè)、停止使用、停止施工決定的，由作出決定的公安機關消防機構強制執(zhí)行。第10題：單項選擇題(單選)(本題:1分)某工程事故造成3人死亡，10人重傷，直接經(jīng)濟損失達2 000萬元。根據(jù)生產(chǎn)安全事故報告和調查處理條例，該事故等級為（）。A特別重大事故 B較大事故C重大事故 D般事故B【解析】根據(jù)生產(chǎn)安全事故報告和調查處理條例的規(guī)定，事故一般分為以下等級：特別重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟損失的事故；重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上1

9、00人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟損失的事故；較大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故；一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故。所稱的“以上”包括本數(shù)，所稱的“以下”不包括本數(shù)。第11題：單項選擇題(單選)(本題:1分)根據(jù)民法通則，關于代理的說法，正確的是（ ）。A代理人在授權范圍內(nèi)實施代理行為的法律后果由被代理人承擔B代理人可以超越代理權實施代理行為C被代理人對代理人的一切行為承擔民事責任D代理是代理人以自己的名義實施民事法

10、律行為A【解析】民法通則規(guī)定，公民、法人可以通過代理人實施民事法律行為。代理人在代理權限內(nèi)，以被代理人的名義實施民事法律行為。被代理人對代理人的代理行為，承擔民事責任。 第12題：單項選擇題(單選)(本題:1分)在施工現(xiàn)場安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施，必須由（）承擔。A設備使用單位 B具有相應資質的單位C設備出租單位 D檢驗檢測機構B【解析】建設工程安全生產(chǎn)管理條例規(guī)定，在施工現(xiàn)場安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施，必須由具有相應資質的單位承擔。第13題：單項選擇題(單選)(本題:1分)關于發(fā)包人收到竣工結

11、算文件后，在約定期限內(nèi)不予答復，視為認可結算文件的說法，正確的是（）。A必須在合同中有此約定，才可作為結算依據(jù)B這是法定的視為認可竣工結算文件的情形C即使合同通用條款中有此約定，也不能作為結算依據(jù)D此約定即使寫入合同中，也屬無效合同條款A 教材 P124 1視為發(fā)包人認可承包人的單方結算價 最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋規(guī)定，當事人約定，【發(fā)包人收到竣工結算文件后，在約定期限內(nèi)不予答復，視為認可竣工結算文件的】 按照約定處理。承包人請求按照竣工結算文件結算工程價款的，應予支持。 當著重看框起來的內(nèi)容時只有既約定了限定日期 又約定了逾期后的結果 兩者條件并行才可，

12、是與的關系 不是或的關系第14題：單項選擇題(單選)(本題:1分)根據(jù)仲裁法，關于仲裁庭組成的說法，正確的是（ ）。A仲裁庭必須由3名及3名以上的單數(shù)仲裁員組成B仲裁庭可由當事人雙方各選定兩名仲裁員組成C首席仲裁員可以由當事人雙方共同選定D首席仲裁員由仲裁委員會任命產(chǎn)生C【解析】仲裁庭的組成形式包括合議仲裁庭和獨任仲裁庭兩種，即仲裁庭可以由3名仲裁員或者1名仲裁員組成。當事人約定由3名仲裁?員組成仲裁庭的，應當各自選定或者各自委托仲裁委員會主任指定1名仲裁員，第3名仲裁員由當事人共同選定或者共同委托仲裁委員會主任指定。第3名仲裁員是首席仲裁員。第15題：單項選擇題(單選)(本題:1分

13、)建設項目施工過程中發(fā)現(xiàn)地下古墓，立即報告當?shù)匚奈镄姓块T。文物行政部門接到報告后，一般應在不超過（）小時趕赴施工現(xiàn)場。A12  B36  C48  D24D【解析】文物保護法規(guī)定，在進行建設工程或者在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，任何單位或者個人發(fā)現(xiàn)文物，應當保護現(xiàn)場，立即報告當?shù)匚奈镄姓块T。文物行政部門接到報告后，如無特殊情況，應當在24小時內(nèi)趕赴現(xiàn)場，并在7日內(nèi)提出處理意見。第16題：單項選擇題(單選)(本題:1分)下列人員中，不屬于建筑施工企業(yè)特種作業(yè)人員的是（ ）。A電工 B架子工C鋼筋工 D起重信號工C【解析】建筑施工企業(yè)特種作業(yè)人員是指

14、建筑電工、建筑架子工、建筑起重信號工、建筑起重機械司機、建筑起重機械安裝拆卸工、高處作業(yè)吊籃安裝拆卸工等。第17題：單項選擇題(單選)(本題:1分)根據(jù)建設工程質量管理條例，下列分包情形中，不屬于違法分包的是（ ）。A施工總承包合同中未有約定，承包單位又未經(jīng)建設單位認可，就將其全部勞務作業(yè)交由勞務單位完成B總承包單位將工程分包給不具備相應資質條件的單位C施工總承包單位將工程主體結構的施工分包給其他單位D分包單位將其承包的專業(yè)工程進行專業(yè)分包A【解析】建設工程質量管理條例規(guī)定，違法分包是指下列行為：總承包單位將建設工程分包給不具備相應資質條件的單位的；建設工程總承包合同中未有約定，又未

15、經(jīng)建設單位認可，承包單位將其承包的部分建設工程交由其他單位完成的；施工總承包單位將建設工程主體結構的施工分包給其他單位的；分包單位將其承包的建設工程再分包的。第18題：單項選擇題(單選)(本題:1分)關于用能單位加強能源計量管理的說法，錯誤的是（ ）。A按照規(guī)定配備和使用經(jīng)依法檢定合格的能源計量器具B建立能源消費統(tǒng)計和能源利用狀況分析制度C對各類能源消耗實行分類計量和統(tǒng)計D對能源消費應實行包費制D【解析】用能單位應當加強能源計量管理，按照規(guī)定配備和使用經(jīng)依法檢定合格的能源計量器具。用能單位應當建立能源消費統(tǒng)計和能源利用狀況分析制度，對各類能源的消費實行分類計量和統(tǒng)計，并確保能源消費統(tǒng)

16、計數(shù)據(jù)真實、完整。任何單位不得對能源消費實行包費制。第19題：單項選擇題(單選)(本題:1分)下列從事生產(chǎn)活動的企業(yè)中，不屬于必須取得安全生產(chǎn)許可證的是（ ）。A食品加工生產(chǎn)企業(yè) B建筑施工企業(yè)C煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè) D礦業(yè)企業(yè)A【解析】安全生產(chǎn)許可證條例規(guī)定，國家對礦山企業(yè)、建筑施工企業(yè)和危險化學品、煙花爆竹、民用爆破器材生產(chǎn)企業(yè)（以下統(tǒng)稱企業(yè)）實行安全生產(chǎn)許可制度。企業(yè)未取得安全生產(chǎn)許可證的，不得從事生產(chǎn)活動。第20題：單項選擇題(單選)(本題:1分)施工人員對涉及結構安全的試塊，試件以及有關材料，應當在（ ）監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢

17、測單位進行檢測。 A施工企業(yè)質量管理部門 B設計單位或監(jiān)理單位C工程質量監(jiān)督機構 D建設單位或監(jiān)理單位D【解析】建設工程質量管理條例規(guī)定，施工人員對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料，應當在建設單位或者工程監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測。第21題：單項選擇題(單選)(本題:1分)關于工程質量檢測機構的說法，錯誤的是（ ）。A可以轉包檢測業(yè)務B具有獨立的法人資格C是中介機構D分為專項檢測機構資質和見證取樣檢測機構資質A【解析】檢測機構不得轉包檢測業(yè)務。檢測機構應當對其檢測數(shù)據(jù)和檢測報告的真實性和準確性負責。檢測機構違反

18、法律、法規(guī)和工程建設強制性標準，給他人造成損失的，應當依法承擔相應的賠償責任。第22題：單項選擇題(單選)(本題:1分)出賣人將標的物的權利憑證交給買受人，以替代標的物的現(xiàn)實交付，該種交付方式稱為（）。A簡易交付 B占有改定C指示交付 D擬制交付D【解析】出賣人應當向買受人交付標的物或者交付提取標的物的單證，并應當按照約定或者交易習慣向買受人交付提取標的物單證以外的有關單證和資料。交付的方式有：現(xiàn)實交付；簡易交付；占有改定；指示交付；擬制交付。其中擬制交付是指出賣人將標的物的權利憑證交給買受人，以代替標的物的現(xiàn)實交付。第23題：單項選擇題(單選)(本題:1分)根據(jù)專利法，對

19、產(chǎn)品的形狀、架構或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案稱為（）。 A發(fā)明 B實用新型C外觀設計 D設計方案B【解析】實用新型是指對產(chǎn)品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。它與發(fā)明相似，都是一種新的技術方案，但發(fā)明專利的創(chuàng)造性水平要高于實用新型。因此，實用新塑被稱為“小發(fā)明”。第24題：單項選擇題(單選)(本題:1分)關于人民法院對民事上訴案件的二審裁判的說法，正確的是（ ）。A原判決認定事實清楚，適用法律正確的，發(fā)回原審人民法院重審B原判決適用法律錯誤的，裁定撤銷原判決，發(fā)回原審人民法院重審C原判決認定事實不清的，裁定撤銷原判決，發(fā)回

20、原審人民法院重審，或者査清事實后改判D原判決違反法定程序的，依法改判C【解析】第二審人民法院對上訴案件，經(jīng)過審理，按照下列情形，分別處理：原判決認定事實清楚，適用法律正確的，判決駁回上訴，維持原判決；原判決適用法律錯誤的，依法改判；原判決認定事實錯誤，或者原判決認定事實不清，證據(jù)不足，裁定撤銷原劌決，發(fā)回原審人民法院重審，或者查清事實后改判；原判決違反法定程序，可能影響案件正確判決的，裁定撤銷原判決，發(fā)回原審人民法院重審。第25題：單項選擇題(單選)(本題:1分)根據(jù)建設工程質量管理條例，工程質量必須實行（ ）監(jiān)督管理。A企業(yè) B政府 C社會 D行業(yè)B【

21、解析】根據(jù)建設工程質量管理條例，工程質量必須實行政府監(jiān)督管理。第26題：單項選擇題(單選)(本題:1分)項目負責人的安全生產(chǎn)責任不包括（ ）。A對建設工程項目的安全施工負責B確保安全生產(chǎn)費用的有效使用C落實安全生產(chǎn)責任制度、安全生產(chǎn)規(guī)章和操作規(guī)程D簽署危險性較大的工程安全專項施工方案D【解析】建設工程安全生產(chǎn)管理條例規(guī)定，施工單位的項目負責人應當由取得相應執(zhí)業(yè)資格的人員擔任，對建設工程項目的安全施工負責，落實安全生產(chǎn)責任制度、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，確保安全生產(chǎn)費用的有效使用，并根據(jù)工程的特點組織制定安全施工措施，消除安全事故隱患，及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。第27題：單項選擇題

22、(單選)(本題:1分)招標投標違法行為的行政處理決定在被行政復議或行政訴訟期間，關于公告的說法，正確的是（）。A原則上不停止公告，但行政處理決定依法停止執(zhí)行的除外B公告部門一律不停止對違法行為記錄的公告C依照當事人申請可停止公告D公告部門可自行決定是否停止公告行政處理決定在被行政復議貨行政訴訟期間，公告部門依法不停止對違紀行為記錄的公告，但行政處理決定被依法停止執(zhí)行的除外，應選A 第28題：單項選擇題(單選)(本題:1分)建造師初始注冊者，自資格證書簽發(fā)之日起提出注冊申請的最長期限為（ ），逾期未申請者，須符合本專業(yè)繼續(xù)教育的要求后方可申請初始注冊。A3年 B6個月C1年&

23、#160;D2年A【解析】初始注冊者，可自資格證書簽發(fā)之日起3年內(nèi)提出申請。逾期未申請者，須符合本專業(yè)繼續(xù)教育的要求后方可申請初始注冊。第29題：單項選擇題(單選)(本題:1分)根據(jù)建設工程質量管理條例，關于工程監(jiān)理職責和權限的說法，錯誤的是（ ）。 A未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料不得在工程上使用B未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建設單位不得撥付工程款C隱蔽工程驗收未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，不得進入下一道工序D未經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字，建設單位不進行竣工驗收B【解析】建設工程盾量管理條例規(guī)定，工程監(jiān)理單位應當選派具備相應資格的總監(jiān)理工程師和監(jiān)理工程師進駐施工現(xiàn)場。未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、建

24、筑構配件和設備不得在工程上使用或者安裝，施工單位不得進行下一道工序的施工。未經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字，建設單位不撥付工程款，不進行竣工驗收。第30題：單項選擇題(單選)(本題:1分)某施工項目在施工過程中，施工單位與甲材料供應商簽訂了建材買賣合同，但施工單位誤將貨款支付給乙供應商，針對該筆款項說法正確的是（）。A乙供應商因無過錯，無需返還B乙供應商有權拒絕甲供應商的給付請求C施工單位因乙供應商拒絕返還，故可暫不向甲供應商支付貨款D甲供應商有權直接要求乙供應商給付該筆款項B【解析】建設工程債的產(chǎn)生，最主要的也是合同。施工合同的訂立，會在施工單位與建設單位之間產(chǎn)生債；材料設備買賣合同的訂立，會在施工單位

25、與材料設備供應商之間產(chǎn)生債的關系。乙供應商與甲供應商之間無債的關系，所以有權拒絕甲供應商的給付請求。第31題：單項選擇題(單選)(本題:1分)根據(jù)勞動合同法，勞動者的下列情形中，用人單位不得解除勞動合同的是（）。 A在試用期間被證明不符合錄用條件的B嚴重違反用人單位的規(guī)章制度的C患病或非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的D被依法追究刑事責任的C【解析】勞動合同法規(guī)定，勞動者有下列情形之一的，用人單位可以解除勞動合同：在試用期間被證明不符合錄用條件的；嚴重違反用人單位的規(guī)章制度的；嚴重失職，營私舞弊，給用人單位造成重大損害的；勞動者同時與其他用人單位建立勞動關系，對完成本單位的工作任務造成嚴

26、重影響，或者經(jīng)用人單位提出，拒不改正的；因勞動合同法第26條第1款第1項規(guī)定的情形致使勞動合同無效的；被依法追究刑事責任的。第32題：單項選擇題(單選)(本題:1分)根據(jù)合同法，關于定作人權利和義務的說法，正確的是（ ）。A定作人有權隨時解除承攬合同，造成損失的應當賠償B沒有約定報酬支付期限的，定作人應當先行預付C報酬約定不清的，定作人有權拒付D因定作人提供的圖紙不合理導致?lián)p失的，定作人與承攬人承擔連帶責任A【解析】定作人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人損失的，應當賠償損失。第33題：單項選擇題(單選)(本題:1分)安裝、拆卸施工起重機械，應當編制拆裝方案、制定安全施工措施，并由（&

27、#160;）現(xiàn)場實施全過程監(jiān)督。 A施工單位負責項目管理的技術負責人B裝、拆卸單位的專業(yè)技術人員C監(jiān)理單位負責安全的工程師D出租單位生產(chǎn)管理人員B【解析】建設工程安全生產(chǎn)管理條例規(guī)定，安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施，應當編制拆裝方案、制定安全施工措施，并由專業(yè)技術人員現(xiàn)場監(jiān)督。第34題：單項選擇題(單選)(本題:1分)某施工總承包單位與分包單位在分包合同中約定：分包施工中出現(xiàn)任何安全事故，均由分包單位承擔，該約定（）。A因顯失公平而無效 B由于分包單位自愿簽署而有效C僅對總承包單位和分包單位有效 D因違反法律、法規(guī)強制性規(guī)定而無效D【

28、解析】按照建筑法規(guī)定，總承包單位和分包單位就分包工程對建設單位承擔連帶責任。 第35題：單項選擇題(單選)(本題:1分)根據(jù)建設工程質量管理條例，注冊建造師因過錯造成重大質量事故，情節(jié)特別惡劣的，其將受到的行政處罰為（）。A終身不予注冊 B吊銷執(zhí)業(yè)資格證書，5年內(nèi)不予注冊C責令停止執(zhí)業(yè)3年 D責令停止執(zhí)業(yè)1年A【解析】建設工程盾量管理條例規(guī)定，違反本條例規(guī)定，注冊建筑師、注冊結構工程師、監(jiān)理工程師等注冊執(zhí)業(yè)人員因過錯造成質量事故的，責令停止執(zhí)業(yè)1年；造成重大質量事故的，吊銷執(zhí)業(yè)資格證書，5年以內(nèi)不予注冊；情節(jié)特別惡劣的，終身不予注冊。第36題：單項選擇題(單選)(

29、本題:1分)根據(jù)招標投標法，投標人補充、修改或者撤回已提交的投標文件，并書面通知招標人的時間期限應在（）。A評標截止時間前 B評標開始前C提交投標文件的截止時間前 D投標有效期內(nèi)C【解析】招標投標法規(guī)定，投標人在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，可以補充、修改或者撤回已提交的投標文件，并書面通知招標人。補充、修改的內(nèi)容為投標文件的組成部分。第37題：單項選擇題(單選)(本題:1分)對于達到一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程的專項施工方案，應由（ ）技術負責人總監(jiān)理工程師簽字后實施。A安全監(jiān)督管理機構 B建設單位C施工單位 D監(jiān)理單位C【解析

30、】建設工程安全生產(chǎn)管理條例規(guī)定，施工單位對達到一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程編制專項施工方案后，須經(jīng)施工單位技術負責人、總監(jiān)理工程師簽字后實施。第38題：單項選擇題(單選)(本題:1分)借用其他施工單位（ ）的行為，屬于以其他企業(yè)名義承攬工程。A營業(yè)執(zhí)照 B技術人員C資金 D高層管理人員A【解析】在實踐中，為在發(fā)承包競爭中爭取到建設工程項目，一些施工單位因自身資質條件不符合發(fā)包工程所要求的資質條件，往往會采取一些手段騙取發(fā)包方的信任，包括借用其他施工單位的資質證書、營業(yè)執(zhí)照等，以其他施工單位的名義承攬建設工程項目。第39題：單項選擇題(單選)(本題:1分)公民

31、、法人或者其他組織認為行政機關的行政行為侵犯其合法權益，可以單獨申請行政復議的情形是（）。A不服行政機關作出的行政處分 B不服行政機關作出的行政處罰決定C不服行政機關對民事糾紛作出的調解D不服地方人民政府頒布的規(guī)章B【解析】下列事項應按規(guī)定的糾紛處理方式解決，不能提起行政復議：不服行政機關作出的行政處分或者其他人事處理決定的，應當依照有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定提起申訴；不服行政機關對民事糾紛作出的調解或者其他處理，應當依法申請仲裁或者向法院提起訴訟。第40題：單項選擇題(單選)(本題:1分)根據(jù)建設工程質量管理條例，建設工程竣工驗收應當具備的條件不包括（ ）。A完成建設工程設

32、計和合同約定的各項內(nèi)容B已簽署的工程結算文件C完整的技術檔案和施工管理資料D勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位已分別簽署的質量合格文件B【解析】建設工程質量管理條例規(guī)定，建設工程竣工驗收應當具備下列條件：完成建設工程設計和合同約定的各項內(nèi)容；有完整的技術檔案和施工管理資料；有工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告；有勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質量合格文件；有施工單位簽署的工程保修書。建設工程經(jīng)驗收合格的，方可交付使用。 第41題：單項選擇題(單選)(本題:1分)關于行政行為特征的說法，錯誤的是（ ）。 A行政行為的主體是法定的

33、0;B實施行政行為具有單方意志性C行政行為多屬于無償行為 D行政行為具有不可裁量性D【解析】行政機關的行政行為具有以下特征：行政行為是執(zhí)行法律的行為；行政行為具有一定的裁量性；行政主體在實施行政行為時具有單方意志性，不必與行政相對方協(xié)商或征得其同意，便可依法自主做出；行政行為是以國家強制力保障實施的，帶有強制性；行政行為以無償為原則，以有償為例外。第42題：單項選擇題(單選)(本題:1分)關于工程監(jiān)理的說法，正確的是（ ）。A監(jiān)理單位與建設單位之間是法定代理關系B工程監(jiān)理單位可以分包監(jiān)理業(yè)務C監(jiān)理單位經(jīng)建設單位同意可以轉讓監(jiān)理業(yè)務D監(jiān)理單位不得與被監(jiān)理工程的設備供應商有隸屬

34、關系D【解析】建設工程質量管理條例規(guī)定，實行監(jiān)理的建設工程，建設單位應當委托具有相應資質等級的工程監(jiān)理單位進行監(jiān)理，也可以委托具有工程監(jiān)理相應資質等級并與被監(jiān)理工程的施工承包單位沒有隸屬關系或者其他利害關系的該工程的設計單位進行監(jiān)理。第43題：單項選擇題(單選)(本題:1分)甲公司與乙公司的院落相鄰，甲為方便自己車輛進出，遂與乙約定：甲借用乙院內(nèi)道路通行，期限20年，甲一次性支付給乙50萬元補償費。雙方簽訂合同并辦理了地役權登記。2年后，甲擬定了下列方案，其中符合物權法規(guī)定的是（）。A甲擬將全部房產(chǎn)所有權及土地使用權轉讓給丙，自由保留地役權B甲擬單獨將地役權轉讓給工物業(yè)公司C甲擬將房產(chǎn)所有權及

35、土地使用權和地役權一并轉讓給丙D甲擬將房產(chǎn)所有權及土地使用權轉讓給丙，而將地役權轉讓給丁C【解析】需役地以及需役地上的土地承包經(jīng)營權、建設用地使用權、宅基地使用權部分轉讓時，轉讓部分涉及地役權的，受讓人同時享有地役權。供役地以及供役地上的土,地承包經(jīng)營權、建設用地使用權、宅基地使用權部分轉讓時，轉讓部分涉及地役權的，地役權對受讓人具有約束力。第44題：單項選擇題(單選)(本題:1分)根據(jù)合同法，允許單方解除合同的情形是（ ）。 A由于不可抗力致使合同不能履行 B法定代表人變更C當事人一方發(fā)生合并、分立 D當事人一方違約A【解析】根據(jù)合同法，由于不可抗力致

36、使合同不能履行允許單方解除合同。第45題：單項選擇題(單選)(本題:1分)依法實施強制監(jiān)理的工程項目，對施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案是否符合工程建設強制性標準負有審查責任的是（）。 A發(fā)包人駐工地代表 B工程監(jiān)理單位C設計單位 D項目技術負責人B【解析】建設工程安全生產(chǎn)管理條例規(guī)定，工程監(jiān)理單位應當審查施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案是否符合工程建設強制性標準。第46題：單項選擇題(單選)(本題:1分)下列保險中，屬于強制性保險的是（ ）。 A意外傷害保險 B建筑工程一切險C安裝工程一切險 D工傷

37、保險D【解析】工傷保險是強制的，意外傷害保險是鼓勵上的。第47題：單項選擇題(單選)(本題:1分)根據(jù)公司法，公司法人成立日期是（ ）之日。 A公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā) B申請公司設立C工商管理機關批準 D組織機構代碼證簽發(fā)A【解析】公司法規(guī)定，依法設立的公司，由公司登記機關發(fā)給公司營業(yè)執(zhí)照。1公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為公司成立日期。第48題：單項選擇題(單選)(本題:1分)不良行為記錄是指建筑市場各方主體在工程建設過程中違反有關工程建設的法律、法規(guī)、規(guī)章或強制性標準和執(zhí)業(yè)行業(yè)規(guī)范，經(jīng)（）級以上建設行政主管部門或者其委托的執(zhí)法監(jiān)督機構查實和行政處罰所形成的記錄。A鄉(xiāng)

38、（鎮(zhèn)） B縣 C市 D省B【解析】不良行為記錄是指建筑市場主體在工程建設過程中違反有關工程建設的法律、法規(guī)、規(guī)章或強制性標準和執(zhí)業(yè)行為規(guī)范，經(jīng)縣級以上建設行政主管部門或者委托的執(zhí)法監(jiān)督機構查實和行政處罰所形成的不良行為記錄。第49題：單項選擇題(單選)(本題:1分)根據(jù)建設工程質量管理條例，關于勘察設計單位質量責任和義務的說法，錯誤的是（）。 A從事勘察、設計業(yè)務的單位應當依法取得相應等級的資質證書B勘察單位提供的地質、測量、水文等勘察成果必須真實、準確C設計單位應當根據(jù)勘察成果文件進行建設工程設計D勘察、設計單位不得分包所承攬的工程D【解析】建設工程質

39、量管理條例規(guī)定，從事建設工程勘察、設計的單位應當依法取得相應等級的資質證書，并在其資質等級許可的范圍內(nèi)承攬工程。禁止勘察、設計單位超越其資質等級許可的范圍或者以其他勘察、設計單位的名義承攬工程。禁止勘察、設計單位允許其他單位或者個人以本單位的名義承攬工程。勘察、設計單位不得轉包或者違法分包所承攬的工程。第50題：單項選擇題(單選)(本題:1分)根據(jù)環(huán)境噪聲污染防治法，在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi)，不能在夜間進行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)的是（）作業(yè)。A搶修 B搶險C搶工期 D生產(chǎn)工藝要求必須連續(xù)C【解析】環(huán)境噪聲污染防治法規(guī)定，在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi)，

40、禁止夜間進行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)，但搶修、搶險作業(yè)和因生產(chǎn)工藝上要求或者特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的除外。第51題：單項選擇題(單選)(本題:1分)建設工程質量保修書的提交時間是（ ）。 A自提交工程竣工驗收報告之日起15日內(nèi)B 工程竣工驗收合格之日C自工程竣工驗收合格之日起15日內(nèi)D提交工程竣工驗收報告時D【解析】建設工程質量管理條例規(guī)定，建設工程承包單位在向建設單位提交工程竣工驗收報告時，應當向建設單位出具質量保修書。質量保修書中應當明確建設工程的保修范圍、保修期限和保修責任等。第52題：單項選擇題(單選)(本題:1分)特種設備使用單位應當按照安全技術規(guī)范

41、的定期檢驗要求，最遲應在安全檢驗合格有效期屆滿前（）內(nèi)向特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗要求。A1個月  B10天 C15天  D2個月A【解析】國務院特種設備安全監(jiān)察條例所規(guī)定的特種設備，使用單位應當按照安全技術規(guī)范的定期檢驗要求，在安全檢驗合格有效期屆滿前1個月向特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗要求。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設備，不得繼續(xù)使用。第53題：單項選擇題(單選)(本題:1分)根據(jù)招標投標法實施條例，非國有資金占控股或主導地位的依法必須進行招標的項目，關于確定中標人的說法，正確的是（）。 A評標委員會應當確定投標價格最低的投標人為中標人B評標委

42、員會應當以最接近標底價格的投標人確定為中標人C招標人應該確定排名第一的中標候選人為中標人D招標人可以從評標委員會推薦的前三名中標候選人中確定中標人C【解析】工程建設項目施工招標投標辦法規(guī)定，招標人應當接受評標委員會推薦的中標候選人，不得在評標委員會推薦的中標候選人之外確定中標人。依法必須進行招標的項目，招標人應當確定排名第一的中標候選人為中標人。第54題：單項選擇題(單選)(本題:1分)根據(jù)合同法，分期付款的買受人未支付到期價款的最低金額達到全部價款的()，出賣人即有權要求買受人支付全部價款或者解除合同。A1/3  B1/2 C1/5  D2/3C【解析】分期付款的買受人未

43、支付到期價款的金額達到全部價款的五分之一的，出賣人有權要求買受人支付全部價款或者解除合同。出賣人解除合同的，可以向買受人要求支付該標的物的使用費。第55題：單項選擇題(單選)(本題:1分)關于投標聯(lián)合體資格條件的說法，正確的是（ ）。A聯(lián)合體牽頭單位具備招標文件規(guī)定的相應資格條件即可B聯(lián)合體一方具備招標文件規(guī)定的相應資格條件即可C聯(lián)合體各方均應當具備招標文件規(guī)定的相應資格條件D由不同專業(yè)的單位組成聯(lián)合體，按照資質登記較低的單位確定其資質等級C【解析】招標投標法規(guī)定，聯(lián)合體各方均應當具備承擔招標項目的相應能力；國家有關規(guī)定或者招標文件對投標人資格條件有規(guī)定的，聯(lián)合體各方均應當具備規(guī)定的

44、相應資格條件。由同一專業(yè)的單位組成的聯(lián)合體，按照資質等級較低的單位確定資質等級。第56題：單項選擇題(單選)(本題:1分)分包工程發(fā)生質量、安全、進度等問題給建設單位造成損失的，關于責任承擔的說法，正確的是（）。A分包單位只對總承包單位負責B建設單位只能向給其造成損失的分包單位主張權利C總承包單位賠償金額超過其應承擔份額的，有權向有責任的分包單位追償D建設單位與分布單位無合同關系，無權向分包單位主張權利C【解析】分包單位就分包工程和總包單位向建設單位承擔連帶責任，由分包單位造成的質量、安全、進度等問題給建設單位造成損失的，建設單位可以要求總包單位賠償，超出總包承擔份額的，有權向分包主張權利。第

45、57題：單項選擇題(單選)(本題:1分)建設工程在超過合理使用年限后需要繼續(xù)使用的，產(chǎn)權所有人應當委托（ ）鑒定，并根據(jù)鑒定結果采取加固、維修等措施，重新界定使用期。A勘察、設計單位 B監(jiān)理單位C建筑安全監(jiān)督管理機構 D工程質量監(jiān)督機構A【解析】建設工程質量管理條例規(guī)定，建設工程在超過合理使用年限后需要繼續(xù)使用的，產(chǎn)權所有人應當委托具有相應資質等級的勘察、設計單位鑒定，并根據(jù)鑒定結果采取加固、維修等措施，重新界定使用期。第58題：單項選擇題(單選)(本題:1分)下列法律文書中，不具有強制執(zhí)行效力的是（ ）。A在仲裁程序中形成的仲裁調解書B由行政主管部門主

46、持達成的調解書C人民法院在民事案件審理中制作的調解書D司法確認的人民調解委員會主持達成的調解協(xié)議B【解析】由行政主管部門主持達成的調解書不具有強制執(zhí)行效力。第59題：單項選擇題(單選)(本題:1分)在建設單位要求趕工的情形下，隱蔽工程未通過監(jiān)理單位驗收，施工單位繼續(xù)施工，由此發(fā)生質量問題所產(chǎn)生的費用由（）承擔。 A施工單位  B建設單位C監(jiān)理單位 D建設主管部門A【解析】隱蔽工程需要經(jīng)監(jiān)理單位驗收，所以該責任應當由施工單位承擔。第60題：單項選擇題(單選)(本題:1分)根據(jù)生產(chǎn)安全事故報告和調查處理條例的有關規(guī)定，除交通事故、火災事故外，自事故發(fā)生之日起

47、（）日內(nèi)，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，應當及時補報。 A15  B20 C30  D40C【解析】除交通事故、火災事故是自事故發(fā)生之日起7日內(nèi)補報事故造成的人員傷亡情況變化外，其他事故為30日。事故報告后出現(xiàn)新情況的，應當及時補報。自事故發(fā)生之日起30日內(nèi)，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，應當及時補報。第61題：單項選擇題(單選)(本題:1分)負責全國實施工程建設強制標準監(jiān)督管理工作的國家機關是（ ）。A國務院質量監(jiān)督行政主管部門 B國務院安全監(jiān)督行政主管部門C國務院建設行政主管部門 D國務院工商行政管理部門C【解析】實施工程建設強制

48、性標準監(jiān)督規(guī)定規(guī)定，國務院建設行政主管部門負責全國實施工程建設強制性標準的監(jiān)督管理工作。第62題：單項選擇題(單選)(本題:1分)建筑施工企業(yè)隱瞞或者提供虛假材料申請安全生產(chǎn)許可證的，應給予警告，并在()年內(nèi)不得申請安全生產(chǎn)許可證。A2  B1 C3  D5B【解析】建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定中規(guī)定，建筑施工企業(yè)隱瞞有關情況或者提供虛假材料申請安全生產(chǎn)許可證的，不予受理或者不予頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證，并給予警告，1年內(nèi)不得申請安全生產(chǎn)許可證。第63題：單項選擇題(單選)(本題:1分)甲公司與乙公司組成聯(lián)合體共同承包了某大型建筑工程的施工。關于該聯(lián)合體承包行為的說法，正確

49、的是（）。 A乙按照承擔施工內(nèi)容及工程量的比例對建設單位負責B建設單位應當與甲、乙分別簽訂承包合同C甲和乙就工程質量和安全對建設單位承擔連帶責任D該行為屬于肢解工程發(fā)包的違法行為C【解析】聯(lián)合體投標有如下特點：聯(lián)合體由兩個或者兩個以上的投標人組成，參與投標是各方的自愿行為；聯(lián)合體是一個臨時性的組織，不具有法人資格；聯(lián)合體各方以一個投標人的身份共同投標，中標后，招標人與聯(lián)合體各方共同簽訂一個承包合同，聯(lián)合體各方就中標項目向招標人承擔連帶責任；聯(lián)合體各方簽訂共同投標協(xié)議后，不得再以自己名義單獨投標，也不得組成新的聯(lián)合體或參加其他聯(lián)合體在同一項目中投標。第64題：單項選擇題(單選)(本題:

50、1分)關于建設工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用后又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的說法，正確的是（）。A發(fā)包人以裝飾工程質量不符合約定主張索賠的，應予支持B承包人應當在工程的合理使用壽命內(nèi)對地基基礎和主體結構質量承擔責任C凡不符合合同約定或者驗收規(guī)范的工程質量問題，承包人應當承擔責任D承包人的保修責任可以免除B【解析】最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋規(guī)定，建設工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，不予支持；但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內(nèi)對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。第65題：單項選擇題(單選)(本

51、題:1分)監(jiān)理單位的主要安全責任之一是（ ）。 A組織專家論證、審查深基坑專項施工方案B申領施工許可證時，提供建設工程有關安全施工措施的資料C在設計方案中提出保障施工作業(yè)人員安全和預防生產(chǎn)事故的措施建議D發(fā)現(xiàn)存在嚴重安全事故隱患時，要求施工單位停工并及時報告建設單位D【解析】選項A是施工單位的責任；選項B是建設單位的責任；選項C為設計單位的責任；選項D為監(jiān)理單位的責任。第66題：單項選擇題(單選)(本題:1分)建筑市場不良行為信息公布期限一般為（ ）。A1個月至2年 B2個月至1年C3個月至2年 D6個月至3年D【解析】建筑市場誠信行為信息管理

52、辦法規(guī)定，建筑市場誠信行為記錄信息的公布時間為行政處罰決定做出后7日內(nèi)，公布期限一般為6個月至3年；良妤行為記錄信息公布期限一般為3年。第67題：單項選擇題(單選)(本題:1分)勞動者可以立即解除勞動合同且無需事先告知用人單位的情形是（ ）。A用人單位未按照勞動合同約定提供勞動報酬或者勞動條件B 用人單位以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫勞動者勞動C用人單位未及時足額支付勞動報酬D用人單位制定的規(guī)章制度違反法律、法規(guī)的規(guī)定，損害勞動者的權益B【解析】用人單位以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫勞動者勞動的，或者用人單位違章指揮、強令冒險作業(yè)危及勞動者人身安全的

53、，勞動者可以立即解除勞動合同，無需事先告知用人單位。第68題：單項選擇題(單選)(本題:1分)工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定所屬法的形式是（ ）。 A法律 B行政法規(guī)C部門規(guī)章 D地方性法規(guī)C【解析】部門規(guī)章規(guī)定的事項應當屬于執(zhí)行法律或者國務院的行政法規(guī)、決定、命令的事項，其名稱可以是“規(guī)定”、“辦法”和“實施細則”等。目前，大量的建設法規(guī)是以部門規(guī)章的方式發(fā)布，如住房和城鄉(xiāng)建設部發(fā)布的房屋建筑和市政基礎設施工程質量監(jiān)督管理規(guī)定、房屋建筑工程和市政基礎設施工程破工驗收備案管理暫行辦法、市政公用設施抗災設防管理規(guī)定，國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的招標公告發(fā)

54、布暫行辦法、工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定等。第69題：單項選擇題(單選)(本題:1分)乙施工單位通過招標程序中標了甲開發(fā)公司的一個施工項目。簽約前，甲要求讓利5%,否則不簽施工合同。后雙方按中標價簽訂了備案合同，同時簽訂了讓利5%的補充協(xié)議。竣工結算時，甲按讓利協(xié)議核減結算總價5%，乙以自己虧損為由不同意讓利并向法院提起訴訟，要求按中標價結算。下列說法正確的是（）。A應以備案合同作為結算工程價款依據(jù)B該補充協(xié)議屬于可撤銷合同C應以補充協(xié)議作為結算工程價款依據(jù)D乙方行為構成合同違約A【解析】最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋規(guī)定，當事人就同一建設工程另行訂立的建

55、設工程施工合同與經(jīng)過備案的中標合同實質性內(nèi)容不一致的，應當以備案的合同作為結算工程價款的根據(jù)。第70題：單項選擇題(單選)(本題:1分)根據(jù)我國擔保法律制度，關于抵押權實現(xiàn)的說法，錯誤的是（ ）。A債務履行期屆滿抵押權人未受清償?shù)模梢耘c抵押人協(xié)議以拍賣該抵押物所得價款受償B同一財產(chǎn)向兩個以上債權人抵押，抵押合同以登記生效的，按抵押登記的先后順序清償C同一財產(chǎn)向兩個以上債權人抵押，抵押合同自簽訂之日起生效的，若抵押物未登記的，按照合同生效的先后順序清償D抵押物折價后，其價款超過債權數(shù)額的部分歸債務人所有，不足部分由債務人清償D 【擔保】【可能是】由【第三方】所提供擔保，所以超過數(shù)額應

56、該歸【抵押人】所有，而不是【債務人】，【不足部分】由【債務人清償】第71題：多項選擇題(多選)(本題:2分)建設工程竣工前，當事人對工程質量發(fā)生爭議，經(jīng)鑒定工程質量合格，關于竣工日期的說法，正確的有（）。A應當以合同約定的竣工日期作為竣工日期B.應當以鑒定合格日期為竣工日期C鑒定日期為順延工期的期間D應當以申請鑒定日期作為竣工日期E應當以提交竣工驗收報告的日期為竣工日期BC【解析】最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋規(guī)定，當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的，按照以下情形分別處理：建設工程經(jīng)竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期；承包人已經(jīng)提交竣工驗收報告，發(fā)包

57、人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期；建設工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人揸自使用的，以轉移占有建設工程之日為竣工日期。另外，建設工程竣工前，當事人對工程質量發(fā)生爭議，工程質量鑒定合格的，鑒定期間為順延工期日。第72題：多項選擇題(多選)(本題:2分)關于借款合同權利和義務的說法，正確的有（ ）。A貸款人不得預先在本金中扣除利息B借款人應當按照約定的用途使用借款C對于未約定期限且無法確定期限的借款合同，借款人可以隨時償還D訂立借款合同，貸款人可以要求借款人提供擔保E貸款人有權處置拒不還款的借款人的其他財產(chǎn)ABD【解析】選項A,借款的利息不得預先在本金中扣除。利息預先在本金中扣除的

58、，應當按照實際借款數(shù)額返還借款并計算利息。選項B,借款,人應當按照約定向貸款人定期提供有關財務會計報表等資料。借款人未按照約定的借款用途使用借款的，貸款人可以停止發(fā)放借款、提前收回借款或者解除合同。選項D,訂立借款合同，貸款人可以要求借款人提供擔保。第73題：多項選擇題(多選)(本題:2分)下列責任形式中，當事人承擔違約責任的形式有（ ）。 A賠禮道歉 B支付違約金C賠償損失 D采取補救措施E罰金B(yǎng)C【解析】違約責任，是指當事人一方或者雙方不履行合同或者不適當履行合同，依照法律規(guī)定或者合同約定應當承擔的法律責任。為了保證合同義務的嚴格履行，及時解決合同糾

59、紛，可以在合同中約定定金、違約金、賠償金額以及賠償金的計算方法等。第74題：多項選擇題(多選)(本題:2分)施工單位項目責任人的安全生產(chǎn)責任主要包括（ ）。A組織制定安全施工措施 B消除安全事故隱患C及時、如實上報安全事故 D編制安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程E確保安全生產(chǎn)費用的投入【解析】建設工程安全生產(chǎn)管理條例規(guī)定，施工單位的項目負責人應當由取得相應執(zhí)業(yè)資格的人員擔任，對建設工程項目的安全施工負責，落實安全生產(chǎn)責任制度、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，確保安全生產(chǎn)費用的有效使用，并根據(jù)工程的特點組織制定安全施工措施，消除安全事故隱患，及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。第75題：多項選擇題(多選)(本題:2分)根據(jù)事