建筑鋼結(jié)構(gòu)工程承攬合同(2005年新版)

1、建 筑 鋼 結(jié) 構(gòu) 工 程承 攬 合 同 委托單位： 甲方 承攬單位： 乙方簽訂時間： 根據(jù)中華人民共和國?合同法?的規(guī)定，為明確雙方在履行合同中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同。技 術(shù) 條 件一、工程名稱： 二、地點： 三、技術(shù)要求：規(guī)格及要求具體按施工圖、加工圖制作：第二條 承攬范圍及造價一、方案設(shè)計、工程施工、加工圖設(shè)計由 方負責設(shè)計，設(shè)計費由 方承當。二、根底設(shè)計由 方負責，所有土建根底施工由 方負責并承當費用。三、本鋼構(gòu)造工程建筑總面積為 。四、造價為每平方米 元，總造價為 萬元人民幣。大寫: (具體按實際計算)。其中鋼構(gòu)造加工制作局部占80% ,鋼構(gòu)造安裝局部占20 。五、本

2、工程包括: 鋼構(gòu)造圖紙中的材料及安裝。 六、本工程不包括: 所有土建稅金及鋼構(gòu)造防火涂料配套費及管理費 。 第三條 施 工 準 備一、乙方1、假設(shè)乙方負責設(shè)計，那么在本合同簽定生效后 日內(nèi)向甲方提供加工圖2套2、組織原材料采購制造加工，組織施工管理人員和施工機械進場。二、甲方1、在 年 月 日前做好符合鋼構(gòu)造安裝要求的混凝土根底及預(yù)埋螺栓，地坪應(yīng)保證乙方安裝使用的汽車吊能隨意移動。2、在乙方鋼構(gòu)造加工件進場前，做好場地內(nèi)外施工車輛進出道路的修通。并負責維修，接通施工現(xiàn)場的施工用水源及電源包括水表、配電板，要求能滿足施工用水，用電量的需要費用由乙方自理。3、本合同簽訂后 日內(nèi)提交建筑許可證等，如

3、因無建筑許可證發(fā)生的相關(guān)責任由甲方承當。施工期限一、施工總工期自合同簽字甲方付達預(yù)付款之日起 天日歷天完成。其中安裝時間為 天。二、甲方根底工程完工后要求乙方進場安裝前 天，甲方應(yīng)向乙方發(fā)出進場通知書。三、如遇以下情況之一，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應(yīng)順延：1、按施工準備規(guī)定要求，不能提供滿足施工的場地、水、電源、道路未能接通、障礙物未能去除、影響進場施工時；2、由甲方負責提供的技術(shù)資料、技術(shù)條件不準或重大設(shè)計變更；3、在現(xiàn)場施工中如因停電、停水、影響正常施工時；4、因現(xiàn)場代表或監(jiān)理簽證不及時而影響下一道工序施工；5、人力不可抗拒的因素而延誤工期。如雨、臺風、雪天等，具體天氣情況按施工天氣表

4、6、如根底由甲方負責施工，由于甲方的延期或因根底工程的質(zhì)量不符合設(shè)計要求影響乙方的正常的施工以及因甲方負責的其它工程工程因穿插施工而影響乙方正常的施工時。四、乙方在以上情況發(fā)生后的三天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟支出向甲方代表提出書面報告，甲方代表受到報告后應(yīng)在三天內(nèi)予以答復(fù)，逾期不予答復(fù)。乙方即可視為報告內(nèi)容和延期要求已被確認。第五條 質(zhì) 量一、乙方參照國家輕鋼構(gòu)造制作及施工標準進展制作施工。二、乙方必須按圖標準施工、文明操作、確保工程質(zhì)量并承受甲方派駐代表的全面監(jiān)視。三、在施工現(xiàn)場過程中發(fā)生的質(zhì)量事故，乙方應(yīng)及時報告甲方派駐代表,一般的質(zhì)量事故由雙方協(xié)商處理。四、凡因乙方原因造成屋面、

5、墻體滲漏等質(zhì)量缺陷由乙方無償保修 天，時間自竣工驗收之日起計算。在規(guī)定的保修期內(nèi)，由于甲方的根底質(zhì)量原因或使用不當造成門窗變形和屋面、墻體的滲漏，其責任應(yīng)由甲方承當。第六條 總款的支付與結(jié)算總款的支付和結(jié)算：一、本合同簽訂后 三 天內(nèi)，甲方付給乙方預(yù)付備料款計人民幣 元整。二、主體構(gòu)造件到場開場安裝前 三 天內(nèi)，甲方付給乙方工程款計 元整。三、屋面板到場開場安裝前 三 天內(nèi)，甲方付給乙方工程款計 元整。 元整。四、工程竣工驗收后 天內(nèi)，甲方付給乙方計 元整。余款 元整作為質(zhì)量保證金,二年到期時付清，質(zhì)保期為五年。五、因甲方原因拖欠預(yù)付款和進度款，而影響施工進度，造成乙方停工、窩工損失的，除順延

6、工期外，還應(yīng)承當乙方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。工程量按實結(jié)算。第七條 設(shè) 計 變 更一、正式的設(shè)計圖紙、說明與有關(guān)技術(shù)資料、作為加工和施工的有效依據(jù)，雙方均不得擅自修改。二、甲方如需變更設(shè)計，必須書面通知乙方，重大的修改或增減造價時，必須另行協(xié)商。發(fā)生的工程費用變動，按實際變動情況結(jié)算。第八條 驗 收一、混凝土根底工程由甲方驗收或監(jiān)理驗收合格后交乙方復(fù)驗。二、鋼構(gòu)造工程驗收按施工圖紙進展驗收。三、乙方在竣工后書面通知甲方，甲方在壹拾五天內(nèi)給予驗第九條 安 全一、在施工至交付之前的過程中，甲方人員擅自進入施工現(xiàn)場，造成其人身平安或其他平安事故均由甲方自行負責。二、在施工過程中，由于乙方違章施工，違反操作規(guī)

7、程等造成人員平安事故，其責任由乙方承當。乙方負責全體施工人員人身以外傷害保險及附加醫(yī)療保險。附 那么一、本合同一式叁份。甲、乙方各執(zhí)正本二份，副本 份，由甲方報送經(jīng)辦銀行，建立主管部門備案。二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后生效；工程竣工驗收，結(jié)算款后終止。三、本合同簽定后，甲、乙雙方如需提出修改時，經(jīng)雙方協(xié)商一致后可以簽定補充合同或協(xié)議，需變更及聯(lián)系單等都必須乙方蓋公章或法人代表簽字，并與本合同一并具有法律效力。四、本合同如發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成當事人可向原告所在地人民法院起訴。五、本合同只限 使用。甲方預(yù)付款到達本合同生效，未到預(yù)付款本合同無效。第十一條 匯入工程款專項約定經(jīng)甲乙雙方約定并認可，甲方支付本合同鋼構(gòu)造工程全部款項必須匯入甘央軍農(nóng)行卡為95599815。匯入其它帳戶或支取現(xiàn)金，乙方均不成認，由此造成的一切經(jīng)濟損失及法律責