版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、房屋裝修承攬合同甲方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)乙方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則,遵照合同法及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,就裝修承攬合同達(dá)成以下約定,供雙方共同遵守:一、工程概況1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。2、分項(xiàng)工程單價(jià):1、仿瓷:_元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆:_元每平方米(含基層膩?zhàn)蛹叭斯?。3,墻紙粘貼:_元每平方米。4、清水漆:_元每平方米(噴漆,門(mén)及其他道具的線條不另計(jì)費(fèi))。5、以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算,造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算,不按展開(kāi)面積計(jì)算,不按板
2、材計(jì)算。3、工程量:按工程驗(yàn)收的實(shí)際工程量計(jì)算4、施工工期:合同簽訂之日起計(jì)算工期,總工期為18天。二、付款方式:1、乙方進(jìn)場(chǎng)_天后由甲方支付所完工程量工程款的_%作為工程前期借支款。2、工程竣工交驗(yàn)合格,甲方向乙方支付合同總價(jià)款的_%,剩余_%為工程質(zhì)保金,質(zhì)保期為6個(gè)月。三、甲方責(zé)任1、辦理好工程開(kāi)工的手續(xù),提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;3、甲方負(fù)責(zé)工程所需資源,如施工用水、電和庫(kù)房等工作必備條件,開(kāi)通施工場(chǎng)地內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆?,拆除現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)障礙物;4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下,按合同規(guī)定付款給乙方,不得無(wú)故拖欠;5、甲方對(duì)乙方施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)
3、督工作,對(duì)乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行警告、罰款等處罰;6、甲方項(xiàng)目部根據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排,乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理。三、乙方責(zé)任1、按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工,接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo),根據(jù)現(xiàn)行的國(guó)家建筑安裝工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范,嚴(yán)格按照施工圖或設(shè)計(jì)變更進(jìn)行施工,不得擅自更改圖紙,保質(zhì)保量的完成任務(wù),如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題則由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備)、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作,不得轉(zhuǎn)包,乙方可根據(jù)工程需要聘請(qǐng)他人幫助完成,乙方聘請(qǐng)的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系,乙方及聘請(qǐng)人員在工作過(guò)程中發(fā)生的一切財(cái)產(chǎn)或人
4、身?yè)p害均由乙方自行負(fù)責(zé);3、乙方要保證材料利用率,不得浪費(fèi)、破壞,不得更換甲方提供的原材料;4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定,做到文明施工、安全施工。四、質(zhì)量要求1、嚴(yán)格按照甲方要求施工。2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。5、木制道具清水漆必須噴。6、乙方交付的工作成果不符合國(guó)家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無(wú)條件整改,給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;7、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),按國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,工程驗(yàn)收不合格,乙方負(fù)責(zé)返工并按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任;8、甲方在使用過(guò)程中,如出現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題,乙方應(yīng)在接到甲方通知后
5、_日內(nèi)組織人員維修,超過(guò)_日乙方未進(jìn)行維修的,甲方可另請(qǐng)他人,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。五、安全施工與檢查1、乙方負(fù)責(zé)對(duì)其施工人員進(jìn)行安全教育,應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時(shí)接受上級(jí)及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;2、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的安全制度與施工流程工作,采取必須的安全防護(hù)措施,消除事故隱患,施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故,所有責(zé)任由乙方承擔(dān),并承擔(dān)由此產(chǎn)生的其他一切費(fèi)用;3、施工進(jìn)程中,甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項(xiàng)目的安全制度和安全規(guī)定,對(duì)于違反項(xiàng)目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患,甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工,乙方同時(shí)還應(yīng)接受與其他施工人員同等
6、的處罰。六、違約責(zé)任1、違反本合同約定,給對(duì)方造成損失的,應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方全部損失,同時(shí)向?qū)Ψ街Ц哆`約金_%;2、乙方應(yīng)在約定的時(shí)間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長(zhǎng)工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費(fèi)由甲方承擔(dān),以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金,同時(shí)每延誤一天,乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的_%向甲方支付違約金,延誤超過(guò)2天時(shí),甲方有權(quán)解除本合同,并不再支付合同尾款。七、合同解除1、合同履行完畢后,本合同自動(dòng)解除;2、合同履行過(guò)程中,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可提前解除本合同;3、合同履行過(guò)程中,如發(fā)生不可抗力因素
7、,導(dǎo)致本合同無(wú)法繼續(xù)履行,任何乙方均可要求解除本合同,無(wú)需承擔(dān)違約責(zé)任。八、合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解,協(xié)商不成的,應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。九、合同履行過(guò)程中,有未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份,甲乙雙方各執(zhí)1份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。甲方(簽章):乙方(手印):地址:_ 地址:_法定代表人:身份證號(hào)(復(fù)印件附后)本合同簽約代表人:電話房屋裝修承攬合同(二)甲方(定作人):乙方(承攬人):住址:_ 住址:_身份證號(hào)碼:_ 身份證號(hào)碼:_甲方擬裝修房屋一座,位置在富
8、民縣大營(yíng)鎮(zhèn)大營(yíng)村_號(hào),由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程,為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)平等協(xié)商,雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。一、雙方權(quán)利義務(wù)1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其施工人員的安全教育,嚴(yán)格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任,與甲方無(wú)關(guān)。2、甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進(jìn)度,乙方應(yīng)提前_天通知甲方購(gòu)買(mǎi)所需材料。3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部?jī)?nèi)外粉墻,內(nèi)外墻面積貼瓷磚,過(guò)道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè),連同搭建所需全部腳手架。
9、4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗(yàn),負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確,雙方不存在雇傭關(guān)系。5、施工機(jī)械以及模板、腳手架等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶,費(fèi)用由乙方自理。6、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付,與甲方無(wú)關(guān)。房屋裝修承攬合同(三)甲方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)乙方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則,遵照合同法及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,就裝修承攬合同達(dá)成以下約定,供雙方共同遵守:一、工程概況1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。2、分項(xiàng)工程單價(jià):1、仿瓷:_元每平方米(含材料及人工)
10、。2、乳膠漆:_元每平方米(含基層膩?zhàn)蛹叭斯?。3,墻紙粘貼:_元每平方米。4、清水漆:_.元每平方米(噴漆,門(mén)及其他道具的線條不另計(jì)費(fèi))。5、以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算,造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算,不按展開(kāi)面積計(jì)算,不按板材計(jì)算。3、工程量:按工程驗(yàn)收的實(shí)際工程量計(jì)算4、施工工期:合同簽訂之日起計(jì)算工期,總工期為天。二、付款方式:1、乙方進(jìn)場(chǎng)7天后由甲方支付所完工程量工程款的_%作為工程前期借支款。2、工程竣工交驗(yàn)合格,甲方向乙方支付合同總價(jià)款的_%,剩余_%為工程質(zhì)保金,質(zhì)保期為6個(gè)月。三、甲方責(zé)任1、辦理好工程開(kāi)工的手續(xù),提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。2、工程所需的所有原材料由甲方提
11、供并保證質(zhì)量;3、甲方負(fù)責(zé)工程所需資源,如施工用水、電和庫(kù)房等工作必備條件,開(kāi)通施工場(chǎng)地內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆罚鸪F(xiàn)場(chǎng)內(nèi)障礙物;4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下,按合同規(guī)定付款給乙方,不得無(wú)故拖欠;5、甲方對(duì)乙方施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督工作,對(duì)乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行警告、罰款等處罰;6、甲方項(xiàng)目部根據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排,乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理。三、乙方責(zé)任1、按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工,接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo),根據(jù)現(xiàn)行的國(guó)家建筑安裝工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范,嚴(yán)格按照施工圖或設(shè)計(jì)變更進(jìn)行施工,不得擅自更改圖紙,保質(zhì)保量的完成任務(wù),如因工程出現(xiàn)質(zhì)量
12、問(wèn)題則由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備)、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作,不得轉(zhuǎn)包,乙方可根據(jù)工程需要聘請(qǐng)他人幫助完成,乙方聘請(qǐng)的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系,乙方及聘請(qǐng)人員在工作過(guò)程中發(fā)生的一切財(cái)產(chǎn)或人身?yè)p害均由乙方自行負(fù)責(zé);3、乙方要保證材料利用率,不得浪費(fèi)、破壞,不得更換甲方提供的原材料;4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定,做到文明施工、安全施工。四、質(zhì)量要求1、嚴(yán)格按照甲方要求施工。2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。5、木制道具清水漆必須噴。6、乙方交付的工作成果不符合國(guó)
13、家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無(wú)條件整改,給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;7、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),按國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,工程驗(yàn)收不合格,乙方負(fù)責(zé)返工并按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任;8、甲方在使用過(guò)程中,如出現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題,乙方應(yīng)在接到甲方通知后_日內(nèi)組織人員維修,超過(guò)_日乙方未進(jìn)行維修的,甲方可另請(qǐng)他人,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。五、安全施工與檢查1、乙方負(fù)責(zé)對(duì)其施工人員進(jìn)行安全教育,應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時(shí)接受上級(jí)及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;2、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的安全制度與施工流程工作,采取必須的安全防護(hù)措施,消除事故隱患,施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事
14、故,所有責(zé)任由乙方承擔(dān),并承擔(dān)由此產(chǎn)生的其他一切費(fèi)用;3、施工進(jìn)程中,甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項(xiàng)目的安全制度和安全規(guī)定,對(duì)于違反項(xiàng)目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患,甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工,乙方同時(shí)還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。六、違約責(zé)任1、違反本合同約定,給對(duì)方造成損失的,應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方全部損失,同時(shí)向?qū)Ψ街Ц哆`約金_%;2、乙方應(yīng)在約定的時(shí)間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長(zhǎng)工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費(fèi)由甲方承擔(dān),以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金,同時(shí)每延誤一天,乙方應(yīng)按合同總
15、價(jià)款的_%向甲方支付違約金,延誤超過(guò)2天時(shí),甲方有權(quán)解除本合同,并不再支付合同尾款。七、合同解除1、合同履行完畢后,本合同自動(dòng)解除;2、合同履行過(guò)程中,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可提前解除本合同;3、合同履行過(guò)程中,如發(fā)生不可抗力因素,導(dǎo)致本合同無(wú)法繼續(xù)履行,任何乙方均可要求解除本合同,無(wú)需承擔(dān)違約責(zé)任。八、合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解,協(xié)商不成的,應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。九、合同履行過(guò)程中,有未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份,甲乙雙方各執(zhí)1份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。甲方(簽
16、章):乙方(手印):地址:_ 地址:_法定代表人:身份證號(hào)(復(fù)印件附后)本合同簽約代表人:電話房屋裝修承攬合同(四)甲方(定作人):乙方(承攬人):住址:_ 住址:_身份證號(hào)碼:_ 身份證號(hào)碼:_甲方擬裝修房屋一座,位置在富民縣大營(yíng)鎮(zhèn)大營(yíng)村_號(hào),由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程,為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)平等協(xié)商,雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。一、雙方權(quán)利義務(wù)1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其施工人員的安全教育,嚴(yán)格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任,與甲方無(wú)關(guān)。2、甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵
17、絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進(jìn)度,乙方應(yīng)提前5天通知甲方購(gòu)買(mǎi)所需材料。3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部?jī)?nèi)外粉墻,內(nèi)外墻面積貼瓷磚,過(guò)道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè),連同搭建所需全部腳手架。4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗(yàn),負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確,雙方不存在雇傭關(guān)系。5、施工機(jī)械以及模板、腳手架等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶,費(fèi)用由乙方自理。6、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付,與甲方無(wú)關(guān)。二、質(zhì)量和工期要求1、工期從_年_月_日開(kāi)始建設(shè),到_年_月_日止,工期為92天。在約定的工期內(nèi),施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定。2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原
18、則,加強(qiáng)質(zhì)量管理。3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí),有權(quán)要求乙方停工或整改。4、房屋建成自交工后壹年內(nèi),甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的,乙方必須及時(shí)進(jìn)行免費(fèi)維修。三、付款方式1、工程款結(jié)算方式:以建房面積計(jì)算,每平方米人民幣元。2、付款時(shí)間:第一次付款在施工開(kāi)始后工程過(guò)半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收后天內(nèi)給付。3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的_%??⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。四、違約責(zé)任1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,乙方要進(jìn)行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o(wú)法履行的,乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。2、乙方若無(wú)視甲方
19、的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同,乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元。3、在乙方無(wú)違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工程價(jià)款,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金五、爭(zhēng)議解決辦法1、發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)友好協(xié)商。2、如協(xié)商不成,雙方可將爭(zhēng)議提交富民縣人民法院進(jìn)行裁決。六、附則1、本合同一式兩份,甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。2、本合同自簽訂之日起生效。3、以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。此協(xié)議甲方簽字:_ 乙方簽字:_年_月_日 _年_月_日房屋裝修承攬合同(五)甲方:乙方:鑒于甲方系發(fā)包方,乙方系承攬方,_年
20、_月_日甲自愿將位于承攬給乙方裝修,現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿,協(xié)商一致的原則,就房屋裝修有關(guān)方面,特此訂立如下協(xié)議:工程地點(diǎn)及概況:工程名稱:_。工程建筑面積:_。工程戶型結(jié)構(gòu):_。工程項(xiàng)目:_。工程價(jià)款及付款方式:1.本工程總價(jià)為元,大寫(xiě)。2.本合同簽訂后,甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認(rèn)的報(bào)價(jià)單中工程款總額的給乙方(含定金,不含設(shè)計(jì)費(fèi)),乙方才進(jìn)場(chǎng)施工。3.施工及安裝竣工驗(yàn)收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。三、承攬方式:乙方負(fù)責(zé)施工,材料由甲乙雙方共同約定提供。四、材料提供:關(guān)于材料供應(yīng),甲乙雙方充分協(xié)商采用方式供應(yīng)材料。a.本工程所需材料由甲方提供,甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),甲方提供的
21、材料,乙方應(yīng)當(dāng)即時(shí)檢驗(yàn),如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,甲方應(yīng)即時(shí)更換,如不更換所造成的損失由甲方自行承擔(dān),如延誤工程進(jìn)展,施工期限相應(yīng)順延。b.本工程材料由乙方提供,所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn),并接受甲方檢驗(yàn)。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收期限:施工要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。房屋交付給甲方,甲方應(yīng)即時(shí)驗(yàn)收,甲方應(yīng)在_日內(nèi)檢驗(yàn),如在該期限內(nèi),甲方未做任何表示,視為該房屋驗(yàn)收合格。五、施工期限:工期為,從_年_月_日到_年_月_日,如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進(jìn)展或則不可抗力導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展,其施工期限相應(yīng)的順延。六、違約責(zé)任1.由于甲方原因?qū)е卵?/p>
22、期開(kāi)工或中途停工,除順延工期外,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工或則窩工造成的損失,即每天應(yīng)支付元,如甲方不按合同約定預(yù)付工程款,每拖延一天,按合同金額的%支付違約金給乙方,其工期順延。2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應(yīng)按每天支付元的違約金給甲方。3.工程未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,或甲方單方面更換門(mén)鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的,造成的損失由甲方負(fù)責(zé),并視為對(duì)乙方施工的工程驗(yàn)收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款。七、其他約定:1.乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)圖紙,圖紙一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)的圖紙或者技術(shù)要求不合理的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方。因甲方怠于答復(fù)等原因造成乙方損失的,應(yīng)
23、當(dāng)賠償損失。2.甲方中途變更乙方工作的要求,如工程項(xiàng)目增加,甲方應(yīng)支付乙方實(shí)際增加所產(chǎn)生的費(fèi)用,如給乙方造成損失的,應(yīng)當(dāng)對(duì)乙方進(jìn)行賠償。3.乙方在施工期間,應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗(yàn)。甲方不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙乙方的正常工作,如妨礙延誤工程進(jìn)展,其施工期限相應(yīng)順延,造成乙方損失的,應(yīng)賠償損失。4.乙方房屋裝修完成后,應(yīng)當(dāng)即時(shí)向甲方交付,甲方應(yīng)當(dāng)即時(shí)驗(yàn)收該房屋。5.乙方施工需要甲方協(xié)助的,甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的,乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的,乙方可以解除合同,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)當(dāng)賠償。八、本合同未盡事宜,甲乙
24、雙方可另行約定,其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。九、本協(xié)議一式兩份,甲、乙方各執(zhí)一份,每份都具有相同法律效力,自甲乙雙方簽字后生效。委托代理人:_ 法定代表人:_法定代表人:_ 法定代表人:_地點(diǎn):_ 地點(diǎn):_電話:_ 電話:_年_月_日 _年_月_日房屋裝修承攬合同(六)甲方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)乙方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則,遵照合同法及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,就裝修承攬合同達(dá)成以下約定,供雙方共同遵守:一、工程概況1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。2、分項(xiàng)工程單
25、價(jià):1、仿瓷:_元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆:_元每平方米(含基層膩?zhàn)蛹叭斯?。3,墻紙粘貼:_元每平方米。4、清水漆:_元每平方米(噴漆,門(mén)及其他道具的線條不另計(jì)費(fèi))。5、以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算,造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算,不按展開(kāi)面積計(jì)算,不按板材計(jì)算。3、工程量:按工程驗(yàn)收的實(shí)際工程量計(jì)算4、施工工期:合同簽訂之日起計(jì)算工期,總工期為18天。二、付款方式:1、乙方進(jìn)場(chǎng)7天后由甲方支付所完工程量工程款的_%作為工程前期借支款。2、工程竣工交驗(yàn)合格,甲方向乙方支付合同總價(jià)款的_%,剩余_%為工程質(zhì)保金,質(zhì)保期為6個(gè)月。三、甲方責(zé)任1、辦理好工程開(kāi)工的手續(xù),提供工程地質(zhì)資料和
26、工程施工圖。2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;3、甲方負(fù)責(zé)工程所需資源,如施工用水、電和庫(kù)房等工作必備條件,開(kāi)通施工場(chǎng)地內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆?,拆除現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)障礙物;4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下,按合同規(guī)定付款給乙方,不得無(wú)故拖欠;5、甲方對(duì)乙方施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督工作,對(duì)乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行警告、罰款等處罰;6、甲方項(xiàng)目部根據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排,乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理。三、乙方責(zé)任1、按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工,接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo),根據(jù)現(xiàn)行的國(guó)家建筑安裝工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范,嚴(yán)格按照施工圖或設(shè)計(jì)變更進(jìn)行施工,不得擅自更
27、改圖紙,保質(zhì)保量的完成任務(wù),如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題則由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備)、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作,不得轉(zhuǎn)包,乙方可根據(jù)工程需要聘請(qǐng)他人幫助完成,乙方聘請(qǐng)的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系,乙方及聘請(qǐng)人員在工作過(guò)程中發(fā)生的一切財(cái)產(chǎn)或人身?yè)p害均由乙方自行負(fù)責(zé);3、乙方要保證材料利用率,不得浪費(fèi)、破壞,不得更換甲方提供的原材料;4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定,做到文明施工、安全施工。四、質(zhì)量要求1、嚴(yán)格按照甲方要求施工。2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。5、木制道具
28、清水漆必須噴。6、乙方交付的工作成果不符合國(guó)家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無(wú)條件整改,給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;7、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),按國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,工程驗(yàn)收不合格,乙方負(fù)責(zé)返工并按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任;8、甲方在使用過(guò)程中,如出現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題,乙方應(yīng)在接到甲方通知后_日內(nèi)組織人員維修,超過(guò)_日乙方未進(jìn)行維修的,甲方可另請(qǐng)他人,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。五、安全施工與檢查1、乙方負(fù)責(zé)對(duì)其施工人員進(jìn)行安全教育,應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時(shí)接受上級(jí)及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;2、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的安全制度與施工流程工作,采取必須的安全防護(hù)措施,消除事故隱患
29、,施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故,所有責(zé)任由乙方承擔(dān),并承擔(dān)由此產(chǎn)生的其他一切費(fèi)用;3、施工進(jìn)程中,甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項(xiàng)目的安全制度和安全規(guī)定,對(duì)于違反項(xiàng)目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患,甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工,乙方同時(shí)還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。六、違約責(zé)任1、違反本合同約定,給對(duì)方造成損失的,應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方全部損失,同時(shí)向?qū)Ψ街Ц哆`約金_%;2、乙方應(yīng)在約定的時(shí)間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長(zhǎng)工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費(fèi)由甲方承擔(dān),以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)
30、相應(yīng)的賠償金,同時(shí)每延誤一天,乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的_%向甲方支付違約金,延誤超過(guò)2天時(shí),甲方有權(quán)解除本合同,并不再支付合同尾款。七、合同解除1、合同履行完畢后,本合同自動(dòng)解除;2、合同履行過(guò)程中,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可提前解除本合同;3、合同履行過(guò)程中,如發(fā)生不可抗力因素,導(dǎo)致本合同無(wú)法繼續(xù)履行,任何乙方均可要求解除本合同,無(wú)需承擔(dān)違約責(zé)任。八、合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解,協(xié)商不成的,應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。九、合同履行過(guò)程中,有未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份,甲乙雙方各執(zhí)1份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作為
31、本合同的組成部分,具有同等法律效力。甲方(簽章):乙方(手印):地址:_ 地址:_法定代表人:身份證號(hào)(復(fù)印件附后)本合同簽約代表人:電話房屋裝修承攬合同(七)甲方(定作人):乙方(承攬人):住址:_ 住址:_身份證號(hào)碼:_ 身份證號(hào)碼:_甲方擬裝修房屋一座,位置在富民縣大營(yíng)鎮(zhèn)大營(yíng)村_號(hào),由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程,為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)平等協(xié)商,雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。一、雙方權(quán)利義務(wù)1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其施工人員的安全教育,嚴(yán)格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任,與甲方無(wú)關(guān)。2、甲方負(fù)責(zé)
32、提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進(jìn)度,乙方應(yīng)提前5天通知甲方購(gòu)買(mǎi)所需材料。3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部?jī)?nèi)外粉墻,內(nèi)外墻面積貼瓷磚,過(guò)道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè),連同搭建所需全部腳手架。4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗(yàn),負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確,雙方不存在雇傭關(guān)系。5、施工機(jī)械以及模板、腳手架等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶,費(fèi)用由乙方自理。6、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付,與甲方無(wú)關(guān)。二、質(zhì)量和工期要求1、工期從_年_月_日開(kāi)始建設(shè),到_年_月_日止,工期為92天。在約定的工期內(nèi),施工時(shí)間、施工
33、進(jìn)程由乙方自定。2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,加強(qiáng)質(zhì)量管理。3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí),有權(quán)要求乙方停工或整改。4、房屋建成自交工后壹年內(nèi),甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的,乙方必須及時(shí)進(jìn)行免費(fèi)維修。三、付款方式1、工程款結(jié)算方式:以建房面積計(jì)算,每平方米人民幣元。2、付款時(shí)間:第一次付款在施工開(kāi)始后工程過(guò)半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收后15天內(nèi)給付。3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的_%??⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。四、違約責(zé)任1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,乙方要進(jìn)行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o(wú)法履行的,乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元,并賠償
34、因其違約給甲方造成的一切損失。2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同,乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元。3、在乙方無(wú)違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工程價(jià)款,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金五、爭(zhēng)議解決辦法1、發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)友好協(xié)商。2、如協(xié)商不成,雙方可將爭(zhēng)議提交富民縣人民法院進(jìn)行裁決。六、附則1、本合同一式兩份,甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。2、本合同自簽訂之日起生效。3、以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。此協(xié)議甲方簽字:_ 乙方簽字:_年_月_日 _年_月_日房屋裝修承攬合同(八)甲方:乙方:鑒于甲方系發(fā)包方,乙方系承攬方,_年_月_日甲自愿將位于_承攬給乙方裝修,現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿,協(xié)商一致的原則,就房屋裝修有關(guān)方面,特此訂立如下協(xié)議:工程地點(diǎn)及概況:工程名稱:_。工程建筑面積:_。工程戶型結(jié)構(gòu):_。工程項(xiàng)目:_。工程價(jià)款及付款方式:1.本工程總價(jià)為_(kāi)元,大寫(xiě)_。2.本合同簽訂后,甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認(rèn)的報(bào)價(jià)單中工程款總額的_給乙方(含定金,不含設(shè)計(jì)費(fèi)),乙方才進(jìn)場(chǎng)
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2023年浮標(biāo)式氧氣吸入器項(xiàng)目融資計(jì)劃書(shū)
- 生命科學(xué)試題庫(kù)
- 養(yǎng)老院老人生日慶祝制度
- 養(yǎng)老院老人緊急救援服務(wù)質(zhì)量管理制度
- 質(zhì)量管理體系國(guó)家審核員培訓(xùn)考試題
- 房建木工合同范本(2篇)
- 2025年鎮(zhèn)江c1貨運(yùn)從業(yè)資格證模擬考試題
- 2025年合作下載貨運(yùn)從業(yè)資格證模擬考試
- 2025年南寧貨運(yùn)從業(yè)資格證實(shí)操考試題
- 2025年舟山駕??荚囏涍\(yùn)從業(yè)資格證考試
- 【MOOC】融合新聞:通往未來(lái)新聞之路-暨南大學(xué) 中國(guó)大學(xué)慕課MOOC答案
- JGJT46-2024《施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》條文解讀
- 辦公耗材采購(gòu)服務(wù)方案(技術(shù)方案)
- 西方思想經(jīng)典導(dǎo)讀智慧樹(shù)知到期末考試答案章節(jié)答案2024年湖南師范大學(xué)
- 程序語(yǔ)言課程設(shè)計(jì)任意兩個(gè)高次多項(xiàng)式的加法和乘法運(yùn)算
- 10KV高壓線防護(hù)施工方案——杉木桿
- 石油鉆井八大系統(tǒng)ppt課件
- 北師大版二年級(jí)數(shù)學(xué)上冊(cè)期末考試復(fù)習(xí)計(jì)劃
- 人教PEP版六年級(jí)英語(yǔ)上冊(cè)《Unit4_B_Let’s_learn教學(xué)設(shè)計(jì)》
- 對(duì)標(biāo)管理辦法(共7頁(yè))
- R語(yǔ)言入門(mén)教程(超經(jīng)典)
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論