合同收藏房屋裝修合同是不是承攬合同合集(7篇)

1、Word 合同收藏:房屋裝修合同是不是承攬合同合集(7篇) 房屋裝修合同。 工作和學習中，我們看過很多范文，這些優(yōu)秀的范文里有許多值得借鑒的地方，閱讀范文可以讓我們更簡單渡過獨處的時間。多閱讀范文還能關心我們加深閱讀寫作的熟悉，你是否在查找有關優(yōu)秀范文的模板呢？經過搜尋和整理，筆稿()我為大家呈現“合同保藏:房屋裝修合同是不是承攬合同合集(7篇)”，盼望對您的工作和生活有所關心。 房屋裝修合同是不是承攬合同【篇一】 甲方： (以下簡稱甲方) 乙方： (以下簡稱乙方) 甲、 乙雙方經協(xié)商全都，本著公平、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照合同法及有關法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下商定，供

2、雙方共同遵守： 一、工程概況 1、甲方將 德惠超市馬邊店涂料、油漆 房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將依據自己專有的技術完成本合同商定內容。 2、分項工程單價： 1、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。3，墻紙粘貼：6.00元每平方米。4、清水漆：15.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按綻開面積計算，不按板材計算。 3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算 4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為 18 天。 二、付款方式： 1、乙方進場7天后由甲

3、方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。 2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的 95 %，剩余 5% 為工程質保金，質保期為 6 個月。 三、甲方責任 1、辦理好工程開工的手續(xù)，供應工程地質資料和工程施工圖。 2、工程所需的全部原材料由甲方供應并保證質量; 3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物; 4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠; 5、甲方對乙方施工現場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關平安、質量、文明施工等規(guī)定的行為有權進行警告、罰款等懲罰; 6、甲方項目部依據工

4、程總進度的要求進行施工支配，乙方應當聽從甲方支配及管理。 三、乙方責任 1、根據甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監(jiān)督與技術指導，依據現行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格根據施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程消失質量問題則由乙方擔當相應責任; 2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可依據工程需要聘請他人關心完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責; 3、乙方要保證材料利用率，不得鋪張、破壞，不得更換甲方供應的原材料;

5、 4、乙方應遵守甲方有關施工平安等相關規(guī)定，做到文明施工、平安施工。 四、質量要求 1、嚴格根據甲方要求施工。 2、仿瓷墻面必需平整光滑(即壓光)。 3、需要做乳膠漆的部位必需平整且著漆勻稱、手感舒適。 4、造型石膏板頂及隔斷必需貼填縫帶。 5、木制道具清水漆必需噴。 6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方擔當賠償責任; 7、驗收標準，按國家現行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同商定擔當違約責任; 8、甲方在使用過程中，如消失工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后3日內組織人員修理，超過3日乙方未進行修理的，甲方可另請他人，費用由乙方

6、擔當。 五、平安施工與檢查 1、乙方負責對其施工人員進行平安教育，應遵照工程建筑施工有關管理規(guī)定，嚴格按平安標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等平安檢查人員依法監(jiān)督檢查工作; 2、乙方應嚴格根據甲方的平安制度與施工流程工作，實行必需的平安防護措施，消退事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的平安事故，全部責任由乙方擔當，并擔當由此產生的其他一切費用; 3、施工進程中，甲方有權監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的平安制度和平安規(guī)定，對于違反項目平安制度規(guī)定的行為和平安隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的懲罰。 六、違約責任 1、違反本合同商定，給對方造成損失的，應

7、當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金 20% ; 2、乙方應在商定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不行抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方緣由造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方擔當，以簽證單為依據;因乙方緣由造成工期延誤，給甲方造成損失的，應擔當相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的 5 %向甲方支付違約金，延誤超過 2 天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。 七、合同解除 1、合同履行完畢后，本合同自動解除; 2、合同履行過程中，經雙方協(xié)商全都，可提前解除本合同; 3、合同履行過程中，如發(fā)生不行抗力因素，導致本合同無法連續(xù)履行，任何乙方均

8、可要求解除本合同，無需擔當違約責任。 八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調解，協(xié)商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。 九、合同履行過程中，有未盡事宜，經雙方協(xié)商全都，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式 2 份，甲乙雙方各執(zhí) 1 份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。 甲方(簽章)： 乙方(手印)： 地址： 地址： 法定代表人： 身份證號(復印件附后) 本合同簽約代表人： 電 話 房屋裝修合同是不是承攬合同【篇二】 甲方：_（以下簡稱甲方） 乙方：_（以下簡稱乙方） 甲、乙雙方經協(xié)商全都，本著公平、互利、互惠、友好、自

9、愿的原則，遵照合同法及有關法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下商定，供雙方共同遵守： 一、工程概況： 1、甲方將（地點）涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將依據自己專有的技術完成本合同商定內容。 2、分項工程單價： 3、仿瓷：元每平方米（含材料及人工）。 4、乳膠漆：元每平方米（含基層膩子及人工）。 5、墻紙粘貼：元每平方米。 6、清水漆：元每平方米（噴漆，門及其他道具的線條不另計費）。 7、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按綻開面積計算，不按板材計算。 8、工程量：按工程驗收的實際工程量計算。 9、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為_天。 二

10、、付款方式： 1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的_%作為工程前期借支款。 2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的_%，剩余_%_為工程質保金，質保期為_個月。 三、甲方責任： 1、辦理好工程開工的手續(xù)，供應工程地質資料和工程施工圖。 2、工程所需的全部原材料由甲方供應并保證質量； 3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物； 4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠； 5、甲方對乙方施工現場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關平安、質量、文明施工等規(guī)定的行為有權進行警告、罰款等懲罰；

11、6、甲方項目部依據工程總進度的要求進行施工支配，乙方應當聽從甲方支配及管理。 三、乙方責任： 1、根據甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監(jiān)督與技術指導，依據現行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格根據施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程消失質量問題則由乙方擔當相應責任； 2、乙方應當以自己的設備（設備需自備）、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可依據工程需要聘請他人關心完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責； 3、乙方要保證材料利用率，不得鋪張、破壞，不得

12、更換甲方供應的原材料； 4、乙方應遵守甲方有關施工平安等相關規(guī)定，做到文明施工、平安施工。 四、質量要求： 1、嚴格根據甲方要求施工。 2、仿瓷墻面必需平整光滑（即壓光）。 3、需要做乳膠漆的部位必需平整且著漆勻稱、手感舒適。 4、造型石膏板頂及隔斷必需貼填縫帶。 5、木制道具清水漆必需噴。 6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方擔當賠償責任； 7、驗收標準，按國家現行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同商定擔當違約責任； 8、甲方在使用過程中，如消失工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后_日內組織人員修理，超過_日乙方未進行修理的，甲

13、方可另請他人，費用由乙方擔當。 五、平安施工與檢查： 1、乙方負責對其施工人員進行平安教育，應遵照工程建筑施工有關管理規(guī)定，嚴格按平安標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等平安檢查人員依法監(jiān)督檢查工作； 2、乙方應嚴格根據甲方的平安制度與施工流程工作，實行必需的平安防護措施，消退事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的平安事故，全部責任由乙方擔當，并擔當由此產生的其他一切費用； 3、施工進程中，甲方有權監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的平安制度和平安規(guī)定，對于違反項目平安制度規(guī)定的行為和平安隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的懲罰。 六、違約責任： 1、違反本合

14、同商定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金%_； 2、乙方應在商定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不行抗力因素外，乙方不得延長工程期限；如因甲方緣由造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方擔當，以簽證單為依據；因乙方緣由造成工期延誤，給甲方造成損失的，應擔當相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的_%向甲方支付違約金，延誤超過_天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。 七、合同解除： 1、合同履行完畢后，本合同自動解除； 2、合同履行過程中，經雙方協(xié)商全都，可提前解除本合同； 3、合同履行過程中，如發(fā)生不行抗力因素，導致本合同無法連續(xù)

15、履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需擔當違約責任。 八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調解，協(xié)商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。 九、合同履行過程中，有未盡事宜，經雙方協(xié)商全都，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式_份，甲乙雙方各執(zhí)_份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。 甲方（簽章）：_ 乙方（手?。篲 地址：_ 地址：_ 法定代表人：_ 身份證號：_ 房屋裝修合同是不是承攬合同【篇三】 甲方： 乙方： 鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方， 年 月 日甲自愿將位于 _承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本著公平自愿，協(xié)商全

16、都的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協(xié)議： 工程地點及概況： 工程名稱：_。 工程建筑面積：_。 工程戶型結構：_。 工程項目：_。 工程價款及付款方式： 1.本工程總價為_元，大寫_。 2.本合同簽訂后，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的_給乙方(含定金，不含設計費)，乙方才進場施工。 3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。 三、承攬方式： 乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同商定_供應。 四、材料供應： 關于材料供應，甲乙雙方充分協(xié)商采納_方式供應材料。 a.本工程所需材料由甲方供應，甲方供應的材料必需符合質量標準，甲方供應的材料，乙方應當即時檢驗，如發(fā)覺

17、甲方供應的材料不符合質量標準，應當準時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行擔當，如延誤工程進展，施工期限相應順延。 b.本工程材料由乙方供應，所供應的材料必需符合甲乙雙方商定標準，并接受甲方檢驗。 四、質量標準及驗收期限： 施工要符合平安要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。 五、施工期限： 工期為_,從 年 月 日到 年 月 日，如因甲方的緣由導致延誤工程進展或則不行抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。 六、違約責任 1.由于甲方緣由導致延期開工或中途停

18、工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_元，如甲方不按合同商定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的_%支付違約金給乙方,其工期順延。 2.由于乙方緣由導致工程延期竣工,乙方應按每天支付_元的違約金給甲方。 3.工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。 七、其他商定： 1.乙方依據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)覺依據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當準時通知甲方。因甲方怠于答復等緣由造成乙方損失的，應

19、當賠償損失。 2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。 3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗阻礙乙方的正常工作，如阻礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。 4.乙方房屋裝修完成后，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。 5.乙方施工需要甲方幫助的，甲方有幫助的義務。甲方不履行幫助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行幫助義務，并相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。 八、本合同未盡

20、事宜，甲乙雙方可另行商定，其補充商定經雙方簽章與本合同具有同等效力。 九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。 甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人： 地點： 地點： 電話： 電話： 年 月 日 年 月 日 房屋裝修合同是不是承攬合同【篇四】 甲方：_（以下簡稱甲方） 乙方：_（以下簡稱乙方） 甲、乙雙方經協(xié)商全都，本著公平、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照合同法及有關法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下商定，供雙方共同遵守： 一、工程概況： 1、甲方將（地點）涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將依據自己專有的技術完成本合同商定內容

21、。 2、分項工程單價： 3、仿瓷：元每平方米（含材料及人工）。 4、乳膠漆：元每平方米（含基層膩子及人工）。 5、墻紙粘貼：元每平方米。 6、清水漆：元每平方米（噴漆，門及其他道具的線條不另計費）。 7、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按綻開面積計算，不按板材計算。 8、工程量：按工程驗收的實際工程量計算。 9、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為_天。 二、付款方式： 1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的_%作為工程前期借支款。 2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的_%，剩余_%_為工程質保金，質保期為_個月。 三、甲方責任： 1、辦

22、理好工程開工的手續(xù)，供應工程地質資料和工程施工圖。 2、工程所需的全部原材料由甲方供應并保證質量； 3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物； 4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠； 5、甲方對乙方施工現場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關平安、質量、文明施工等規(guī)定的行為有權進行警告、罰款等懲罰； 6、甲方項目部依據工程總進度的要求進行施工支配，乙方應當聽從甲方支配及管理。 三、乙方責任： 1、根據甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監(jiān)督與技術指導，依據現行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工

23、驗收規(guī)范，嚴格根據施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程消失質量問題則由乙方擔當相應責任； 2、乙方應當以自己的設備（設備需自備）、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可依據工程需要聘請他人關心完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責； 3、乙方要保證材料利用率，不得鋪張、破壞，不得更換甲方供應的原材料； 4、乙方應遵守甲方有關施工平安等相關規(guī)定，做到文明施工、平安施工。 四、質量要求： 1、嚴格根據甲方要求施工。 2、仿瓷墻面必需平整光滑（即壓光）。 3、需要做乳膠漆的部位必需平整

24、且著漆勻稱、手感舒適。 4、造型石膏板頂及隔斷必需貼填縫帶。 5、木制道具清水漆必需噴。 6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方擔當賠償責任； 7、驗收標準，按國家現行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同商定擔當違約責任； 8、甲方在使用過程中，如消失工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后_日內組織人員修理，超過_日乙方未進行修理的，甲方可另請他人，費用由乙方擔當。 五、平安施工與檢查： 1、乙方負責對其施工人員進行平安教育，應遵照工程建筑施工有關管理規(guī)定，嚴格按平安標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等平安檢查人員依法監(jiān)督檢查工作

25、； 2、乙方應嚴格根據甲方的平安制度與施工流程工作，實行必需的平安防護措施，消退事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的平安事故，全部責任由乙方擔當，并擔當由此產生的其他一切費用； 3、施工進程中，甲方有權監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的平安制度和平安規(guī)定，對于違反項目平安制度規(guī)定的行為和平安隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的懲罰。 六、違約責任： 1、違反本合同商定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金%_； 2、乙方應在商定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不行抗力因素外，乙方不得延長工程期限；如因甲方緣由造成工期延誤，則工期

26、順延，由此造成的誤工費由甲方擔當，以簽證單為依據；因乙方緣由造成工期延誤，給甲方造成損失的，應擔當相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的_%向甲方支付違約金，延誤超過_天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。 七、合同解除： 1、合同履行完畢后，本合同自動解除； 2、合同履行過程中，經雙方協(xié)商全都，可提前解除本合同； 3、合同履行過程中，如發(fā)生不行抗力因素，導致本合同無法連續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需擔當違約責任。 八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調解，協(xié)商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。 九、合同履行過程中，有未盡事宜，經雙方協(xié)商全都，可簽訂補充

27、協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式_份，甲乙雙方各執(zhí)_份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。 甲方（簽章）：_ 乙方（手?。篲 地址：_ 地址：_ 法定代表人：_ 身份證號：_ 房屋裝修合同是不是承攬合同【篇五】 甲方：_（以下簡稱甲方） 乙方：_（以下簡稱乙方） 甲、乙雙方經協(xié)商全都，本著公平、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照合同法及有關法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下商定，供雙方共同遵守： 一、工程概況： 1、甲方將（地點）涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將依據自己專有的技術完成本合同商定內容。 2、分項工程單價

28、： 3、仿瓷：元每平方米（含材料及人工）。 4、乳膠漆：元每平方米（含基層膩子及人工）。 5、墻紙粘貼：元每平方米。 6、清水漆：元每平方米（噴漆，門及其他道具的線條不另計費）。 7、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按綻開面積計算，不按板材計算。 8、工程量：按工程驗收的實際工程量計算。 9、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為_天。 二、付款方式： 1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的_%作為工程前期借支款。 2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的_%，剩余_%_為工程質保金，質保期為_個月。 三、甲方責任： 1、辦理好工程開工的手續(xù)，

29、供應工程地質資料和工程施工圖。 2、工程所需的全部原材料由甲方供應并保證質量； 3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物； 4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠； 5、甲方對乙方施工現場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關平安、質量、文明施工等規(guī)定的行為有權進行警告、罰款等懲罰； 6、甲方項目部依據工程總進度的要求進行施工支配，乙方應當聽從甲方支配及管理。 三、乙方責任： 1、根據甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監(jiān)督與技術指導，依據現行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格根據施

30、工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程消失質量問題則由乙方擔當相應責任； 2、乙方應當以自己的設備（設備需自備）、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可依據工程需要聘請他人關心完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責； 3、乙方要保證材料利用率，不得鋪張、破壞，不得更換甲方供應的原材料； 4、乙方應遵守甲方有關施工平安等相關規(guī)定，做到文明施工、平安施工。 四、質量要求： 1、嚴格根據甲方要求施工。 2、仿瓷墻面必需平整光滑（即壓光）。 3、需要做乳膠漆的部位必需平整且著漆勻稱、手感舒適

31、。 4、造型石膏板頂及隔斷必需貼填縫帶。 5、木制道具清水漆必需噴。 6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方擔當賠償責任； 7、驗收標準，按國家現行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同商定擔當違約責任； 8、甲方在使用過程中，如消失工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后_日內組織人員修理，超過_日乙方未進行修理的，甲方可另請他人，費用由乙方擔當。 五、平安施工與檢查： 1、乙方負責對其施工人員進行平安教育，應遵照工程建筑施工有關管理規(guī)定，嚴格按平安標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等平安檢查人員依法監(jiān)督檢查工作； 2、乙方應嚴格根

32、據甲方的平安制度與施工流程工作，實行必需的平安防護措施，消退事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的平安事故，全部責任由乙方擔當，并擔當由此產生的其他一切費用； 3、施工進程中，甲方有權監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的平安制度和平安規(guī)定，對于違反項目平安制度規(guī)定的行為和平安隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的懲罰。 六、違約責任： 1、違反本合同商定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金%_； 2、乙方應在商定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不行抗力因素外，乙方不得延長工程期限；如因甲方緣由造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工

33、費由甲方擔當，以簽證單為依據；因乙方緣由造成工期延誤，給甲方造成損失的，應擔當相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的_%向甲方支付違約金，延誤超過_天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。 七、合同解除： 1、合同履行完畢后，本合同自動解除； 2、合同履行過程中，經雙方協(xié)商全都，可提前解除本合同； 3、合同履行過程中，如發(fā)生不行抗力因素，導致本合同無法連續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需擔當違約責任。 八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調解，協(xié)商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。 九、合同履行過程中，有未盡事宜，經雙方協(xié)商全都，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)

34、議具有同等法律效力。本合同一式_份，甲乙雙方各執(zhí)_份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。 甲方（簽章）：_ 乙方（手印）：_ 地址：_ 地址：_ 法定代表人：_ 身份證號：_ 房屋裝修合同是不是承攬合同【篇六】 甲方： (以下簡稱甲方) 乙方： (以下簡稱乙方) 甲、 乙雙方經協(xié)商全都，本著公平、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照合同法及有關法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下商定，供雙方共同遵守： 一、工程概況 1、甲方將 德惠超市馬邊店涂料、油漆 房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將依據自己專有的技術完成本合同商定內容。 2、分項工程單價： 1、仿

35、瓷：5.00元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。3，墻紙粘貼：6.00元每平方米。4、清水漆：15.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按綻開面積計算，不按板材計算。 3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算 4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為 18 天。 二、付款方式： 1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。 2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的 95 %，剩余 5% 為工程質保金，質保期為 6 個月。 三、

36、甲方責任 1、辦理好工程開工的手續(xù)，供應工程地質資料和工程施工圖。 2、工程所需的全部原材料由甲方供應并保證質量; 3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物; 4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠; 5、甲方對乙方施工現場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關平安、質量、文明施工等規(guī)定的行為有權進行警告、罰款等懲罰; 6、甲方項目部依據工程總進度的要求進行施工支配，乙方應當聽從甲方支配及管理。 三、乙方責任 1、根據甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監(jiān)督與技術指導，依據現行的國家建筑安裝工程質量

37、評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格根據施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程消失質量問題則由乙方擔當相應責任; 2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可依據工程需要聘請他人關心完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責; 3、乙方要保證材料利用率，不得鋪張、破壞，不得更換甲方供應的原材料; 4、乙方應遵守甲方有關施工平安等相關規(guī)定，做到文明施工、平安施工。 四、質量要求 1、嚴格根據甲方要求施工。 2、仿瓷墻面必需平整光滑(即壓光)。 3、需要做乳膠漆的

38、部位必需平整且著漆勻稱、手感舒適。 4、造型石膏板頂及隔斷必需貼填縫帶。 5、木制道具清水漆必需噴。 6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方擔當賠償責任; 7、驗收標準，按國家現行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同商定擔當違約責任; 8、甲方在使用過程中，如消失工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后3日內組織人員修理，超過3日乙方未進行修理的，甲方可另請他人，費用由乙方擔當。 五、平安施工與檢查 1、乙方負責對其施工人員進行平安教育，應遵照工程建筑施工有關管理規(guī)定，嚴格按平安標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等平安檢查人員依法監(jiān)

39、督檢查工作; 2、乙方應嚴格根據甲方的平安制度與施工流程工作，實行必需的平安防護措施，消退事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的平安事故，全部責任由乙方擔當，并擔當由此產生的其他一切費用; 3、施工進程中，甲方有權監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的平安制度和平安規(guī)定，對于違反項目平安制度規(guī)定的行為和平安隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的懲罰。 六、違約責任 1、違反本合同商定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金 20% ; 2、乙方應在商定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不行抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方緣由造成工

40、期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方擔當，以簽證單為依據;因乙方緣由造成工期延誤，給甲方造成損失的，應擔當相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的 5 %向甲方支付違約金，延誤超過 2 天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。 七、合同解除 1、合同履行完畢后，本合同自動解除; 2、合同履行過程中，經雙方協(xié)商全都，可提前解除本合同; 3、合同履行過程中，如發(fā)生不行抗力因素，導致本合同無法連續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需擔當違約責任。 八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調解，協(xié)商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。 九、合同履行過程中，有未盡事宜，經雙方

41、協(xié)商全都，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式 2 份，甲乙雙方各執(zhí) 1 份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。 甲方(簽章)： 乙方(手印)： 地址： 地址： 法定代表人： 身份證號(復印件附后) 本合同簽約代表人： 電 話 房屋裝修合同是不是承攬合同【篇七】 甲方：_（以下簡稱甲方） 乙方：_（以下簡稱乙方） 甲、乙雙方經協(xié)商全都，本著公平、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照合同法及有關法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下商定，供雙方共同遵守： 一、工程概況： 1、甲方將（地點）涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將

42、依據自己專有的技術完成本合同商定內容。 2、分項工程單價： 3、仿瓷：元每平方米（含材料及人工）。 4、乳膠漆：元每平方米（含基層膩子及人工）。 5、墻紙粘貼：元每平方米。 6、清水漆：元每平方米（噴漆，門及其他道具的線條不另計費）。 7、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按綻開面積計算，不按板材計算。 8、工程量：按工程驗收的實際工程量計算。 9、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為_天。 二、付款方式： 1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的_%作為工程前期借支款。 2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的_%，剩余_%_為工程質保金，質保期為_個月。 三、甲方責任： 1、辦理好工程開工的手續(xù)，供應工程地質資料和工程施工圖。 2、工程所需的全部原材料由甲方供應并保證質量； 3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物； 4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠； 5、甲方對乙方施工現場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關平安、質量、文明施工等規(guī)定的行為有權進行警告、罰款等懲