2022年加工協(xié)議書模板匯總5篇

1、第 頁2022加工協(xié)議書模板匯總5篇加工協(xié)議書模板匯總5篇在現(xiàn)在社會，協(xié)議與我們的生活息息相關，簽訂協(xié)議是提高經(jīng)濟效益的手段。那么相關的協(xié)議到底怎么寫呢？以下是我精心整理的加工協(xié)議書5篇，歡送閱讀與收藏。加工協(xié)議書 篇1委托方：港泰五金以下簡稱甲方 負責人:聯(lián)系方式：承攬方： 以下簡稱乙方負責人：地址:聯(lián)系方式：甲乙雙方本著平等自愿，互惠互利的原那么，經(jīng)協(xié)商一致，達成以下合同協(xié)議條款，雙方愿意共同遵守，嚴格執(zhí)行。一：加工產(chǎn)品類別甲方委托乙方對甲方產(chǎn)品進行加工，主要為鎖具，五金件。甲方提供經(jīng)檢驗合格的拋光坯件，由乙方負責進行電鍍工藝的加工處理。二：質量處理事項1： 電鍍產(chǎn)品的質量要求按中高檔定位

2、，起泡，發(fā)黑，酸銅水印，露銅，鍍層脫落，毛刺為致命質量缺陷，其他按雙方確認的樣品作為驗收標準。2：乙方出貨質量必須嚴格控制，每批次合格率必須到達85%以上。3：產(chǎn)品的包裝運輸必須用塑料袋4：乙方必須嚴格控制運輸過程，在運輸過程中產(chǎn)生的坯件碰傷劃傷乙方承當拋光責任。5：乙方必須施行進料檢驗作業(yè)流程，坯件一旦投入電鍍后，產(chǎn)生的質量問題甲方概不負責。6：如甲方的材料出現(xiàn)批量電鍍質量問題，乙方必須立即停止電鍍工藝，與甲方溝通處理方案，雙方達成協(xié)議前方可繼續(xù)生產(chǎn)。7：已經(jīng)電鍍的經(jīng)乙方進料檢驗無法判定的坯件材料問題，經(jīng)甲方確認為材料原因的，乙方必須褪鍍處理后按原材料不合格退回甲方。8：新產(chǎn)品或新工藝批量電

3、鍍前必須打樣確認或按甲方提供的電鍍樣生產(chǎn)，未經(jīng)甲方確認的產(chǎn)品電鍍后不符合工藝要求甲方不承當任何責任。9：因乙方原因引起的質量索賠，乙方無條件承當責任三：交貨期1甲方委托乙方加工的產(chǎn)品乙方必須按正常生產(chǎn)流程安排電鍍方案，單色產(chǎn)品自甲方出庫之日起計算48小時回貨，雙色產(chǎn)品72小時回貨，回貨數(shù)量到達雙方約定的日加工數(shù)量的80%以上，其他特殊工藝根據(jù)情況另定。2：由甲方檢驗出來的返工品，甲方必須及時安排返工，于乙方下批次送貨時安排出庫到乙方返工，訂單完成后由于甲方?jīng)]有及時安排返工所余留的產(chǎn)品，乙方不予承當報廢責任。3：外貿訂單在投產(chǎn)前甲方必須提前做出電鍍方案通知乙方，明確數(shù)量，工藝，結束時間，乙方根據(jù)

4、甲方方案安排 產(chǎn)能調整，安排數(shù)據(jù)跟單，配合甲方完成交期任務，在交期時限過后乙方送回的產(chǎn)品按報廢品處理。4：在經(jīng)雙方約定的期限內延誤交期的，損失由乙方承當賠償責任四：賠償方式，賠償按喪失，超報廢，質量事故賠償，延誤交期賠償。喪失，超報廢率按價格單約定賠償，其他按實際損失賠償五：結賬方式1：甲方財務對賬時間為每月20-25日，付款時間為每月25-30日，付款方式為現(xiàn)金支票或網(wǎng)上轉賬，原那么上不支付現(xiàn)金。2：甲乙雙方結算方式為三個月付一個月第三月月底付第一月加工費3：乙方財務在生產(chǎn)過程中必須核實單品種數(shù)量，甲方對賬過程中采用單品種核算，乙方在出入庫交接過程中必須認真核實產(chǎn)品數(shù)量，如出現(xiàn)數(shù)據(jù)不符應及時

5、與甲方倉庫溝通，及時調整單據(jù)憑證，長時間拖延甲方財務不予處理。4：甲乙雙方對賬單應統(tǒng)一對賬格式，便于雙方核對。六其它約定：1.乙方承諾：不以任何形式、價值多少向甲方員工行賄送禮包括但不僅限于請吃、消費、休閑、實物、現(xiàn)金等。如經(jīng)查證有以上行為，乙方愿意接受甲方如下處分： 經(jīng)評估送禮金額貳拾倍以上的罰款從甲方應付款中扣除。 按規(guī)定的加工費結算周期后延叁個月結算加工費。如乙方與甲方人員相互串通，利用工作之便，多領貨少開單，少送貨多開單等弄虛作假的，或者乙方與甲方人員相互串通盜走甲方樣品或者物料的，一經(jīng)查實，乙方同意按甲方所損失的壹佰倍賠償給甲方。2.甲方承諾：經(jīng)證實，甲方相關人員利用職權有壓制、刁難

6、乙方行為的，甲方將給予相關人員行政處分，有主動索賄者，一律開除。3.甲、乙雙方企業(yè)間正常禮尚往來，周期性聚會不受以上規(guī)定限制。七 本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。八 本協(xié)議在甲、乙雙方合作期內有效，本協(xié)議有效期暫定一年，押金到期退回。九 本協(xié)議自甲、乙雙方蓋章、簽字之日起開始生效甲方：溫州港泰五金 乙方：負責人：年 月 日年 月 日負責人：加工協(xié)議書 篇2甲方：法定代表人：乙方：身份證號：甲方根據(jù)公司開展需要，安排乙方進行產(chǎn)品加工專業(yè)知識培訓，依據(jù)?勞動法?等有關法律規(guī)定，甲乙雙方在平等互惠、協(xié)商一致的根底上達成如下條款：第一條 培訓的內容1、培訓工程名稱：包括水產(chǎn)品專業(yè)知識、農(nóng)副產(chǎn)品專業(yè)

7、知識、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)知識等。2、培訓期限：預計_年_月_日起至_年_月_日止。以實際培訓時間為準。3、培訓地點：第二條 工資及福利待遇1、學習培訓期間的工資視情況按原工資方法的_支付。在晉級或工資方法修訂時，乙方作為在編人員處理。2、社會保險原那么上按有關規(guī)定作為在編人員處理。在培訓期間，甲方另行支付給乙方生活費_元/月。培訓期間的工資和生活費也計入培訓費用。假設在培訓學習期間，乙方接受甲方交付的調查或安排出差，差旅費按公司規(guī)定的標準支付。第三條 效勞期1、甲乙雙方確定效勞期的起始時間為：培訓開始起；2、效勞期的結束時間為以下第_種：1至_年_月_日止；2至勞動合同期滿時止。第四條 培訓費用1、培

8、訓費用包括但不限于培訓費、材料費、課本費、食宿費、交通費等工程；2、受訓員工的培訓費用由公司承當。第五條 乙方的義務1、完成培訓目標和任務；2、在培訓期間服從管理，不違反甲方的各項政策、制度與規(guī)定；3、在培訓期間服從甲方各項安排；4、在培訓期內定期與甲方溝通，匯報學習情況；5、在培訓期間維護自身平安和甲方一切利益。第六條 違約責任1、乙方提前解除勞動合同時，應向甲方支付違約金；2、有以下情形之一，甲方與乙方解除勞動合同的，乙方仍應支付違約金：1乙方嚴重違反甲方的規(guī)章制度的；2乙方嚴重失職，營私舞弊，給甲方造成重大損害的；3乙方同時與其他用人單位建立勞動關系，對完成甲方的工作任務造成嚴重影響，或

9、者經(jīng)甲方提出，拒不改正的；4乙方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使甲方在違背真實意思的情況下訂立或者變更勞動合同的；5乙方被依法追究刑事責任的。第七條 協(xié)力的生效及效力此協(xié)議一式兩份，自雙方簽字或蓋章后生效，具同等法律效力。甲方簽字蓋章：_年_月_日乙方簽字：_年_月_日加工協(xié)議書 篇3訂立合同雙方：承攬方：_定作方：_定作方委托承攬方加工_，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條 加工成品：品 名規(guī) 格單 位 數(shù) 量 備 注 第二條 加工成品質量要求：_。(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))第三條 原材料的提供方法及規(guī)格，數(shù)量，質量

10、：_(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)第四條 技術資料，圖紙?zhí)峁┓椒ǎ篲(1.承攬方在依照定作方的要求進行工

11、作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2， 承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。3，定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。)第五條 價款或酬金：_(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)第六條 驗收標準和方法：_(1，按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作

12、方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或工程，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和工程質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。)第七條 交(提)貨的時間和地點：_(1， 交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門

13、簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)第八條 包裝要求及費用負擔：_第九條 運輸方法及費用負擔：_第十條 結算方式及期限：_第十一條 其他：_(如：1. 根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承當違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;

14、有余款的可以請求返還。等等。)第十二條 承攬方的違約責任：一，未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承當逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交局部按逾期交付處理;少交局部定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承當因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方

15、該不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付局部的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作局部價款總值的_%(10%-30%幅度)或酬金總額的_%(20%-60%幅度)違約金。六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償

16、付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承當因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。九，未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數(shù)量承當責任。十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理

17、，并承當逾期交付的責任。第十三條 定作方的違約責任：一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行局部價款總值的_%(10%-30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行局部酬金總額的_%(20%60%的幅度)違約金。三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。四，超過合同規(guī)定期限領取定

18、作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承當承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償缺乏局部;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。五，超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承當因此而多支出的費用。第十四條 不可抗力：在合同

19、規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承當違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承當責任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。本合同自一九_年_月_日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同

20、正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式_份，交_(如經(jīng)簽證或公證，那么應送簽證機關或公證機關)各留存一份。定作方：_(蓋章)代表人：_(蓋章)地址：_ ：_開戶銀行：_帳號：_承攬方：_(蓋章)代表人：_(蓋章)地址：_ ：_開戶銀行：_帳號：_年_月_日訂加工協(xié)議書 篇4委托方甲方：加工方乙方：委托方以下簡稱甲方和加工方以下簡稱乙方合稱為“雙方。甲乙雙方在平等、自愿根底上，經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議。一、委托加工工程1、委托加工產(chǎn)品：xxxxxxxxxxxxxxx2、加工產(chǎn)品數(shù)量：xxxxxxxxxxxxxxx3、產(chǎn)品交貨期限：按乙方接單起xxxxx個工作日內交貨。二、委托加工方式1、

21、乙方包工包料，乙方須按照甲方要求選用原材料。2、乙方對原材料的質量保修期為一年。三、質量要求及技術標準1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工。2、技術標準參照國家標準執(zhí)行。四、包裝要求及交貨地點1、乙方按甲方要求進行包裝。對于甲方無特殊要求之零件由乙方自行選擇包裝方式。2、甲方指定地點交貨，地點限xxxxx之內。五、費用結算1、此次加工費用總額為人民幣大寫xxxxx，小寫xxxxx元整，此價不含稅。具體明細見附件二。2、甲方首先支付乙方30%總額貨款作為押金。乙方交貨經(jīng)甲方驗收確定后，由乙方開具發(fā)票交與甲方，開票交稅額由甲方返回乙方。甲方收到發(fā)票后5個工作日內支付50%總額貨款，交貨當日起

22、20個工作日內支付余下20%總額貨款。3、甲方以銀行匯款或國庫直付方式與乙方結算。六、違約責任1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付貨款5%的違約金。2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質量時。甲方有權要求乙方重做，減少價款或賠償損失等違約責任。3、乙方不得擅自生產(chǎn)甲方的專利產(chǎn)品或侵犯甲方專利權的產(chǎn)品，不得傳播甲方提供的圖紙給任何第三方，否那么由此引起的侵權行為由乙方承當，甲方保存追究乙方法律責任權利。七、解決合同糾紛的方式1、本協(xié)議雙方簽字蓋章即生效，執(zhí)行過程中出現(xiàn)異議，雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成那么按?合同法?有關規(guī)定執(zhí)行。八、其他約定事

23、項1、本協(xié)議如有未盡事宜，雙方可另行協(xié)商，在意見達成一致的根底上進行補充修改。2、本協(xié)議一式四份，雙方各持二份，具有同等法律效力。委托方甲方：蓋章代表人簽字或印章：年月日加工方乙方：代表人簽字或印章：年月日附：乙方開戶銀行名稱、賬戶名稱、賬號及行號如下：開戶銀行：賬戶名稱：賬號：行號：加工協(xié)議書 篇5合同編號： 簽訂地點： 簽訂日期：定作方： 以下簡稱甲方_ 承攬方： 以下簡稱乙方 根據(jù)?中華人民共和國合同法?及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、 公平、公開的原那么，經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。 第一條 加工成品 名稱 款號 件數(shù)顏色 碼數(shù)S M L XL總件數(shù)單價備注

24、原材料由甲方提供。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應 立即通知甲方調換或補齊。 乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換， 挪做他用。 第三條 服裝質量 加工成品質量按甲方提供的樣衣或乙方按照甲方的生產(chǎn)工藝單制作的產(chǎn)前樣執(zhí)行， 產(chǎn)前 樣仍需要修改的，以產(chǎn)前樣和雙方簽字的修改意見作為驗收的依據(jù)。樣衣、生產(chǎn)工藝單作為 合同的附件。 第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁?1、甲方提供服裝款式樣衣或圖片 、標志圖案等圖樣的技術資料。 2、乙方在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方， 甲方應當在 2 個工作日內回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內沒有答復，乙方有權停 止工作

25、，并在 2 個工作日內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。 3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任 何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。 4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。 第五條 包裝方式 內用_，外用_包裝，包裝材料由甲方提供。 第六條 服裝交付 1、交貨地址：_ 2、產(chǎn)品的交提貨期限： 第七條 服裝驗收：甲方派跟單員到乙方工廠跟進產(chǎn)品工藝，生產(chǎn)進度。對甲方跟單員在 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質量問題，乙方必須及時改正。定單完成后，甲方對貨物進行全面驗收： 1、驗收時間：_。 2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量

26、、嘜頭，準確無誤前方可抽樣。第二條3、驗收方式：產(chǎn)品按 30%抽檢，抽樣標準為：隨機。 4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致 驗收包括：商品的外觀質量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內在質量、標識等工程進行檢驗和檢測。 根據(jù)貨物實際情況，以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。 6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品，甲方在 2 天內通知乙方并有權要求乙方返修。 7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗， 不合格的加工成品交由甲方處理， 并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的本錢 價格3、驗收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致驗收包括：商品的

27、外觀質量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內在質量、標識等工程進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況，以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的本錢價格。第八條 報酬結算1、付款期限：甲方應于貨物驗收無誤后、提貨前付清合同約定的全部款項；第九條 違約責任1、甲方的違約責任1制作中途未經(jīng)過雙方同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。2未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材

28、料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。3超過合同規(guī)定期限領取定作物的，應當承當乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領取期限20日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給甲方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，乙甲方還應補償缺乏局部；如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。4無故中止合同給乙方造成的損失由甲方承當。5無故拒絕接收訂作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸費用。6甲方變更交付訂作物地點或接收單位人，甲方應承當因此而多支出的費用。2、乙方的違約責任1未