![機械加工合同_第1頁](http://file4.renrendoc.com/view/7cf2ecd6ee1f741f4c690350565387ed/7cf2ecd6ee1f741f4c690350565387ed1.gif)
![機械加工合同_第2頁](http://file4.renrendoc.com/view/7cf2ecd6ee1f741f4c690350565387ed/7cf2ecd6ee1f741f4c690350565387ed2.gif)
![機械加工合同_第3頁](http://file4.renrendoc.com/view/7cf2ecd6ee1f741f4c690350565387ed/7cf2ecd6ee1f741f4c690350565387ed3.gif)
![機械加工合同_第4頁](http://file4.renrendoc.com/view/7cf2ecd6ee1f741f4c690350565387ed/7cf2ecd6ee1f741f4c690350565387ed4.gif)
![機械加工合同_第5頁](http://file4.renrendoc.com/view/7cf2ecd6ee1f741f4c690350565387ed/7cf2ecd6ee1f741f4c690350565387ed5.gif)
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、第 第 頁機械加工合同機械加工合同 篇1買方(甲方):有限公司賣方(乙方):有限公司為了明確甲乙雙方各自的權(quán)利和義務(wù),確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的,經(jīng)雙方充分協(xié)商,在同等互利的基礎(chǔ)上,特訂立本合同,以便共同遵守。一.設(shè)備名稱、型號規(guī)格、主要參數(shù)、數(shù)量、金額二.技術(shù)標準及售后服務(wù):(乙方對產(chǎn)品質(zhì)量負責的條件和期限)1.甲乙雙方確認之技術(shù)圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應(yīng)2.乙方按雙方確認的技術(shù)要求、技術(shù)圖紙、圖紙和報價單中標示的配置制作加工裝配 不得更換配置3.乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調(diào)試4.安裝調(diào)試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養(yǎng)的培訓5.設(shè)備的質(zhì)量保證期為一年,
2、在質(zhì)量保證期內(nèi),設(shè)備涌現(xiàn)問題乙方技術(shù)人員保證在48小時內(nèi)到達設(shè)備現(xiàn)場,實時摒除故障快速復(fù)原生產(chǎn),在質(zhì)量保證期內(nèi)零配件涌現(xiàn)問題乙方免費第一時間修理更換,乙方技術(shù)人員將不定期到設(shè)備現(xiàn)場了解設(shè)備運用狀況及介紹正確的運用和保養(yǎng)方法6.乙方對設(shè)備終生跟蹤服務(wù),在質(zhì)量保證期以后維護及更換零配件將收取相關(guān)費用三.交貨時間:自合同簽訂甲方定金支付合同生效后 天內(nèi)安裝調(diào)試完畢交付運用五.驗收:安裝調(diào)試完畢半個月內(nèi)雙方依照雙方確認的技術(shù)要求、技術(shù)圖紙、報價單履行驗收手續(xù)六.設(shè)備交付及運輸方式:1、交貨地點: 有限公司2、運輸方式:汽車馬路運輸3、運輸費用:由乙方承受4、貨物風險:自貨物運至甲方工廠安裝現(xiàn)場后轉(zhuǎn)移至
3、甲方,在此之前之一切風險由乙方承受七.設(shè)備付款方式:1.支付方式:銀行轉(zhuǎn)帳支付2.支付時間:1.合同簽訂后,甲方支付合同總額40%為定金;2.乙方貨物到達甲方廠內(nèi)安裝開始時,甲方支付合同總額30%為工程進度款;3.余款雙方驗收完成后,一個月內(nèi)付清。3.開票時間: 驗收合格后一周內(nèi)乙方開具全額的增值稅發(fā)票八.人力不可抗力本合同所指的不可抗力為任何嚴峻的自然災(zāi)難、戰(zhàn)役、騷亂等人力不可預(yù)見及不可抗事項。甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的緣由不能履行時,應(yīng)實時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男械睦碛?在取得有關(guān)主管機關(guān)證明后,雙方協(xié)商解決,并依據(jù)狀況可部分或全部免于承受違約責任九.保密條款甲乙雙方均不得對任何第三方泄露
4、本合同主要內(nèi)容,包括設(shè)備總價等十.解決合同糾紛方式:1. 本合同經(jīng)雙方簽章后生效,并保證按議定條款執(zhí)行。非常狀況要變動應(yīng)經(jīng)雙方本著相互諒解的立場協(xié)商解決,假設(shè)屬單方違約,應(yīng)由責任方承受造成的損失。2.假設(shè)協(xié)商不妥,那么到原告方人民法院起訴3.違約責任:甲乙雙方每延期1周,按總價的1%作為違約金支付對方。十一.其它1. 本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后即生效2. 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份甲方:乙方:日期:機械加工合同 篇2甲乙雙方依據(jù)友好協(xié)商,制定零件加工協(xié)議事項如下:一:機床加工工時計算方式;二、圖紙及技術(shù)資料的題供:1乙方根據(jù)甲方要求負責零件加工;2.乙方所需零件加工圖紙資料由甲方提供應(yīng)乙
5、方運用。三、技術(shù)要求以及質(zhì)量要求:1、乙方需要按甲方提供的圖紙及要求制造,保證零件符合要求的制件;2、乙方需要根據(jù)制作要求進行加工四、制造工期:1、依據(jù)雙方協(xié)商,定義加工完成工期五、交貨地點:1乙方依據(jù)甲方要求,送貨到廠;六、零件加工制作費用的支付:1 零件合格后,開票當月結(jié)款;七、本協(xié)議一式二份,甲乙雙各持一份,具同等法律效力。甲方公章: 乙方公章: 公司名稱: 公司名稱: 法人代表: 法人代表: 甲方代表簽字: 乙方代表簽字: 電話:電話:傳真:傳真:日期: 年 月 日日期: 年 月1 日篇三:零配件加工協(xié)議書托付加工協(xié)議書加工單位:淮安華能電力工程有限公司托付單位:楚州區(qū)寶龍電熱器廠機械
6、加工合同 篇3甲方托付方:乙方制作方:甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,現(xiàn)就甲方托付乙方加工制作、裝配架空乘人裝置及相關(guān)設(shè)備,達成如下協(xié)議:一、托付方式和范圍:甲方提供架空乘人裝置及相關(guān)設(shè)備產(chǎn)品零部件圖紙、裝配工藝等技術(shù)資料,乙方根據(jù)甲方技術(shù)資料進行產(chǎn)品零部件的加工、裝配,甲方委派專職技術(shù)、質(zhì)檢、倉管、物流、收購等相關(guān)人員進駐乙方現(xiàn)場,根據(jù)技術(shù)文件進行檢驗、驗收。乙方自行安排加工、裝配場地,承受零部件加工費用,并免費提供辦公室,作為甲方的現(xiàn)場生產(chǎn)協(xié)調(diào)、質(zhì)檢及發(fā)貨人員的辦公場所。二、實施細那么:1、甲方自行收購的原材料、外購件及配套件,需按乙方的車間人員的要求集中堆放,其質(zhì)量問題由甲方負責,如影響乙方裝配,
7、那么應(yīng)補償有關(guān)人工費用。2、乙方免費提供肯定一跨車間作為甲方的成品倉儲。3、托付加工期間,乙方作為定點加工單位,需嚴格根據(jù)甲方所提出的技術(shù)要求及工藝流程,保質(zhì)保量的完成甲方所托付的各項產(chǎn)品的加工制作?,F(xiàn)場的全部物料含原材料、外購件及生產(chǎn)工具等均由甲方收購,但乙方需依據(jù)甲方所提供的生產(chǎn)計劃表提供相應(yīng)的材料需求計劃,以供甲方提前進行生產(chǎn)所需物資的預(yù)備工作。4、甲方所委派的質(zhì)檢人員,作為甲方的授權(quán)代表,對乙方所加工制作的全部產(chǎn)品擁有拒絕權(quán),不達標及不合格產(chǎn)品均不得驗收入庫。5、甲方托付加工的全部產(chǎn)品的單項價格另行以雙方互簽的托付加工件價格明細表為準。6、結(jié)算:托付加工件價格明細表內(nèi)所定的產(chǎn)品單價為含
8、稅價,結(jié)算時乙方需向甲方開具17%的增值稅發(fā)票,付款方式采納滾動付款,雙方協(xié)商付款進度。7、違約責任:按合同法規(guī)定。三、附那么:1、本托付加工協(xié)議,自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份,雙方各持一份。2、未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決。3、本協(xié)議生效后,雙方原簽訂的車間及辦公室租賃合同,中止執(zhí)行。甲方蓋章: 乙方蓋章:代表簽字: 代表簽字:日 期: 年月日 日 期: 年月日機械加工合同 篇4甲方:乙方 :乙方為甲方加工零件一批。經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守第一條:加工成品質(zhì)量要求:一:甲方提供圖紙和質(zhì)量要求。二:乙方根據(jù)甲方圖紙要求進行加工。第二條:甲方提供圖紙共計:_ 份,由甲方于_
9、 年 _月_日前送交乙方乙方在依照甲方的要求進行加工期間,發(fā)覺提供的圖紙不合理,應(yīng)當實時通知甲方;甲方應(yīng)當實時回復(fù),提出修改看法。第三條:加工價款:按核定價格計算共計:_ 元。乙方附明細清單第四條:驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,乙方通知甲方到廠驗收,驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求和圖紙為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。第五條:交貨的時間和地點:_年 _月_日全部交貨任何一方如要求提前或延期交提貨,需要在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。元乙方不履行合同時,除承受違約責任外,需要如數(shù)返還預(yù)付款甲方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。第七條:結(jié)算方式及期限:
10、甲方收到全部加工件,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳。第八條:乙方的違約責任一:乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工件,甲方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,乙方應(yīng)當負責重新加工,并承受逾期交付的責任。二:乙方逾期交付加工件的,應(yīng)當向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾第六條:本合同簽字之日,甲方向乙方給付預(yù)付款: 元大寫 :期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。三:乙方不能交付加工件的,應(yīng)向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值5的違約金。第九條:甲方的違約責任一:甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,對已加工工件等經(jīng)甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。二:甲方如中途廢止合同,應(yīng)
11、償付甲方未履行部分加工件價款總值5的違約金。三:甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付加工件的日期得以順延外,甲方應(yīng)當償付乙方因停工待料的損失。四:甲方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向乙方償付違約金第十條:不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的,乙方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承受違約責任但乙方應(yīng)當采用積極措施,盡量減削損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除乙方責任;在甲方拖延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應(yīng)當承受責任,并賠償乙方因此造成的損失第十一條:本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商
12、解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以徑直向人民法院起訴本合同一式 份,甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方: 蓋章 乙方: 蓋章代表人:代表人:地址: 地址:電話: 電話:開戶銀行: 開戶銀行:帳號: 帳號:年 月 日機械加工合同 篇5承攬方:_地址:_郵碼:_電話:_法定代表人:_職務(wù):_定作方:_地址:_郵碼:_電話:_法定代表人:_職務(wù):_定作方托付承攬方加工_,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。一、加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注二、加工成品質(zhì)量要求第三條原材料的提供方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1、用承攬方原料完成工作的,承攬方需要
13、依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減削價款或退貨。2、用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定實時檢驗,不符合要求的,應(yīng)馬上通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3、交提原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┓椒?、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)覺提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當實時通知定作方;定作方
14、應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改看法。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并實時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2、承攬方對于承攬的工作,假如定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3、定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。四、價款或酬金價款或酬金,根據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。五、驗收標準和方法1、根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2、定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)覺質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商
15、,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方運用、保管不當?shù)染売啥斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復(fù)或退換。3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。六、交貨的時間和地點1、交提定作物期限應(yīng)當根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交提定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2、交提定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;托付運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,需要留給定作方以須要的途中時間;雙方
16、另有商定的,按商定的方法計算。七、包裝要求及費用負擔第九條運輸方法及費用負擔第十條結(jié)算方式及期限第十一條其他商定第十二條承攬方的違約責任1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承受逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍舊需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝
17、,并承受因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。4、逾期交付定作物包括返修、更換、補交等,應(yīng)當向定作方償付違約金_元;合同中無詳細規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_%10%30%或酬金總額
18、的_%20%60%的違約金。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位人,除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位人外,并承受因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。9、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承受責任。10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收
19、,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承受逾期交付的責任。八、定作方的違約責任1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的_%10%30%幅度的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_%20%60%的幅度違約金。3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成須要的幫助工作和預(yù)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延
20、外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承受承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于酬勞、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。5、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。6、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。7、變更交付定作物地點或
21、接收單位人,承受因此而多支出的費用。九、不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承受違約責任,在定作方拖延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承受責任,并賠償承攬方由此造成的損失。十、糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按_項處理:1、向仲裁機關(guān)申請仲裁;2、向人民法院起訴。本合同自_年_月_日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得任意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式_份
22、,交_如經(jīng)鑒證或公證,那么應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)各留存一份。定作方:_代表人:_年_月_日承攬方:_代表人:_年_月_日機械加工合同 篇6_,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守,機械外加工合同協(xié)議書。第一條 加工成品編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注第二條 加工成品質(zhì)量要求第三條 原材料的提供方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方需要依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減削價款或退貨。2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定
23、的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定實時檢驗,不符合要求的,應(yīng)馬上通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┓椒?.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)覺提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當實時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改看法。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并實時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作,假如定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料
24、的復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。第五條 價款或酬金價款或酬金,根據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。第六條 驗收標準和方法1.根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)覺質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方運用、保管不當?shù)染売啥斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復(fù)或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
25、第七條 交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應(yīng)當根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;托付運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,需要留給定作方以須要的途中時間;雙方另有商定的,按商定的方法計算。第八條 包裝要求及費用負擔第九條 運輸方法及費用負擔第十條 結(jié)算方式及期限第十一條 其他商定第十二條 承攬方的違約責任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方
26、同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承受逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償,合同范本機械外加工合同協(xié)議書。二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍舊需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承受因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作
27、物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向定作方償付違約金_ 元;(合同中無詳細規(guī)定的,應(yīng)當比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_%(10%30%)或酬金總額的_%(20%60%)的違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。七、實行代運或
28、送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承受因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。九、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承受責任。十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承受逾期交付的責任。第十三條 定作方的違約
29、責任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的_%(10%30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_%(20%60%的幅度)違約金。三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成須要的幫助工作和預(yù)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承受
30、承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于酬勞、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承受因此而多支出的費用。第十四條 不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損
31、、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承受違約責任,在定作方拖延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承受責任,并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條 糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;2.向人民法院起訴。本合同自_ 年_ 月_ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得任意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式_份,交_(如經(jīng)鑒證或公證,那么應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。定作方:_代表人:_年_月
32、_日承攬方:_代表人:_機械加工合同 篇7甲方:無錫友承機械制造有限公司第一條 :乙方按甲方提供的圖紙和材料加工零件見圖紙部件加工明細表,總計按甲方提供的每種零件的數(shù)量,價格按雙方協(xié)商所定的的價格見圖紙部件加工明細表。第二條: 乙方須根據(jù)外包加工零件清單所列的各項規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等 的確履行準時交貨;延時交貨,按總款額的1%/天繳付違約金。第三條: 乙方所交的加工品應(yīng)保質(zhì)保量,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等狀況。加工完 畢送貨至甲方工廠,經(jīng)過甲方初步驗收后入庫。因甲方提供的物料本領(lǐng)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)實時告知甲方,經(jīng)過甲方確認,乙方不承受責任。第四條: 通過初步驗收的入庫貨品在甲方
33、再加工時,假設(shè)發(fā)覺有不良品時明顯為甲方再加 工后的磨損品除外,那么甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。第五條:付款方式:1、合同雙方簽訂后,甲方預(yù)付乙方人民幣作為合同定金,乙方將 零件按時加工完畢,交付甲方工廠,經(jīng)過甲方驗收合格,核算出加工零件總款后,甲方付到本次加工零件總款的 %。余款%在甲方第二次訂單到貨,乙方開具發(fā)票與第二次加工零件訂單的定金第 二次零件加工訂單總款的%一起支付;以后長期合作以此類推。2、 此類付款方式作為雙方長期合作的基本條約。甲方簽章:_ 乙方簽章:_20*年 月日機械加工合同 篇8甲方為乙方加工某種機械,經(jīng)雙方友好協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守第一條 加工成品品名、
34、規(guī)格長,寬,高cm、單位、數(shù)量、備注第二條 加工成品質(zhì)量要求:一,材種:柜臺,貨架一律采納水曲柳二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做三,嚴格掌控木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)需要嚴密,結(jié)實、表面需要平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)第三條 原材料由甲方提供第四條 圖紙由乙方于*年*月*日前送交甲方甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)覺提供的圖紙不合理,應(yīng)當實時通知乙方;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回
35、復(fù),提出修改看法甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方因此造成的損失,由乙方賠償?shù)谖鍡l 工程價款:按核定價格單計算款*元第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)需要到廠驗收驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明第七條 交貨的時間和地點:*年*月*日至*月*日全部交貨任何一方如要求提前或延期交提貨,需要在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞
36、為準;每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔第九條 運輸方法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔運輸造成的損失,由甲方負責第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款 元大寫 元甲方不履行合同時,除承受違約責任外,需要如數(shù)返還預(yù)付款乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還第十一條 結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款第十二條 甲方的違約責任一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換,并承受逾期
37、交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍舊需要的,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值的違約金六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否那么乙方有權(quán)拒收第十三條 乙方的違約責任一,
38、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值的違約金三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失六,乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承受因此而多支出的費用第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承受違約責任但甲方應(yīng)當采用積極措施,盡量減削損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方拖延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當承受責任,并賠償甲方因此造成的損失第十五條 本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以徑直向人民法院起訴本合同于于 年 月 日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效本合同一式
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 人教版數(shù)學七年級下冊5.3.1《平行線的性質(zhì)》聽評課記錄1
- 粵教版道德與法治九年級上冊3.2.2《社會和諧 人人共享》聽課評課記錄
- 浙教版數(shù)學七年級下冊《4.3 用乘法公式分解因式》聽評課記錄2
- 中圖版歷史七年級上冊第5課《青銅器和甲骨文》聽課評課記錄
- 人教部編版八年級道德與法治上冊:3.1《維護秩序》聽課評課記錄1
- 環(huán)保工程合同(2篇)
- 人教版七年級地理下冊《日本》聽課評課記錄4
- 人教版歷史八年級上冊第15課《北伐戰(zhàn)爭》聽課評課記錄
- 新版華東師大版八年級數(shù)學下冊《16.3可化為一元一次方程的分式方程2》聽評課記錄9
- 無錫蘇教版五年級數(shù)學下冊第四單元第11課時《通分》聽評課記錄
- 電網(wǎng)工程設(shè)備材料信息參考價(2024年第四季度)
- 2025年江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院高職單招職業(yè)技能測試近5年??及鎱⒖碱}庫含答案解析
- 2025江蘇連云港市贛榆城市建設(shè)發(fā)展集團限公司招聘工作人員15人高頻重點提升(共500題)附帶答案詳解
- 江蘇省揚州市蔣王小學2023~2024年五年級上學期英語期末試卷(含答案無聽力原文無音頻)
- 數(shù)學-湖南省新高考教學教研聯(lián)盟(長郡二十校聯(lián)盟)2024-2025學年2025屆高三上學期第一次預(yù)熱演練試題和答案
- 決勝中層:中層管理者的九項修煉-記錄
- 《軌道交通工程盾構(gòu)施工技術(shù)》 課件 項目2 盾構(gòu)構(gòu)造認知
- 《港珠澳大橋演講》課件
- 《有機化學》課件-第十章 羧酸及其衍生物
- 人教版道德與法治五年級下冊《第一單元 我們一家人》大單元整體教學設(shè)計2022課標
- 2024年海南公務(wù)員考試申論試題(A卷)
評論
0/150
提交評論