加工承攬合同范本-1

加工承攬合同范本加工承攬合同范本1

承攬方：_______________________身份證號：_______________________電話：_______________________

定作方：珠海市錦宏盈星家具有限公司身份證號：_______________________電話/p>

錦宏公司（定作方）托付承攬方加工家具一批，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條：加工產(chǎn)品及工價（見產(chǎn)品清單）

其次條：加工產(chǎn)品質(zhì)量要求（依照定作方公司品質(zhì)部要求）

第三條：資料、圖紙供應(yīng)方法

1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間，發(fā)覺定作方公司供應(yīng)的圖紙或技術(shù)要求不完善，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時通知定作方公司品質(zhì)部人員，定作方品質(zhì)部應(yīng)即時回復(fù)并提出修改看法。

2、承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期供應(yīng)技術(shù)資料、圖紙等。

第四條：工資

依照定作方公司生產(chǎn)排單上標(biāo)明的的工價結(jié)賬（有特殊商定的除外）。

第五條：驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

依照定作方公司品質(zhì)部要求驗收。

第六條：交貨時間和地點

依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴(yán)格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗收并簽名確認(rèn)方可生效。

第七條：結(jié)算方式及期限

按定作方品質(zhì)部驗收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬（平常借支除外）。

第八條：其他商定

1、合同期間，承攬方必需嚴(yán)格遵守定作方公司各項管理規(guī)定，不得違反，否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實施管理和處理。

2、承攬方要嚴(yán)格依據(jù)行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的平安管理規(guī)定操作，以杜絕一切平安事故的發(fā)生，合同期內(nèi)，承攬方承諾消逝任何平安事故均由承攬方自行負(fù)責(zé)，與定作方公司無關(guān)。

第九條：承攬方的違約責(zé)任

1、承攬方未按合同規(guī)定（生產(chǎn)排產(chǎn)單）的時間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付產(chǎn)品的，擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任；產(chǎn)品質(zhì)量不達標(biāo)的要進行返工處理（返工費用由承攬方自行負(fù)責(zé)），經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的，定作方公司有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同（訂單）規(guī)定，應(yīng)當(dāng)向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權(quán)要求承攬方擔(dān)當(dāng)補料責(zé)任；

3、承攬方無論何種因素不得延期交付產(chǎn)品（定作方公司欠料所致除外），不得延期．否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失；

4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必需提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現(xiàn)全額陪償定作方公司一切損失。

第十條：定作方公司的責(zé)任

1、供應(yīng)承攬方的訂單、工作場所，機器設(shè)備和材料、部份工具等；

2、供應(yīng)承攬方合同期免費住宿，水電費承攬方按實際使用自行負(fù)責(zé)；

3、合同期間免費供應(yīng)承攬方午餐和晚餐；

第十一條：糾紛的處理

合同期間，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時報請當(dāng)?shù)厮痉ㄖ鞴懿块T依法處理。

本合同自20___年5月9日起生效，合同履行（或工程）完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得任憑變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；

定作方（代表人）：________________________

簽訂地點：_______________________日期：年____月____日

承攬方（代表人）：________________________

簽訂地點：_______________________日期：年____月____日

加工承攬合同范本2

訂立合同雙方：

定作人：(以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負(fù)責(zé))人：

簽約人：

定作人承辦單位：

聯(lián)絡(luò)人：

聯(lián)系電話：

定作人機構(gòu)地址：

傳真電話：

承攬人：(以下簡稱乙方)

承攬人法定代表(負(fù)責(zé))人：

簽約人：

承攬人營業(yè)執(zhí)照：

生產(chǎn)報刊亭許可證明：

承攬人機構(gòu)地址：

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：

銀行開戶許可證：

開戶行：

帳戶：

依據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著公正、公正、互惠的原則，訂立如下合同條款：

第一條標(biāo)的

乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為：_____萬元。

其次條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位：每個/人民幣萬元)

1、

2、

3、

注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。

第三條加工、制作與安裝、要求

1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、牢靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。

2、使用材料：全部外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)接受不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透亮部分不少于_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設(shè)圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風(fēng)口一處。

第四條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

①、乙方將報刊亭樣品(依據(jù)甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產(chǎn)。

②、甲方驗收接受樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可實行隨機抽驗。

第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

①、交貨時間：乙方必需保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

②、交貨地點：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

③、包裝運輸：乙方在交貨時，應(yīng)對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。

第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)

①、乙方對制作的報刊亭進行安裝;

②、經(jīng)乙方安裝的報刊亭，必需經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行修理費用，并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗收);

③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質(zhì)量消逝問題，_____年內(nèi)免費進行保修，超過_____年或?qū)偌追骄売蓳p壞進行修理的，需付工本費;

④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

第七條結(jié)算方式、期限及安裝費用

①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。

②、乙方交貨后15日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款，累積達到合同標(biāo)的額的60%。

③、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額35%的價款，累積達到合同標(biāo)的額的95%。

④、剩余的合同標(biāo)的額5%(_____元)價款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。

第八條甲方違約責(zé)任

①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間任憑轉(zhuǎn)變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額_____‰的違約金;

②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應(yīng)向乙方支付_____‰的違約金。

第九條乙方違約責(zé)任

①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;

②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)覺轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方擔(dān)當(dāng);

③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。

第十條糾紛的處理

當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

第十一條附則

①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得任憑變更和解除合同。

②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無效，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準(zhǔn)，補充條款與本合同具有同等效力。

甲方：乙方：

簽約人：簽約人：

簽約地點：簽約日期：年月日

加工承攬合同范本3

托付方：_________紡織器材廠（甲方）

承攬方：_____________電鍍廠（乙方）

1．加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期：

項目：

產(chǎn)品名稱：

規(guī)格單位：

數(shù)量單價（元）：

總價（元）：

交貨日期：

一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬_____________萬_____萬合計_______萬。

2．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

乙方依據(jù)甲方供應(yīng)圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方供應(yīng)的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必需歸還甲方。

3．原料供應(yīng)：

加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。

4．交貨方式：

由乙方負(fù)責(zé)來回運輸，運費由乙方自負(fù)。

5．質(zhì)量驗收方法：

完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。

6．結(jié)算方式：

7．違約責(zé)任：

甲方托付乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。

甲方：____________紡織器材廠

法定代表人：（蓋章）________

地址：______________________

銀行帳號：__________________

乙方：________________電鍍廠

法定代表人：（蓋章）________

地址：______________________

銀行帳號：_________________

_________年________月______日

加工承攬合同范本4

定作方：（以下簡稱甲方）

法定代表人：

住宅：

郵編：

聯(lián)系電話：

開戶銀行：

帳號：

托付代理人：

身份證號：

住宅：

郵編：

聯(lián)系電話：

承攬方：（以下簡稱乙方）

法定代表人：

住宅：

郵編：

聯(lián)系電話：

開戶銀行：

帳號：

托付代理人：

身份證號：

住宅：

郵編：

聯(lián)系電話：

鑒于甲方是在北京市合法注冊的，生產(chǎn)和經(jīng)營的有限責(zé)任公司，并需要加工部件；

鑒于乙方是在合法注冊的，經(jīng)營范圍為的公司，具備承攬加工的資質(zhì)和條件。

依據(jù)《中華人民共和國合同法》及中華人民共和國其他相關(guān)的法律法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商全都，簽訂本合同。

一、甲方托付乙方加工如下產(chǎn)品：

品名

規(guī)格

單位

數(shù)量

備注

二、原材料供應(yīng)：

1、甲方供應(yīng)的原材料為：規(guī)格為：數(shù)量為：供應(yīng)時間為：年月日。

2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當(dāng)進行檢驗，并將確認(rèn)狀況書面通知甲方。甲方供應(yīng)的原材料的確存在缺陷或者不符合合同商定的，應(yīng)當(dāng)予以更換、補齊。

3、乙方供應(yīng)的原材料為：規(guī)格為：數(shù)量為：供應(yīng)時間為：：年月日。

4、乙方應(yīng)當(dāng)將所供應(yīng)的原材料交由甲方檢驗。甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進行進行檢驗，并將確認(rèn)狀況書面通知乙方，由乙方在日內(nèi)予以補正。

三、技術(shù)資料及圖紙

1、甲方供應(yīng)技術(shù)資料及圖紙的，應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方。

2、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前，乙方應(yīng)當(dāng)進行檢驗。乙方發(fā)覺圖紙不符合商定或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)即時通知甲方；甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方書面通知兩日內(nèi)書面回復(fù)，提出修改看法。

3、乙方供應(yīng)技術(shù)資料及圖紙的，應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。

4、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前，甲方應(yīng)當(dāng)進行檢驗。甲方發(fā)覺圖紙不符合商定或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日通知乙方。乙方應(yīng)當(dāng)于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改。

四、質(zhì)量要求：

1、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合標(biāo)準(zhǔn)。

2、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。（也可不商定此項目）

五、加工成品驗收：

1、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方進行驗收。甲方應(yīng)當(dāng)于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進行驗收。

2、驗收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

3、乙方加工成品閱歷收不符合質(zhì)量要求的，甲方有權(quán)要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權(quán)要求乙方賠償損失。

4、乙方加工成品交付后，甲方在時間內(nèi)發(fā)覺加工成品不符合質(zhì)量要求的，仍有權(quán)要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權(quán)要求乙方賠償損失。

六、加工成品交付：

1、乙方應(yīng)于年月日將產(chǎn)品全部送至甲方倉庫，地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點，應(yīng)擔(dān)當(dāng)乙方因此而多支出的費用。

2、任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必需事先與對方達成書面協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

3、實際交付日期，乙方自行送達的，以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據(jù)上簽收的日期為準(zhǔn)。

4、乙方交付的加工成品超過商定數(shù)量的，甲方認(rèn)可的，就超過的部分依據(jù)超過的比例支付酬勞。

七、酬勞及支付：

1、甲方應(yīng)支付乙方的加工酬勞為：每件元（或總酬勞元）

2、酬勞的支付實行以下方式

a甲方應(yīng)于年月日支付乙方元，于年月日支付乙方元，余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付。乙方應(yīng)于每次收款同時將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù)。

b甲方于乙方每交付件時給付甲方元，乙方于收款時向甲方出具收據(jù)。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù)。收據(jù)載明款額累計達到元，由乙方向甲方開具發(fā)票，同時收回相應(yīng)款額的收據(jù)。

八、包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：由乙方負(fù)責(zé)包裝，以加工產(chǎn)品不受損壞為準(zhǔn)；包裝費用由乙方擔(dān)當(dāng)。

九、運輸及費用擔(dān)當(dāng)：

1、甲方供應(yīng)材料的運輸由甲方負(fù)責(zé)，運輸費用由甲方擔(dān)當(dāng)。

2、加工成品的運輸由乙方負(fù)責(zé)，運輸費用由方擔(dān)當(dāng)。

十、乙方違約責(zé)任：

1、乙方逾期交付加工成品的，每逾期交付一天，按逾期交付部分總酬勞的1%向甲方支付違約金。逾期交付超過60天，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當(dāng)返還甲方已經(jīng)支付的酬勞，并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據(jù)實賠償。

2、乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工成品，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方元違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的，乙方應(yīng)據(jù)實賠償。

3、乙方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，甲方照舊需要的，乙方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；甲方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

4、因乙方包裝不善造成定作物毀損的，由乙方賠償損失。

5、乙方不能交付加工成品的，應(yīng)向甲方償還交付部分酬勞，并支付該部分酬勞的30%作為違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的，乙方應(yīng)據(jù)實賠償。

6、由乙方負(fù)責(zé)送貨的，如運輸中造成加工成品損壞，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則甲方有權(quán)拒收。

十一、甲方違約責(zé)任：

1、甲方如中途變更加工產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，由此造成的乙方交付拖延，損失由甲方自行擔(dān)當(dāng)。給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當(dāng)予以賠償。

2、甲方未依據(jù)本合同商定的時間向乙方供應(yīng)圖紙或原材料的，對延遲供應(yīng)的期間，乙方交付成品的日期得以順延。甲方并應(yīng)當(dāng)償付乙方因停工待料的.造成的損失。

3、甲方延遲付款的，就所延遲付款的部分，每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金。

十二、不行抗力：

1、在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不行抗力致使加工成品或原材料毀損、滅失的，乙方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任。但乙方應(yīng)當(dāng)實行樂觀措施，盡量削減損失。

2、如乙方延期交付期間發(fā)生不行抗力的損失，不免除乙方責(zé)任，乙方應(yīng)擔(dān)當(dāng)不能交付的違約責(zé)任。

3、在甲方拖延接受期間發(fā)生的，甲方應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)責(zé)任，并賠償乙方因此造成的損失。

十三、合同爭議的解決：

雙方在履行合同中如發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，通過如下第

種方式解決：

1、向甲方住宅地有管轄權(quán)的人民法院起訴；

2、向北京仲裁委員會提請仲裁；

十四、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商簽訂書面合同作為附件。

十五、本合同簽訂于北京市區(qū)，由雙方授權(quán)代表簽字，并加蓋公司印章后生效。

甲方：

乙方：

授權(quán)代表：

授權(quán)代表：

年月日

加工承攬合同范本5

承攬方：

定作方：

定作方托付承攬方加工長春——吉林高速大路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量

其次條加工成品質(zhì)量要求：

第三條原材料的供應(yīng)方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格供應(yīng)原材料。承攬方對定作方供應(yīng)的原材料要按合同規(guī)定準(zhǔn)時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立刻通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方供應(yīng)的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

1、原材料等物品交（提）日期計算，雙方協(xié)商。

第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方供應(yīng)。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)覺圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改看法。

2、承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3、承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期供應(yīng)技術(shù)資料、圖紙等。

第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元（即總價款的%），在加工量達到%，定作方付給承攬方元（即總價款的%），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元（即總價款的%），預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清。（價款或酬金，依據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1、依據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)覺質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)染売啥斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)供應(yīng)檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。

交提定作物期限應(yīng)當(dāng)依據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有商定的，按商定的方法計算。）

第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

第九條運輸方法及費用負(fù)擔(dān)

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其它

（如：依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2。依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方商定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任外，必需如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

第十二條承攬方的違約責(zé)任

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方照舊需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并擔(dān)當(dāng)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__％（30－50％的幅度）或酬金總額的__％（30－50％幅度）違約金。

6、由于保管不善致使定作方供應(yīng)的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

7、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方供應(yīng)的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

8、擅自調(diào)換定作方供應(yīng)的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任。

9、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。

第十三條定作方的違約責(zé)任

1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

2、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方供應(yīng)原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的關(guān)心工作和預(yù)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

3、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于酬勞、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

4、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

5、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

6、變更交付定作物地點或接收單位（人），擔(dān)當(dāng)因此而多支出的費用。

第十四條___在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不行抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)實行樂觀措施，盡量削減損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作方拖延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得任憑變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式__份，交__（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。

定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）

代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）

地址：地址：

電話：電話：

開戶銀行：開戶銀行：

帳號：帳號：

____年___月___日訂

加工承攬合同范本6

發(fā)包方:(以下可簡稱:甲方)

承攬方:(以下可簡稱:乙方)

依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體狀況，為

一、工程名稱:。

二、工程施工地點:。

三、工程內(nèi)容:。

四、工程量和工程造價:

1、工程量為:平方米，(注:如為約計數(shù)，可據(jù)實結(jié)算)。

2、工程合同單價為:元/平方米，本項工程合同總造價約為:元，大寫:元。

(注:如為約計數(shù)、可依據(jù)工程實際發(fā)生量計算工程總款額。)

四、付款方式及工程確認(rèn)方法:

1、合同簽訂后，甲方預(yù)付給乙方合同總款的%，即元，作

2、材料進入施工工地，甲方付給乙方合同總款的%，即元。

3、梁架安裝基本結(jié)束，甲方付給乙方合同總款的%，即元

4、工程竣工驗收后甲方付給乙方合同總款的%，即元。

5、本項工程質(zhì)保金為合同總款%，質(zhì)保期為合同簽訂之日起滿壹

五、工程延期:

如遇下列狀況之一，經(jīng)雙方共同確認(rèn)以后，工期作相應(yīng)順延并以書面形式確定。

1、設(shè)計圖紙不全，設(shè)計工作無法開展。

2、設(shè)計方案(結(jié)構(gòu)、造型等)有重大變更，甲方未準(zhǔn)時通知乙方，使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關(guān)事宜。

3、不具備乙方進場條件(如:土建工程未到位)，致使乙方不能按期進場開展工作。

4、未按合同規(guī)定拔付預(yù)付款，進度款而影響工程進度。

5、開頭安裝前5日內(nèi)，甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。

6、不行抗力。(注:本合同不行抗力是指因戰(zhàn)斗動亂，空中飛行物體附落或其他非甲乙方責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)以及因大風(fēng)、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災(zāi)難。)

六、雙方職責(zé)

1、施工期間甲方要求更改已確認(rèn)批準(zhǔn)的圖紙或現(xiàn)場土建施工圖紙有變更或已經(jīng)變更并開頭施工時，甲方應(yīng)提前通知乙方，并應(yīng)準(zhǔn)時據(jù)此調(diào)整合同價款。

2、甲乙方對于產(chǎn)品已安裝部分，應(yīng)共同擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)成品的愛惜，甲乙雙方及其他相關(guān)施工單位都有義務(wù)愛惜，甲方同意依據(jù)“誰損壞誰負(fù)責(zé)賠償”的原則由乙方計取賠款，并由損壞方擔(dān)當(dāng)相關(guān)責(zé)任。

七、甲方職責(zé):

1、在乙方進駐工地前甲方必需將施工所需水、電接到商定地點，并確保乙方施工期內(nèi)的需要，費用由甲方負(fù)責(zé)。

2、開通施工場地的通道，滿足乙方施工運輸?shù)男枰?/p>

3、甲方負(fù)責(zé)本項工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所征收的稅費及城建規(guī)劃等相關(guān)部門征收的本項的其它費用。

4、甲方負(fù)責(zé)處理協(xié)調(diào)好與本項工程有關(guān)的部門關(guān)系，并確保不因國家相關(guān)部門的干預(yù)而影響乙方施工，否則造成的停工及損失由甲方負(fù)責(zé)。

5、在施工過程中，甲方與本工程無關(guān)的人員未經(jīng)乙方同意，不得擅自進入乙方施工現(xiàn)場，否則造成人員傷亡由甲方負(fù)責(zé)。

八、乙方職責(zé):

1、乙方依據(jù)甲方要求，將所帶的資料、工量及人員進入施工現(xiàn)場。

2、乙方在施工過程中，隨時接受甲方領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督、檢查，乙方應(yīng)賜予樂觀的協(xié)作，對于乙方工程質(zhì)量不合格的部位應(yīng)立刻返工或修改，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方自行擔(dān)當(dāng)。

3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品材料的保管;乙方施工人員在施工期間，要做到平安第一，假如說消逝因乙方操作不當(dāng)導(dǎo)致的傷亡事故均由乙方擔(dān)當(dāng)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。

4、遵守地方法規(guī)以及政府相關(guān)行業(yè)管理部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定。

5、竣工清理現(xiàn)場并具備交驗條件。

九、土建方應(yīng)協(xié)作的相關(guān)事宜:

1、供應(yīng)現(xiàn)場施工中心線、水平線、進出口位置線等有關(guān)數(shù)據(jù)及位置。

2、供應(yīng)土建施工進度方案，以便于我單位落實工程承包范圍部位的施工組織工作。

3、預(yù)埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。

十、施工工期:

在乙方人員、設(shè)備材料進入施工現(xiàn)場其次天起計為施工工期，日歷天數(shù)工期天，如因雨雪風(fēng)等天氣而影響施工時工期順延。

十一、合同爭議、合同的生效與終止:

(一)爭議:

甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭方，可先行協(xié)商，協(xié)商不成時，由起訴方所在地法院管轄。

(二)、合同的生效與終止

本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效，于甲方支付款項完畢，乙方將工程整體移交給甲方后，除保修條款照舊生效外，其他條款即告終止，保修期滿，甲方支款項完畢后，保修條款自然終止。

十二、交工質(zhì)量保修承諾

1、交工質(zhì)量保修承諾工程整體移交給甲方使用后，我方在保修期內(nèi)供應(yīng)免費保修服務(wù)。保修期為半年。

2、若是因乙方之外的因素，如甲方使用不當(dāng)或不行抗力等緣由引起的質(zhì)量問題，乙方可準(zhǔn)時派人修理、更換、相關(guān)費用由甲方擔(dān)當(dāng)。

3、保修期滿后，乙方將長期優(yōu)待有嘗服務(wù)，做到定期回訪，準(zhǔn)時處理使用中消逝的問題。

十三、其它商定:

1、標(biāo)的物(即工程所含內(nèi)容的全部項目)全部權(quán)自工程款結(jié)清時開頭轉(zhuǎn)移，如甲方未結(jié)清工程款，標(biāo)的物仍屬于乙方全部。

2、乙方支取工程款時，須出據(jù)帶有財務(wù)紅章的收據(jù)或發(fā)票，甲方撥付工程款時須以匯票(或轉(zhuǎn)帳支票主)的形式轉(zhuǎn)入乙方公司指定的帳戶，且甲方確保支票內(nèi)容填寫正確完整，否則，由此引起的相關(guān)問題由責(zé)任方擔(dān)當(dāng)。

3、本合同所涉及的圖紙為甲方供應(yīng)的圖紙或為由甲方托付乙方設(shè)計的并由甲方簽字蓋章認(rèn)可后的圖紙。

4、結(jié)構(gòu)網(wǎng)架設(shè)計，甲方除供應(yīng)設(shè)計院的正式圖紙外，設(shè)計網(wǎng)架的懸掛物等，如燈飾內(nèi)裝部分必需告知乙方，否則消逝問題自負(fù)。

5、甲方需乙方出正規(guī)圖紙，相關(guān)費用由甲方擔(dān)當(dāng)。

6、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方簽字蓋章后生效。

十四、備注:

代表人:代表人:

代理人:代理人:

地址:地址:

電話:電話:

開戶行:開戶行:

帳號:帳號:

加工承攬合同范本7

甲方：

乙方：

一、標(biāo)的、數(shù)量、價款

編號

項目名稱

說明

單價（元）

數(shù)量

合計（元）

25座21米美化塔施工

費用總計：

合計人民幣金額（大寫）：

二、乙方負(fù)責(zé)設(shè)計、加工、代運輸、鐵塔防腐、熱鍍鋅等

三、甲方須樂觀關(guān)心乙方施工：因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期，甲方擔(dān)當(dāng)由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場后，甲方免費供應(yīng)一切食宿事宜。

四、交（提）貨方式、地點：交貨地點為:新疆昌吉市。

五、運輸方式及到達站（港）和費用擔(dān)當(dāng)：運輸費用由乙方負(fù)責(zé)。

六、付款方式：合同簽訂后，預(yù)付為10萬元，貨到后全款付清，付款按合同賬號，傳真合同有效，如延誤付款時間，甲方擔(dān)當(dāng)全部滯納金。

七、本塔可抗臺風(fēng)、防潮、三年內(nèi)不消逝質(zhì)量問題，如出質(zhì)量問題乙方擔(dān)當(dāng)甲方因此造成的經(jīng)濟損失，不行抗力的自然災(zāi)難除外。

八、雙方如有特殊狀況須修改或終止合同時，須事前通知對方，協(xié)商解決，協(xié)商達不成協(xié)議時，原合同不得變更。

九、如甲方不經(jīng)乙方同意，中途修改或終止合同規(guī)定的由甲方擔(dān)當(dāng)?shù)膬?nèi)容，乙方產(chǎn)成品或半成品歸甲方全部，甲方擔(dān)當(dāng)產(chǎn)成品或半成品的生產(chǎn)費用。

十、雙方嚴(yán)守合同，如有違約時，違約方擔(dān)當(dāng)違約金，雙方發(fā)生合同爭議，由產(chǎn)品加工所在地法院裁判。

十、其它未盡事宜。(如地基施工處理等)

本合同一式2份，甲方一份，乙方一份，雙方代表簽字蓋章后生效。

甲方

單位名稱：

單位地址：

法人代表：

托付代理人：

電話：

傳真：

開戶銀行：

帳號：

乙方

單位名稱：河北泰峰鋼結(jié)構(gòu)有限公司(蓋章)

單位地址：

法人代表：

托付代理人：

電話：

傳真：

開戶銀行：

帳號：

加工承攬合同范本8

承攬方：____________________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務(wù)：____________

定作方：____________________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務(wù)：____________

定作方托付承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品

其次條加工成品質(zhì)量要求

第三條原材料的供應(yīng)方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

1。（用承攬方原料完成工作的），承攬方必需依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、削減價款或退貨。

2。（用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格供應(yīng)原材料，承攬方對定作方供應(yīng)的原材料要按合同規(guī)定準(zhǔn)時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立刻通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方供應(yīng)的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3。交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術(shù)資料、圖紙供應(yīng)方法

1。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)覺供應(yīng)的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改看法。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并準(zhǔn)時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2。承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3。定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期供應(yīng)技術(shù)資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金，依據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1。依據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2。定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)覺質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)染売啥斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3。當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)供應(yīng)檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1。交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)依據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2。交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；托付運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必需留給定作方以必要的途中時間；雙方另有商定的，按商定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

第九條運輸方法及費用負(fù)擔(dān)

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其他商定

第十二條承攬方的違約責(zé)任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方照舊需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并擔(dān)當(dāng)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位（人）外，并擔(dān)當(dāng)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

八、由于保管不善致使定作方供應(yīng)的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方供應(yīng)的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

十、擅自調(diào)換定作方供應(yīng)的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任。

第十三條定作方的違約責(zé)任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方供應(yīng)原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方供應(yīng)原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方供應(yīng)原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的關(guān)心工作和預(yù)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于酬勞、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位（人），擔(dān)當(dāng)因此而多支出的費用。

第十四條不行抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任，在定作方拖延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按（）項處理：

1。向仲裁機關(guān)申請仲裁；

2。向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得任憑變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

加工承攬合同范本9

托付方：(以下簡稱甲方)加工方：(以下簡稱乙方)

依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲方托付乙方進行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成全都并訂立本合同，共同遵守。

一、加工方式

甲方供應(yīng)鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

二、加工內(nèi)容

本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方供應(yīng)的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。

三、加工工期

從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開頭計算工期。

四、加工量、單價及總金額

1、以上價格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB-50205-20xx)。甲方供應(yīng)施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴(yán)格按圖紙要求加工制作。

2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

4、本合同接受的定價方式結(jié)算。

五、運輸方式：需方自提，運費自負(fù)。

六、結(jié)算、付款及付款方式

1、本合同簽訂后萬元為定金，/萬元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開頭組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最終一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應(yīng)全額付清，乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后，支配發(fā)貨。

3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)覺有質(zhì)量問題，應(yīng)準(zhǔn)時通知乙方，乙方必需在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。

七、雙方責(zé)任甲方責(zé)任

1、甲方應(yīng)于合同簽訂時供應(yīng)給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結(jié)算。

3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計變更，甲方應(yīng)以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導(dǎo)致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方擔(dān)當(dāng)，依據(jù)合同商定價格支付乙方價款。

4、甲方供應(yīng)的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必需在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。

5月日為甲方最終提貨期限。因甲方緣由造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物，甲方應(yīng)在最終提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，依據(jù)漲價后價格結(jié)算;市場價格下跌的，依據(jù)下

乙方責(zé)任

1、乙方擔(dān)當(dāng)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料選購和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)甲方供應(yīng)的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進度。加工完后，保存甲方供應(yīng)的施工圖紙。

2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。

3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時，需供應(yīng)所選購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復(fù)檢費)。

4、日開頭供應(yīng)第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨方案，20xx年9月15日前將全部鋼構(gòu)件供完。

八、質(zhì)量驗收

1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后，由于運輸?shù)木売僧a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé)，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)，并在48小時內(nèi)解決。

2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)覺存在質(zhì)量問題，應(yīng)立刻停止使用，并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的，視為乙方供應(yīng)的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方擔(dān)當(dāng)任何責(zé)任。

3、甲乙雙方商定，假如乙方供應(yīng)的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失擔(dān)當(dāng)責(zé)任，乙方不擔(dān)當(dāng)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。

九、違約責(zé)任

1、甲方拖延提貨的，乙方自最終提貨期限屆滿之次日起供應(yīng)10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標(biāo)準(zhǔn)支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權(quán)

2、因甲方緣由造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的，由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。

3、乙方無故延遲交貨的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實際損失。

4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

十、保密責(zé)任

任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)隱秘，必需擔(dān)當(dāng)保密義務(wù)，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)隱秘之日起，至對方將該商業(yè)隱秘公開之日止。

十一、其他商定

1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務(wù)擔(dān)當(dāng)連帶擔(dān)保責(zé)任。

2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。

5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。(以下無正文)

甲方：(蓋章)乙方：

年月日：

加工承攬合同范本10

承攬方：____________________________________地址：____________

郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務(wù)：____________

定作方：____________________________________地址：____________

郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務(wù)：____________

定作方托付承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注

其次條加工成品質(zhì)量要求

第三條

原材料的供應(yīng)方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必需依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、削減價款或退貨。2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格供應(yīng)原材料，承攬方對定作方供應(yīng)的原材料要按合同規(guī)定準(zhǔn)時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立刻通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方供應(yīng)的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條

技術(shù)資料、圖紙供應(yīng)方法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)覺供應(yīng)的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改看法。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并準(zhǔn)時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期供應(yīng)技術(shù)資料、圖紙等。

第五條價款或酬金價款或酬金，依據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條

驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.依據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)覺質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)染売啥斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)供應(yīng)檢驗證明。

第七條

交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)依據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);托付運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必需留給定作方以必要的途中時間;雙方另有商定的，按商定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

第九條運輸方法及費用負(fù)擔(dān)

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其他商定

第十二條承攬方的違約責(zé)任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方照舊需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并擔(dān)當(dāng)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照

中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并擔(dān)當(dāng)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

八、由于保管不善致使定作方供應(yīng)的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方供應(yīng)的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

十、擅自調(diào)換定作方供應(yīng)的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任。

第十三條定作方的違約責(zé)任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方供應(yīng)原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方供應(yīng)原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方供應(yīng)原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的關(guān)心工作和預(yù)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于酬勞、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，擔(dān)當(dāng)因此而多支出的費用。

第十四條

不行抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任，在定作方拖延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理：1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____年____月____

日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得任憑變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

定作方：________________________代表人：____________年____月____日

承攬方：________________________代表人：____________年____月____日

加工承攬合同范本11

定作方(甲方)：

承攬方(乙方)：

甲方托付乙方加工下列產(chǎn)品，經(jīng)雙方協(xié)商，特訂立本合同：簽訂時間：20xx年4月x日

第三條、交(提)貨地點、時間：簽訂合同后，20天內(nèi)鋼架進場，總工期50天。

第四條、提貨方式：由乙方負(fù)責(zé)。

第五條、加工成品的檢驗期限、地點、方法：甲方在乙方公司內(nèi)提貨時檢驗加工成品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等，如有異議應(yīng)于提貨后兩天內(nèi)以書面方式通知乙方，內(nèi)在質(zhì)量異議應(yīng)在1個月內(nèi)以書面方式提出，否則視為沒有異議。

第六條、付款方式及期限：甲方應(yīng)于本合同生效后，一天后向乙方預(yù)付預(yù)付款計：30萬元，主鋼架到場后3天內(nèi)支付70萬，主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內(nèi)支付60萬，彩板安裝完畢后5天內(nèi)支付余款，(余款安實際發(fā)生量結(jié)算計算)。否則甲方擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任。合同標(biāo)地物全部權(quán)自甲方貨款全額交付時起轉(zhuǎn)移給甲方，若甲方未履行完支付價款義務(wù)時，合同標(biāo)地物的全部權(quán)歸乙方全部。預(yù)付款沖抵最終一筆貨款。

第七條、違約責(zé)任：

1、乙方逾期供應(yīng)加工成品，應(yīng)賠償給甲方造成的直接經(jīng)濟損失，甲方逾期提貨或不按合同商定按時付款，應(yīng)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)貨款每日1%的違約金。

2、逾期拾日視為拒提(退貨)，應(yīng)擔(dān)當(dāng)拒提部分相應(yīng)貨物價款30%的違約金。逾期提貨時，市場原材料若發(fā)生價格漲價，甲方當(dāng)按漲價后價格執(zhí)行。

3、雙方有其他違約行為，給對方造成損失的，應(yīng)擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。

4、如遇下雪、下雨、風(fēng)沙、停電、戰(zhàn)斗、運輸中斷，交通管制及原材料在新疆市場上無法選購到等不行抗拒因素時交貨期限順延。

5、甲乙雙方在正式開頭履行合同義務(wù)時，假如原材料價格發(fā)生變化，甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協(xié)商解決。

第八條、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。甲方按合同商定交付預(yù)付款后，乙方開頭履行合同義務(wù)。

第九條、雙方發(fā)生糾紛可協(xié)商解決。

單位名稱(章)單位名稱(章)

單位地址：單位地址：

法定代表人：法定代表人：

托付代理人：托付代理人：

年月日

加工承攬合同范本12

定作方：合同編號：

簽訂地點：

承攬方：簽訂時間：

一、加工標(biāo)的

貨物名稱

型號

面料

顏色

單位

數(shù)量

單價

總金額

交貨地點及期限

交期：

出口國：

合計人民幣（大寫）

按實際金額結(jié)算單價含線稅封箱帶

二、定作方供應(yīng)材料（若定作方供應(yīng)材料，則必需填寫）

材料

質(zhì)量

數(shù)量

供應(yīng)日期

消耗定額

面料.里料

一等

按定單數(shù)量

到位

按實際排版單耗

三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人供應(yīng)的材料后應(yīng)立刻組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，提出異議期限為7天；定作方托付承攬方選購面料、里料、輔料的，承攬方對所選購物品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)當(dāng)?shù)玫蕉ㄗ鞣降臅娲_認(rèn)方可開裁。

四、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書、確認(rèn)樣的要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求：按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和SN/T1649的標(biāo)準(zhǔn)驗收。

五、承攬方發(fā)覺定作方供應(yīng)的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé)，定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復(fù)。

六、加工物品的包裝按定作方的要求。

七、未經(jīng)定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所商定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成，否則將構(gòu)成違約，定作方有權(quán)隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。

八、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點。（定做方自提）。

九、承攬方應(yīng)當(dāng)在貨物生產(chǎn)完成后、出運前組織進行驗收，驗收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)看法標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等緣由引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方擔(dān)當(dāng)（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等）。

十一、付款方式：內(nèi)部結(jié)算。

十二、其他商定事項：

1、在加工制作期間，定做方有權(quán)隨時進入承攬方的工作現(xiàn)場進行必要的監(jiān)督檢查，

2、雙方對質(zhì)量標(biāo)精確認(rèn)以封樣為準(zhǔn)，雙方各保留封樣，由承攬方無償供應(yīng)。

3、若由定作方供應(yīng)原材料的，加工任務(wù)完成后，承攬方必需將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。

4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。

5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必需通過定作方驗收，由于承攬方緣由造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方擔(dān)當(dāng)。

十三、違約責(zé)任：任何一方違約的應(yīng)擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任，除應(yīng)擔(dān)當(dāng)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價款30%的違約金。

十四、如有糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。

定做方：

代表人：

時間：

承攬方：

代表人：

時間：

加工承攬合同范本13

托付方：

簽訂地點：

承接方：

訂日期：年月日

依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。

第一條：廣告承攬要求。

1.1項目（制作）

1.2廣告及活動內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號

1.3發(fā)布地點或形式：

1.4顏色：

1.5規(guī)格或材料：

1.6刊播次數(shù)、起止日期準(zhǔn)時間：

其次條：費用及支付方法

2.1費用

本次活動總金額為_______（大寫_______圓整）

2.2結(jié)算方式和期限：

第三條：驗收方式準(zhǔn)時間：

第四條：違約責(zé)任

4.1托付方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

4.2