小工程施工合同(2篇)

第6頁(yè)共6頁(yè)小工程施工合同合同編號(hào)：發(fā)包方：__________承包方：__________簽約時(shí)間：簽約地點(diǎn)：為了保證____施工質(zhì)量，如期完成施工任務(wù)，達(dá)到雙方互惠互利的目的，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他法律法規(guī)，雙方友好協(xié)商，就本工程施工項(xiàng)目協(xié)商一致，訂立本合同。一、工程名稱：__________二、建筑面積（工程形式）：__________三、施工地點(diǎn)：__________四、工期：1、開工：____年____月____日；2、竣工：____年____月____日；3、合同工期總共歷時(shí)____天。五、承包形式：__________六、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：__________七、工程價(jià)款：共計(jì)人民幣元。八、付款方式：本合同生效后支付合同款項(xiàng)的____%，計(jì)____元；工程竣工且驗(yàn)收合格后，支付工程價(jià)款的____%，計(jì)____元；質(zhì)保金____元，質(zhì)保期滿后支付。九、質(zhì)保期：____年。十、雙方的責(zé)任義務(wù)1、發(fā)包方的責(zé)任義務(wù)①為承包方提供良好施工場(chǎng)地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調(diào)解決的四鄰關(guān)系及糾紛；②監(jiān)督管理施工過程中的工程質(zhì)量、材料質(zhì)量、督促工程進(jìn)度；③給承包方提供施工圖紙、坐標(biāo)點(diǎn)、標(biāo)高點(diǎn)；④按時(shí)給承包方撥付款項(xiàng)和進(jìn)行驗(yàn)收、結(jié)算；2、承包方的責(zé)任義務(wù)①按發(fā)包方要求及圖紙要求進(jìn)行施工；②如期完成施工任務(wù)；③接受發(fā)包方的技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求；④負(fù)責(zé)發(fā)包方提供料物及設(shè)備的保護(hù)；⑤教育施工人員愛護(hù)甲方的材物，不得偷竊和損壞；⑥承擔(dān)施工中的一切安全事故責(zé)任及費(fèi)用；十一、其他1、本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。2、本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。3、合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等效力。發(fā)包方：承包方：委托代理人：__________委托代理人：______________年____月____日____年____月____日小工程施工合同（二）發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方)：承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》，《中華人民共和國(guó)建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)作，確保施工項(xiàng)目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。1、工程概況(一)工程名稱：(二)工程地點(diǎn)：2、工程承包范圍安全維護(hù)及整改3、合同工期30天4、工程造價(jià)工程造價(jià)為：元整5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。5.2使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)：5.2.1本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國(guó)家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗(yàn)收)規(guī)程和規(guī)范。5.2.2本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合湖南省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。6、承包方式按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。7、工程計(jì)價(jià)7.1本工程計(jì)算編制原則：按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件湘建價(jià)[]___號(hào)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》(GB50500____),《湖南省建設(shè)工程造價(jià)管理辦法》(省人民政府令第___號(hào)),《湖南省建設(shè)工程計(jì)價(jià)辦法》,《湖南省修繕定額》、《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標(biāo)準(zhǔn)》、《湖南省安裝工程消耗標(biāo)準(zhǔn)》及工程消耗標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。___人工、材料價(jià)格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件湘建價(jià)[]___號(hào)文件綜合工資單價(jià)計(jì)取,材料價(jià)格按照施工同期《長(zhǎng)沙建設(shè)造價(jià)》預(yù)算價(jià)，信息價(jià)及市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。7.3具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。8、工期有下列情況者，工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國(guó)家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時(shí)降雨200mm或200mm以上(以長(zhǎng)沙市氣象局報(bào)告為準(zhǔn))，一次停水、停電8小時(shí)以上。8.2因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實(shí)際情況順延。8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。9、工程款的支付9.1工程完工后，甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價(jià)的___%。9.2在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價(jià)的___%，工程保修金留結(jié)算總價(jià)的___%，自工程驗(yàn)收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題15天內(nèi)全額返還，保修金不計(jì)利息。10、違約責(zé)任10.1違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任，合同沒有約定的，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。10.2因違約方違約造成對(duì)方損失的，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對(duì)方損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。11、安全生產(chǎn)和文明施工認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時(shí)做好社會(huì)綜合治理工作。12、爭(zhēng)議的解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時(shí)，雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。13、其他乙方應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定及時(shí)支付民工工資，如乙方承建的該工程項(xiàng)目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。甲方(公章)：__________乙方(