二級建造師考試-工程法規(guī)-練習題及答案共350題第2套背題模式

試題說明本套試題共包括1套試卷每題均顯示答案和解析二級建造師考試一工程法規(guī)一練習題及答案一共350題一第2套（350題）二級建造師考試一工程法規(guī)一練習題及答案一共350題—第2套.［單選題］關于仲裁協(xié)議的說法，不正確的有（）。A）申請仲裁必須書面協(xié)議，口頭協(xié)議無效B）有效的仲裁協(xié)議排除了法院的司法管轄權C）仲裁委員會對超出仲裁協(xié)議約定范圍的其他爭議事項無權仲裁D）仲裁協(xié)議效力確認，須由仲裁機構所在地的中級人民法院管轄答案：D解析：A正確，仲裁協(xié)議應當采用書面形式，口頭方式達成的仲裁意思表示無效。B正確，有效的仲裁協(xié)議排除了法院的司法管轄權。C正確，仲裁委員會只能對當事人在仲裁協(xié)議中約定的爭議事項進行仲裁,對超出仲裁協(xié)議約定范圍的其他爭議事項無權仲裁。D錯誤，當事人向人民法院申請確認仲裁協(xié)議效力的案件，由仲裁協(xié)議約定的仲裁機構所在地、仲裁協(xié)議簽訂地、申請人住所地、被申請人住所地的中級人民法院或者專門人民法院管轄。.［單選題］某工程施工中，關于推薦性技術標準T的適用問題，有關各方產(chǎn)生了爭議，下列觀點中正確的是（）。A）該標準應該強制執(zhí)行，由此增加的費用由施工方承擔B）既然T是推薦性技術標準，且在合同中未作明確約定，故可以不執(zhí)行C）雖然T屬于推薦性技術標準，但監(jiān)理工程師可以決定在此工程中采用D）施工單位應當無條件執(zhí)行監(jiān)理工程師的決定，否則將終止合同答案：B解析：2020版教材P260頁強制性標準必須執(zhí)行，國家鼓勵采用推薦性標準。.［單選題］某工程總承包商將土方工程分包給了甲分包商，將基礎工程分包給了乙分包商。在施工合同履行中,甲分包商延誤了工期。對此，乙分包商提出要求承擔違約責任的對象是（）。A）發(fā)包方B）總承包商0甲分包商D）監(jiān)理單位答案：B解析：違約責任，是指合同當事人因違反合同義務所承擔的責任。此題中乙分包商簽訂合同的另一個當事人是總承包商，故乙承包商提出承擔違約責任的對象是總承包商。？.［單選題］關于招標程序和要求的說法，正確的是（）。A）招標項目按照國家有關規(guī)定需要履行項目審批手續(xù)的，應當先履行審批手續(xù)，獲得批準B）依法必須進行招標的項目，招標人必須委托有資質(zhì)的招標代理機構辦理招標事宜C）招標文件可以不包括擬簽訂合同的主要條款D）招標人對已發(fā)出的招標文件進行必要的澄清或者修改的，應當重新發(fā)布經(jīng)過澄清或者修改的招標文件答案：A解析：《招標投標法》規(guī)定，招標項目按照國家有關規(guī)定需要履行項目審批手續(xù)的，應當先履行審批手續(xù),獲得批準?！墩袠送稑朔ā芬?guī)定，招標人具有編制招標文件和組織評標能力的，可以自行辦理招標事宜。任何單位和個人不得強制其委托招標代理機構辦理招標事宜。招標文件應當包括招標項目的技術要求、對投標人資格審查的標準、投標報價以及擬簽訂合同的主要條款。招標人對已發(fā)出的招標文件進行必要的澄清或者修改的，應當在招標文件要求提交投標文件截止時間至少15日前，以書面形式通知所有招標文件收受人。該澄清或者修改的內(nèi)容為招標文件的組成部分。.［單選題］事故發(fā)生單位主要負責人受到刑事處罰或者撤職處分的，自刑罰執(zhí)行完畢或者受處分之日起，（）年內(nèi)不得擔任任何生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人。A）1B）3C）5D）7答案：C解析：2020版教材P217頁施工單位的主要負責人、項目負責人受到刑事處罰或者撤職處分的，自刑罰執(zhí)行完畢或者受處分之日起，5年內(nèi)不得擔任任何生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人、項目負責人。.［單選題］關于聯(lián)合體共同承包的說法，正確的是（）OA）聯(lián)合體中標的，聯(lián)合體各方就中標項目向招標人承擔連帶責任B）聯(lián)合共同承包適應范圍為大型且結構復雜的建筑工程C）兩個以上不同資質(zhì)等級的單位實行聯(lián)合體共同承包的，應當按照資質(zhì)等級高的單位的業(yè)務許可范圍承攬工程D）聯(lián)合體中標的，聯(lián)合體各方應分別與招標人簽訂合同答案：A解析：.［單選題］下列有關設計文件技術交底的說法，符合《建設工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定的是（）。A）在報審施工圖文件前，設計單位應當向施工單位詳細說明該施工圖設計文件B）在報審施工圖文件同時，設計單位應當向建設單位簡要說明該施工圖設計文件C）在施工圖文件審查合格后，設計單位應當向施工單位詳細說明該施工圖設計文件D）在施工圖文件審查合格后，設計單位應當向建設單位詳細說明該施工圖設計文件答案：C解析：《建設工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，設計單位應當就審查合格的施工圖設計文件向施工單位作出詳細說明。.［單選題］從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)未被告知的直接危及人身安全的緊急情況而停止作業(yè)，這是《安全生產(chǎn)法》賦予從業(yè)人員的（）。A）拒絕權B）自主權C）緊急避險權D）知情權答案：C解析：2020版教材P2U頁緊急避險權：《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時，有權停止作業(yè)或者在采取可能的應急措施后撤離作業(yè)場所。生產(chǎn)經(jīng)營單位不得因從業(yè)人員在前款緊急情況下停止作業(yè)或者采取緊急撤離措施而降低其工資、福利等待遇或者解除與其訂立的勞動合同。《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》也規(guī)定，在施工中發(fā)生危及人身安全的緊急情況時，作業(yè)人員有權立即停止作業(yè)或者在采取必要的應急措施后撤離危險區(qū)域。.［單選題］水泥廠為承包商供應水泥，承包商已支付全部貨款。交貨時承包商因水泥廠交貨時間比合同約定晚了兩天而要求水泥廠支付違約金，水泥廠表示拒絕并把水泥卸放在合同約定的地點，通知了承包商收貨。第二天上午烏云密布，承包商也未采取收貨或保護措施，下午天降暴雨把部分水泥淋濕硬化,則該部分損失OoA）由水泥廠承擔B）由承包商承擔C）由水泥廠和承包商共同承擔D）由承包商向水泥廠索賠答案：B解析：一方違約后，另一方應采取適當措施防止損失擴大；沒有采取措施防止損失擴大的，不得就該擴大的損失要求賠償。本題中，承包商在水泥廠違約后，應立即采取保護水泥的措施，并可要求水泥廠承擔該水泥的保管費（減損費用）。.［單選題］表見代理的法律后果應該由（）承擔。A）代理人B）被代理人C）第三人D）代理人和第三人答案：B解析：本題考查的是表見代理。表見代理是指行為人雖無權代理，但由于行為人的某些行為，造成了足以使善意第三人相信其有代理權的表象，而與善意第三人進行的、由本人承擔法律后果的代理行為。.［單選題］投標人的下列行為中，屬于投標人串通投標的是（）。A）不同投標人的投標文件相互混裝B）不同投標人的投標文件由同一單位或者個人編制C）屬于同一集團、協(xié)會、商會等組織成員的投標人按照該組織要求協(xié)同投標D）不同投標人的投標文件載明的項目管理成員為同一人答案：C解析：《招標投標法實施條例》進一步規(guī)定，禁止投標人相互串通投標。有下列情形之一的，屬于投標人相互串通投標：（1）投標人之間協(xié)商投標報價等投標文件的實質(zhì)性內(nèi)容；（2）投標人之間約定中標人；（3）投標人之間約定部分投標人放棄投標或者中標；（4）屬于同一集團、協(xié)會、商會等組織成員的投標人按照該組織要求協(xié)同投標；（5）投標人之間為謀取中標或者排斥特定投標人而采取的其他聯(lián)合行動。有下列情形之一的，視為投標人相互串通投標：（1）不同投標人的投標文件由同一單位或者個人編制；（2）不同投標人委托同一單位或者個人辦理投標事宜；（3）不同投標人的投標文件載明的項目管理成員為同一人；（4）不同投標人的投標文件異常一致或者投標報價呈規(guī)律性差異；（5）不同投標人的投標文件相互混裝；（6）不同投標人的投標保證金從同一單位或者個人的賬戶轉出。.［單選題］【2018年真題】關于申請領取施工許可證的條件的說法，正確的是（）。A）有保證工程進度的基本制度B）建設工程所需投資己經(jīng)全部到位C）依法必須實行監(jiān)理的工程已經(jīng)委托了監(jiān)理單位D）已經(jīng)與施工企業(yè)簽訂了合作協(xié)議答案：C解析：本題考查施工許可證的法定批準條件。選項A,有保證工程質(zhì)量和安全的具體措施，不是進度。選項B,建設資金已經(jīng)落實，不要求全部到位。選項D,無此項要求。.［單選題］下列關于效力待定合同的表述中正確的是（）。A）代理人以被代理人名義訂立的合同B）限制民事行為能力人獨立訂立的合同C）財產(chǎn)所有權人處分自己財產(chǎn)的合同D）法定代表人未超越權限訂立的合同答案：B解析：本題考查的是效力待定合同。效力待定合同的種類：限制民事行為能力人依法不能獨立簽訂的合同;無權代理人以被代理人名義訂立的合同；越權訂立的合同；無處分權人訂立的合同。選項A、C、D均為正常的合同行為，合同有效。.［單選題］《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位不得以任何形式與從業(yè)人員訂立協(xié)議，免除或者減輕其對從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應承擔的責任。該規(guī)定是為了保護從業(yè)人員（）的權利。A）請求賠償B）拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)C）緊急避險D）批評和檢舉.控告答案：A解析：本題考查的是施工作業(yè)人員應當享有的安全生產(chǎn)權利。這道題有點超綱，考核的是從業(yè)人員的請求賠償權。.［單選題］關于地方性法規(guī)批準和備案的說法，正確的是（）。A）設區(qū)的市的地方性法規(guī)應當報省級人大常委會備案B）省級人大常委會的地方性法規(guī)應報全國人大常委會批準C）自治州的單行條例報送備案時，應當說明作出變通的情況D）自治縣的單行條例由自治州人大常委會報送全國人大常委會和國務院備案答案：c解析：（3）自治州、自治縣的人民代表大會制定的自治條例和單行條例，由省、自治區(qū)、直轄市的人民代表大會常務委員會報全國人民代表大會常務委員會和國務院備案；自治條例、單行條例報送備案時,應當說明對法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)作出變通的情況。.［單選題］建設單位在申請領?。ǎr，應當提供建設工程有關安全施工措施的資料。A）建設用地規(guī)劃許可證B）建設工程規(guī)劃許可證C）建設工程施工許可證D）房屋銷售許可證答案：C解析：建設單位在申請領取施工許可證時，應當提供的建設工程有關安全施工措施資料.［單選題］施工企業(yè)發(fā)生的下列事故中，可構成工程重大安全事故罪的是（）。A）勞務作業(yè)人員王某在施工中不慎從樓上墜亡B）施工企業(yè)對裸露地面的鋼筋未采取防護和警示措施，造成路人李某摔成重傷C）施工企業(yè)工程施工質(zhì)量不符合標準，造成建筑倒塌，砸死砸傷多人D）勞務作業(yè)人員張某在工地食堂下毒，致使勞務作業(yè)人員集中中毒答案：C解析：本題考查的是建設工程刑事責任的種類及承擔方式。建設單位、設計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標準，造成重大安全事故的屬于重大安全事故罪，只有選項C是降低工程質(zhì)量的描述。.［單選題］關于人民法院管轄權的說法，正確的是（）。（2016.22）A）原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的，由最先受理的人民法院管轄B）有管轄權的人民法院由于特殊原因，不能行使管轄權的，移送上級人民法院直接管轄C）兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴D）人民法院之間因管轄權發(fā)生爭議，報請共同上級人民法院直接管轄答案：C解析：《民事訴訟法》第35條規(guī)定“兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴；原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄。A選項錯誤，C選項正確；有管轄權的人民法院由于特殊原因，不能行使管轄權的，由上級人民法院指定管轄。選項B錯誤；人民法院之間因管轄權發(fā)生爭議，由爭議雙方協(xié)商解決;協(xié)商解決不了的，報請共同上級人民法院指定管轄。選項D錯誤。.［單選題］下列不屬于仲裁裁決不予執(zhí)行的情形是（）oA）裁決所根據(jù)的證據(jù)是偽造的B）當事人在合同中沒有仲裁條款或者事后沒有達成書面仲裁協(xié)議的C）裁決的事項不屬于仲裁協(xié)議的范圍或者仲裁機構無權仲裁的D）仲裁的程序違反約定程序的答案：D解析：本題考核的是仲裁裁決的不予執(zhí)行。根據(jù)《仲裁法》、《民事訴訟法》的規(guī)定，被申請人提出證據(jù)證明裁決有下列情形之一的，經(jīng)人民法院組成合議庭審查核實，裁定不予執(zhí)行：（1）當事人在合同中沒有仲裁條款或者事后沒有達成書面仲裁協(xié)議的；（2）裁決的事項不屬于仲裁協(xié)議的范圍或者仲裁機構無權仲裁的；（3）仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序的；（4）裁決所根據(jù)的證據(jù)是偽造的;（5）對方當事人向仲裁機構隱瞞了足以影響公正裁決的證據(jù)的；（6）仲裁員在仲裁該案時有索賄受賄、徇私舞弊、枉法裁決行為的。.［單選題］下列各項中，屬于所有安全規(guī)章制度核心的是（）oA）傷亡事故處理報告制度B）安全生產(chǎn)檢查制度C）安全生產(chǎn)責任制度D）群防群治制度答案：C解析：建設工程安全生產(chǎn)管理基本制度包括：安全生產(chǎn)責任制度；群防群治制度；安全生產(chǎn)教育培訓制度；安全生產(chǎn)檢查制度；傷亡事故處理報告制度；安全責任追究制度。其中，安全生產(chǎn)責任制度是建筑生產(chǎn)中最基本的安全管理制度，是所有安全規(guī)章制度的核心。.［單選題］某施工企業(yè)采購的某批次水泥質(zhì)量明顯低于包裝上標注的標號，為此施工企業(yè)提出索賠請求。關于施工企業(yè)損失承擔的說法，正確的是0。A）只能由生產(chǎn)廠商承擔B）只能由供應商承擔C）應由施工企業(yè)自行承擔D）可向生產(chǎn)廠商要求賠償答案：D解析：【考點】生產(chǎn)者與銷售者關于產(chǎn)品質(zhì)量的責任和義務本題涉及產(chǎn)品質(zhì)量與產(chǎn)品標識不符時，承擔產(chǎn)品質(zhì)量責任主體的問題。根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》第26條第3款規(guī)定，生產(chǎn)者應當對其生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負責，產(chǎn)品質(zhì)量應當符合下列要求：符合在產(chǎn)品或者其包裝上注明采用的產(chǎn)品標準，符合以產(chǎn)品說明、實物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況。該法第33條規(guī)定，銷售者應當建立并執(zhí)行進貨檢查驗收制度,驗明產(chǎn)品合格證明和其他標識。以上說明生產(chǎn)者和銷售者都有確保標識規(guī)范的義務。由于產(chǎn)品標識是判斷此種產(chǎn)品質(zhì)量的直觀依據(jù)，可見產(chǎn)品或其包裝上的標識必須真實，要與產(chǎn)品質(zhì)量相符。同時，《產(chǎn)品質(zhì)量法》第43條規(guī)定，因產(chǎn)品存在缺陷造成人身、他人財產(chǎn)損害的，受害人可以向產(chǎn)品的生產(chǎn)者要求賠償，也可以向產(chǎn)品的銷售者要求賠償。題目中說，某施工企業(yè)采購的某批次水泥質(zhì)量明顯低于包裝上標注的標號，但未指明是由于生產(chǎn)廠商還是銷售商的過錯所導致的，可見本題可采用排除的方法，A、B、C明顯錯誤，D項（可向生產(chǎn)廠商要求賠償）正確。因為，若是由于銷售方的過錯導致的，該施工企業(yè)也可以要求其承擔責任。.［單選題］企業(yè)的安全生產(chǎn)許可證有效期滿前，應向原發(fā)證機關辦理延期手續(xù)。該手續(xù)的辦理期限是其安全生產(chǎn)許可證期滿前（）個月。A）1B）3C）6D）12答案：B解析：根據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例》規(guī)定，安全生產(chǎn)許可證的有效期為3年，企業(yè)可于期滿前3個月向原發(fā)證機關辦理延期手續(xù)。.［單選題］（2018年）施工合同履行過程中場中出現(xiàn)以下情形，施工企業(yè)可以被免除違約責任的是（）。A）施工過程中發(fā)生罕見洪災，導致工期延誤B）施工過程中遭遇梅雨季節(jié)，導致工期延誤C）施工企業(yè)的設備損壞，導致工期延誤D）施工企業(yè)延遲施工遭遇泥石流，導致工期延誤答案：A解析：《民法典》規(guī)定，因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規(guī)定的除外。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。本法所稱不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。當事人一方因不可抗力不能履行合同的，應當及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，并應當在合理期限內(nèi)提供證明。.［單選題］某在建工程，施工企業(yè)為了材料運輸方便，與某化工廠訂立合同，支付一定的費用，通過廠區(qū)內(nèi)的道路運送材料。該施工企業(yè)在此合同中享有的權利是（ ）A）土地承包經(jīng)營權B）地役權土地租賃權D）建設用地使用權答案：B解析：地役權是指為使用自己不動產(chǎn)的便利或提高其效益而按照合同約定利用他人不動產(chǎn)的權利。他人的不動產(chǎn)為供役地，自己的不動產(chǎn)為需役地。設立地役權，當事人應當采取書面形式訂立地役權合同o施工企業(yè)為了方便通行與化工廠簽訂合同，取得了地役權。.［單選題］施工單位的下列行為中，屬于承攬業(yè)務不良行為認定標準的是（）。A）以欺騙手段取得資質(zhì)證書承攬工程的B）未在規(guī)定期限內(nèi)辦理資質(zhì)變更手續(xù)的C）涂改、偽造、出借、轉讓《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》的D）不按照與招標人訂立的合同履行義務，情節(jié)嚴重的答案：D解析：本題考核的是承攬業(yè)務不良行為認定標準。承攬業(yè)務不良行為認定標準：（1）利用向發(fā)包單位及其工作人員行賄、提供回扣或者給予其他好處等不正當手段承攬業(yè)務的；（2）相互串通投標或與招標人串通投標的，以向招標人或評標委員會成員行賄的手段謀取中標的；（3）以他人名義投標或以其他方式弄虛作假，騙取中標的；（4）不按照與招標人訂立的合同履行義務，情節(jié)嚴重的；（5）將承包的工程轉包或違法分包的。.［單選題］某施工電梯因缺少專業(yè)機構檢測標準即投入使用，建設行政主管部門對其作出查封、扣押的決定,該決定屬于（），至少應由（）行政執(zhí)法人員實施。A）行政處罰，2名B）行政處罰，3名C）行政強制措施，2名D）行政強制措施，3名答案：C解析：C正確，查封、扣押屬于行政強制措施；實施行政強制措施，由兩名以上行政執(zhí)法人員實施。.［單選題］某招標人于6月1日發(fā)出招標文件，招標文件中要求投標人于6月30日前提交投標文件。招標人要對發(fā)出的招標文件進行修改，根據(jù)《招標投標法》的規(guī)定，招標人至少應當在（）前以書面形式通知所有招標文件收受人。A）6月10日B）6月15日C）6月20日D）6月30日答案：B解析：本題考查的是招標基本程序。招標人要對發(fā)出的招標文件進行修改的，應當在招標文件要求提交投標文件截止時間至少15日前，以書面形式通知所有招標文件收受人。注意：（1）日期起始點;（2）以書面形式而不是其他方式；（3）通知到所有收受人。.［單選題］根據(jù)《勞動法》的規(guī)定，下列符合對女職工特殊保護規(guī)定的是（）。A）不得安排女職工從事有毒有害作業(yè)B）不得安排女職工從事低溫、冷水作業(yè)C）對懷孕7個月以上的女職工，不得安排其延長工作時間和夜班勞動D）不得安排女職工從事第三級體力勞動強度的勞動答案：C解析：女職工的特殊保護：《勞動法》規(guī)定，禁止安排女職工從事礦山井下、國家規(guī)定的第4級體力勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動。不得安排女職工在經(jīng)期從事高處、低溫、冷水作業(yè)和國家規(guī)定的第3級體力勞動強度的勞動。不得安排女職工在懷孕期間從事國家規(guī)定的第3級體力勞動強度的勞動和孕期禁忌從事的活動。對懷孕7個月以上的女職工，不得安排其延長工作時間和夜班勞動。女職工生育享受不少于90天的產(chǎn)假。不得安排女職工在哺乳未滿1周歲的嬰兒期間從事國家規(guī)定的第3級體力勞動強度的勞動和哺乳期禁忌從事的其他勞動，不得安排其延長工作時間和夜班勞動。.［單選題］根據(jù)《擔保法》的規(guī)定，下列關于抵押擔保和質(zhì)押擔保主要區(qū)別的說法中，正確的是（）。A）抵押物必須是債務人的財產(chǎn)，質(zhì)押物可以是第三人的財產(chǎn)B）抵押物必須是第三人的財產(chǎn)，質(zhì)押物可以是債務人的財產(chǎn)C）擔保期間，抵押物必須轉移給債權人，質(zhì)押物不需轉移給債權人D）擔保期間，抵押物不需轉移給債權人，質(zhì)押物必須轉移給債權人答案：D解析：本題考查的是抵押權、質(zhì)押、留置權、定金的規(guī)定。抵押和質(zhì)押，首先是對象不同，其次是方式不同，抵押物不需轉移給債權人，質(zhì)押物必須轉移給債權人。.［單選題］全國重點文物保護單位和省級文物保護單位自核定公布之日起（）年內(nèi)，由省.自治區(qū).直轄市人民政府劃定必要的保護范圍，作出標志說明，建立記錄檔案，設置專門機構或者指定專人負責管理。A）1B）2C）3D）5答案：A解析：全國重點文物保護單位和省級文物保護單位自核定公布之日起1年內(nèi)，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府劃定必要的保護范圍，作出標志說明，建立記錄檔案，設置專門機構或者指定專人負責管理。.［單選題］施工企業(yè)取得法人資格的時間為（）日。A）注冊資金到位B）公司成立C）工商行政管理機關核準登記D）建設行政主管部門頒發(fā)資質(zhì)證書答案：C解析：施工企業(yè)是以盈利為目的的企業(yè)法人，必須依法經(jīng)工商行政管理機關核準登記后取得法人資格，即工商登記意味著企業(yè)法人成立。.［單選題］關于勘察、設計單位相關的質(zhì)量責任和義務表述正確的選項是（）。A）按照法律、法規(guī)和工程建設強制性標準進行設計B）指定建筑材料、專用設備、工藝生產(chǎn)線的生產(chǎn)廣、供應商以保證材料的供應C）設計文件應當符合國家規(guī)定的設計深度要求，無需標注工程合理使用年限D）依法聯(lián)合施工單位進行安全技術交底答案：A解析：勘察、設計單位相關的質(zhì)量責任和義務包括以下內(nèi)容：（1）依法承攬工程的勘察、設計業(yè)務；（2）勘察、設計必須執(zhí)行強制性標準；（3）勘察單位提供的勘察成果必須真實、準確；（4）設計文件應當符合國家規(guī)定的設計深度要求，注明工程合理使用年限；（5）除有特殊要求的建筑材料、專用設備、工藝生產(chǎn)線等外，設計單位不得指定生產(chǎn)廠、供應商。（6）依法對設計文件進行技術交底，設計單位應當就審查合格的施工圖設計文件向施工單位作出詳細說明。（7）依法參與建設工程質(zhì)量事故分析；（8）承擔違法行為應承擔的法律責任。所以該題中，只有A表述正確;D項中，施工單位進行的安全技術交底與設計單位進行的設計文件技術交底的概念、意義等均不同，不能混為一談。.［單選題］《招標投標法》規(guī)定，評標由招標人依法組建的評標委員會負責。關于評標委員會的組成，下列說法錯誤的是0。A）評標委員會由招標人的代表和有關技術、經(jīng)濟等方面的專家組成B）評標委員會人數(shù)為5人以上的單數(shù)，其中技術經(jīng)濟等方面的專家不少于二分之一C）與投標人有利害關系的人不得進入相關項目的評標委員會D）評標委員會成員的名單在中標結果確定前應當保密答案：B解析：2020版教材P78頁依法必須進行招標的項目，其評標委員會由招標人的代表和有關技術、經(jīng)濟等方面的專家組成，成員人數(shù)為5人以上單數(shù)，其中技術、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二.［單選題］《建筑施工企業(yè)負責人及項目負責人施工現(xiàn)場帶班暫行辦法》規(guī)定，項目負責人每月帶班生產(chǎn)時間不得少于本月施工時間的（）。50%60%080%90%答案：C解析：項目負責人每月帶班生產(chǎn)時間不得少于本月施工時間的80%,因其他事務需離開施工現(xiàn)場時，應向工程項目的建設單位請假，經(jīng)批準后方可離開。離開期間應委托項目相關負責人負責其外出時的日常工作。35.［單選題］甲乙雙方簽訂總價為100萬元的合同，并設定定金條款，則定金的最高限額應為（）萬元。A）10B）30050D）20答案：D解析：根據(jù)《擔保法》，定金的數(shù)額由當事人約定，但不得超過主合同標的額的20%。.［單選題］評標委員會組建過程中，下列做法符合規(guī)定的是（）。A）評標委員會成員的名單僅在評標結束前保密B）評標委員會7個成員中，招標人的代表有3名C）評標由招標人依法組建的評標委員會負責D）評標委員會成員由3人組成答案：C解析：A錯誤，評標委員會成員的名單在中標結果確定前應當保密。B錯誤，其中技術、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的2/3。D錯誤，評標委員會成員為5人以上單數(shù)。.［單選題］按照我國《合同法》規(guī)定，由于合同當事人一方缺乏經(jīng)驗造成的重大誤解，而訂立了損害己方利益的合同，則該當事人可以（）。A）請求人民法院變更該合同B）拒絕履行合同，宣布合同無效C）請求行政主管部門撤銷該合同D）請求行政主管部門變更該合同答案：A解析：本題考查的是可撤銷合同。對于可撤銷合同，當事人一方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷，而不是行政主管部門。.［單選題］某建設工地相關施工人員，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場鋼管堆放過高且無防護設施，立即向有關人員報告。該有關人員應當是（）。A.現(xiàn)場安全巡查員？B.專業(yè)監(jiān)理工程師A）?B）發(fā)包單位負責人0?D）安全生產(chǎn)監(jiān)督站答案：A解析：《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應當立即向現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或者本單位負責人報告。在本題中，只有現(xiàn)場安全巡查員屬于現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員.［單選題］某建設單位與某施工企業(yè)簽訂的施工合同約定開工日期為2014年5月1日。同年2月10日，該建設單位與保險公司簽訂了建筑工程一切險保險合同。施工企業(yè)為保證工期，于同年4月20日將建筑材料運至工地。后因設備原因，工程實際開工日為同年5月10日，該建筑工程一切險保險責任的生效日期為（）o（2017）2014年2月10日2014年4月20日02014年5月1日D）2014年5月100答案：B解析：考點：建筑工程一切險。建筑工程一切險的保險責任自保險工程在工地動工或用于保險工程的材料、設備運抵工地之時起始，至工程所有人對部分或全部工程簽發(fā)完工驗收證書或驗收合格，或工程所有人實際占用或使用或接收該部分或全部工程之時終止，以先發(fā)生者為準。參見.［單選題］下列選頌中，不屬于投標人實施的不正當行為的是（）。A）投標人以低于成本的報價競標B）不同的投標人委托同一單位辦理投標事宜C）投標人以高于成本10%以上的報價競標D）投標者之間進行內(nèi)部競價，內(nèi)定中標人，然后再參加投標答案：C解析：根據(jù)《招標投標法》第33條，投標人不得以低于成本的報價競標。但計取多少利潤是投標人根據(jù)自己的情況確定。.［單選題］《環(huán)境噪聲污染防治法》規(guī)定，在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi)，禁止夜間進行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)，因特殊原因必須連續(xù)作業(yè)的，必須有縣級以上人民政府或者有關主管部門的證明，但以下夜間施工無需取得證明的是（）。A）配合建設單位24小時聯(lián)動試車B）為避免冬期施工進行搶工C）自來水管道爆裂進行搶修D）全運會項目開幕時間臨近必須搶工答案：C解析：本題考查的是施工現(xiàn)場環(huán)境噪聲污染的防治。在城市市區(qū)噪聲建筑物集中區(qū)域內(nèi)，禁止夜間進行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)，但搶修、搶險作業(yè)和因生產(chǎn)工藝上要求或者特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的除外。因特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的，必須有縣級以上人民政府或者有關主管部門的證明，同時必須公告附近居民。搶修、搶險作業(yè)不需要提供證明。.［單選題］某項目建設過程中，發(fā)、承包雙方就有關建設工程標準的執(zhí)行問題有不同理解，對此問題下列各項觀點中正確的是0A）在承包合同中雙方約定的內(nèi)容不能低于強制性標準的規(guī)定B）若強制性標準沒有在承包合同中約定，則對承包商不具有約束力0因推薦性標準屬自愿執(zhí)行，所以對承包合同中的推薦性標準可以不執(zhí)行D）因發(fā)包方堅持要求承包方執(zhí)行強制性標準而增加的成本應由發(fā)包方承擔答案：A解析：2020版教材P260頁國家標準分為強制性標準和推薦性標準。強制性標準必須執(zhí)行；推薦性標準，國家鼓勵企業(yè)自愿采用，合同中約定的推薦性標準，已屬于合同內(nèi)容，應遵守執(zhí)行。2020版教材P263頁《標準化法》規(guī)定，強制性標準，必須執(zhí)行。建筑活動應當確保建筑工程質(zhì)量和安全，符合國家的建設工程安全標準。.［單選題］某施工企業(yè)施工中偷工減料，降低工程質(zhì)量標準，造成了重大安全事故，但尚未達到后果特別嚴重程度。事故處理應追究直接責任人員刑事責任，除了罰金還應該處有期徒刑（）。A）1年以上3年以下B）5年以下C）3年以上5年以下D）5年以上答案：B解析：《刑法》第137條規(guī)定，建設單位、設計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標準，造成重大安全事故的，對直接責任人員處5年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；后果特別嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處罰金。？.［單選題］取得建造師資格證書的人員，如果要擔任建設工程項目施工的項目經(jīng)理，應當受聘并注冊一個具有（）資質(zhì)的企業(yè)。A）設計B）施工C）監(jiān)理D）造價咨詢答案：B解析：2020版教材P66頁擔任施工單位項目負責人的，應當受聘并注冊于一個具有施工資質(zhì)的企業(yè)。.［單選題］（2020年真題）根據(jù)《實施工程建設強制性標準監(jiān)督規(guī)定》，對工程建設規(guī)劃階段執(zhí)行強制性標準的情況，實施監(jiān)督的機構是（）。A）建設項目規(guī)劃審查機構B）施工圖設計文件審查單位C）建筑安全監(jiān)督管理機構D）工程質(zhì)量監(jiān)督機構答案：A解析：P263-265建設項目規(guī)劃審查機構應當對工程建設規(guī)劃階段執(zhí)行強制性標準的情況實施監(jiān)督。.［單選題］（2015年）關于招標程序和要求的說法，正確的是（）。A）依法必須進行招標的項目，招標人必須委托有資質(zhì)的招標代理機構辦理招標事宜B）招標項目按照國家有關規(guī)定需要履行項目審批手續(xù)的，應當先履行審批手續(xù)，獲得批準C）招標文件可以不包括擬簽訂合同的主要條款D）招標人對已發(fā)出的招標文件進行必要的澄清或修改的應當重新招標答案：B解析：本題考查的是招標基本程序。A錯誤，如果招標人具備編制招標文件和組織評標的能力，可以自行辦理招標事宜；B正確，《招標投標法》規(guī)定，招標項目按照國家有關規(guī)定需要履行項目審批手續(xù)的，應當先履行審批手續(xù)，獲得批準。C錯誤，招標文件應當包括招標項目的技術要求、對投標人資格審查的標準、投標報價要求和評標標準等所有實質(zhì)性要求以及擬簽訂合同的主要條款。D錯誤,招標人應當在提交投標文件截止時間至少15日前對招標文件進行必要的澄清或者修改，無需重新招標。.［單選題］下列各項中，屬于所有安全規(guī)章制度核心的是（）oA）傷亡事故處理報告制度B）安全生產(chǎn)檢查制度C）安全生產(chǎn)責任制度D）群防群治制度答案：C解析：建設工程安全生產(chǎn)管理基本制度包括：安全生產(chǎn)責任制度；群防群治制度；安全生產(chǎn)教育培訓制度；安全生產(chǎn)檢查制度；傷亡事故處理報告制度；安全責任追究制度。其中，安全生產(chǎn)責任制度是建筑生產(chǎn)中最基本的安全管理制度，是所有安全規(guī)章制度的核心。.［單選題］甲公司是某項目的總承包單位，乙公司是該項目的建設單位指定的分包單位。在施工過程中，乙公司拒不服從甲公司的安全生產(chǎn)管理，最終造成安全生產(chǎn)事故，則（）。A）甲公司負主要責任B）乙公司負主要責任C）乙公司負全部責任D）監(jiān)理公司負主要責任答案：B解析：o《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》進一步規(guī)定，分包單位應當服從總承包單位的安全生產(chǎn)管理，分包單位不服從管理導致生產(chǎn)安全事故的，由分包單位承擔主要責任。.［單選題］根據(jù)《建筑法》的規(guī)定，大型建筑工程或者結構復雜的建筑工程，可以由（）個以上的承包單位聯(lián)合共同承包。A）2B）304D）5答案：A解析：2020版教材P97共同承包的適用范圍?！督ㄖā芬?guī)定，大型建筑工程或者結構復雜的建筑工程，可以由兩個以上的承包單位聯(lián)合共同承包。.［單選題］關于承攬合同解除的說法，正確的是（）。A）承攬人未經(jīng)定作人同意將其承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同。B）除非合同當事人雙方書面的約定，定作人和承攬人均不得隨時解除承攬合同。C）承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的材料不符合約定的，有權以書面通知的方式，單方解除承攬合同。D）承攬人可以隨時解除承攬合同，造成定作人損失的，應當賠償損失。答案：A解析：選項A正確，承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就第三人完成的工作成果向定作人負責；未經(jīng)定作人同意的，定作人可以解除合同選項B錯誤，合同法規(guī)定了承攬人和定作人均享有法定解除權選項C錯誤，定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在合理期限內(nèi)履行義務，并可以順延履行期限；定作人逾期不履行的，承攬人可以依法解除合同.提供材料不符合約定，不是承攬人解除合同的法定事由選項D錯誤，定作人可以隨時解除合同，造成承攬人損失的，定作人應當賠償..［單選題］施工單位應當對達到一定規(guī)模的危險性較大的土方開挖工程編制專項施工方案，并附具安全驗算結果，經(jīng)（）簽字后實施。A）施工單位技術負責人B）總監(jiān)理工程師C）施工單位技術負責人和總監(jiān)理工程師D）施工單位技術負責人或總監(jiān)理工程師答案：c解析：《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》第二十六條規(guī)定，施工單位應當在施工組織設計中編制安全技術措施和施工現(xiàn)場，臨時用電方案，對下列達到一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程編制專項施工方案，并附具安全驗算結果，經(jīng)施工單位技術負責人、總監(jiān)理工程師簽字后實施，由專職安全生產(chǎn)管理人員進行現(xiàn)場監(jiān)督：（1）基坑支護與降水工程；（2）土方開挖工程；（3）模板工程；（4）起重吊裝工程；（5）腳手架工程；（6）拆除、爆破工程；（7）國務院建設行政主管部門或者其他有關部門規(guī)定的其他危險性較大的工程。.［單選題］關于建筑市場誠信行為公布的說法，正確的是（）OA）不良行為記錄應當在當?shù)匕l(fā)布，社會影響惡劣的，還應當在全國發(fā)布B）誠信行為信息包括良好行為記錄和不良行為記錄，兩種信息記錄都應當公布C）省、自治區(qū)和直轄市建設行政主管部門負責審查整改結果，對整改確有實效的，可取消不良行為記錄信息的公布D）不良行為記錄在地方的公布期限應當長于全國公布期限答案：B解析：企業(yè)的信用檔案信息按照有關規(guī)定向社會公開。省、自治區(qū)和直轄市建設行政主管部門負責審查整改結果，對整改確有實效的，由企業(yè)提出申請，經(jīng)批準，可縮短其不良行為記錄信息公布期限，但公布期限最短不得少于3個月，同時將整改結果列于相應不良行為記錄后，供有關部門和社會公眾查詢；對于拒不整改或整改不力的單位，信息發(fā)布部門可延長其不良行為記錄信息公布期限。屬于《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》范圍的不良行為記錄除在當?shù)匕l(fā)布外，還將由建設部統(tǒng)一在全國公布，公布期限與地方確定的公布期限相同。.［單選題］關于勞動者在試用期的工資，下列說法中正確的是（）A）勞動者在試用期的工資不得低于用人單位所在地的社會平均工資B）勞動者在試用期的工資不得低于用人單位平均工資的80%C）勞動者在試用期的工資不得低于勞動合同約定工資的90%D）勞動者在試用期的工資不得低于用人單位所在地的最低工資標準答案：D解析：《勞動合同法》第二十條規(guī)定，勞動者在試用期的_T-資不得低于本單位相同崗位最低檔工資或者勞動合同約定工資的80%,并不得低于用人單位所在地的最低工資標準。.［單選題］（2020年真題）關于招標投標投訴與處理的說法，正確的是（）。A）行政監(jiān)督部分應當自受理投訴之日起30個工作日內(nèi)作出書面處理決定：重要檢驗、檢測、鑒定。專家評審等，所需時間計算在內(nèi)B）投標人或者其他利害關系人沒有證明材料可以輔助投訴C）投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的，可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關行政監(jiān)督部門投訴D）投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的，監(jiān)督部門應當進行處理答案：C解析：P87-89行政監(jiān)督部門應當自收到投訴之日起3個工作日內(nèi)決定是否受理投訴，井自受理投訴之日起30個工作日內(nèi)作出書面處理決定；需要檢驗、檢測、鑒定、專家評審的，所需時間不計算在內(nèi)，A錯誤。投標人或者其他利害關系人需有證明材料可以輔助投訴，B錯誤。投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的，可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關行政監(jiān)督部門投訴，C正確。投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的，由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理，D錯誤。.［單選題］某建筑設計公司工程師張某接受公司指派的任務，為該公司承攬設計的某住宅樓繪制了工程設計圖o按照著作權法的規(guī)定，有關該工程設計圖著作權的下列表述中，正確的是（）。A）張某享有工程設計圖的署名權，該公司享有著作權的其他權利B）張某享有工程設計圖的發(fā)表權、署名權、修改權和保護作品完整權，該公司享有著作權的其他權利C）張某享有工程設計圖的所有權利，但該公司在其業(yè)務范圍內(nèi)可以優(yōu)先使用D）該公司有工程設計圖著作權的所有權利，但應當給予張某相應的獎勵答案：A解析：2021/2020版教材P24頁有下列情形之一的職務作品，作者享有署名，著作權的其他權利由法人或者其他組織享有，法人或者其他組織可以給予作者獎勵：（1）主要是利用法人或者其他組織的物質(zhì)技術條件創(chuàng)作，并由法人或者其他組織承擔責任的工程設計圖、產(chǎn)品設計圖、地圖、計算機軟件等職務作品；（2）法律、行政法規(guī)規(guī)定或合同約定著作權由法人或者其他組織享有的職務作品。對于此類職務作品，作者享有署名權，著作權的其他權利由法人或者其他組織享有。.［單選題］下列建設工程保險中，屬于強制性險種的是（）。A）意外傷害險B）建筑工程一切險C）安裝工程一切險D）工傷保險答案：D解析：本題考查的是建筑工程相關保險的強制性。除工傷保險外，意外傷害險、建筑工程一切險和安裝工程一切險都屬于非強制險，且屬于商業(yè)保險。.［單選題］某項目負責人違章指揮、強令職工冒險作業(yè)，尚不夠刑事處罰，按照管理權限給予撤職處分。該項目負責人自受處分之日起，不得擔任任何項目負責人的時間是（）。A）2年B）3年C）5年D）8年答案：C解析：2020版教材P217頁《建筑法》規(guī)定，建筑施工企業(yè)的管理人員違章指揮、強令職工冒險作業(yè)，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的，依法追究刑事責任。自刑罰執(zhí)行完畢或者受處分之日起，5年內(nèi)不得擔任任何施工單位的主要負責人、項目負責人。.［單選題］某工程部位隱蔽前曾得到監(jiān)理人的認可，但重新檢驗后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量未達到合同約定的要求，則由此增加的費用和（或）延誤的工期由（）承擔。A）承包人B）發(fā)包人C）監(jiān)理人D）承包人與監(jiān)理人共同答案：A解析：承包人覆蓋工程隱蔽部位后；發(fā)包人或監(jiān)理人對質(zhì)量有疑問的，可要求承包人對已覆蓋的部位進行鉆孔探測或揭開重新檢查，承包人應遵照執(zhí)行，并在檢查后重新覆蓋恢復原狀。經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量符合合同要求的，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤；經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量不符合合同要求的，由此增加的費用和（或）延誤的工期由承包人承擔。.［單選題］工人小張自2011年5月1日到某施工企業(yè)從事混凝土施工作業(yè)，雙方口頭約定每個月2000元工資。施工單位因工期緊任務重，到2012年1月1日才與小張簽訂用工合同。按照《勞動合同法》規(guī)定，簽訂合同以前施工單位應付小張工資（）元。A）16000B）26000030000D）32000答案：C解析：用人單位自用工之日起超過1個月不滿1年未與勞動者訂立書面合同的，自滿1個月的次日支付2倍工資。本題中用人單位應從2011年6月起每月支付4000元，支付7個月共28000元，5月支付2000元，共計支付30000元。.［單選題］根據(jù)《環(huán)境噪聲污染防治法》，關于建設項目環(huán)境噪聲污染防治的說法，正確的是（）。A）建設項目可能產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的，施工企業(yè)必須提出環(huán)境影響報告書B）環(huán)境影響報告書中應當有施工企業(yè)的意見C）環(huán)境影響報告書應當報生態(tài)環(huán)境主管部門批準D）環(huán)境影響報告書，應當征得該建設項目所在地單位和居民的同意答案：C解析：《環(huán)境噪聲污染防治法》規(guī)定，新建、改建、擴建的建設項目，必須遵守國家有關建設項目環(huán)境保護管理的規(guī)定。建設項目可能產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的，建設單位必須提出環(huán)境影響報告書，規(guī)定環(huán)境噪聲污染的防治措施，并按照國家規(guī)定的程序報生態(tài)環(huán)境主管部門批準。環(huán)境影響報告書中，應當有該建設項目所在地單位和居民的意見。.［單選題］根據(jù)《招標投標法實施條例》，招標人最遲應當在書面合同簽訂后（）日內(nèi)，向中標人和未中標的投標人退還投標保證金。A）5B）7C）10D）15答案：A解析：《招標投標法實施條例》第五十七條規(guī)定，招標人最遲應當在書面合同簽訂后5日內(nèi)向中標人和未中標的投標人退還投標保證金及銀行同期存款利息。.［單選題］關于物權的說法，正確的是（）。A）同一物的擔保物權人與所有權人應當為同一人B）用益物權人可以是該物的所有權人C）未經(jīng)農(nóng)村土地承包經(jīng)營者同意，土地所有人不得在該地塊設立地役權D）物權的變動只能基于合同關系答案：C解析：A錯誤，擔保物權是對他人的物的優(yōu)先受償權；所有權是對自己的物的占有、使用、收益和處分權,所以，同一物上的擔保物權人與所有權人一定不是同一個人。B錯誤，用益物權是權利人對他人所有的不動產(chǎn)或者動產(chǎn)，依法享有占有、使用和收益的權利。所有權是對自己的物的占有、使用、收益和處分權，所以，物的所有權和用益物權不是同一個人。C正確，土地上已設立土地承包經(jīng)營權、建設用地使用權、宅基地使用權等權利的，未經(jīng)用益物權人同意，土地所有權人不得設立地役權。D錯誤，不動產(chǎn)物權變動，登記生效。.［單選題］施工單位招聘臨時工的最低年齡為（）周歲。A）14B）16C）18D）20答案：B解析：《勞動法》第十五條規(guī)定，禁止用人單位招用未滿16周歲的未成年人。.［單選題］下列關于工程監(jiān)理職責和權限的說法中，正確的是OoA）未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、建筑構配件和設備不得在工程上使用或者安裝B）未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建設單位不撥付工程款C）未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建設單位不進行竣工驗收D）監(jiān)理工程師無權決定是否允許施工單位進行下一道工序的施工答案：A解析：《建設工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、建筑構配件和設備不得在工程上使用或者安裝，施工單位不得進行下一道工序的施工。未經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字，建設單位不撥付工程款，不進行竣工驗收。故A選項正確。.［單選題］發(fā)生施工生產(chǎn)安全事故后，下列說法錯誤的是（）。A）任何情況下不得移動事故現(xiàn)場的物件B）保護事故現(xiàn)場，既不要減少任何痕跡，也不能增加任何痕跡C）應立即啟動事故相應的應急預案，防止事故擴大.減少人員傷亡和經(jīng)濟損失D）需要移動現(xiàn)場物品時，應當做出標記和書面記錄，妥善保管有關證物答案：A解析：本題考查的是發(fā)生施工生產(chǎn)安全事故后應采取的相應措施。選項A：特殊情況下，滿足一定條件之后可以移動事故現(xiàn)場物件（需要移動現(xiàn)場物品時，應當做出標記和書面記錄，妥善保管有關證物。.［單選題］《刑法》（《刑法修正案（六）》）規(guī)定，安全生產(chǎn)設施或者安全生產(chǎn)條件不符合國家規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的構成（）?A）工程重大安全事故罪B）串通投標罪C）重大勞動安全事故罪D）重大責任事故罪答案：C解析：本題考核的是重大勞動安全事故罪?！缎谭ā罚ā缎谭ㄐ拚福罚┮?guī)定，安全生產(chǎn)設施或者安全生產(chǎn)條件不符合國家規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處3年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)特別惡劣的，處3年以上7年以下有期徒刑。.［單選題］某施工單位制定了施工生產(chǎn)安全事故應急救援預案，按規(guī)定該應急預案應定期修訂，并將修訂情況記錄并歸檔。定期修訂的期限至少是0。A）半年B）1年02年D）3年答案：D解析：2020版教材P242頁《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位制定的應急預案應當至少每3年修訂一次，預案修訂情況應有記錄并歸檔。.［單選題］《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，施工單位應當在施工現(xiàn)場人口處、施工起重機械、和液體存放處等危險部位，設置明顯的安全警示標志。安全警示標志必須符合（）標準。A）行業(yè)B）地方C）企業(yè)D）國家答案：D解析：本題考核的是危險部位設置安全警示標志?！督ㄔO工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，施工單位應當在施工現(xiàn)場人口處、施工起重機械、臨時用電設施、腳手架、出人通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、橋梁口、隧道口、基坑邊沿、爆破物及有害危險氣體和液體存放處等危險部位，設置明顯的安全警示標志。安全警示標志必須符合國家標準。.［單選題］關于債的法律關系的說法，錯誤的是OOA）債是特定當事人之間的法律關系B）債的主體是指特定的當事人C）債的內(nèi)容是指債的主體雙方之間的權利義務D）債權是請求特定人為特定行為的權利答案：D解析：2021/2020版教材P18頁D選項正確說法應為：債權為請求特定人為特定行為作為或不作為的權利。.［單選題］甲公司根據(jù)生效判決書向法院申請強制執(zhí)行。執(zhí)行開始后，甲與乙達成和解協(xié)議。和解協(xié)議約定:將乙的80萬元債務減少到70萬元，乙在協(xié)議生效之日起1個月內(nèi)還清。協(xié)議生效1個月后，乙并未履行協(xié)議約定。下列做法中正確的是（）。A）甲就乙違反協(xié)議的行為，向乙所在地法院提起民事訴訟B）由法院執(zhí)行和解協(xié)議C）法院依職權恢復原判決的執(zhí)行D）甲向法院申請按照原生效判決書強制執(zhí)行答案：D解析：根據(jù)《民事訴訟法》的規(guī)定，一方當事人不履行和解協(xié)議，對方當事人可以申請人民法院按照原生效法律文書強制執(zhí)行。故選項D正確。.［單選題］根據(jù)《民事訴訟法》，人民法院不適于裁定先予執(zhí)行的案件是（）。A）追索贍養(yǎng)費、撫養(yǎng)費B）追索撫恤金、醫(yī)療費C）追索違約金或者賠償損失D）追索勞動報酬答案：C解析：【考點】考查先予執(zhí)行的范圍先予執(zhí)行，是指人民法院對某些民事案件在作出終局判決前，為了解決權利人的生活或生產(chǎn)經(jīng)營急需，根據(jù)其申請，裁定另一方當事人預先履行一定義務的訴訟措施。《民事訴訟法》（2013）第97條規(guī)定：人民法院對下列案件，根據(jù)當事人的申請，可以裁定先予執(zhí)行：（-）追索贍養(yǎng)費、扶養(yǎng)費、撫育費、撫恤金、醫(yī)療費用的；（二）追索勞動報酬的；（三）因情況緊急需要先予執(zhí)行的。本題中C項不屬于先予執(zhí)行的范圍，故C項為正選。.［單選題］取得二級建造師資格證書的王某，受聘并注冊于擁有乙級資質(zhì)專門從事招標代理的單位。王某可以建造師名義從事（）。A）建設工程項目總承包管理工作B）建設監(jiān)理相關工作0建設工程項目管理服務有關工作D）建設工程施工的項目管理工作答案：C解析：2020版教材P66《注冊建造師管理規(guī)定》中規(guī)定，注冊建造師可以從事建設工程項目總承包管理或施工管理，建設工程項目管理服務，建設工程技術經(jīng)濟咨詢，以及法律、行政法規(guī)和國務院建設主管部門規(guī)定的其他業(yè)務。.［單選題］（2017年）根據(jù)《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，屬于施工企業(yè)工程安全不良行為的是（）。A）在城市市區(qū)內(nèi)建設工程的施工現(xiàn)場未實行封閉圍擋B）未按照節(jié)能設計進行施工C）未對涉及結構安全的試塊.試件以及有關資料取樣檢測D）按照規(guī)定需要持證上崗的技術工種的作業(yè)人員未取得證書上崗，情節(jié)嚴重答案：A解析：BC屬于工程質(zhì)量不良行為，D屬于資質(zhì)不良。.［單選題］某開發(fā)商在一大型商場項目的開發(fā)建設中，違反國家規(guī)定，擅自降低工程質(zhì)量標準，因而造成重大安全事故。該事故的直接責任人員應當承擔的刑事責任是（）。A）重大責任事故罪B）重大勞動安全事故罪C）危害公共安全罪D）工程重大安全事故罪答案：D解析：本題考查的是建設工程刑事責任的種類及承擔方式。工程重大安全事故罪是：建設單位、設計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標準，造成重大安全事故的。.［單選題］根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，屬于施工單位安全責任的是（）OA）提供相鄰構筑物的有關資料B）制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程C）確定建設工程安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費用D）申領施工許可證應當提供有關安全施工措施的資料答案：B解析：《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，施工單位應當建立健全安全生產(chǎn)責任制度和安全生產(chǎn)教育培訓制度，制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入，對所承擔的建設工程進行定期和專項安全檢查，并做好安全檢查記錄。.［單選題］在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，投標人（）。A）可以補充修改或者撤回已經(jīng)提交的投標文件，并書面通知招標人B）不得補充、修改、替代或者撤回已經(jīng)提交的投標文件C）須經(jīng)過招標人的同意才可以補充、修改、替代已經(jīng)提交的投標文件D）撤回已經(jīng)提交的投標文件的，其投標保證金將被沒收答案：A解析：A正確，BCD錯誤。以招標文件要求提交投標文件的截止時間為節(jié)點，在節(jié)點之前，投標人可以補充修改或者撤回已經(jīng)提交的投標文件，并書面通知招標人。在此節(jié)點之前撤回已經(jīng)提交的投標文件的，招標人退化投標保證金。.［單選題］按照《勞動合同法》，（）勞動者可以立即解除合同而不需事先告知用人單位。A）用人單位未按照勞動合同約定提供勞動保護B）用人單位未及時足額支付勞動報酬C）用人單位強令冒險作業(yè)危及勞動者安全；D）用人單位以欺詐方式使勞動者違背真實意思簽訂勞動合同答案：C解析：勞動者可以立即解除合同而不需事先告知用人單位的情形有：（1）用人單位用暴力、威脅或非法限制人身自由強迫勞動者勞動的；（2）用人單位違章指揮、強令冒險作業(yè)危及勞動者安全的。.［單選題］施工單位與建設單位簽訂施工合同，約定施工單位墊資20%,但沒有約定墊資利息。后施工單位向人民法院提起訴訟，請求建設單位支付墊資利息。對施工單位的請求，人民法院正確的做法是（）。A）盡管未約定利息，施工單位要求按中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率支付墊資利息，應予支持B）由于未約定利息，施工單位要求支付墊資利息，不予支持C）由于墊資行為違法，施工單位要求返還墊資，不予支持D）盡管未約定利息，施工單位要求按低于中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率支付墊資利息，應予支持答案：B解析：對于因墊資問題產(chǎn)生的糾紛《解釋》作出了明確規(guī)定：“當事人對墊資和墊資利息有約定，承包人請求按照約定返還墊資及其利息的，應予支持，但是約定的利息計算標準高于中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率的部分除外。（2）當事人對墊資沒有約定的，按照工程欠款處理。（3）當事人對墊資利息沒有約定，承包人請求支付利息的，不予支持?！薄究键c來源】2Z204012建設工程工期和支付價款的規(guī)定.［單選題］關于勘察、設計單位相關的質(zhì)量責任和義務表述正確的選項是（）。A）按照法律、法規(guī)和工程建設強制性標準進行設計B）指定建筑材料、專用設備、工藝生產(chǎn)線的生產(chǎn)廣、供應商以保證材料的供應C）設計文件應當符合國家規(guī)定的設計深度要求，無需標注工程合理使用年限D）依法聯(lián)合施工單位進行安全技術交底答案：A解析：勘察、設計單位相關的質(zhì)量責任和義務包括以下內(nèi)容：（1）依法承攬工程的勘察、設計業(yè)務；（2）勘察、設計必須執(zhí)行強制性標準；（3）勘察單位提供的勘察成果必須真實、準確；（4）設計文件應當符合國家規(guī)定的設計深度要求，注明工程合理使用年限；（5）除有特殊要求的建筑材料、專用設備、工藝生產(chǎn)線等外，設計單位不得指定生產(chǎn)廠、供應商。（6）依法對設計文件進行技術交底，設計單位應當就審查合格的施工圖設計文件向施工單位作出詳細說明。（7）依法參與建設工程質(zhì)量事故分析；（8）承擔違法行為應承擔的法律責任。所以該題中，只有A表述正確;D項中，施工單位進行的安全技術交底與設計單位進行的設計文件技術交底的概念、意義等均不同，不能混為一談。.［單選題］建筑市場誠信行為信息分為（）兩大類。A）誠信和無信B）優(yōu)秀行為記錄和不良行為記錄0良好行為記錄和不良行為記錄D）優(yōu)秀業(yè)績行為記錄和業(yè)績不佳行為記錄答案：C解析：本題考查的是建筑市場誠信行為信息的分類。建筑市場誠信行為信息分為良好行為記錄和不良行為記錄。.［單選題］甲、乙因合同糾紛申請仲裁。甲、乙各選定一名仲裁員A和B,首席仲裁員C由甲、乙共同選定。仲裁庭合議時產(chǎn)生了兩種意見A、B仲裁員的意見一致，首席仲裁員C持一種意見，則仲裁庭應當（）作出裁決。A.按A）B仲裁員的意見B）按首席仲裁員C的意見C）提請仲裁委員會D）提請仲裁委員會主任答案：A解析：2020版教材P336仲裁裁決。仲裁裁決是由仲裁庭作出的。獨任仲裁庭審理的案件由獨任仲裁員作出仲裁裁決。合議仲裁庭審理的案件由3名仲裁員集體作出仲裁裁決。裁決應當按照多數(shù)仲裁員的意見作出，少數(shù)仲裁員的不同意見可以記入筆錄。仲裁庭無法形成多數(shù)意見時，按照首席仲裁員的意見作出。.［單選題］關于建設單位的質(zhì)量責任和義務，下列行為不符合《建設工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定的是（）oA）應當依法將施工圖送審B）不得任意壓縮合同工期C）進行裝修時不得變動建筑主體和承重結構D）不得將建設工程肢解發(fā)包答案：C解析：本題考查建設單位的質(zhì)量責任和義務。根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》，建設單位的質(zhì)量責任和義務主要包括：依法對工程進行發(fā)包的責任；依法對材料設備進行招標的責任;提供原始資料的責任；不得干預投標人的責任；送審施工圖的責任；委托監(jiān)理的責任；確保提供的物資符合要求的責任；不得擅自改變主體和承重結構進行裝修的責任；依法組織竣工驗收的責任。綜上，本題選C,因為建設單位并不是不能改變主體和承重結構進行裝修，而是要依法進行，具體是指：涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程，建設單位應當在施工前委托原設計單位或者具有相應資質(zhì)等級的設計單位提出設計方案；沒有設計方案的，不得施工。.［單選題］中標候選人的經(jīng)營、財務狀況發(fā)生較大變化或者存在違法行為，招標人認為可能影響其履約能力的,應當在（）按照招標文件規(guī)定的標準和方法審查確認。A）發(fā)出中標通知書后由原評標委員會B）發(fā)出中標通知書后由新評標委員會C）發(fā)出中標通知書前由原評標委員會D）發(fā)出中標通知書前由新評標委員會答案：C解析：本題考核的是確定中標人。中標候選人的經(jīng)營、財務狀況發(fā)生較大變化或者存在違法行為，招標人認為可能影響其履約能力的，應當在發(fā)出中標通知書前由原評標委員會按照招標文件規(guī)定的標準和方法審查確認。.［單選題］王某的日工資為80元。政府規(guī)定2013年10月1日至7日放假7天，其中3天屬于法定休假日，4天屬于前后兩周的周末休息日。公司安排王某在這7天加班不能安排補休。公司應當向王某支付加班費合計（）元。56013600800D）1120答案：B解析：有下列情形之一的，用人單位應當按照下列標準支付高于勞動者正常工作時間工資的工資報酬：（1）安排勞動者延長工作時間的，支付不低于工資的150%的工資報酬；（2）休息日安排勞動者工作又不能安排補休的，支付不低于工資的200%的工資報酬；（3）法定休假日安排勞動者工作的，支付不低于工資的300%的工資報酬。本題王某的加班費為=80X2X4+80><3X3=1360元。.［單選題］某房地產(chǎn)開發(fā)公司與某金融機構簽訂了一份《借款合同》，合同中約定了借款的用途、數(shù)額、期限等內(nèi)容。在履行合同中該金融機構未能按約定的期限提供貸款，造成了房地產(chǎn)開發(fā)公司的損失。此時金融機構（）OA）不承擔任何責任B）可提出解除借款合同C）可延期提供貸款D）應賠償房地產(chǎn)開發(fā)公司的損失答案：D解析：金融借貸是諾成合同，貸款人應當按照合同約定提供借款。貸款人未按照約定的日期、數(shù)額提供借款，造成借款人損失，應當賠償損失。故D選項正確。.［單選題］《建筑法》規(guī)定，建筑施工企業(yè)的（）對本企業(yè)的安全生產(chǎn)負責。A）法定代表人B）項目負責人C）專職安全生產(chǎn)管理人員D）技術負責人答案：A解析：本題核的是施工單位的安全生產(chǎn)責任制度。《建筑法》規(guī)定，建筑施工企業(yè)的法定代表人對本企業(yè)的安全生產(chǎn)負責。.［單選題］甲乙雙方簽訂總價為100萬的合同，并設定定金條款，則定金的最高限額應為（）萬元。A）10305020答案：D解析：本題考查的是抵押權、質(zhì)押、留置權、定金的規(guī)定。本題考查的是抵押權、質(zhì)權、留置權、定金的規(guī)定。定金的數(shù)額由當事人約定，但不得超過主合同標的額的20%。.［單選題］項目經(jīng)理強令作業(yè)人員違章冒險作業(yè)，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的，其行為構成（）。A）重大勞動安全事故罪B）重大責任事故罪C）工程重大安全事故罪D）危害公共安全罪答案：B解析：.［單選題］甲乙雙方簽訂了購貨合同，在合同履行過程中，甲方得知乙方公司名稱及其法定代表人均發(fā)生了變更，于是要求簽訂合同變更協(xié)議，遭到乙方的拒絕，針對該情形，正確的是（）。A）合同已經(jīng)終止B）必須簽訂變更協(xié)議C）合同主體未變更D）合同內(nèi)容已變更答案：C解析：合同生效后，當事人不得因其主體名稱的變更或者法定代表人、負責人、承辦人的變動而主張和請求合同變更。.［單選題］（2016年）建設工程施工合同對付款時間沒有約定或者約定不明，則應付款時間為（）。A）建設價款確定之日B）建設工程已竣工驗收的，為竣工驗收合格之日C）建設工程未交付的，工程款價也未結算的，為當事人起訴之日D）建設工程未交付的，為竣工結算完成之日答案：C解析：當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應付款時間：（1）建設工程已實際交付的，為交付之日；（2）建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之曰；（3）建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日。.［單選題］建設工程合同應當采用的形式是（）oA）書面形式口頭形式口頭形式為原則，書面形式為例外D）書面形式為原則，口頭形式為例外答案：A解析：本題考查建設工程施工合同的法定形式。當事人訂立合同，有書面形式、口頭形式和其他形式。法律、行政法規(guī)規(guī)定采用書面形式的，應當采用書面形式；當事人約定采用書面形式的，應當采用書面形式；《合同法》明確規(guī)定，建設工程合同應當采用書面形式。.［單選題］下列關于勞務派遣單位違法行為應承擔的法律責任，描述錯誤的是（）。A）勞務派遣單位、用工單位違反本法有關勞務派遣規(guī)定的，由建設行政部門責令限期改正B）逾期不改正的，以每人5000元以上1萬元以下的標準處以罰款C）逾期不改正的，對勞務派遣單位，吊銷其勞務派遣業(yè)務經(jīng)營許可證D）用工單位給被派遣勞動者造成損害的，勞務派遣單位與用工單位承擔連帶賠償責任答案：A解析：《勞動合同法》規(guī)定，勞務派遣單位、用工單位違反本法有關勞務派遣規(guī)定的，由勞動行政部門責令限期改正；逾期不改正的，以每人5000元以上1萬元以下的標準處以罰款，對勞務派遣單位，吊銷其勞務派遣業(yè)務經(jīng)營許可證。用工單位給被派遣勞動者造成損害的，勞務派遣單位與用工單位承擔連帶賠償責任。.［單選題］某工程施工招標項目估算價為5000萬元，其投標保證金不得超過（）萬元。A）80B）1000150D）200答案：A解析：投標保證金不得超過項目估算價的2%,但最高不得超過80萬元人民幣。.［單選題］乙方當事人沒有如約履行合同內(nèi)容導致工程受到損失，甲方?jīng)]有采取任何措施減損，導致?lián)p失擴大到5萬元。甲方與乙方就此違約事實發(fā)生糾紛，經(jīng)過鑒定機構鑒定，乙方的違約為給甲方造成的損失是2萬元，乙方應該向甲方賠償損失（）萬元。A）1B）2C）3D）5答案：B解析：依照合同法的規(guī)定：當事人一方違約后，對方應當采取適當措施防止損失的擴大；沒有采取適當措施致使損失擴大的，不得就擴大的損失要求賠償。本題中甲方?jīng)]有采取措施減損，導致?lián)p失擴大到5萬元，但經(jīng)鑒定機構鑒定，乙方的違約行為給甲方造成的損失是2萬元，因此只能獲得乙方違約行為所造成的損失2萬元，故選B。.［單選題］（2020年真題）關于取得二級建造師資格證書的人員申請注冊的說法，正確的是（）。A）注冊不受年齡的限制B）可以申請在兩個單位注冊C）收到的刑事處罰與執(zhí)業(yè)活動無關的，不影響注冊D）聘用單位不符合注冊單位要求的，不予注冊答案：D解析：P62-66《注冊建造師管理規(guī)定》巾規(guī)定，申請人有下列情形之的，不予注冊（1）不具有完全民事行為能力的（2）申請在兩個或者兩個以上單位注冊的（3）未達到注冊建造師繼續(xù)教育要求的（4）受到刑事處罰，刑事處罰尚未執(zhí)行完畢的（5）因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，自刑處罰執(zhí)行完畢之日起至申請注冊之日止不滿5年的（6）因前項規(guī)定以外的原因受到刑事處罰，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿3年的（7）被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年的（8）在申請注冊之日前年內(nèi)擔任項目經(jīng)理期間，所負責項目發(fā)生過重大質(zhì)量和安全事故的（9）申請人的聘用單位不符合注冊單位要求的（10）年齡超過65周歲的（11）法律、法規(guī)規(guī)定不予注冊的其他情形.［單選題］注冊商標的有效期為0年，其計算起始日為（）。A）核準注冊之日B）提出申請之日C）續(xù)展申請之日D）初審公告之日答案：A解析：.［單選題］甲建設單位和乙建筑公司發(fā)生合同糾紛，甲向法院提出對工程質(zhì)量進行鑒定的申請。確定具備資格的鑒定人的正確做法是（）。A）由甲方指定B）由甲乙雙方協(xié)商確定C）由乙方指定D）由法院指定答案：B解析：2020版教材P3U《民事訴訟法》規(guī)定，當事人可以就查明事實的專門性問題向人民法院申請鑒定。當事人申請鑒定的，由雙方當事人協(xié)商確定具備資格的鑒定人；協(xié)商不成的，由人民法院指定。當事人未申請鑒定，人民法院對專門性問題認為需要鑒定的，應當委托具備資格的鑒定人進行鑒定。.［單選題］（2019年）關于效力待定合同的說法，正確的是（）。A）善意相對人對合同有追認權B）權利人有撤銷的權利C）限制民事行為能力人簽訂的純獲利益的合同，無需追認D）撤銷應當向人民法院或仲裁機構申請答案：C解析：本題考查的是效力待定合同。A錯誤，善意相對人只有撤銷的權利沒有追認的權利，權利人才有追認的權利；B錯誤，效力待定合同在被追認前，善意相對人有撤銷的權利而非權利人。D錯誤，效力待定合同的撤銷應當以通知的方式作出。.［單選題］2011年3月13日在對某施工現(xiàn)場進行檢查時發(fā)現(xiàn)，尚未完工的大樓內(nèi)有8名建筑工人居住。施工單位解釋由于現(xiàn)場場地狹窄，且工期緊，暫時無法解決這些建筑工人的居住問題。經(jīng)行政部門核實，施工單位的說法屬實。對此問題正確的解決方式是（）。A）這些建筑工人可以居住，但不得使用明火B(yǎng)）這些建筑工人不能居住，必須立即搬出C）經(jīng)建設行政主管部門同意，這些建筑工人可以居住，但要采取必要的消防安全措施D）經(jīng)公安消防機構批準后，這些建筑工人可以居住，但要采取必要的消防安全措施答案：B解析：2020版教材P222《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，施工單位應當將施工現(xiàn)場的辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開設置，并保持安全距離；辦公、生活區(qū)的選址應當符合安全性要求。職工的膳食、飲水、休息場所等應當符合衛(wèi)生標準。施工單位不得在尚未竣工的建筑物內(nèi)設置員工集體宿舍。施工現(xiàn)場臨時搭建的建筑物應當符合安全使用要求。施工現(xiàn)場使用的裝配式活動房屋應當具有產(chǎn)品合格證□因此B為正確選項.［單選題］建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書有效期屆滿，企業(yè)繼續(xù)從事建筑施工活動的，應當于資質(zhì)證書有效期屆滿前規(guī)定時間內(nèi)，向原資質(zhì)許可機關提出延續(xù)申請，該時間是（）。A）3個月B）4個月05個月D）6個月答案：A解析：2020版教材P54頁資質(zhì)證書有效期為5年。建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書有效期屆滿，企業(yè)繼續(xù)從事建筑施工活動的，應當于資質(zhì)證書有效期屆滿3個月前，向原資質(zhì)許可機關提出延續(xù)申請。資質(zhì)許可機關應當在建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書有效期屆滿前做出是否準予延續(xù)的決定；逾期未做出決定的，視為準予延續(xù).［單選題］甲建筑工程公司委托王某購買一批建筑材料并負責運回到施工工地。在運輸途中發(fā)生了洪水，造成了時間延誤和部分材料損毀。在這種情況下王某（）。A）承擔材料毀損的責任B）承擔時間延誤的責任C）承擔全部責任D）不承擔任何責任答案：D解析：《合同法》第311條規(guī)定不可抗力發(fā)生時，承運人不承擔貨物毀損的責任和時間延誤的后果。.［單選題］關于注冊建造師執(zhí)業(yè)范圍的說法，正確的是（）OA）發(fā)包人與注冊建造師受聘企業(yè)已解除承包合同的，辦理書面交接手續(xù)后可以更換施工項目負責人B）注冊建造師不得同時擔任兩個及以上建設工程施工項目負責人，項目均為小型工程施工項目的除外C）注冊建造師擔任施工項目負責人期間，經(jīng)受聘企業(yè)同意，可以變更注冊至另一企業(yè)D）因非承包人原因致使工程項目停工超過120日，注冊建造師可同時擔任另一工程施工項目負責人答案：A解析：B錯誤，注冊建造師不得同時擔任兩個及以上建設工程施工項目負責人。發(fā)生下列情形之一的除外：（1）同一工程相鄰分段發(fā)包或分期施工的；（2）合同約定的工程驗收合格的；（3）因非承包方原因致使工程項目停工超過120天（含），經(jīng)建設單位同意的。B選項不在例外情形中。C錯誤，注冊建造師擔任施工項目負責人，在其承建的建設工程項目竣工驗收或移交項目手續(xù)辦結前，除以上規(guī)定的情形外，不得變更注冊至另一企業(yè)。C選項的情形描述不對，不是以施工單位同意為前提條件,而是以項目竣工驗收或移交項目手續(xù)辦結為前提條件。D錯誤，除了因非承包方原因致使工程項目停工超過120天（含）外還需經(jīng)建設單位同意.［單選題］某施工單位偷工減料，降低工程質(zhì)量標準，導致一棟建筑倒塌，1名工人被砸死，直接經(jīng)濟損失120萬元。該行為屬于（）oA）重大責任事故罪B）重大勞動安全事故罪C）工程重大安全事故罪D）以其他方式危害公共安全罪答案：C解析：A項，在生產(chǎn)、作業(yè)中違反有關安全管理的規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的屬于重大責任事故罪。B項，安全生產(chǎn)設施或者安全生產(chǎn)條件不符合國家規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的屬于重大勞動安全事故罪;C項，建設單位、設計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標準，造成重大安全事故的屬于重大安全事故罪，該題選擇C項.［單選題］《工傷保險條例》規(guī)定，用人單位未在規(guī)定時限內(nèi)提交工傷認定申請的，在此期間發(fā)生的工傷待遇等有關費用由（）負擔。A）工傷職工B）用人單位C）工傷職工和用人單位D）社會保險部門答案：B解析：2020版教材P231頁《工傷保險條例》第17條第4款規(guī)定，用人單位未在本條第一款規(guī)定的時限內(nèi)提交工傷認定申請，在此期間發(fā)生符合本條例規(guī)定的工傷待遇等有關費用由該用人單位負擔。.［單選題］根據(jù)《仲裁法》的規(guī)定，仲裁實行一裁終局制，這體現(xiàn)了仲裁的（）特點。A）保密性B）快捷性C）經(jīng)濟性D）獨立性答案：B解析：根據(jù)《仲裁法》的規(guī)定，仲裁實行一裁終局制，仲裁裁決一經(jīng)做出即發(fā)生法律效力。這使得當事人之間的糾紛能夠迅速得以解決。這體現(xiàn)了仲裁快捷性的特點。.［單選題］《招標投標法實施條例》規(guī)定，依法必須進行招標的項目，招標人應當自收到評標報告之日起（）日內(nèi)公示中標候選人，公示期不得少于3日。A）3B）5C）7D）10答案：A解析：2020版教材P87頁《招標投標法實施條例》規(guī)定，依法必須進行招標的項目，招標人應當自收到評標報告之日起3日內(nèi)公示中標候選人，公示期不得少于3日。.［單選題］甲公司業(yè)務員王某被開除后，為報復甲公司，用蓋有甲公司公章的空白合同書與乙公司訂立一份購銷合同。乙公司并不知情，并按時將貨送至甲公司所在地。甲公司拒絕接收，引起糾紛。關于該案代理與合同效力的說法，正確的是（）。A）王某的行為為無權代理，合同無效B）王某的行為為表見代理，合同無效C）王某的行為為表見代理，合同有效D）王某的行為為委托代理，合同有效答案：C解析：本題考查的是表見代理。表見代理是指行為人雖無權代理，但由于行為人的某些行為，造成了足以使善意相對人相信其有代理權的表象，而與善意第三人進行的、由本人