廣告牌加固合同（3份范本）

廣告牌加固合同（3份范本）名目第1篇廣告牌加固翻新承攬加工合同第2篇廣告牌加固翻新擴大面積承攬合同第3篇廣告牌加固翻新承攬合同

【第1篇】廣告牌加固翻新承攬加工合同

認立合同雙方：________________

承攬方：________________

定作方：________________

定作方托付承攬方加工________――________高速大路________東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量

其次條加工成品質(zhì)量要求：

第三條原材料的供應(yīng)方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格供應(yīng)原材料。承攬方對定作方供應(yīng)的原材料要按合同規(guī)定準時檢驗，不符合要求的，應(yīng)馬上通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方供應(yīng)的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

原材料等物品交(提)日期計算，雙方協(xié)商。

第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方供應(yīng)

承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)覺圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當準時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改看法。

承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

承攬方應(yīng)當按規(guī)定日期供應(yīng)技術(shù)資料、圖紙等。

第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元(即總價款的________%)，在加工量達到________%，定作方付給承攬方元(即總價款的________%)，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價款的________%)，預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清。(價款或酬金，根據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)覺質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)染売啥斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。

當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)供應(yīng)檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點交貨地點為________高速________東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。

交提定作物期限應(yīng)當根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有商定的，按商定的方法計算。)

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸方法及費用負擔

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其它

第十二條承攬方的違約責(zé)任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當負責(zé)修整或調(diào)換，并擔當逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍舊需要的`，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責(zé)返修或重新包裝，并擔當因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當向定作方償付違約金__元;(合同中無詳細規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。

八、由于保管不善致使定作方供應(yīng)的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方供應(yīng)的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量擔當責(zé)任。

十、擅自調(diào)換定作方供應(yīng)的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并擔當逾期交付的責(zé)任。

十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責(zé)。

第十三條定作方的違約責(zé)任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方供應(yīng)原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的幫助工作和預(yù)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當擔當承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于酬勞、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，擔當因此而多支出的費用。

第十四條_________在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不行抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予擔當違約責(zé)任，但應(yīng)當實行樂觀措施，盡量削減損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作方拖延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當擔當責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、_____，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自________年________月________日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨便變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式________份，交________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

定作方：________________(蓋章)承攬方：________________(蓋章)

代表人：________________(蓋章)代表人：________________(蓋章)

地址：________________地址：________________

電話：________________電話：________________

開戶銀行：________________開戶銀行：________________

帳號：________________帳號：________________

________年________月________日訂

【第2篇】廣告牌加固翻新擴大面積承攬合同

認立合同雙方:________________

承攬方:________________

定作方:________________

定作方托付承攬方加工________――________高速大路________東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量

其次條加工成品質(zhì)量要求:

第三條原材料的供應(yīng)方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:

用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格供應(yīng)原材料。承攬方對定作方供應(yīng)的原材料要按合同規(guī)定準時檢驗,不符合要求的,應(yīng)馬上通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方供應(yīng)的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。

1.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商。

第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方供應(yīng)

承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)覺圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當準時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改看法。

2.承攬方對于承攬的工作,假如定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3.承攬方應(yīng)當按規(guī)定日期供應(yīng)技術(shù)資料、圖紙等。

第五條總價款為合同簽訂后,訂作商付給承攬方元(即總價款的________%),在加工量達到________%,定作方付給承攬方元(即總價款的________%),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價款的________%),預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清。(價款或酬金,根據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1.根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)覺質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)染売啥斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)供應(yīng)檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點交貨地點為________高速________東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。

交提定作物期限應(yīng)當根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有商定的,按商定的方法計算。)

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸方法及費用負擔

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其它

第十二條承攬方的違約責(zé)任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責(zé)修整或調(diào)換,并擔當逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍舊需要的`,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責(zé)返修或重新包裝,并擔當因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向定作方償付違約金__元;(合同中無詳細規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。

八、由于保管不善致使定作方供應(yīng)的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方供應(yīng)的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量擔當責(zé)任。

十、擅自調(diào)換定作方供應(yīng)的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應(yīng)當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并擔當逾期交付的責(zé)任。

十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責(zé)。

第十三條定作方的違約責(zé)任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方供應(yīng)原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的幫助工作和預(yù)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當擔當承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于酬勞、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),擔當因此而多支出的費用。

第十四條_________在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不行抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予擔當違約責(zé)任,但應(yīng)當實行樂觀措施,盡量削減損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,在定作方拖延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當擔當責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、_____,也可以直接向人民法院起訴。

本合同自________年________月________日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨便變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式________份,交________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

定作方:________________(蓋章)承攬方:________________(蓋章)

代表人:________________(蓋章)代表人:________________(蓋章)

地址:________________地址:________________

電話:________________電話:________________

開戶銀行:________________開戶銀行:________________

帳號:________________帳號:________________

________年________月________日訂

【第3篇】廣告牌加固翻新承攬合同

認立合同雙方：________________

承攬方：________________

定作方：________________

定作方托付承攬方加工________――________高速大路________東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量

其次條加工成品質(zhì)量要求：

第三條原材料的供應(yīng)方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格供應(yīng)原材料。承攬方對定作方供應(yīng)的原材料要按合同規(guī)定準時檢驗，不符合要求的，應(yīng)馬上通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方供應(yīng)的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

1.原材料等物品交(提)日期計算，雙方協(xié)商。

第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方供應(yīng)

承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)覺圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當準時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改看法。

2.承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3.承攬方應(yīng)當按規(guī)定日期供應(yīng)技術(shù)資料、圖紙等。

第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元(即總價款的________%)，在加工量達到________%，定作方付給承攬方元(即總價款的________%)，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價款的________%)，預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清。(價款或酬金，根據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1.根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)覺質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)染売啥斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)供應(yīng)檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點交貨地點為________高速________東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。

交提定作物期限應(yīng)當根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有商定的，按商定的方法計算。)

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸方法及費用負擔

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其它

第十二條承攬方的違約責(zé)任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當負責(zé)修整或調(diào)換，并擔當逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍舊需要的`，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責(zé)返修或重新包裝，并擔當因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當向定作方償付違約金__元;(合同中無詳細規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。

八、由于保管不善致使定作方供應(yīng)的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方供應(yīng)的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量擔當責(zé)任。

十、擅自調(diào)換定作方供應(yīng)的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并擔當逾期交付的責(zé)任。

十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責(zé)。

第十三條定作方的違約責(zé)任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方供應(yīng)原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的幫助工作和預(yù)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當擔當承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超