2020年最新公寓房裝修合同范本

2019年最新公寓房裝修合同范本【通用版】發(fā)包人（甲方）住所：電話：傳真：委托代理人：電話：傳真：承包人（乙方）住所：電話：傳真：法定代表人：電話：本工程設(shè)計(jì)人：電話：施工隊(duì)負(fù)責(zé)人：電話：風(fēng)險(xiǎn)告知：在公寓房裝修工程承包合同中，作為發(fā)包方，為預(yù)防欺詐問(wèn)題，發(fā)包方應(yīng)當(dāng)事先了解承包方主要的情況，包括確認(rèn)承包方的主體資格是否真實(shí)與合法，該工程公司是否是經(jīng)過(guò)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人，是否具有從事民用建筑裝修工程的資質(zhì)，資質(zhì)等級(jí)符合本次施工的要求;對(duì)方委派代表簽約人的，應(yīng)該要確認(rèn)簽約人的資格，若是委托代理人是否具有授權(quán)委托書;同時(shí)要事先了解承包方的經(jīng)營(yíng)范圍、社會(huì)信譽(yù)等以確定其履約能力，必要時(shí)可以去參觀承包方正在施工的現(xiàn)場(chǎng)。依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室內(nèi)裝飾裝修有關(guān)事宜（以下稱工程），達(dá)成如下協(xié)議：第一條工程概況TOC\o"1-5"\h\z1.工程名稱：.2、工程地點(diǎn)：.3、承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。4、工程承包方式：雙方商定采取下列第種承包方式：(1)承包人包工、包料;(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;(3)承包人包工、發(fā)包人包料。(附件即經(jīng)雙方當(dāng)事人簽字確認(rèn)的《承包人/發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表》。)風(fēng)險(xiǎn)告知：在本公寓房裝修承包施工合同中關(guān)于材料提供的事項(xiàng)，約定由乙方進(jìn)行材料提供，以包工包料的形式承包工程，在這里需要提醒的是，在由承包方提供材料的情況下，承包方提供的材料和設(shè)備質(zhì)量必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明，同時(shí)必須符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。若承包方提供的材料和設(shè)備不符合標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)立即更換和重做。第二條施工圖紙雙方施工圖采取下列第種方式提供：TOC\o"1-5"\h\z(1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)元，由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。第三條甲方工作1、開工前天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施，為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作。2、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。3、提供符合施工要求的水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。6、按照約定的期限支付工程費(fèi)，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。第四條乙方工作參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。對(duì)于施工過(guò)程中的有關(guān)事項(xiàng)（如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等）需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。第五條關(guān)于工期工程期限天，開工日期年月日，竣工日期年月日。因甲方及其代理人（代表）原因（物料供應(yīng)不及時(shí)、不按期支付工程款等）導(dǎo)致工期延誤的，工期順延。因乙方及其代理人（代表）原因?qū)е鹿て谘诱`的，工期不予順延。因?yàn)槿缦乱蛩赜绊懚鴮?dǎo)致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔(dān)責(zé)任：（1）遭遇嚴(yán)重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、暴亂等不可抗力的;（2）經(jīng)雙方同意的工程量變化和設(shè)計(jì)變更(3)因與甲方和乙方無(wú)關(guān)的第三方的原因造成工程延誤，第三方因素包括但不限于所在地(小)區(qū)的管理機(jī)構(gòu)和隔壁鄰居的無(wú)理行為;(4)經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導(dǎo)致的工期拖延或試驗(yàn)時(shí)間浪費(fèi);(5)經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。第六條關(guān)于材料供應(yīng)和保管任何一方負(fù)責(zé)提供的材料和設(shè)備，均須是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產(chǎn)品，還必須符合本合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)的要求。提供方應(yīng)將材料和設(shè)備按時(shí)、按量運(yùn)送到施工現(xiàn)場(chǎng)，并通知對(duì)方當(dāng)事人驗(yàn)收簽字確認(rèn)。對(duì)一方提供的任何材料和設(shè)備，如不符質(zhì)量要求或規(guī)格有差異的，對(duì)方有權(quán)要求更換，提供方應(yīng)當(dāng)予以更換。由此造成的費(fèi)用增加部分，有提供方承擔(dān)。材料和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，統(tǒng)一由乙方負(fù)責(zé)保管和使用，如因保管不善或者使用不當(dāng)造成的不必要的浪費(fèi)、損壞或者丟失，應(yīng)當(dāng)由乙方負(fù)責(zé)，施工過(guò)程中的正常消耗除外。第七條關(guān)于質(zhì)量和驗(yàn)收工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更和中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(gb50327-2001)為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。甲、乙方雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗(yàn)收手續(xù);甲方不按時(shí)參加驗(yàn)收的，工期應(yīng)予順延。由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進(jìn)行施工所導(dǎo)致的工程質(zhì)量，由甲方自行負(fù)責(zé)。由乙方負(fù)責(zé)返工的，返工費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)當(dāng)自接到驗(yàn)收通知后天內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。驗(yàn)收時(shí)，工程項(xiàng)目合格率達(dá)到%時(shí)(以上程價(jià)款比例為準(zhǔn))，其他不合格項(xiàng)目(不包括工程項(xiàng)目未完成或成品程序未完成的項(xiàng)目)的維修或返工不影響竣工日期的確立，甲方對(duì)此應(yīng)予以確認(rèn)。風(fēng)險(xiǎn)告知：為了保障發(fā)包方的合理利益，在合同中應(yīng)當(dāng)明確約定對(duì)裝修工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。在裝修合同中應(yīng)當(dāng)約定，工程竣工后承包方應(yīng)通知發(fā)包方驗(yàn)收，發(fā)包方在合理時(shí)間內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。如果發(fā)包方不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織驗(yàn)收，及時(shí)通知承包方另行安排時(shí)間驗(yàn)收。若發(fā)包方在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，可要求承包方賠償或返工。乙方承諾自竣工日期起，為工程項(xiàng)目保修年。損耗品、使用不當(dāng)、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國(guó)家行政部門或者行業(yè)機(jī)構(gòu)在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布對(duì)個(gè)別的工程項(xiàng)目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以國(guó)家行政部門或者行業(yè)機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況工程未驗(yàn)收的，甲方不得先行使用。第八條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算雙方約定按以下第種方式支付工程款：(1)合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定，直接向承包人支付工程款：支付次數(shù)支付階段或時(shí)間支付金額TOC\o"1-5"\h\z第一次支付元;第二次支付元;第三次支付元;第四次工程驗(yàn)收后天工程總造價(jià)的5%，約元。(2)其他支付方式：.雙方同意工程的結(jié)算方法按下列第種進(jìn)行結(jié)算：(1)固定價(jià)格，本工程總價(jià)款為元;(2)單價(jià)不變，按實(shí)際數(shù)量加損耗率計(jì)算，但是總價(jià)不得超過(guò)元。a.乳膠漆和油漆類為：墻面面積(減門不減窗)+頂面面積+6%x拼花部分面積；b.瓷磚面積為：實(shí)際面積+6%x實(shí)際面積；c.實(shí)木地板面積為：實(shí)際面積+6%x實(shí)際面積，拼花部分面積+10%x拼花部分面積；木工衣柜類面積為：實(shí)際面積(平方米取整數(shù)值，小數(shù)位不夠0.5平方米按0.5平方米計(jì)算，超出0.5平方米的按1平方米計(jì)算);其他按項(xiàng)項(xiàng)目按項(xiàng)計(jì)算;f.其他按平方米計(jì)算的項(xiàng)目為：實(shí)際面積+6%xf.其他按平方米計(jì)算的項(xiàng)目為：實(shí)際面積估價(jià)項(xiàng)目測(cè)量后再具體報(bào)價(jià);經(jīng)甲方同意代購(gòu)的項(xiàng)目按預(yù)算內(nèi)造價(jià)購(gòu)買，經(jīng)甲方同意可以調(diào)整。特別費(fèi)用的約定：(1)施工過(guò)程中，施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的一切水電費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。(2)施工過(guò)程中，因?yàn)橐曳降囊蛩剡`規(guī)被執(zhí)法機(jī)構(gòu)或管理機(jī)構(gòu)罰款的，罰款由乙方支付如乙方行為是在甲方強(qiáng)行要求或者指揮下發(fā)生的，罰款由甲方負(fù)責(zé)。(3)合同附件預(yù)算表中沒(méi)有列明稅費(fèi)，稅費(fèi)由甲方按實(shí)際征稅額向有關(guān)部門交納;已經(jīng)列明稅費(fèi)的，由乙方負(fù)責(zé)繳交。(4)物業(yè)管理機(jī)構(gòu)收取超過(guò)正常的物業(yè)小區(qū)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)用的，由甲方負(fù)責(zé)交涉或向乙方補(bǔ)貼差額。乙方按雙方簽署的預(yù)算附件項(xiàng)目執(zhí)行。如甲方增加新的工程項(xiàng)目，另行簽署合同。其中涉及款項(xiàng)，甲方應(yīng)按預(yù)付50%、項(xiàng)目完工50%的辦法在工程驗(yàn)收前支付給乙方。如其中物料款項(xiàng)大于該項(xiàng)目的50%，則甲方應(yīng)按實(shí)際比例先支付給乙方備料。工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)將有關(guān)資料送交甲方，雙方進(jìn)行工程結(jié)算。發(fā)包人接到資料后天內(nèi)未有異議，即視為同意按照該資料進(jìn)行工程結(jié)算，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字，甲方應(yīng)按照前述期限約定付清乙方工程款。第九條工程預(yù)算文件(表)屬于本合同附件，所列工程項(xiàng)目除經(jīng)過(guò)甲乙雙方同意外，不得隨意添加、更改、刪除。第十條責(zé)任與罰則施工調(diào)度、安全管理等事務(wù)由乙方負(fù)責(zé)，其他人事包括甲方均不得無(wú)理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進(jìn)行任何操作，由此引起的損失和事故由甲方負(fù)全責(zé)。因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的，每拖延一天，應(yīng)向甲方支付的違約金。因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的人工費(fèi)損失。甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的，應(yīng)當(dāng)按照支付乙方延期付款違約金。

未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由其自行負(fù)責(zé)。因一方原因，造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí)，該方應(yīng)及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取措施避免損失擴(kuò)大，并將有關(guān)情況通知甲方。否則，應(yīng)當(dāng)對(duì)造成的損失擴(kuò)大部分承擔(dān)賠償責(zé)任。第十一條雙方如對(duì)合同的執(zhí)行發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決：協(xié)商無(wú)效的，可提交人民法院訴訟。第十二條附則本合同一式兩份，雙方個(gè)執(zhí)一份，同具法律效力。本合同履行完成后自動(dòng)終止。甲方（簽字）乙方公司（蓋章）現(xiàn)場(chǎng)代表（簽字）現(xiàn)場(chǎng)代表（簽字）證件名稱：證件名稱：頒發(fā)機(jī)構(gòu)：頒發(fā)機(jī)構(gòu)：證件號(hào)碼：證件號(hào)碼：年月日年月日簽訂承攬合同的注意事項(xiàng)：在承攬合同中，尤其是涉及技術(shù)含量較高的承攬工作的合同中，一般均約定主要工作應(yīng)當(dāng)由承攬人自行完成。這對(duì)于維護(hù)定作人對(duì)承攬人的依賴以及合同利益都起到?jīng)Q定性的作用。作為承攬人，如考慮到自身在合同期限內(nèi)有可能不能按時(shí)完成承攬工作，而必須與第三人合作才能按時(shí)交付工作成果時(shí)，則可以在簽訂合同時(shí)與定作人進(jìn)行協(xié)商，約定可將主要工作交由第三人完成，這樣對(duì)于促成合同的簽訂以及保障合同的順利履行將起著積極的作用。反之，如果承攬人在未經(jīng)定作人同意的前提下，擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人有權(quán)解除合同，這樣將給承攬人帶來(lái)一系列的法律風(fēng)險(xiǎn)。一、及時(shí)通知的義務(wù)技術(shù)要求等不符合約定要求如承攬人不及時(shí)通知或定作這里就涉及到“通知”技術(shù)要求等不符合約定要求如承攬人不及時(shí)通知或定作這里就涉及到“通知”的，應(yīng)及時(shí)通知定作人進(jìn)行更換、補(bǔ)齊或采取其他的補(bǔ)救措施，人怠于答復(fù)則有可能導(dǎo)致合同不能按時(shí)履行或造成對(duì)方損失的。的時(shí)間及方式問(wèn)題了。所以，在承攬合同中，應(yīng)當(dāng)明確，如出現(xiàn)上述問(wèn)題，合同一方應(yīng)當(dāng)在天內(nèi)，通過(guò)方式通告對(duì)方，只要守約方在合同約定的時(shí)間內(nèi)履行了通知的義務(wù)，則可避免相關(guān)的法律風(fēng)險(xiǎn)。二、定作人的協(xié)助義務(wù)定作人有依據(jù)合同提供材料、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求、樣品的義務(wù)，如出現(xiàn)相關(guān)材料存在瑕疵的，定作人還應(yīng)及時(shí)更換、補(bǔ)齊。定作人不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以在合同約定的期限內(nèi)催促其履行，如果定作人仍不履行的，承攬人有權(quán)解除合同。這里涉及到催促履行期的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)在合同中予以具體化。三、承攬人的留置權(quán)承攬人享有留置權(quán)需具備兩個(gè)條件：1、定作人無(wú)正當(dāng)理由不支付報(bào)酬或材料費(fèi)等價(jià)款，2、承攬按照承攬合同的約定占有工作成果。在簽訂承攬合同時(shí)，雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)留置財(cái)產(chǎn)后的債務(wù)履行期限進(jìn)行約定，如果定