級建造師《建設工程項目管理》真題及答案解析

2013年一級建造師《法規(guī)及相關知識》考試真題及答案1，下列已經頒布的規(guī)范性法律文件中，不屬于憲法部門法范疇的是（）A,《全國人民代表大會組織法》B,《中華人民共和國國際法》C《中華人民共和國反壟斷法》D,《全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選取法》答案：C解析：《反壟斷法》屬于經濟法，參加教材p2.2,根據《中華人民共和國保險法》 ，投保人參保建筑工程一切險的建筑工程項目，保險人須負責賠償因（）造成的損失和費用。A,設計錯誤B,原材料缺陷C不可預料的意外事故D,工藝不完善答案：C解析：建筑工程一切險是在建造過程中因自然災害或意外事故而引起的一切損失的險種。3，下列法律責任中，屬于刑事處罰的是（）A,處分B,暫扣執(zhí)照C恢復原狀D,罰金答案：D解析：刑事處罰包括主刑和附加刑兩部分，主刑有：管制，拘役，有期徒刑，無期徒刑和死刑。附加刑有：罰金，剝奪政治權利和沒收財產，參見教材 p46。4，根據《建筑法》 ，在建工程因故中止施工的，建設單位應當自中止施工之日起（）內，向施工許可證辦法機關報告，并按照規(guī)定做好建筑工程的維護管理工作。A,15天B,1個月C2個月D,3個月答案：B解析：在建筑工程因故中止施工的，建設單位應當自中止施工之日起一個月內，向發(fā)證機關報告，并按照規(guī)定做好建筑工程的維護管理工作，參見教材 p54。5，以出讓方式取得國有土地使用權的建設項目，建設單位應當持建設項目的批準，核準，備案文件和國有土地使用權出讓合同，向建設項目所在城市，縣人民政府（）領取建設用地規(guī)劃許可證。A,土地主管部門B,建設行政主管部門C,城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門D,授權的鎮(zhèn)人民政府答案：C解析，以出讓方式取得國有土地使用權的建設項目，在簽訂國有土地使用權出讓合同后，建設單位應當持建設項目的批準，核準，備案文件和國有土地出讓合同，向城市，縣人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門領取建設用地規(guī)劃許可證，參見教材 p51。6，關于建筑工程施工許可管理的說法，錯誤的是（）A,申請施工許可證是取得建設用地規(guī)劃許可證的前置條件B,保證工程質量和安全的施工措施須在申請施工許可證前編制完成C,只有法律和行政法規(guī)才有權設定施工許可證當的申領條件D,消防設計審核不合格，不予頒發(fā)施工許可證。答案：A解析，只有取得規(guī)劃許可證之后，方可申請辦理施工許可，參見教材 p51.7，關于無資質的實際施工人，利益受到侵害時處理的說法，正確的是（）無資質承包主題簽訂的勞務分包合同無效，其合同權益不受法律保護實際施工人不能向沒有合同關系的建設工程項目的發(fā)包方主張權利C實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利時，則與轉包人，違法分包人無關D,建設工程項目發(fā)包人只在欠付工程價款的范圍內對實際施工人承擔責任、答案：D解析,實際施工人的權益受到侵害時， 其可以向合同向對方主張權利， 甚至可以向建設工程項目的發(fā)包方主張權利，實際施工人以轉包人，違法分包人為被告起訴時，人民法院應當依法受理，實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利時， 人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人，發(fā)包人只在欠付工程款的范圍內對實際施工人承擔責任，參加教材 p65。8，施工企業(yè)的施工現場消防安全責任人應是（）施工企業(yè)負責人專職安全員C專職消防安全員D,項目負責人答案：D解析：施工單位的主要負責人是本單位的消防安全責任人，項目負責人則應是本項目施工現場的消防安全責任人，參見教材 p235。9，施工企業(yè)拒不執(zhí)行公安機關消防機構做出的停止施工處罰決定的，將由（）負責強制執(zhí)行。公安機關作出決定的公安機關消防機構C人民法院D,建設行政主管部門答案：B解析：當事人逾期不執(zhí)行停產停業(yè)，停止使用，停止施工決定的，由作出決定的公安機關消防機構強制執(zhí)行，參見教材 p239。10，某工程事故造成 3人死亡， 10人重傷，直接經濟損失達 2000萬元，根據《生產安全事故報告和調查處罰案例》 ，該事故等級為（）特別重大事故較大事故C,重大事故D,一般事故答案：B解析：較大事故是指造成 3人以上10人以下死亡， 或者10人以上50人以下重傷，參見教材 p239。11，根據《民法通則》 ，關于代理的說法，正確的是（）代理人在授權范圍內實施代理行為的法律后果由被代理人承擔代理人可以超越代理實施代理行為C,被代理人對代理人的一切行為承擔民事責任D,代理是代理人以自己的名義實施民事法律行為答案：A解析:代理人在代理權限內，以被代理人的名義實施名師法律行為，被代理人對代理人的代理行為，承擔民事責任，參見教材 p12，12，在施工現場安裝，拆卸施工起重機機械和整體提升腳手架，模版等自升式架設設備，必須由（）承擔。設備使用單位具有相應資質的單位C,設備出租單位D,檢驗檢測機構答案：B解析:安裝，拆卸施工起重機機械和自升式架設 必須具備相應的資質， 參見教材 p258，13，關于發(fā)包人收到竣工結算文件后，在約定期限內不予答復，視為認可竣工結算文件的說法，正確的是（）必須在合同中有此約定，才可作為結算依據這是法定的視為認可竣工結算文件的情形C,即使合同通用條款中有次約定，也不能作為結算依據D,此約定即使寫入合同中，也屬于無效合同條款答案：B解析:教材沒有直接的描述，參見教材 p29314，根據《仲裁法》 ，關于仲裁庭組成的說法，正確的是（）仲裁庭必須由 3名及3名以上的單數仲裁員組成仲裁庭可由當事人雙方個選定兩名仲裁庭組成C,首席仲裁員可以由當事人雙方共同選定D,首席仲裁員由仲裁委員會任命產生答案：C解析：仲裁庭的組成形式包括合議仲裁庭和獨任仲裁庭，即仲裁庭可以由 3名仲裁員或者明仲裁員組成，參見教材 p328。15，建設項目施工過程中發(fā)現地下古墓，立即報告當地文物行政部門，文件行政部門接到報告后，一般應在不超過（）小時趕赴工地現場。1236C，48D,24答案：D解析：文物行政部門應該在24小時內趕赴現場，并在7日內提出處理意見。16，下列人員中，不屬于建筑施工企業(yè)特種作業(yè)人員的是（）電工架子工C,鋼筋工D,起重信號工答案：C解析：建筑行業(yè)那些屬于特種作業(yè)：垂直運輸機械作業(yè)人員，安裝拆卸工，爆破作業(yè)人員，起重信號工，登高架設作業(yè)人員17，根據《建設工程質量管理條例》 ，下列分包情形中，不屬于違法分包的是（）施工總承包合同中未有約定，承包單位又未經建設單位認可，就將其全部勞務作業(yè)交由勞務單位完成總承包單位將工程分包給不具備相應資質條件的單位C,施工總承包單位將工程主體機構的施工分包給其他單位D,分包單位將其承包的專業(yè)工程進行專業(yè)分包答案：A解析：勞務分包無需經總包的認可。18，關于用單位加強能源計量管理的說法，錯誤的是（）按照規(guī)定配備和使用經依法檢定合格的能源計量器具建立能源消費統(tǒng)計和能源利用狀況分析制度C,對各類能源消耗實行分類計量和統(tǒng)計D,對能源消費應實行包費制答案：D解析：任何單位不得對能源消費實行包費制19，下列從事生產活動的企業(yè)中，不屬于必須取得安全生產許可證的是（）食品加工生產企業(yè)建筑施工企業(yè)C,煙花爆竹施工企業(yè)D,礦業(yè)企業(yè)答案：A施工人員對設計結構安全的試塊，試件以及有關材料，應當在（）監(jiān)督下現場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測。A,施工企業(yè)質量管理單位B,設計單位或監(jiān)理單位C,工程質量監(jiān)督單位D,建設單位或監(jiān)理單位答案：D關于工程質量檢測機構的說法，錯誤的是（）可以轉包檢測業(yè)務具有獨立的法人資格C,是中介機構D,分為專項檢測機構資質和見證取樣檢測機構資質答案：A解析：檢測機構不得轉包業(yè)務22，出賣人將標的物的權利憑證交給買受人，以替代標的物的現實交付，該種交付方式成為（）簡易交付占有決定C,指示交付D,擬制交付答案：D23，根據《專利法》 ，對產品的形狀， 架構或者其結合所提出的適于實用的技術方案成為 （）發(fā)明實用新型C,外觀設計D,設計方案答案：B24,關于人民法院對民事上訴案件的二審裁判的說法，正確的是（）原判決認定事實清楚，適用法律正確的，裁定駁回上訴，維持原判決原判決適用法律錯誤的，裁定撤銷原判決，發(fā)回原審人民法院重申C,原判決認定事實不清的，裁定撤銷原判決，發(fā)回原審人民法院重中，或者查清事實后改判D,原判決違反法定程序的額，依法改判答案：C,參見教材p32025，根據《建設工程質量管理條例》 ，工程質量必須實行（）監(jiān)督管理企業(yè)政府C,社會D,行業(yè)答案：B26，項目負責人的安全生產責任不包括（）對建設工程項目的安全施工負責確保安全生產費用的有效使用C,落實安全生產責任制度，安全生產規(guī)章和操作規(guī)程D,簽署危險性較大的工程安全專項施工方案答案：D解析：應該在3年內提出注冊，逾期注冊需要提供繼續(xù)教育的證明、27，招標投標違法行為的行政處理決定在被行政復議或行政訴訟期間，關于公告的說法，正確的是（）原則上不停止公告，但行政處理決定依法停止執(zhí)行的除外公告部門一律不停止對違法行為記錄的公告C,依照當事人申請可停止公告D,公告部門可自行決定是否停止公告答案：A28，建造師初始注冊者，自資格證書簽發(fā)之日起提出注冊申請的最長期限為（） ，逾期未申請者，須富惡化本專業(yè)繼續(xù)教育的要求后方可申請初始注冊。3年B,6個月C，1年D,2年答案：A29，根據《建設工程質量管理條例》 ，關于工程監(jiān)理職責和權限的說法，錯誤的是（）A,未經監(jiān)理工程師簽字，建筑材料不得在工程上使用未經監(jiān)理工程師簽字，建設單位不得撥付工程款C,隱蔽工程驗收未經監(jiān)理工程師簽字，不得進入下一道工序D,未經總監(jiān)理工程師簽字，建設單位不進行竣工驗收答案：B解析:未經總監(jiān)理工程師簽字，建設單位不進行竣工驗收，參見教材 p28530，某施工項目在施工過程中，施工單位與甲材料供應商簽訂了建材買賣合同，但施工單位誤將貸款支付給乙供應商，針對該筆款項說法正確的是（）乙供應商因無過錯，無需返還乙供應商有權拒絕甲供應商的給付請求C,隱蔽工程驗收未經監(jiān)理工程師簽字，不得進入下一道工序D,未經總監(jiān)理工程師簽字，建設單位不進行竣工驗收答案：B31，根據《勞動合同法》 ，勞動者的下列情形中，用人單位不得解除勞動合同的是（）在試用期間被證明不符合錄用條件的嚴重違反用人單位C,患病或非因公負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內的D,被依法追究刑事責任的答案：C32,根據《合同法》 ，關于定作人權利和義務的說法，正確的是（）定作人有權隨時解除承攬合同，造成損失的應當賠償沒有約定報酬支付期限的，定作人應當先行預付C,報酬約定不清的，定作人有權拒付D,因定作人提供的圖紙不合理導致損失的，定作人與承攬人承擔連帶責任答案：A【解析】定作人可以隨時接觸承攬合同，造成承攬人的損失的，應當賠償損失、安裝、拆卸施工起重機械，應當編制拆裝方案、制定安全施工措施，并由（ ）現場實施全過程監(jiān)督。施工單位負責項目管理的技術負責人裝、拆卸單位的專業(yè)技術人員監(jiān)理單位負責安全的工程師D.出租單位生產管理人員【答案】B【解析】：《建設工程安全生產管理條例》規(guī)定，安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施，應當編制拆裝方案、制定安全施工措施，并由專業(yè)技術人員現場監(jiān)督。參見教材 P258。34，某施工總承包單位與分包單位在分包合同中約定：分包施工中出現任何安全事故，均有分包單位承擔，該約定（）A.因顯失公平而無效B.由于分包單位自愿簽署而有效C.僅對總承包單位和分包單位有效D.因違反法律，法規(guī)強制性規(guī)定而無效【答案】D【解析】：按照《建筑法》規(guī)定，總承包單位和分包單位就分包工程對建設單位承擔連帶責任，參見教材 p101。35，根據《建設工程質量管理條例》 ，注冊建造師因過錯造成重大質量事故，情節(jié)特別惡劣的，其將受到的行政法為（）終身不予注冊吊銷職業(yè)資格證書， 5年內不予注冊C,責令停止執(zhí)業(yè)3年D,責令停止執(zhí)業(yè)1年答案：A36，根據《招標投標法》 ，投標人補充，修改或者撤回已提交的投標文件，并書面通知招標人的時間期限應在（）評標截至時間前評標開始前C,提交投標文件的截止時間前D,投標有效期內答案： C【解析】 《招標投標法》第二十九條規(guī)定，投標人在招標文件要求投標文件的截至時間前，可以補充，修改或者撤回已提交的投標文件，并書面通知招標人。37，對于達到一定規(guī)模的危險性交的的分部分項工程的轉向施工方案，應由（）安全監(jiān)督管理機構建設單位C,施工單位D,監(jiān)理單位答案：C【解析】參見教材p229,施工單位應當組織專家進行論證，審查。38，借用其他施工單位（）的行為，屬于以其他企業(yè)名義承擔工程。營業(yè)執(zhí)照技術人員C,資金D,高層管理人員答案：A39,公民，法人或者其他組織認為行政機關的行政行為侵犯其合法權益，可以單獨申請行政復議的情形是（）不服行政機關作出的行政處分不服行政機關作出的行政處罰決定C,不服行政機關對民事糾紛作出的調解D,部分地方人民政府頒布的規(guī)章答案：B【解析】參見教材p339,《行政復議法》規(guī)定的第一條。根據《建設工程質量管理條例》 ，建設工程竣工驗收應當具備的條件不包括（）完成建設工程設計和合同約定的各項內容已簽署的工程結算文件C.完整的技術檔案盒施工管理覺杜D.勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位已分別簽署質量合格文件【答案】B【解析】：參見教材P287?288.建設工程竣工驗收應當具備的5個條件不包括已簽署的工程結算文件。41,關于行政行為特征的說法，錯誤的是（）A.行政行為的主體是法定的B.實施行政行為具有單方意志性C.行政行為多屬于無償行為D.行政行為具有不可裁量性【答案】D42,關于工程監(jiān)理的說法，正確的是（）A.監(jiān)理單位與建設單位之間是法定代理關系B.工程監(jiān)理單位可以分包監(jiān)理業(yè)務C.監(jiān)理單位經建設單位統(tǒng)一可以轉讓監(jiān)理業(yè)務D.監(jiān)理單位不得與被監(jiān)理工程的設備供應商有隸屬關系【答案】D【解析】監(jiān)理單位不得轉讓工程監(jiān)理業(yè)務，監(jiān)理不得與設備的供應單位有隸屬關系，也沒有分包這個說法。43,甲公司與乙公司的院落相鄰，甲為方便自己車輛進出，遂于乙方約定：甲借用乙方院內道路通行，期限20年，甲方一次性支付給乙方50萬元補償費，雙方簽訂合同并辦理了地役權登記。2年后，甲方擬定了下列方案，其中符合《物權法》規(guī)定的是（）A.甲方擬將全部房產所有權及土地使用權轉讓給丙，自由保留地役權B.甲擬單獨將地役權轉讓給了丁物業(yè)公司C.甲擬將房產所有權及土地使用權和地役權一并轉讓給內D.甲擬將房產所有權及土地適用權轉讓給丙，而將地役權轉給丁【答案】C44,根據《合同法》，允許單方解除合同的情形是（）A.由于不可抗力致使合同不能履行B.法定代表人變更C.當事人一方發(fā)生合并，分立D.當事人乙方違約【答案】A.依法實施強制監(jiān)理的工程項目，對施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案是否符合工程建設強制性標準負有審查責任的是（ ）A.發(fā)包人駐工地代表B.工程監(jiān)理單位C.設計單位D.項目技術負責人【答案】B.下列保險中，屬于強制性保修的是（ ）。A.意外傷害保險建筑工程一切險安裝工程一切險工傷保險【答案】D【解析】：工傷保險是強制的，意外彳害保險是鼓勵上的。參見教材P151.47，根據《公司法》，公司法人成立日期是（）之日46.下列保險中，屬于強制性保修的是（ ）。公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)申請公司設立工商管理機關批準組織機構代碼證簽發(fā)【答案】A不良行為記錄生活指建筑市場各方主體在工程建設工程中違反有關工程建設的法律，法規(guī)，規(guī)章或強制性標準和執(zhí)業(yè)行業(yè)規(guī)范，經（）級以上建設行政主管部門或者其委托的執(zhí)法監(jiān)督機構查實和行政處罰所形成的記錄。鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）縣市D.省【答案】B【解析】：參見教材p10849，根據《建設工程質量管理條例》，關于勘察設計單位質量責任和義務的說法，錯誤的是（）A,從事勘察，設計業(yè)務的單位應當依法取得相應等級的資質證書B,勘察單位提供的地質，測量，水文等勘察成果必須真實，準確C,設計單位應當根據勘察成果文件進行建設工程設計D,勘察，設計單位不得分包所承攬的工程【答案】D［解析］勘察，設計單位不得違法分包所承攬的工程，參見教材p281o50，根據《環(huán)境噪聲污染防治法》，在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內，不能在夜間進行產生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)的是（）作業(yè)搶修搶險搶工期生產工藝要求必須連續(xù)【答案】C【解析】：在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內，禁止夜間進行產生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)， 但搶修，搶險作業(yè)和因生產工藝上要求或者特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的除外。51，建設工程質量保修書的提交時間上（）自提交工程峻驗收報告之日起 15日內工程竣工驗收合格之日自工程竣工驗收合格之日起 15日內提交工程竣工驗收報告時【答案】D【解析】建設工程承包單位在向建設單位提交工程竣工驗收報告時，應當向建設單位出具質量保修書。52，特征設備使用單位應當按照安全技術規(guī)范的定期檢驗要求， 最遲應在安全檢驗合格有效屆滿前（）內向特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗要求。A.1個月B.10天C.15天D.2個月【答案】A根據《招標投標實施條例》 ，非國有資金占控股或主導地位的依法必須進行招標的項目，關于確定中標人的說法，正確的是（）評標委員會應當確定投標價格最低的投標人為中標人評標委員會應當以最接近標底價格的投標人確定為中標人招標人應該確定排名第一的中標候選人為中標人招標人可以從評標委員會推薦的前三名中標候選人確定為中標人【答案】C【解析】依法必須進行招標的項目，招標人應當確定排名第一的中標候選人為中標人，參見教材 p9554，根據《合同法》，分期付款的買受人未支付到期價款的最低金額達到全部價款的（）A.1/3B.1/2C.1/5D.2/3【答案】C【解析】《合同法》第一百六十七條分期付款的買受人未支付到期價款的金額達到全部價款的五分之一，出賣人可以要求買受人支付全部價款或者解除勞動合同。55，關于投標聯合體資格條件的說法，正確的是（）聯合體牽頭單位具備招標文件規(guī)定的相應資格條件即可聯合體一方具備招標文件規(guī)定的相應資格條件即可聯合體各方均當具備招標文件規(guī)定的相應資格條件由不同專業(yè)的單位組成聯合體，按照資質等級，較低的單位確定其資質等級【答案】C【解析】聯合體各方均應當具備規(guī)定的相應資格條件56，分包工程發(fā)生質量，安全，進度等問題給建設單位造成損失的額，關于承擔的說法，正確的是（）A,分包單位只對總承包單位負責B,建設單位只能向給其造成損失的分包單位主張權利C,總承包單位賠償金額超過其應承擔份額的，有權向有責任的分包單位追償D,建設單位與分包單位無合同關系，無權向分包單位主張權利【答案】C57，建設工程在超過合理使用年限后需要繼續(xù)使用的，產權所有人應當委托（）鑒定，并根據鑒定結果采取加固，維修等措施，重新界定使用期。A,勘察，設計單位B,監(jiān)理單位C,建筑安全監(jiān)督管理機構D,工程質量監(jiān)督機構【答案】A【解析】《建設工程質量管理條例》 規(guī)定，建設工程在超過合理使用年限后需要繼續(xù)使用的，產權所有人應當委托具有相應資質等級的勘察， 設計單位鑒定， 并根據結果采取加固， 維修，等措施，重新界定試用期，參見教材 p29858，下列法律文書中，不具有強制執(zhí)行效力的是（）A,在仲裁程序中形成的仲裁調解書B,由行政主管部門主持達成的調解書C,人民法院在民事案件審理中制作的調解書D,司法確認的人民調解委員會主持達成的調節(jié)協(xié)議【答案】B59.在建設單位要求趕工的情形下，隱蔽工程未通過監(jiān)理單位驗收，施工單位繼續(xù)施工，由此發(fā)生質量問題所產生費用由（ ）承擔。施工單位建設單位監(jiān)理單位建設主管部門【答案】A【解析】隱蔽工程需要經監(jiān)理單位驗收，所以該責任應當由施工單位承擔。60，根據《生產安全事故報告和調查處理條例》的有關規(guī)定，除到了變通事故，火災事故外，自事故發(fā)生之日起 （）日內，事故造成的傷亡人數發(fā)生變化的，應當及時補救。1520C.30D.40【答案】C【解析】除交通事故，火災事故是自事故發(fā)生之日起 7日內補報事故造成的人員傷亡情況變化，其他事故為 30日。61，負責全國實施工程建設強制性標準監(jiān)督管理工作的國家機關是（）國務院質量監(jiān)督行政主管部門國務院安全監(jiān)督行政主管部門國務院建設行政主管部門D.國務院工商行政管理部門【答案】C【解析】國務院建設行政主管部門負責全國實施工程建設強制性標準監(jiān)督管理工作，參見教材 p266。62，建筑施工企業(yè)隱瞞或者提供虛假材料類申請安全生產許可證的，應給予警告，并在（）年內不得申請安全生產許可證。21C.3D.5【答案】B【解析】建筑施工企業(yè)隱瞞或者提供虛假材料類申請安全生產許可證的，不予受理或者頒發(fā)安全生產許可證，并給予警告， 1年內不得申請安全生產許可證。參見教材p215.63，甲公司與乙公司組成聯合體共同承包了某大型建筑工程的施工， 關于該聯合體承包行為的說法，正確的是（）乙按照承擔施工內容即工程質量的比例對建設單位負責建設單位應當與甲，乙分別簽訂承包合同甲和乙就工程質量和安全對建設單位承擔連帶責任該行為屬于肢解工程發(fā)包的違法行為【答案】C【解析】聯合體各方就中標項目向招標人承擔連帶責任。參見教材 p94。64，關于建設工程未經竣工驗收， 發(fā)包人擅自使用后又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的說法，正確的是（）A.發(fā)包人以裝飾工程質量不符合約定主張索賠的，應予支持B.承包人應當在工程的合理使用壽命對地基基礎和主體結構質量承擔責任凡不符合合同約定或者驗收規(guī)范的工程質量問題，承包人當應當承擔責任承包人的保修責任可以免除【答案】B【解析】地基基礎，主題機構不受發(fā)包人擅自使用的影響，都應在其合理的使用壽命內承擔質量責任。65，監(jiān)理單位的主要安全責任之一是（）A.組織專家論證，審查深基坑專項施工方案B.申領施工許可證時，提供建設工程有關安全施工措施的資料C.在設計方案中提出保障施工作業(yè)人安全和預防生產事故的措施建議D.發(fā)現存在嚴重安全事故隱患時，要求施工單位停工并及時報告建設單位【答案】D【解析】A是施工單位的責任，B是建設單位的責任，C,為設計單位的責任，D為監(jiān)理單位的責任。66，建筑市場不良行為信息公布期限一般上（）一個月至 2年2個月至一年C.3個月至2年D.6個月至3年【答案】D【解析】建筑市場不良行為記錄信息公布期限一般為 6個月至3年，參見教材p11067，勞動者可以立即解除勞動合同且無需實現告知用人單位的情形是（）A.用人單位未按照勞動合同約定提供勞動包含或者勞動條件B.用人單位以暴力，威脅或者非法限制人身自由的手段強迫勞動者勞動用人單位未及時足額支付勞動報酬用人單位制定的規(guī)章制度違反法律，法規(guī)的規(guī)定，損害勞動者的權益【答案】B【解析】用人單位以暴力，威脅或者非法限制人身自由的手段強迫勞動者勞動，或者用人單位違章指揮，強令冒險作業(yè)危機勞動者人身安全的，勞動者可以立即解除合同，不需要先告知用人單位。參見教材 14168.《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》所屬法的形式是（ ）。法律行政法規(guī)部門規(guī)章地方性法規(guī)【答案】C【解析】《工程項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》屬于部門規(guī)章。參見教材 P4.69，乙施工單位通過招標程序中標了甲開發(fā)公司的一個施工項目。簽約前，甲要求讓利5%，否則不簽施工合同。后雙方按中標簽訂了備案合同，同時簽訂了讓利 5%的補充協(xié)議。竣工結算時，甲按讓利協(xié)議扣減結算總價 5%，乙以自己虧損為由不同意讓利并向法院提起訴訟，要求按中標價結算。下列說法正確的是（）應以備案合同作為結算工程價款依據該補充協(xié)議屬于可撤銷合同應以補充協(xié)議作為結算工程價款依據乙方行為構成合同違約【答案】A【解析】建設工程糾紛中，應以備案合同作為結算工程價款的依據。70，根據我國擔保法律制度，關于抵押權實現的說法，錯誤的是（）A.債務履行期屆滿抵押權人未受清償的， 可以與抵押人協(xié)議以拍賣該抵押物所得價款受償B.同一財產向兩個人以上債權人抵押， 抵押合同以登記生效的，按抵押登記的先后順序清償同一財產向兩個人以上債權人抵押，抵押合同自簽訂之日記生效的，若抵押物未登記的，按照合同生效的先后順序清償抵押物價后，其價款超過債權數額的部分歸債務人所有，不足部分由債務人清償【答案】D【解析】抵押物價后，其價款超過債權數額的部分歸債務人所有，不足部分由債務人清償，參見教材 p37二，多項選擇題（共 30題，每題 2分，每題的備選項中有 2個或以上符合題意，至少有一個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選每個項目得 0.5分）71，建設工程竣工前，當事人對工程質量發(fā)生爭議，經鑒定工程質量合格，關于竣工日期的話說法，正確的有（）A,應當以合同約定的竣工日期作為竣工日期B,應當以鑒定合格日期為竣工日期C,鑒定日期為順延工期的期間D,應當以申請鑒定日期作為竣工日期E,應當以提交竣工驗收報告的日期為竣工日期【答案】BC【解析】《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》法釋【 2004】14號第十四條當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的，按照以下情形分別處理（一）建設工程竣工經驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期（二）承包人已經提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的額，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期（三）建設工程未經竣工驗收， 發(fā)包人擅自使用的， 以轉移占有建設工程之日為竣工日期。第十五條建設工程竣工前，當事人對工程質量發(fā)生爭議，工程質量經鑒定合格的，鑒定期間為順序延工期間。72，關于借款合同權利和義務的說法，正確的有（）A,貸款人不得預先在本金中扣除利息B,借款人應當按照約定的用途使用借款C,對于未定期限且無法確定期限的借款款合同，借款人可以隨時償還D,訂立借款合同，貸款人可以要求借款人提供擔保E,貸款人有權處置拒不還款的借款人的其他財產【答案】ABD【解析】參見教材168下列責任形式中，當事人承擔違約責任的形式有（ ??）賠禮道歉支付違約金賠償損失D.采取補救措施罰金【答案】BCD【解析】參加教材134.74，施工單位項目負責人的安全生產責任主要包括（）A,組織制定安全施工措施B,消除安全事故隱患C,及時，如實上報安全事故D,編制安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程E,確保安全生產費用的投入【答案】BCE解析］參見教材21975，根據事故具體情況，事故調查組成員由關人民政府，安全生產監(jiān)督管理部門和負責安全生產監(jiān)督管理職責的有關部門以及（）派人參加A,監(jiān)察機關B,人民法院C,公安機關D,人民檢察院E,工會【答案】ACDE解析】《生產安全事故報告和調查處理條例》，第二十二條，事故調查組的組成應當遵循精簡，效能的原則。根據事故的具體情況，事故調查組由有關人民政府，安全生產監(jiān)督管理部門，負有安全生產監(jiān)督管理職責的有關部門，監(jiān)察機關，公安機關以及工會派人組成，并應當邀請人民檢察院派人參加。76，下列情形導致要約失效的有（）A,拒絕要約的通知到達要約人B,要約人依法撤銷要約C,要約人依法撤回要約D,承諾期限屆滿，受要約人未作出承諾E,受要約人對要約的內容作出實質性變更【答案】ABDE【解析】《合同法》第20條規(guī)定：有下列情形之一的，要約失效。1,拒絕要約的通知到達要約人； 2，要約人依法撤銷要約； 3，承諾期限屆滿，受要約人未作出承諾； 4，受要約人對要約的內容作出實質性變更77，根據《建設網工程質量管理條例》，關于勘察，設計單位質量責任和義務的說法，正確的有（）A,勘察，設計單位應當在其資質等級許可的范圍內承攬工程B,勘察文件應注明工程使用年限C,勘察、設計單位必須按照工程建設強制性標準進行勘察、設計D,注冊建筑師、注冊結構工程師等注冊執(zhí)業(yè)人員應當在設計文件上簽字對設計文件負責E,有特殊有求的建筑材料、專用設備、工藝生產線等可由設計單位指定【答案】ACD【解析】《建設網工程質量管理條例》第十八：從事建設工程勘察、設計的單位應當依法取得相應等級的資質證書， 并在其資質等級許可的范圍內承攬工程。 禁止勘察、設計單位超越其資質等級許可的范圍或者以其他勘察、設計單位的名義承攬工程。禁止勘察、設計單位允許其他單位或者個人以本單位的名義承攬工程?？辈?、設計單位不得轉包或者違法分包所承攬的工程。第十九，勘察，設計單位必須按照工程建設強制性標準進行勘察、設計，并對其勘察，設計的質量負責。注冊建筑師，注冊結構工程師等注冊執(zhí)業(yè)人員應當在設計文件上簽字，對設計文件負責。78，甲乙雙方簽訂買賣合同，丙為乙的債務提供保證，但擔保合同未約定擔保方式及保證期間。關于該保證合同的說法，正確的有（）A,保證期間與買賣合同的訴訟時效相同B,丙的保證方式為連帶責任保證C,保證期間為主債務履行期屆滿之日起12個月內D,甲在保證期間內未經內書面同意將主債務轉讓給丁，丙不再承擔保證責任E,甲在保證期間未要求內承擔保證責任，則內免除保證責任【答案】BE［解析］參見教材35.3679，根據民用建筑節(jié)能管理規(guī)定， 關于各單位執(zhí)行建筑節(jié)能強制性標準說法正確的有 （）A,經審查不符合民用建筑節(jié)能強制性標準的，不得頒發(fā)施工許可證B,對不符合民用建筑節(jié)能強制性標準的，不得出具竣工驗收合格報告C,建設單位不得以任何理由要求施工單位修改經審查合格的節(jié)能設計文件D,施工單位進行施工時，不得違反審查合格的設計文件和建筑節(jié)能施工標準E,民用建筑在改建，擴建時，設計單位不得對原建筑物進行節(jié)能改造【答案】ABCD【解析】《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》80，根據《工程建設項目施工招標投標辦法》，下列情形應按廢標處理的有（）A,投標人未按照招標文件要求提交投標保證金B(yǎng),投標文件逾期送達或者為送達指定地點C,投標文件未按招標文件要求密封D,投標文件無單位蓋章并無單位負責人簽字E,聯合體投標未附聯合體各方共同投標協(xié)議【答案】BE［解析］投標文件有下列情形之一的，由評標委員初審后按廢標處理（一）無單位蓋章并無法定代表人或法定代表多人授權的代理人簽字或蓋章的（二）未按規(guī)定的格式填寫，內容不全或關鍵字跡模糊，無法辨認（三）投標人遞交兩份或多份內容不同的投標文件， 或在一份投標文件中對同一招標項目報有兩個或多個報價， 且未聲明哪一個有效， 按照招標文件規(guī)定提交備選投標方案的除外；（四）投標人名稱或組織機構與資格預審時不一致的（五）未按招標文件要求提交投標保證金的（六）聯合體投標未附聯合體各方共同投標協(xié)議的、81，建設工程以賠償隨時方式承擔違約責任的構成要件包括（）A,違反執(zhí)業(yè)道德規(guī)范B,造成隨時后果C,具有違約行為，D,違反建筑企業(yè)內部文件E,違約行為與財產等損失之間有因果關系【答案】BCE【解析】參見教材12582，根據《建筑法》，關于建筑工程分包的說法，正確的有（）A,建筑工程的分包單位必須在其資質等級許可的業(yè)務范圍內承攬工程B,資質等級較低的分包單位可以超越一個等級懲戒分包工程C,建設單位制定的分包單位，總承包單位必須采用D,嚴禁個人承攬分包工程業(yè)務E,勞務作業(yè)分包不經建設單位認可【答案】AE【解析】參見教材10384，施工企業(yè)必須在變更 10日內到原安全生產許可證頒發(fā)管理機關辦理生產安全許可證變更手續(xù)的情形有（）A,企業(yè)股東變更B,企業(yè)名稱變更C,企業(yè)法人變更D,企業(yè)設立分公司E,企業(yè)注冊地址變更【答案】BCE【解析】參見教材21485，下列情形能夠引發(fā)合同之債的有（）A,建設單位拖欠工程進度款B,施工中偷工減料造成的損失C,監(jiān)理單位與施工單位串通損害建設單位利益D,噪聲污染使周邊居民無法正常休息E,建材供應商供應的建筑材料不合格【答案】AE【解析】參見教材2386，下列標準屬于強制性國家標準的有（）A,行業(yè)專用的質量標準B,工程建設通用的安全標準C,工程建設行業(yè)專用的制圖方法標準D,工程建設通用的實驗標準E,工程建設行業(yè)專用的評定方法標準【答案】BD【答案】工程建設國家標準分為強制性標準和推薦行標準。下列標準屬于強制性標準：（1）工程建設勘察、規(guī)劃、設計、施工（包括安裝）及驗收等通用的綜合標準和重要的通用的質量標準；（ 2），工程建設通用的有關安全，衛(wèi)生和環(huán)境保護的標準（ 3）工程建設重要的通用的術語，符號，代號，量與單位，建筑模數和制圖方法標準（ 4）工程建設重要的通用的實驗，檢驗和評定方法等標準（ 5）工程建設重要的通用的信息技術標準（ 6）國家需要控制的其他工程建設通用的標準87，某縣人民法院審理其管轄范圍內的行政訴訟案件， 應當依據和參照的規(guī)范性法律文件包括（）A,各地的地方法規(guī)B,法律，行政法規(guī)C,案件所在縣人民政府公開發(fā)布的規(guī)定D,案件所在地的省，自治區(qū)，直轄市人民政府規(guī)章E,案件所在的的省，自治區(qū)，直轄市所在地的市人民政府規(guī)章【答案】ABE【解析】人民法院審理行政案件，以法律和行政法規(guī)，地方性法規(guī)為依據。地方性法規(guī)適用于本行政區(qū)域內發(fā)生的行政案件，人民法院審理民族自治地方的行政案件，并以該民族自治地方的自治條例和單行條例為依據。 人民法院審理行政案件， 參照國務院部，委根據法律和國務院的行政法規(guī)，決定，命令制定，發(fā)布的規(guī)章以及省，自治區(qū)，直轄市和省自治區(qū)的人民政府根據法律和國務院的行政法規(guī)制定，發(fā)布的規(guī)章。88，根據《勞動合同法》，用人單位有權實施經濟性裁員的情形有（）A,依照企業(yè)破產法規(guī)定進行重整的B,生產經營發(fā)生嚴重困難的C,股東會意見嚴重分歧導致董事會主要成員交換的D.企業(yè)轉產，重大技術革新或者經營方式調整，經變更勞動合同后，仍需裁減人員的E,因勞動合同訂立時所依據的客觀經濟情況發(fā)生重大變化，致使勞動合同無法履行【答案】ABDE【解析】可以經濟性裁員的情形， 依照企業(yè)破產法規(guī)定進行重整的生產經營發(fā)生嚴重困難的企業(yè)轉讓，重大技術革新或者經營方式調整，經變更勞動合同后，仍需裁減人員的其他致使勞動合同無法履行的89，建設單位辦理大型公共建筑工程竣工驗收備案應提交的材料有（）A,工程竣工驗收備案表B,住宅使用說明書C,工程竣工驗收報告D,施工單位簽署的工程質量保修書E,公安機關消防機構出具的消防驗收合格證明文件【答案】ACDE【解析】工程質量竣工備案提交的資料工程竣工 驗收備案表工程竣工驗收報告規(guī)劃，環(huán)保等部門出具的認可文件或準許使用文件公安消防部門出具的對大型的人員密集場所和其他特殊工程驗收合格證明文件施工單位簽署的工程質量保修書住宅質量保證書和住宅使用說明書由于是大型公共建筑，不是住宅，所以不需要提供住宅質量保證書和住宅使用說明書90，關于施工許可證的法定批準條件說法，正確的有（）A,已經確定施工企業(yè)B,有滿足施工需要的施工圖紙及技術資料，施工圖設計文件已按規(guī)定進行審查C,建設資金已經落實D,按照規(guī)定需要委托監(jiān)理的工程已經委托監(jiān)理E,按照國務院規(guī)定的權限和程序已批準開工報告【答案】ABCD【解析】申請領取施工許可證，應當具備下列條件:（一）已經辦理該建筑工程用地批準手續(xù)（二）需要拆遷的額，其拆遷進度符合施工要求（三）需要拆遷的，七拆遷進度符合施工要求（四）已經確定建筑施工企業(yè)（五）有滿足施工需要的施工圖紙及技術資料（六）有保證工程質量和安全的具體措施（七）建設資金已經落實（八）法律，行政法規(guī)規(guī)定的其他條件（按照規(guī)定應該委托監(jiān)理的工程已委托監(jiān)理）必須實施鑒證取樣和送檢試塊，試件和材料有（）用于承重結構的混凝土試塊用于承重墻體的砌筑砂漿試塊C.用于承重機構的鋼筋計連接頭試件D.所有的水泥材料E.地下、屋面、廁浴間使用的防水材料【答案】ABCE【解析】P272施工作業(yè)人員享有的安全生產權有（）A.糾正和處理違章作業(yè)B.拒絕連續(xù)加班作業(yè)C.拒絕冒險作業(yè)D.緊急避險E.對施工安全生產提出建議【答案】BCDE解析】P221-223在施工過程中施工技術人員發(fā)現設計圖紙不符合技術標準，施工技術人員應（）A.繼續(xù)按照工程圖紙施工B.按照技術標準修改圖紙C.按照標準圖集施工D.及時提出意見和建議E.通過建設單位要求設計單位予以修改【答案】DE【解析】P270施工單位的下列行為符合工程安全部良行為認定標準的有（） 。A.在施工起重機械和整體提升腳手架， 模板等自升式架設設施驗收合格后未按照規(guī)定登記的B.在尚未竣工的建筑物內設置員工集體宿舍的C.未對因建設工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構筑物和地下管線等采取專項預防措施D.使用未經驗收或驗收不合格的施工起重機械和整體提升腳手架、 模板等自升式架設設施的E.未按照節(jié)能設計進行施工的根據《安全生產許可證條例》 ，國家隊（）實行安全生產許可制度。.礦山企業(yè)B.建筑施工企業(yè)C.日用化學品生產、經營、存儲單位D.危險化學品生產、經營、存儲單位E.煙花爆竹、民用爆破器材生產企業(yè)【答案】ABDE【解析】P212.根據《民事訴訟法》，起訴必須符合的條件有（）。A.原告是與本案有直接利害關系的公民，法人和其他組織B.有明確的被告C.有具體的訴訟請求和理由D.事實清楚，證據確實充分E.屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄【答案】ABCE【解析】參見教材P317.根據《仲裁法》，當事人有證據證明仲裁裁決存在（）情形的，可以向人民法院申請撤銷該仲裁裁決。A.雙方當事人均不滿意仲裁結果B.沒有仲裁協(xié)議C.仲裁員隱瞞了應該回避的事由D.沒有對另一方當事人形成強制作用E.裁決事項超出仲裁委員會權限【答案】BCE【解析】參見教材P331.根據《建設工程質量管理條例》，關于施工單位質量責任和義務的說法，正確的有（）A.對施工質量負責B.按照工程設計圖紙和施工技術標準施工C.對建筑材料、設備等進行檢驗檢測D.建立健全施工質量檢驗制度E.審查批準高大模板工程的專項施工方案【答案】ABCD（解析】參見教材P268-276.在下列情形中，代理人應當向被代理人承擔民事責任的有（） 。A.在第三人知道行為人沒有代理權仍與其實施民事行為給被代理人造成損害的B.經追認的越權代理行為C.委托書授權不明的代理行為D.代理人因事務繁忙未經被代理人同意將代理事務轉托他人E.被代理人知道代理人的代理行為違法不表示反對的【答案】：AC【解析】：參見教材P16..根據《建設工程安全生產管理條例》，在施工合同中，不屬于建設單位安全責任的有（）A.編制施工安全生產規(guī)章制度和操作資料B.向施工單位提供準確的地下管線資料C.對拆除工程進行備案D.保證這幾文件符合工程建設強制性標準E.為從事特種作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險【答案】AE【解析】參見教材P2512014年一級建造師考試《項目管理知識》真題及答案解析一、單項選擇題（給出的選項中，只有1個最符合題意。每選正確1題，得1分，滿分70分）1.關于關鍵工作和關鍵線路的說法正確的是（）。A.關鍵線路上的工作全部是關鍵工作B.關鍵工作不能再非關鍵線路上C.關鍵線路上部允許出現虛工作

D.關鍵線路上的工作總時差均為零【答案】A【解析】選項B非關鍵線路上也有可能有關鍵工作；選項C關鍵線路上允許有虛工作；選項D應為“總時差為0的工作為關鍵工作”。參見教材P152十、 2.在FIDIC系列合同中，《EPCfc鑰匙項目合同條件》的合同計價采用（ ）。十一、 A.固定單價二三四五六- B.變動單價二三四五六C.固定總價D.變動總價【答案】C【解析】《EPC交鑰匙項目合同條件》適用于在交鑰匙的基礎上進行的工程項目的設計和施工，承包商要負責所有的設計、采購和建造工作，在交鑰匙時，要提供一個設置配備完整、可以投產運行的項目。合同計價采用固定總價方式，只有在某些特定風險出現時才調整價格。參見教材P352。十七、十八、 3.某雙代號網絡圖如下圖所示，存在的錯誤是（ ）。A.工作代號相同B.出現無箭頭連線C.出現無箭頭節(jié)點箭頭D.出現多個起點節(jié)點【答案】A【解析】工作①-②，用兩條箭線表示是錯誤的，在雙代號網絡圖中每一項工作都必須用一條箭線和兩個代號表示。參見教材P129。4.項目投資的動態(tài)控制中，相對于工程合同價，可作為投資計劃值的是（） 。A.工程支付款B.工程結算C.工程預算D.項目估算【答案】C【解析】進行項目的估算、概算、預算、標底、合同價、投資使用計劃和實際投資的動態(tài)比較（如概算和預算的比較、概算和標底的比較、概算和合同價的比較、預算和合同價的比較等），并形成各種比較報表。參見教材P370。5.建設行政主管部門市場誠信信息平臺上良好行為記錄信息的公布期限一般為（A.1個月B.6個月C.1年D.3年【答案】D【解析】良好行為記錄信息公布期限一般為 3年。參見教材P335o6.根據《建設項目工程總承包合同示范文本（試行）》（GF-2011-0216）,發(fā)包人的義務A.組織竣工驗收B.提交臨時占地資料C.提供設計審查所需的資料D.辦理性項目備案手續(xù)【答案】D【解析】發(fā)包人的主要義務和權利如下：負責辦理項目的審批、核準或備案手續(xù)。參見教材P30Q.下列施工作業(yè)質量控制點中，屬于“待檢點”的是（ ）A.隱蔽工程.重要部位C.特種作業(yè)D.專門工藝【答案】A8.根據《建設工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》（GB30300-2013,分項工程的質量驗收由（）主持進行A.監(jiān)理工程師.總監(jiān)理工程師C.項目經理D.建設單位項目負責人【答案】A.根據物資采購管理程序，物資采購首先應（）。A.進行采購策劃，編制采購計劃B.明確采購產品或服務的基本要求C.進行市場調查，選擇合格的產品供應單位D.采用招標或協(xié)商等方式確定供應單位【答案】B【解析】采購管理應遵循下列程序：（1）明確采購產品或服務的基本要求、采購分工及有關責任。參見教材P47。.建設工程項目總承包方項目管理工作涉及（ ）的全過程。A.決策階段B.實施階段C.使用階段D.全壽命周期【答案】B【解析】項目總承包方項目管理工作涉及項目實施階段的全過程，即設計前的準備階段、設計階段、施工階段、動用前準備階段和保修期。參見教材 P14.根據《建設工程監(jiān)理規(guī)范》（GBT50319-2013,工程建設監(jiān)理實施細則應在工程施工開始前編制完成并必須經（）批準。A.專業(yè)監(jiān)理工程師B.發(fā)包人代表C.總監(jiān)理工程師D.總監(jiān)理工程師代表【答案】C【解析】工程建設監(jiān)理實施細則應在工程施工開始前編制完成并必須經總監(jiān)理工程師批準。參見教材P77。.某施工項目某月的成本數據如下表，應用差額計算法得到預算成本增加對成本的影響是（）萬元。A.12.0B.8.0C.6.4D.1.6【答案】D【解析】利用差額計算法得：（640-600）X4%=1.6ff元。參見教材P114-115。.根據FIDIC《施工合同條件》，對投標書中明顯數字計算錯誤的修正， 正確的是（）A.業(yè)主應征求投標人意見后才能進行評標B.當總價和單價計算結果不一致時，以總價為準調整單價C.當總價和單價計算結果不一致時，以單價為準調整總價D.投標人有一次修改報價的機會【答案】C【解析】單價合同的特點是單價優(yōu)先，例如FIDIC土木工程施工合同中，業(yè)主給出的工程量清單表中的數字是參考數字，而實際工程款則按實際完成的工程量和合同中確定的單價計算。雖然在投標報價、評標以及簽訂合同中，人們常常注重總價格，但在工程款結算中單價優(yōu)先，對于投標書中明顯的數字計算錯誤，業(yè)主有權力先作修改再評標，當總價和單價的計算結果不一致時，以單價為準調整總價。參見教材 P30&.根據《建設工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）,工程缺陷責任期自（）起計算。A.合同簽訂日期B.竣工驗收合格之日C.實際竣工日期D.頒發(fā)工程接收證書之日【答案】C【解析】參見教材P288。本題考查施工合同示范文本對缺陷責任期的定義， 1.1.4.4缺陷責任期：是指承包人按照合同約定承擔缺陷修復義務，且發(fā)包人預留質量保證金的期限，自工程實際竣工日期起計算。1.1.4.5保修期：是指承包人按照合同約定對工程承擔保修責任的期限，從工程竣工驗收合格之日起計算。.關于單代號搭接網絡計劃時距的說法，正確的是（）oA.時距是某工作具有的特殊時間參數B.相鄰工作間只能有一種時距的限制C.時距一般標注在箭頭的上方D.時距是時間間隔的特殊形式【答案】C【解析】時距的種類有四類：STSSTF,FTF,FTS.參見教材P13&.在直方圖的位置觀察分析中，若質量特性數據的分布居中，邊界在質量標準的上下界限內，且有較大距離時，說明該生產過程（ ）0A.質量能力不足B.易出現質量不合格C.存在質量不合格D.質量能力偏大【答案】D【解析】參考教材P212。.關于施工成本分析的說法，正確的是（ ）。A.施工成本分析的實質是在施工之前對成本進行估算B.施工成本分析是科學的預測成本水平及其發(fā)展趨勢C.施工成本分析貫穿于施工成本管理的全過程D.施工成本分析是預測成本控制的薄弱環(huán)節(jié)【答案】C【解析】參見教材P83o.某土方工程合同約定，合同工期為60天，工程量增減超過15%寸，承包商可提出變更。實施中因業(yè)主提供的地質資料不實， 導致工程量由3200m3曾加到4800m3則承包商可索賠工期（）大。A.0B.16.5C.21D.30【答案】C【解析】（4800-3200）/3200=50%>15%需要變更?？梢运髻r的天數=（4800-3200X1.15）/(4800-3200)=21天。.下列項目質量風險中，屬于管理風險的是（ ）。A.項目實施人員對工程技術的應用不當B.社會上的腐敗現象和違法現象C.采用不夠成熟的新結構、新技術、新工藝D.工程質量責任單位的質量管理體系存在缺陷【答案】D【解析】管理風險：工程項目的建設、設計、施工、監(jiān)理等工程質量責任單位的質量管理體系存在缺陷，組織結構不合理，工作流程組織不科學，任務分工和職能劃分不恰當，管理制度不健全，或者各級管理者的管理能力不足和責任心不強， 這些因素都可能對項目質量造成損害。參見教材P16&.根據政府對工程項目質量監(jiān)督的要求，項目的工程質量監(jiān)督檔案應按（ ）建立。A.建設項目B.單項工程C.分部工程D.單位工程【答案】D【解析】項目工程質量監(jiān)督檔案按單位工程建立。參見教材 P21&.根據《建設工程監(jiān)理規(guī)范》（GB/T50319-2013）,工程建設監(jiān)理實施細則應在工程施工開始前編制完成并必須經（ ）批準。A.專業(yè)監(jiān)理工程師B.總監(jiān)理工程師C.發(fā)包人代表D.總監(jiān)理工程師代表【解析】工程建設監(jiān)理實施細則應在工程施工開始前編制完成，并必須經監(jiān)理工程師批準。參見教材P77。.地方各級安全生產監(jiān)督管理部門的應急預案，應當由（）備案。A.上一級人民政府B.國務院安全生產監(jiān)督管理部門C.同級安全生產監(jiān)督管理部門D.同級人民政府【答案】D【解析】地方各級安全生產監(jiān)督管理部門的應急預案，應當報同級人民政府和上一級安全生產監(jiān)督管理部門備案。參見教材P255.某工作有且僅有兩個緊后工作GD,其中C工作最早開始時間為10（計算坐標系,下同），最遲完成時間為18,持續(xù)時間為15天；D工作最早完成時間為18,最遲完成時間為20,持續(xù)時間為6天；該工作與C工作間的時間間隔為2天,與D工作間的時間間隔為4天,則該工作的總時差為（）大。A.3B.4C.5D.6【答案】C【解析】本題考查知識點：總時差的計算。參見教材 P14Q.下列施工成本分析方法中，用來分析各種因素對成本影響程度的是（ ）。A.相關比率法B.連環(huán)置換法C.比重分析法D.動態(tài)比率法【解析】因素分析法又稱連環(huán)置換法，可用來分析各種因素對成本的影響程度.根據《建筑施工組織設計規(guī)范》（GB/T50502-2009）,施工組織設計應由（ ）支持編制。A.施工單位技術負責人B.單位負責人C.項目技術負責人D.項目負責人【答案】D【解析】施工組織設計應由項目負責人主持編制，由單位技術負責人審批，參見教材P55M。.某雙代號網絡圖如下圖所示，正確的是（ ）A.工作C、D應同時開始 B.工作C的緊后工作只有C、DC.工作CD完成后即可進行工作GD.工作D完成后即可進行工作F【答案】C.下列環(huán)境體系內容要素中，屬于輔助性要素的是（ ）。A.記錄控制B.環(huán)境方針C.環(huán)境因素D.內部審核【答案】A【解析】核心要素有10個，包括：環(huán)境方針；環(huán)境因素；法律法規(guī)與其他要求；目標、指標和方案；資源、作用、職責與權限；運行控制；監(jiān)測與測量；評估法規(guī)的符合性；內部審核；管理評審。其余7項為次要因素。參見教材P221-222頁。.建設工程管理工作的核心任務是（）A.項目的目標控制B.為項目建設的決策和實施增值C.實現工程項目實施階段的建設目標D.為工程建設和使用增值【答案】D【解析】本題考查建設工程管理工作的核心任務是為工程的建設和使用增值，參見教材P3M。.施工成本的過程控制中，人工費的控制實行（ ）方法。A.量化管理B.量價管理C.彈性管理D.指標包干【答案】B【解析】本題考查知識點：“人工費的控制實行‘量價分離’的方法”，將作業(yè)用工及

零星用工按定額工日的一定比例綜合確定用丁數量與單價， 通過勞務合同進行控制。參見教材P99。.根據物資采購管理程序，物資采購首先應（ ）。A.明確采購產品或服務的基本要求B.進行采購策劃，編制采購計劃C.進行市場調查，選擇合格的產品供應單位【答案】A【解析】本題考查知識點：”采購管理的程序”，參見教材 P47。.確定預警級別和預警信號標準，屬于安全生產管理預警分析中（ ）的工作內容。A.預警監(jiān)測B.預警評價

C.預警信息管理D.預警評價指標體系的構建【答案】B【解析】預警評價包括確定評價的對象、內容和方法，建立相應的預測系統(tǒng)，確定預警級別和預警信號標準等工作。參見教材P239。.關于項目管理職能分工的說法，正確的是（ ）。A.項目管理職能分工表反映項目管理班子內部對各項工作任務的管理職能分工B.業(yè)主方和項目各參與方應編制統(tǒng)一的項目管理職能分工表C.項目管理職能分工表不適用于企業(yè)管理D.項目管理職能分工表和崗位職責描述書表達的內容完全一致【答案】ATOC\o"1-5"\h\z.下列進度控制措施中，屬于組織措施的是（ ）編制資源需求計劃編制進度控制的工作流程A.編制工程任務進度計劃 編制資源需求計劃編制進度控制的工作流程C.編制先進完整的施工方案 D.【答案】D.實施性成本計劃是在項目施工準備階段，采用（）編制的施工成本計劃。A.估算指標B.概算定額C.施工定額D.預算定額【答案】C【解析】本題考查的是實施性成本計劃。實施性成本計劃是項目施工準備階段的施工預算成本計劃，它是以項目實施方案為依據，以落實項目經理責任目標為出發(fā)點，采用企業(yè)的施工定額通過施工預算的編制而形成的實施性施工成本計劃。參見教材 P8&.關于施工質量計劃的說法，正確的是（ ）。A.施工質量計劃是以施工項目為對象由建設單位編制的計劃B.施工質量計劃應包括施工組織方案C.施工質量計劃一經審核批準不得修改D.施工總承包單位不對分包單位的施工質量計劃進行審核【答案】B【解析】本題考查知識點：“施工質量計劃的形式和內容”，參見教材 P182.某建設工程發(fā)生一起質量事故，經調查分析是由于“邊勘察、邊設計、邊施工”導致的。則引起這起事故的主要原因是（）0A.社會、經濟原因B.技術原因C.管理原因D.人為事故和自然災害原因【答案】A【解析】本題考查施工質量事故發(fā)生的原因。社會、經濟原因是指引發(fā)的質量事故是由于社會上存在的不正之風及經濟上的原因， 滋長了建設中的違法違規(guī)行為，而導致出現質量事故。參見教材P203.采用平行委托施工的單項工程，其施工進度計劃應由（）編制。A.業(yè)主方B.設計方C.施工方D.投資方【答案】C【解析】平行委托是發(fā)包人委托施工的一種形式，他可以同時委托一家或幾家施工單位進行施工，因此施工進度計劃應由施工方按照業(yè)主的要求編制。.施工成本計劃的編制以成本預測為基礎，關鍵是確定（ ）。A.目標成本B.預算成本C.固定成本D.實際成本【答案】A【解析】本題考查知識點：”按施工成本組成編制施工成本計劃的方法”。施工成本計劃的編制以成本預測為基礎，關鍵是確定目標成本。參見教材 P90。.根據《質量管理體系 基礎和術語》（GB/T19000-2008/ISO9000:2005）,質量控制的定義是（ ）A.質量管理的一部分，致力于滿足質量要求的一系列相關活動B.工程建設參與者為了保證工程項目質量所從事工作的水平和完善制度C.對建筑產品具備的滿足規(guī)定要求能力的程度所做的系統(tǒng)檢查D.為達到工程項目質量要求所采取的作業(yè)技術和活動【答案】A.下列項目目標動態(tài)控制的流程中，正確的是（ ）。A.收集項目目標的實際值-實際值與計劃值比較-找出偏差-采取糾偏措施B.收集項目目標的實際值-實際值與計劃值比較-找出偏差-進行目標調整C.收集項目目標的實際值-實際值與計劃值比較-采取控制措施-進行目標調整D.實際值與計劃值比較-找出偏差-采取控制措施-收集項目目標的實際值【答案】A【解析】本題考查知識點：”項目目標動態(tài)控制的工作程序”。收集項目目標的實際值，如實際投資，實際進度等；定期（如每兩周或每月）進行項目目標的計劃值和實際值的比較；通過項目目標的計劃值和實際值的比較如有偏差，則采取糾偏措施進行糾偏。參見教材P57。.債務人不轉移對擁有財產的占有，將該財產作為債權的擔保；債務人不履行債務時，債權人有權依法將該財產折價或者拍賣，變賣該財產的價款中優(yōu)先受償。這種擔保方式是（）擔保。A.保證B.質押C.抵押D.留置【答案】C【解析】本題考查知識點：”擔保的方式”。抵押是指債務人或者第三人不轉移對所擁有財產的占有，將該財產作為債權的擔保。債務人不履行債務時，債權人有權依法從將該財產折價或者拍賣、變賣該財產的價款中優(yōu)先受償。參見教材P317。.一般來說，溝通者的溝通能力包含（A.表達能力、爭辯能力、傾聽能力和設計能力B.思維能力、爭辯能力、傾聽能力和設計能力C.思維能力、表達能力、把控能力和說法能力D.想象能力、表達能力、說法能力和設計能力【答案】A【解析】本題考查知識點：“溝通能力”。溝通能力包含著表達能力、爭辯能力、傾聽能力和設計能力（形象設計、動作能力、環(huán)境設計）。參見教材P66.改變振動源與其他剛性結構的連接方式以減震降噪的做法，屬于噪聲控制技術中的（）。A.聲源控制B.接收者防護C.人為噪聲控制D.傳播途徑控制【答案】D【解析】本題考查知識點：”噪聲的傳播途徑的控制”。 （2）傳播途徑的控制4）減振降噪：對來自振動引起的噪聲，通過降低機械振動減小噪聲，如將阻尼材料涂在振動源上，或改變振動源與其他剛性結構的連接方式等。參見教材 P26&.下列工程項目風險管理工作中，屬于風險評估階段的是（ ）。A.確定風險因素B.編制項目風險識別報告C.確定各種風險的風險量和風險等級D.對風險進行監(jiān)控【答案】C【解析】本題考查知識點：“項目風險管理工作中風險評估階段的工作內容”。項目風險評估包括以下工作：（1）利用已有數據資料（主要是類似項目有關風險的歷史資料）和相關專業(yè)方法分析各種風險因素發(fā)生的概率；（2）分析各種風險的損失量，包括可能發(fā)生的工期損失、費用損失，以及對工程的質量、功能和使用效果等方面的影響； （3）根據各種風險發(fā)生的概率和損失量，確定各種風險的風險量和風險等級。參見教材 P72。.關于施工安全技術措施要求和內容的說法，正確的是（ ）。A.可隨工程進展需要實時編制B.應在安全技術措施中抄錄制度性規(guī)定C.結構復雜的重點工程應編制專項工程施工安全技術措施D.小規(guī)模工程的安全技術措施中可不包含施工總平面圖【答案】C【解析】本題考查知識點：“施工安全技術措施要求和內容”。結構復雜、危險性大、特性較多的分部分項工程，應編制專項施工方案和安全措施。參見教材 P243o.按照我國保險制度，建安工程一切險（ ）。A.由承包人投保B.包含職業(yè)責任險C.包含人身意外傷害險D.投保人應對雙方名義共同投保【答案】D【解析】本題考查知識點：“建安工程一切險”。按照我國保險制度，工程一切險包括建筑工程一切險、安裝工程一切險兩類。在施工過程中如果發(fā)生保險責任事件使工程本體受到損害，已支付進度款部分的工程屬于項目法人的財產， 尚未獲得支付但已完成部分的工程屬于承包人的財產，因此要求投保人辦理保險時應以雙方名義共同投保。參見教材P315.在非代理型施工管理模式（CM奠式）的合同中，通常采用（ ）合同。A.成本加固定費用B.成本加固定比例費用C.最大成本加費用D.成本加獎金【答案】C【解析】本題考查知識點：“CM模式的合同形式”。當實行施工總承包管理模式或CM模式時，業(yè)主與施工總承包管理單位或CM單位的合同一般采用成本加酬金合同。 參見教材P31Q.某工程安全事故造成960萬元的直接經濟損失，沒有人員傷亡。關于該事故調查的說法，正確的是（ ）A.應由事故發(fā)生地省級人民政府直接組織事故調查組進行調查B.必須由事故發(fā)生地縣級人民政府直接組織事故調查組進行調查C.應由事故發(fā)生地設區(qū)的市級人民政府委托有關部門組織事故調查組進行調查D.可由事故發(fā)生地縣級人民政府委托事故發(fā)生單位組織事故調查組進行調查【答案】D.為讓業(yè)主方各工作部門和項目各參與方協(xié)同工作，可利用（ ）進行基于互聯網的輔助進度控制。A.P3項目管理軟件B.項目信息門戶C.MSProjectD.MSVisio【答案】B【解析】本題考查知識點：”輔助進度控制”。為使業(yè)主方各工作部門和項目各參與方方便快捷地獲取進度信息，可利用項目信息門戶作為基于互聯網的信息處理平臺輔助進度控制。參見教材P12s.下列項目策劃工作中，屬于實施階段管理策劃的是（ ）。A.項目實施各監(jiān)督項目管理的工作內容策劃B.項目實施期管理總體方案策劃C.生產運營期設施管理總體方案策劃D.生產運營期經營管理總體方案策劃【答案】A【解析】本題考查知識點：”實施的管理策劃的主要工作內容”。項目實施的管理策劃其主要工作內容包括：（1）項目實施各階段項目管理的工作內容；（2）項目風險管理與工程保險方案。參見教材P40o.關于項目質量控制體系的說法，正確的是（ ）。A.項目質量控制體系需要第三方認證B.項目質量控制體系是一個永久性的質量管理體系C.項目質量控制體系既適用于特定項目的質量控制，也適用于企業(yè)的質量管理D.項目質量控制體系涉及項目實施過程所有的質量責任主體【答案】D【解析】本題考查知識點：”項目質量控制體系”。項目質量控制體系涉及項目實施過程所有的質量責任主體，而不只是針對某一個承包企業(yè)或組織機構，其服務的范圍不同。參見教材P172。.工期延誤劃分為單一延誤、共同延誤及交叉延誤的依據是（ ）。A.延誤事件之間的關聯性B.延誤的原因C.索賠要求和結果D.延誤工作所在工程網絡計劃的線路性質【答案】A【解析】本題考查知識點：“單一延誤、共同延誤及交叉延誤的分類依據”。按照延誤事件之間的關聯性劃分分為：單一延誤、共同延誤及交叉延誤。參見教材 P348?349.項目管理實施計劃的編制過程包括：①熟悉相關法規(guī)和文件；②分析項目條件和環(huán)境；③履行報批手續(xù)；④組織編制。根據《建設工程項目管理規(guī)范》 （GB/T50326-2006）,正確的編制程序是（）。A.①-②-③-④B.②-①-④-③C.①-②-④-③D.②-①-③-④【答案】B【解析】本題考查知識點：”項目管理實施計劃的編制過程”。編制項目管理實施規(guī)劃應遵循下列程序：（1）了解項目相關各方的要求；（2）分析項目條件和環(huán)境；（3）熟悉相關法規(guī)和文件；（4）組織編制；（5）履行報批手續(xù)。參見教材P52。.在建設工程項目管理的基本概念中，“進度目標”對業(yè)主而言是項目（ ）的時間目標。A.竣工B.調試C.試生產D.動用【解析】本題考查知識點：”業(yè)主的進度目標”。進度目標指的是項目動用的時間目標，也即項目交付使用的時間目標，如工廠建成可以投入生產、道路建成可以通車、辦公樓可以啟用、旅館可以開業(yè)的時間目標等。參見教材P5o.若工程質量不符合要求經過加固處理后外形尺寸改變，但能滿足安全使用要求，其處理方法是（ ）A.按技術處理方案和協(xié)商文件進行驗收B.沒有質量缺陷應予以驗收C.仍按驗收不合格處理D.先返工處理重新進行驗收【答案】A.下列施工管理措施中屬于組織措施的是（ ）A.選用合適的分包項目合同結構B.確定合適的施工成本控制工作流程C.確定合適的施工機械設備使用方案D.對施工成本管理目標進行風險分析，并制定防范性對策【答案】B.關于項目管理分工的說法，正確的是（ ）

A.項目管理智能分工表反映項目管理班子內部對各項工作認為的管理智能分工B.業(yè)主方和項目各參與方應編制統(tǒng)一的項目管理智能分工表C.項目管理職能分工表不適用于企業(yè)管理D.項目管理職能分工表和崗位責任描述書表達的內容完全一樣【答案】A.關于國際工程施工承包合同爭議解決的方法，正確的是（ ）A.國際工程施工承包合同中，仲裁施行一裁終局制B.國際工程施工承包合同中，應首選訴訟作為解決爭議的方式C.國際工程施工承包合同爭議解決的最有效方式是協(xié)商D.DAB合同中，DAB1出的裁決是強制性的【答案】C.下列建設工程信息中，屬于經濟類信息的是（ ）A.編碼信息 B. 質量控制信息C.工作量控制信息 D. 設計技術信息【答案】C.在直方圖的位置觀察分析中，若質量特性數據的分布居中，邊界在質量標準的上下界限內，且有較大距離時，說明該生產過程 （）。A.質量能力不足B.易出現質量不合格C.存在質量不合格D.質量能力偏大【答案】D【解析】.建設項目工程總承包的基本出發(fā)點是借鑒工業(yè)生產組織的經驗，實現建設生產過程的（）施工機械化

組織集成化A.管理現代化 B.施工機械化

組織集成化C.生產高效化 D.【答案】D.某土方工程合同約定，合同工期為60天，工程量增減超過15%寸，承包商可提出變更實施中因業(yè)主提供的地質資料不實，導致工程量由3200mt曾加到4800m，則承包商可索賠工期（）天。A.0B.16.5C.21D.30【答案】C【解析】.下列項目質量風險中，屬于管理風險的是（）。A.項目實施人員對工程技術的應用不當B.社會上的腐敗現象和違法行為C.采用不夠成熟的新結構、新技術、新工藝D.工程質量責任單位的質量管理體系存在缺陷【答案】D【解析】.關于施工總承包模式和施工總承包管理模式的說法，正確的是（ ）A.與分包單位的合同關系相同B.對分包單位的付款方式相同C.業(yè)主對分包單位的選擇和認可權限相同D.對分包單位的管理責任和服務相同【答案】D.關于施工成本控制的說法，正確的是（ ）A.施工成本管理體系由社會有關組織進行評審和認證B.要做好施工成本的工程控制，必須制定規(guī)范化的過程控制程序C.管理行為控制程序是進行成本過程控制的重點D.管理行為控制程序和指標控制程序是相互獨立的【答案】B.關于建設工程項目策劃的說法，正確的是（ ）A.工程項目策劃只針對建設工程項目的決策和實施B.旨在為項目建設的決策和實施增值C.工程項目策劃是一個封閉性的工作過程D.其實質就是知識組合的過程【答案】B.對于重要的或對工程質量有重大影響的工序，應嚴格執(zhí)行（ ）的“三檢”制度A.事前檢查、事中檢查、事后檢查B.自檢、互檢、專檢C.工序檢查、分項檢查、分部檢查D.操作者自檢、質量員檢查、監(jiān)理工程師檢查【答案】B.項目人力資源管理的目的是（ ）A.提高員工的業(yè)務水平B.建立廣泛的人際關系C.降低項目的人力成本D.調動所有項目參與人員的積極性【答案】C.投標人根據招標文件在約定的期限內向招標人提交投標文件的行為，稱為（A.要約B.承諾C.要約邀請 D.合同生效【答案】A.下列進度控制措施中，屬于組織措施的是（ ）A.編制網絡進度計劃B.編制資源需求計劃C.編制先進完整的施工方案D.編制進度控制的工作流程【答案】D二、多選提（5個選項中，至少有2個正確，每選對一個的0.5分；只要選錯1個，該題得0分；滿分60分）系列企業(yè)安全生產教育管理形式中，屬于員工經常性教育的有（ ）。A.安全總活動日B.事故現場會C.安全技術理論培訓D.安全生產會議E.改變工藝臨時安全教育【答案】ABD【解析】經常性安全教育的形式有：每天的班前班后會上說明安全注意事項；安全活動日；安全生產會議；事故現場會；張貼安全生產招貼畫、宣傳標語及標志等。參見教材P23372.根據法律和合同，對施工單位的施工質量行為和效果實施監(jiān)督控制的相關主體有（）。A.建設單位B.監(jiān)理單位C.設計單位D.政府的工程質量監(jiān)督部門E.材料設備供應商【答案】ABCD【解析】為了保證項目質量，建設單位、監(jiān)理單位、設計單位及政府的工程質量監(jiān)督部門，在施工階段依據法律法規(guī)和工程施工承包合同， 對施工單位的質量行為和項目實體質量實施監(jiān)督控制。參見教材P193-194。73.下列施工現場環(huán)境保護措施中，屬于空氣污染防治措施的有（ ）。A.指定專人定期清掃施工現場道路B.化學藥品庫內存放C.施工現場不得無故甩打模板D.工業(yè)茶爐采用電熱水器E.使用封閉式容器處理高空廢棄物【答案】ADE【解析】選項B屬于水污染的防治措施；選項C屬于噪聲污染的防治。參見教材P264-266。74.項目進度控制時，進度控制會議的組織設計的內容有（）。A.會議的具體流程B.會議的類型C.會議的主持人D.會議的召開時間E.會議文件的整理【答案】BCDE【解析】應進行有關進度控制