建設(shè)工程施工合同整理版

第11頁共11頁建設(shè)工程施工合同整理版第一部分協(xié)議書發(fā)包人(全稱)：_____承包人(全稱)：_____依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。一、工程概況工程名稱：_____工程地點：_____工程內(nèi)容：_____群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批準(zhǔn)文號：_____資金來源：_____二、工程承包范圍承包范圍：_____三、合同工期開工日期：_____竣工日期：_____合同工期總?cè)諝v天數(shù)_____天。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：_____五、合同價款金額(大寫)：_____元(人民幣)$：_____元六、組成合同的文件組成本合同的文件包括：1.本合同協(xié)議書2.中標(biāo)通知書3.投標(biāo)書及其附件4.本合同專用條款5.本合同通用條款6.標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件7.圖紙8.工程量清單9.工程報價單或預(yù)算書雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。十、合同生效合同訂立時間：_____年_____月_____日合同訂立地點：_____本合同雙方約定_____后生效。發(fā)包人：(公章)承包人：(公章)住所：住所：法定代表人：_____法定代表人：_____委托代理人：_____委托代理人：_____電話：電話：傳真：傳真：開戶銀行：_____開戶銀行：_____賬號：賬號：郵政編碼：_____郵政編碼：_____建設(shè)工程施工合同整理版（二）反訴人(本訴被告)：_____有限公司法定代表人：_____。聯(lián)系電話：_____被反訴人(本訴原告)：_____有限公司。法定代表人：_____。住所：_____昆號。聯(lián)系電話：_____反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案，對被反訴人提起反訴。反訴請求1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;2、本案的訴訟費、簽定費及相關(guān)費用由被反訴人承擔(dān)事實和理由____年____月____日，反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》，被反訴人未能按合同和建筑規(guī)范要求按時按質(zhì)提供給反訴人混凝土，混凝土質(zhì)量存在問題，且在運送混凝土中經(jīng)常誤時，造成所澆筑混凝土的質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、防水出現(xiàn)冷縫等質(zhì)量問題。但反訴人本著友好合作目的，并未向被反訴人提出索賠，直至____年____月____日向，反訴人仍主動向被反訴人的對單，并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。____年____月，被反訴人的法人委托代表辭職離開云南筑城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成____年____月份雙方未對單，反訴人找不著付款對象。且____年____月____日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴(yán)重經(jīng)濟損失。綜上，反訴人認為，由于被反訴人內(nèi)部人員、產(chǎn)品質(zhì)量管理混亂，導(dǎo)致反訴人嚴(yán)重經(jīng)濟損失，故反訴至貴院，請依法支持反訴請求。此致_____人民法院具狀人：__________年_____月_____日建設(shè)工程施工合同整理版（三）發(fā)包人：_____承包人：_____依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設(shè)工程協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方遵照執(zhí)行。一、工程概況1、工程名稱：_____;2、工程地點：_____;3、工程范圍：_____;(詳見施工圖紙內(nèi)容);A.合同簽定后，甲方根據(jù)乙方施工進度及施工累計工日，由甲方現(xiàn)場項目管理人員簽發(fā)領(lǐng)款單，乙方到甲方財務(wù)部領(lǐng)款。4、承包方式：_____。5、材料及工藝補充說明(詳見施工圖紙內(nèi)容)。二、合同工期及工期延誤施工安全責(zé)任：乙方應(yīng)按國家和有關(guān)部門的規(guī)定，加強施工現(xiàn)場人員與船機的施工安全管理，對施工現(xiàn)場的防臺、防火、防爆、防汛和防盜等采取嚴(yán)格的安全防護措施，并承擔(dān)由于措施不力造成的事故責(zé)任和因此發(fā)生的費用。1、開工日期：_____年_____月_____日，竣工日期_____年_____月_____日，合同工期總天數(shù)天(以實際進場施工之日算起);2、由于承包人的責(zé)任未按本合同規(guī)定的日期竣工，每逾期一日，承包人向發(fā)包人支付合同價款萬分之_____的違約金，算至驗收合格之日;3、因以下原因造成工期延誤，工期相應(yīng)順延：a發(fā)包人未能按約定提供(或確認)施工圖紙及開工條件;b發(fā)包人未能按約定日期支付工程預(yù)付款、進度款;c發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)未按約定提供指令、批準(zhǔn)等，致使施工不能正常進行;d設(shè)計變更或工程量增加;e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過小時;f不可抗力;g其他非因承包人原因造成停工累計超過小時。4、承包人在以上情況發(fā)生后日內(nèi)，就延誤的工期以書面形式向發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)提出報告;發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)在收到報告后日內(nèi)予以確認，逾期不予確認提出修改意見，視為同意順延工期。三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格、按照《鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量驗收規(guī)范》驗收。四、合同價款總計合同金額_____(大寫)(人民幣)，小寫_____￥。五、工程款結(jié)算及支付1、主鋼構(gòu)進場之日起_____日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;2、綱結(jié)構(gòu)主體完工之日起_____日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;3、工程全部完工之日起_____日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;承包人向發(fā)包人開具工程合同總價款的銀行保函作為保修金，發(fā)包人于壹年內(nèi)返還承包人;六、施工準(zhǔn)備1、承包人在合同簽定后日內(nèi)完成圖紙的設(shè)計和細化，完成后由發(fā)包人提交給設(shè)計院，承包人協(xié)同參與技術(shù)交底以便圖紙通過。2、發(fā)包人在施工前應(yīng)負責(zé)做好三通一平工作，提供基準(zhǔn)測量點，提供施工用水、電;3、發(fā)包人應(yīng)辦理完備項目報建、圖樣簽章手續(xù)，協(xié)調(diào)好周邊及有關(guān)部門關(guān)系;4、承包人于接到審查合格圖紙日內(nèi)完成主構(gòu)件的加工并運抵工地現(xiàn)場5、承包人嚴(yán)格按照施工圖紙中的材料進行采購和加工，并提供主要鋼材，彩板的質(zhì)量保證書;七、安全施工與檢查1、承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患;2、發(fā)包人應(yīng)對其在施工場地的工作人員進行安全教育，;發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理規(guī)定進行施工，因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩鹿剩砂l(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任及發(fā)生的費用;3、如發(fā)生安全事故，承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知發(fā)包人，同時按政府有關(guān)部門要求處理，由事故責(zé)任方承擔(dān)發(fā)生的費用;4、當(dāng)發(fā)包人與承包人對事故責(zé)任有爭議時，應(yīng)按政府有關(guān)部門的認定處理。八、工程竣工驗收及保修1、承包人在工程竣工前三日內(nèi)，應(yīng)將驗收日期以書面形式通知發(fā)包人屆時驗收，如發(fā)包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，但發(fā)包人必須承認承包人的竣工時間;發(fā)包人推遲驗收，其間所發(fā)生的管理費和其他損失均由發(fā)包人承擔(dān);2、發(fā)包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發(fā)包人提前使用的，視為驗收合格;3、竣工工程經(jīng)驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內(nèi)移交完畢，如發(fā)包人不按期接管，致使工程發(fā)生損失，應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān);乙方要按有關(guān)規(guī)定，采取嚴(yán)格的安全防護和防火措施，并承擔(dān)由于自身原因造成的財產(chǎn)損失和傷亡事故的責(zé)任和因此而發(fā)生的費用;4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設(shè)備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù);5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內(nèi)承包人對工程負責(zé)保修，保修期限屆滿后，承包人提供終身優(yōu)惠服務(wù)。九、現(xiàn)場代表發(fā)包人現(xiàn)場代表_____，承包人現(xiàn)場代表_____，雙方代表的權(quán)利義務(wù)按本合同約定，解決工程中所遇問題的協(xié)商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應(yīng)提前三天書面通知對方。十、違約責(zé)任一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金萬元。十一、爭議解決雙方約定，在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時，雙方應(yīng)及時協(xié)商，協(xié)商不成，任何一方應(yīng)向人民法院起訴。十二、附則本合同未盡事宜，雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關(guān)規(guī)定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式四份，發(fā)包人與承包人各執(zhí)二份，具有同等法律效力。組成本合同的文件包括：1、本合同若本工程實行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。2、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件3、圖紙4、雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件合同訂立地點：_____本合同共_____頁發(fā)包人：_____承包人：_____住所：_____住所：_____法定代表人：_____法定代表人：_____電話：_____電話：_____傳真：_____傳真：_____開戶銀行：_____開戶銀行：_____合同訂立