2022年一方拖欠工程款起訴狀范本-1

年一方拖欠工程款起訴狀范本導(dǎo)讀：大多數(shù)拖欠工程款已歷時相當(dāng)久，甚至超過兩年，有的甚至達(dá)到十年之久。一方拖欠工程款起訴狀范本在完成竣工的時候，讓我們最反感最頭疼的狀況就是消失拖欠工程款。那么，2022年一方拖欠工程款起訴狀范本是什么？接下來由我?guī)私庀嚓P(guān)內(nèi)容盼望對您有所關(guān)心。

一、2022年一方拖欠工程款起訴狀范本

起訴單位：（全稱）

法定代表人：

被告單位：（全稱）______________市職工教育培訓(xùn)中心

地址：

訴訟懇求：

責(zé)令甲方償付工程款和賠樓乙方經(jīng)濟(jì)損失：

1、付清宿舍樓、教學(xué)樓拖欠款________元；

2、結(jié)算零建工程款：_______元減去甲方墊付的材料款_______元，應(yīng)付給乙方工程款_______元；

3、賠償乙方的經(jīng)濟(jì)損失：______年至______年度拖欠款的滯納金______；______年______月至______月設(shè)備閑置費________元；

以上三項合計，共__________元

風(fēng)險提示：

訴訟懇求必需詳細(xì)﹑明確，該寫的肯定要寫，由于其事關(guān)法院審查的范圍。但千萬不行不加思索地亂要求，假如無相應(yīng)的證據(jù)來支持你的主見，勢必遭到敗訴的后果，通常還會因此而向法院支付相應(yīng)的訴訟費。

另外，訴訟懇求應(yīng)提出詳細(xì)的數(shù)額，不能籠統(tǒng)地說"賠償原告的一切損失'之類。雖然這是沒有爭議的，但并不等于在提出訴訟懇求時多多益善，比較切合實際的懇求數(shù)額，不僅可以減收訴訟成本，降低訴訟風(fēng)險，而且有利于法院的調(diào)解和雙方當(dāng)事人的和解，削減訟累。

事實和理由：

風(fēng)險提示：

訴狀是個利劍，挑起戰(zhàn)斗。假如沒有寫好，那么勢必倒過來傷到自己。因此，要擺事實，講明道理，引用有關(guān)法律和政策規(guī)定，為訴訟懇求的合法性供應(yīng)充分的依據(jù)。擺事實，是要把雙方當(dāng)事人的法律關(guān)系，發(fā)生糾紛的緣由、經(jīng)過和現(xiàn)狀，特殊是雙方爭議的焦點，實事求是地寫清晰。講道理，是要進(jìn)行分析，分清是非曲直，明確責(zé)任，并援引有關(guān)法律條款和政策規(guī)定。

______年______月______日，______________縣建筑工程總公司______公司（原告，以下簡稱乙方）同______市職工教育培訓(xùn)中心（被告，以下簡稱甲方）簽訂了《建筑安裝工程合同》，標(biāo)的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是"議標(biāo)形式，也工包材料'。承包額為______元。開工日期定為______年______月______日；竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后，乙方按時將設(shè)備機(jī)具等運進(jìn)工地，但甲方因工地、圖紙等緣由沒有同有關(guān)單位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達(dá)_______天之內(nèi)，由于甲方的緣由，造成乙方開進(jìn)工地的_______余名職工無活可干，機(jī)具設(shè)備長期雙里無用，給乙方經(jīng)濟(jì)上造成損失達(dá)_______元。甲方雖然擔(dān)當(dāng)了_______元的誤工費，但尚有_______元到今有擔(dān)當(dāng)賠償損失的責(zé)任。

兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后：于______年______月______日，乙方又同甲方簽訂教學(xué)樓工程的施工合同書（附原印件）。教學(xué)樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經(jīng)______________市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗合格交付被告使用。

工程結(jié)算書經(jīng)甲、乙雙方審定后，交______市建設(shè)銀行校準(zhǔn)定這雜，雙方無任何爭議。甲方應(yīng)依合同書之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款_______元。

從______年______月開頭，甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達(dá)成協(xié)議，乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值________元的工租款至今不與乙方結(jié)算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工資長期不能支付，被迫于______年______月底撤離甲方工地。

為了收回甲方拖欠的工程款，乙方組織專人多次與甲方交涉。開頭，甲方以工程資料不全為由予以推拖，乙方只得將自己的全部資料復(fù)印交給甲方。后來，甲方又以有關(guān)建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學(xué)樓所拖欠的工程款，并推而廣之，拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結(jié)算。

綜上所述，甲方違反合同書的商定，單方面地推翻合同書規(guī)定的有關(guān)條款，無理拖欠乙方工程款給乙方造成了很大的經(jīng)濟(jì)損失?！睹穹ǖ洹芬?guī)定："公民、法人違反合同或者不履行其他義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)民事責(zé)任。'《經(jīng)濟(jì)合同法》第三十九條其次項一至五款和（建筑安裝工程承包合同條例》第十三條其次項一至五欲規(guī)定：未能根據(jù)承包合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的貴任，除竣工日期得以順延外，還應(yīng)賠償承包方因此發(fā)生的實際損失；不按合同規(guī)定撥付工程款，按銀行有關(guān)逾期付款方法或"工程價款結(jié)算方法'的有關(guān)規(guī)定處理。

此致

___________人民法院

二、拖欠工程款糾紛的管轄權(quán)確定的依據(jù)

依據(jù)《民事訴訟法》其次十三條的規(guī)定：因合同糾紛提起的訴訟，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。

第三十五條的規(guī)定：兩個以上人民法院都有管轄權(quán)的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴；原告向兩個以上有管轄權(quán)的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄。

《民法典》第511條其中規(guī)定：履行地點不明確，給付貨幣的，在接受給付一方的所在地履行，其他標(biāo)的在履行義務(wù)一方的所在地履行。

《民法典》第510條的規(guī)定：合同生效后，當(dāng)事人就質(zhì)量、價款、或者酬勞、履行地點等內(nèi)容沒有商定或者商定不明確的，可以協(xié)議補(bǔ)充；不能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議的，根據(jù)合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定。

當(dāng)事人就有關(guān)合同內(nèi)容商定不明確，適用下列規(guī)定：

(1)質(zhì)量要求不明確的，根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)履行；沒有國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，根據(jù)通常標(biāo)準(zhǔn)或者符合合同目的的特定標(biāo)準(zhǔn)履行。

(2)價款或者酬勞不明確的，根據(jù)訂立合同時履行地的市場價格履行；依法應(yīng)當(dāng)執(zhí)行政府定價或者政府指導(dǎo)價的，根據(jù)規(guī)定履行。

(3)履行地點不明確，給付貨幣的，在接受貨幣一方所在地履行；交付不動產(chǎn)的，在不動產(chǎn)所在地履行；其他標(biāo)的，在履行義務(wù)一方所在地履行。

(4)履行期限不明確的，債務(wù)人可以隨時履行，債權(quán)人也可以隨時要求履行，但應(yīng)當(dāng)給對方必要的預(yù)備時間。

(5)履行方式不明確的，根據(jù)有利于實現(xiàn)合同目的的方式履行。

(6)履行費用的負(fù)擔(dān)不明確的，由履行義務(wù)一方負(fù)擔(dān)。

三、工程合同履行地包括的地點

所謂"合同履行地"，通常是指合同規(guī)定的履行義務(wù)和接受履行義務(wù)的地點，即義務(wù)清償?shù)攸c。

建設(shè)工程設(shè)計合同是雙務(wù)合同，即由發(fā)包人供應(yīng)設(shè)計工作所依據(jù)的基礎(chǔ)文件和狀況，設(shè)計人交付設(shè)計文件，并由發(fā)包人支付設(shè)計費用。建設(shè)工程設(shè)計合同在實際操作中，與建設(shè)工程施工合同有所區(qū)分，有的明確了交付設(shè)計圖紙的地點，有的對交付圖紙的地點沒有商定。

依據(jù)《民法典》第510條的規(guī)定"合同生效后，當(dāng)事人就質(zhì)量、價款或者酬勞、履行地點等內(nèi)容沒有商定或商定不明確的，可以協(xié)議補(bǔ)充；不能達(dá)成協(xié)議的，按合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定'。依據(jù)交易習(xí)慣，建設(shè)工程設(shè)計合同所涉及