2023年監(jiān)理工程師之水利工程目標控制基礎試題庫和答案要點

2023年監(jiān)理工程師之水利工程目標控制基礎試題庫和答案要點單選題（共100題）1、分部工程施工質量判定為優(yōu)良的標準是()。A.所含單元工程質量全部合格，其中70%以上達到優(yōu)良B.所含單元工程質量全部合格，其中80%以上達到優(yōu)良C.所含單元工程質量90%合格，其中50%以上達到優(yōu)良D.所含單元工程質量80%合格，其中50%以上達到優(yōu)良【答案】A2、下列索賠中，應由發(fā)包人承擔的是（）。A.承包人違約造成工程暫停而產(chǎn)生的費用和工期延誤B.不可抗力的自然因素導致的工程暫停施工而產(chǎn)生的費用C.承包人為合理施工和安全保障所必需的暫停時工而產(chǎn)生的工期延誤D.承包人擅自暫停施工而產(chǎn)生的費用和工期延誤【答案】B3、勘察、設計招標質量控制，首先是評審（）。A.勘察、設計單位資格評審B.投標文件內容的完整性C.勘察、設計工作方案評審D.勘察、設計單位信用等級及不良記錄【答案】B4、制定質量方針和質量目標，實現(xiàn)這些質量目標的過程的一系列工作是（）。A.質量控制B.質量管理C.質量計劃D.質量保證【答案】B5、監(jiān)理機構按照監(jiān)理合同約定和監(jiān)理工作需要，在施工現(xiàn)場對工程重要部位和關鍵工序的施工作業(yè)實施連續(xù)性的全過程監(jiān)督、檢查和記錄，是指的（）。A.旁站B.巡視C.平行檢驗D.見證取樣【答案】A6、資金等值變換中，指資金發(fā)生在某一特定時間序列終點時的價值的是（）。A.限值B.利率C.終值D.等額年金【答案】C7、由于工程項目質量具有（）特點，工程質量控制應以預防為主，防患于未然。A.形成過程的復雜性B.波動性大C.質量隱蔽性D.終檢的局限性【答案】D8、依據(jù)《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》（SLl76—2007），需對單位工程、主要分部工程、重要隱蔽單元工程和關鍵部位單元工程的項目劃分進行調整時，（）應重新報送工程質量監(jiān)督機構確認。A.項目法人B.監(jiān)理人C.設計單位D.項目法人、監(jiān)理人、設計單位聯(lián)合【答案】A9、對涉及結構安全的試塊試件應采用何種檢驗方式（）。A.見證取樣B.全數(shù)檢驗C.抽樣檢測D.免檢【答案】A10、下列材料檢查方法中屬于無損檢驗方法的是（）。A.材料質量保證資料B.材料化學成分試驗C.材料的表面探傷試驗D.材料外觀檢查【答案】C11、由承包人在監(jiān)理人的監(jiān)督下進行計量，其特點不包括（）。A.可以減輕監(jiān)理人中間計量的管理B.節(jié)約監(jiān)理人員的人力支出C.計量工作全部由承包人進行，監(jiān)理人只負責抽測、監(jiān)督D.計量容易失控【答案】A12、下列各項中，屬于不確定性分析的是（）。A.價值分析B.盈虧平衡分析C.風險分析D.概率樹【答案】B13、一期、二期埋件的埋設位置、臨時支撐、加固措施、埋設公差經(jīng)（）自檢合格后，在混凝土澆筑之前應通知監(jiān)理工程師檢查簽證。A.安裝單位B.設計單位C.建設單位D.施工單位【答案】A14、不屬于導流工程里程碑節(jié)點的是（）。A.圍堰填筑開始和完成B.河床截流C.圍堰拆除D.下閘蓄水【答案】D15、對擬建項目的技術路線工藝過程、工程條件進行研究，對不同方案進行比較，提出最終合理的建設方案是（）。A.項目建議書階段B.可行性研究報告階段C.設計階段D.施工階段【答案】B16、下列可以體現(xiàn)工程質量水平最終成果的階段為（）。A.可行性研究報告階段B.設計階段C.施工階段D.驗收階段【答案】D17、質量缺陷備案表由（）組織填寫。A.監(jiān)理單位B.施工單位C.竣工驗收單位D.項目法人【答案】A18、關于施工現(xiàn)場設備檢查的說法，錯誤的是（）A.監(jiān)理機構應在設備進場時對證明設備的合格性文件進行核查B.舊施工設備應在試運行合格后經(jīng)監(jiān)理機構確認符合有關規(guī)定后方可投入使用C.監(jiān)理機構應在施工過程中組織維修機構對設備進行正常維護和維修D.當發(fā)現(xiàn)施工過程中因施T設備原因影響施工質量時，應通知承包人對施工設備增加、撤換【答案】C19、監(jiān)理人審核施工資金使用計劃的具體工作不包括（）。A.對比分析發(fā)包人、承包人編制的資金使用計劃，確保兩者相適應B.將發(fā)包人編制的資金使用計劃，對照施工合同、項目劃分、進度計劃，在投資、進度、質量、安全目標之間進行平衡協(xié)調C.確立目標，做好過程的監(jiān)控比對，出現(xiàn)重大偏差時，督促承包人進行糾偏D.直接對不合理的資金使用計劃進行調整【答案】D20、水利工程發(fā)生質量事故后由項目法人提出處理方案的是（）。A.一般事故、較大事故和重大事故B.較大事故、重大事故和特大事故C.重大事故和特大事故D.一般事故、較大事故、重大事故和特大事故【答案】D21、工程中采用新工藝、新材料的，應有（）及有關質量數(shù)據(jù)。A.施工單位組織的專家論證意見B.權威性技術部門的技術鑒定書C.設計單位組織的專家論證意見D.建設單位組織的專家論證意見【答案】B22、設備費的構成為（）。A.設備原價、運輸費、裝卸費和運輸保險費B.設備原價、運輸費、裝卸費和采購及保管費C.設備原價、運雜費、運輸保險費和采購及保管費D.設備原價、運輸費、運輸保險費和采購及保管費【答案】C23、根據(jù)《水利工程施工監(jiān)理規(guī)范》，工程需要進行的專項檢測試驗，監(jiān)理機構不進行（）。A.旁站監(jiān)理B.見證取樣C.跟蹤檢測D.平行檢測【答案】D24、作為質量管理的一部分，致力于提供質量要求會得到滿足的信任，是指的（）。A.質量義務B.質量權利C.質量擔保D.質量保證【答案】D25、具有獨立發(fā)揮作用或獨立施工條件的建筑物可劃分為一個（）。A.單位工程B.分部工程C.單元工程D.工序工程【答案】A26、閘門安裝完成后應在（）情況下進行全行程啟閉試驗。A.無水B.靜水C.動水D.澆水【答案】A27、承包人應在接到開工通知后（）天內，向監(jiān)理機構提交承包人在施工場地的管理機構以及人員安排的報告。A.5B.14C.28D.30【答案】C28、下列關于混凝土澆筑振搗說法正確的是（）。A.混凝土澆筑可以用振搗代替平倉B.振搗時間以混凝土粗骨料不再顯著下沉，開始泛漿為準，避免欠振、過振或漏振動C.振搗棒只能垂直插入混凝土中D.澆筑過程中如果混凝土和易性差可在倉面加水【答案】B29、考慮資金時間價值，兩筆資金不可能等值的情形是（）。A.金額相等，發(fā)生在不同時點B.金額相等，發(fā)生在相同時點C.金額不等，發(fā)生在不同時點D.金額不等，但分別發(fā)生在期初和期末【答案】A30、水利工程質量缺陷責任期一般從（）開始。A.合同工程完工驗收B.工程移交C.單位工程驗收D.工程交接【答案】A31、根據(jù)事故處理流程，較大質量事故，經(jīng)（）審定后實施。A.水利部B.項目法人C.施工單位D.上級主管部門【答案】D32、以下關于事故上報部門的說法，不正確的是（）。A.特別重大事故逐級上報至國務院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關部門B.重大事故逐級上報至省人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門C.較大事故逐級上報至省、自治區(qū)、直轄市人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關部門D.一般事故上報至設區(qū)的市級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關部門【答案】B33、水利工程施工中屬于監(jiān)理對承包人與發(fā)包人之間的進度協(xié)調的方法是（）。A.組織監(jiān)理會議B.分析延誤的原因和責任C.事前制訂計劃D.施工作業(yè)輕重緩急安排【答案】B34、監(jiān)理機構收到承包人索賠通知書或有關索賠的進一步證明材料后（）天內將索賠處理結果答復承包人。A.14B.28C.30D.42【答案】D35、對于發(fā)包人提供的材料和工程設備，發(fā)包人應在材料和工程設備到貨（）天前通知承包人。A.7B.10C.15D.20【答案】A36、水利工程項目劃分不包括（）。A.單位工程B.分部工程C.分項工程D.單元工程【答案】C37、全面質量管理必須強調從檢驗把關變?yōu)楣ば蚩刂疲瑥墓苜|量結果變?yōu)楣苜|量因素，防檢結合，防患于未然。這是全面質量管理的（）觀點的體現(xiàn)。A.質量第一B.預防為主C.全面管理D.用數(shù)據(jù)說話【答案】B38、控制性進度計劃由（）編制。A.施工單位B.監(jiān)理單位C.項目法人D.設計單位【答案】B39、水利工程質量評定的基礎單位是（）。A.水利工程項目B.分部工程C.單位工程D.單元工程【答案】D40、下列關于承包人設備材料說法正確的是（）。A.開工前監(jiān)理檢查進場施工設備的數(shù)量、規(guī)格和性能是否符合施工合同約定B.承包人可以先更換設備或材料再通知監(jiān)理機構C.承包人使用的材料設備不能滿足合同進度計劃和質量要求時，監(jiān)理機構有權要求更換設備，由此增加的費用發(fā)包人負責D.承包人可自行決定將限制設備撤離施工場地【答案】A41、控制合同進度計劃的依據(jù)是（）。A.施工總進度計劃B.合同總進度計劃C.經(jīng)過批準的施工總進度計劃D.經(jīng)過批準的合同總進度計劃【答案】C42、只有緊前工作完成，緊后工作才能開始的邏輯關系，屬于（）。A.結束到開始B.結束到結束C.開始到開始D.開始到結束【答案】A43、下列不屬于水利工程質量事故處理“三不放過”原則的是（）A.事故調查不及時不放過B.事故原因不查清楚不放過C.補救和防范措施不落實不放過D.主要事故責任者和職工未受到教育不放過【答案】A44、質量要求隨著時間的進展而不斷變化，為了滿足不斷重新的質量要求，需對質量控制進行持續(xù)改進，這體現(xiàn)了質量控制的（）。A.唯一性B.多變性C.動態(tài)性D.固定性【答案】C45、關于工程簽證爭議的鑒定，下列做法錯誤的是（）。A.簽證明確了人工材料、機具臺班數(shù)量及價格的，按簽證的數(shù)量和價格計算B.簽證只有用工數(shù)量沒有單價的，其人工單價比照鑒定項目人工單價下浮計算C.簽證只有材料用量沒有價格的，其材料價格按照鑒定項目相應材料價格計算D.簽證只有總價款而無明細表述的，按總價款計算【答案】B46、質量保證手段的最高形式是（）。A.以檢驗為手段B.以工序管理為手段C.以統(tǒng)計分析為手段D.以開發(fā)新技術、新工藝和新材料為手段【答案】D47、只能計數(shù)、不能連續(xù)取值的數(shù)據(jù)是（）。A.計量值數(shù)據(jù)B.計數(shù)值數(shù)據(jù)C.控制性數(shù)據(jù)D.驗收性數(shù)據(jù)【答案】B48、下列關于項目經(jīng)濟效益和費用的識別說法錯誤的是（）。A.遵循有無対比的原則B.正確識別和調整轉移支付，統(tǒng)一對待C.正確識別正面和負面外部效果D.合理確定效益和費用的空間范圍和時間跨度【答案】B49、監(jiān)理人的質量控制就是按照（）的質量標準對建設項目質量進行控制。A.政府規(guī)定B.合同規(guī)定C.監(jiān)理人規(guī)定D.發(fā)包人規(guī)定【答案】B50、下列關于質量保證金說法正確的是（）。A.承包沒有完成缺陷責任的，發(fā)包人有權扣留與未履行責任剩余工作所需金額相應的保證保證金，無需延長缺陷責任期B.工程缺陷屬于發(fā)包人原因造成的，承包人承擔查驗和缺陷修復的費用C.缺陷責任期滿14d，發(fā)包人將剩余的質量保證金返還承包人D.返還剩余的質量保證金不能免除承包人的質量保修義務【答案】D51、下列關于測量選項中，屬于承包人應承擔的費用是（）A.施工控制網(wǎng)點的丟失費用損失B.發(fā)包人提供基準資料錯誤損失C.監(jiān)理單位借用施工單位施工控制網(wǎng)費用D.監(jiān)理單位對施工控制網(wǎng)復測費用【答案】A52、下列各項中，不屬于施工場外供電工程的是（）。A.從現(xiàn)有電網(wǎng)向施工現(xiàn)場供電的高壓輸電線路B.高壓電網(wǎng)到施工主變壓器高壓側之間的高壓輸電線路C.由主變壓器高壓側至現(xiàn)場各施工點最后一級降壓變壓器低壓側之間的配電線路和變配電設施D.從最后一級降壓變壓器低壓側至施工現(xiàn)場內各用電點的施工設備和低壓配電線路【答案】D53、水利工程項目劃分中具有獨立發(fā)揮作用或獨立施工條件的建筑物一般稱為（）。A.單項工程B.單位工程C.單元（工序）工程D.分部工程【答案】B54、A工作后有緊后工作B、C，它們的持續(xù)時間分別為5d、4d和6d；BC工作最遲完成時間分別為25d和23d，則A工作的最遲開始時間為（）。A.4dB.8dC.12dD.16d【答案】C55、缺陷責任期最長不超過（）。A.6個月B.1年C.2年D.3年【答案】C56、關于工程項目中出現(xiàn)檢驗不合格項目時的處理辦法，正確的是（）A.中間產(chǎn)品一次抽樣檢驗不合格時，則判定該產(chǎn)品不合格，不得使用B.單元工程質量不合格時，應委托具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢驗C.工程完工后質量抽檢不合格時，應組織專家論證會議對工程的使用性能進行評議D.混凝土試件抽樣檢驗不合格時，應委托具有相應資質等級的質量檢測單位對相應工程部位進行檢驗【答案】D57、項目法人應在（）60個工作日內，制定法人驗收工作計劃，報法人驗收監(jiān)督管理機關和竣工驗收主持單位備案。A.可行性研究報告批準后B.開工報告批準后C.初步設備批準后D.開工之日【答案】D58、下列不屬于最高投標限價編制依據(jù)的是（）。A.國家或省級.行業(yè)建設主管部門頒發(fā)的計價定額和計價辦法B.設計文件及批復等相關資料C.施工現(xiàn)場情況以及特定的施工方案D.工程造價管理機構發(fā)布的工程造價信息【答案】C59、根據(jù)《水利工程質量監(jiān)督管理規(guī)定》，水利工程建設項目質量監(jiān)督方式以（）為主。A.抽查B.調查C.旁站D.監(jiān)督【答案】A60、下列選項中，不可用計量型抽樣檢驗進行抽樣檢驗的（）A.時間B.焊點不良數(shù)C.長度D.重量【答案】B61、在質量管理體系的審核與評審階段，質量管理體系審核的重點，主要是驗證和確認體系文件的（）。A.適用性和有效性B.適用性和標準性C.實踐性和有效性D.實踐性和標準性【答案】A62、某企業(yè)年初從金融機構借款3000萬元，月利率1%，按季復利計息，年末一次性還本付息，則該企業(yè)年末需要向金融機構支付的利息為（）萬元。A.360.00B.363.61C.376.53D.380.48【答案】C63、調價公式法調價的基本工作程序一般要注意的是（）。A.首先確定每個可調品種的系數(shù)和固定系數(shù)B.考核的時點指的是某月某日的市場價格C.物價指數(shù)的品種不宜太多，但與項目相關的因素都應該確立D.考核地點一般為承包人所在地的市場價格【答案】B64、水利工程施工中，后續(xù)單元工程憑（）方可開工。A.分部工程開工申請獲批B.監(jiān)理機構簽發(fā)的上一單元施工質量合格證明C.上一單元工程自檢合格證明D.質量監(jiān)督部門簽發(fā)的上一單元施工質量合格證明【答案】B65、A工作后有緊后工作B、C，它們的持續(xù)時間分別為5d、4d和6d；BC工作最遲完成時間分別為25d和23d，則A工作的最遲開始時間為（）。A.4dB.8dC.12dD.16d【答案】C66、下列選項中不屬于發(fā)包人應按照合同約定通過監(jiān)理機構向承包人提供測量資料的是（）。A.基準點B.水準點C.基準線D.控制網(wǎng)【答案】D67、水利工程設計概算編制的首要步驟是()。A.編制基礎單價B.編制建筑、安裝工程單價C.計算概算工程量D.編制各分部工程概算【答案】C68、防滲體及均質壩的橫向接坡不應陡于（）其高差和與岸坡接合坡度均應符合設計要求。A.1:1.3B.1:1.5C.1:3D.1:5【答案】C69、在水利勘察合同中，發(fā)包人可以根據(jù)工程建設需要確定是否委托監(jiān)理人進行勘察監(jiān)理。監(jiān)理人的監(jiān)理范圍、職責權限和總監(jiān)理工程師信息，應在（）中指明。A.監(jiān)理大綱B.監(jiān)理規(guī)劃C.專用合同條款D.通用合同條款【答案】C70、初步設計編制的概算靜態(tài)總投資超過可行性研究報告估算靜態(tài)投資（）時，必須重編可行性研究報告，重新按原程序報批。A.10%以上（含10%）B.10%以上（不含10%）C.15%以上（含15%）D.15%以上（不含15%）【答案】C71、工程竣工驗收主持單位應在（）明確。A.可行性研究報告B.開工報告C.初步設計D.項目建議書【答案】C72、根據(jù)《建設工程質量管理條例》，建設工程在保修范圍和保修期限內發(fā)生質量問題的，（）單位應當履行保修義務。A.設計B.監(jiān)理C.建設D.施工【答案】D73、監(jiān)理人收到承包人書面建議后，應與發(fā)包人共同研究，確認存在變更的，應在收到承包人書面建議后的（）天內作出變更指示。A.3B.7C.14D.21【答案】C74、抽樣檢驗風險中承包商風險為第（）類風險。A.四B.三C.二D.一【答案】D75、監(jiān)理機構的檢查和檢驗，不免除（）按合同約定應負的責任。A.承包人B.分包人C.發(fā)包人D.供貨商【答案】A76、總價子目的計量，承包人應將工程量清單中的各總價子目進行分解，并在簽訂協(xié)議書后的（）天內將各子目的總價支付分解表提交監(jiān)理人審批。A.7B.14C.28D.42【答案】C77、下列各項不屬于固定成本的是（）。A.工資及福利費B.計件工資C.修理費D.運營期利息【答案】B78、某建設項目年設計生產(chǎn)能力10萬臺，單位產(chǎn)品變動成本為單位產(chǎn)品售價的55%，單位產(chǎn)品銷售稅金及附加為單位產(chǎn)品售價的5%，經(jīng)分析求得產(chǎn)銷量盈虧平衡點為年產(chǎn)銷量4.5萬臺。若企業(yè)要盈利，則其生產(chǎn)能力利用率至少應保持在（）以上。A.45%B.50%C.55%D.60%【答案】A79、衡量資金時間價值的絕對尺度是（）。A.利率B.使用成本C.占用成本D.利息【答案】D80、質量檢驗時，將總體中的抽樣單元按某種次序排列，在規(guī)定的范圍內隨機抽取一個或一組初始單元，然后按一套規(guī)則確定其他樣本單元的抽樣方法稱為（）。A.完全隨機抽樣B.分層隨機抽樣C.系統(tǒng)隨機抽樣D.多階段抽樣【答案】C81、影響工期的重要因素的是（）。A.招標B.征地移民C.簽約D.總造價【答案】B82、對危險源的各種危險因素、發(fā)生事故的可能性及損失與傷害程度等進行調查、分析、論證等，以判斷危險源風險等級的過程，是指的（）。A.危險源辨識B.危險源分析C.危險源風險評價D.危險源處理【答案】C83、根據(jù)《水利水電工程標準文件》通用合同條款，監(jiān)理人出具進度付款證書（）。A.應視為監(jiān)理人已同意承包人完成的該部分工作B.應視為接受了承包人完成的該部分工作C.應視為監(jiān)理人已批準承包人完成的該部分工作D.不應視為監(jiān)理人已同意、批準或接受了承包人完成的該部分工作【答案】D84、大中型水利基本建設項目的項目建議書經(jīng)技術審查后，報（）審批。A.國家發(fā)展改革委B.水利部或委托流域機構C.省級水行政主管部門D.國務院【答案】A85、在質量管理中，施工單位的施工組織設計由監(jiān)理單位相關人員應在約定時間內，組織（）進行審查。A.項目法人B.施工單位負責人C.總監(jiān)理工程師D.監(jiān)理工程師【答案】D86、依據(jù)《建設工程工程量清單計價規(guī)范》（GB50500-2013），由于施工生產(chǎn)的特殊性，施工過程中往往會出現(xiàn)一些與合同工程或合同約定不一致或未約定的事，這時就需要發(fā)承包雙方用書面形式記錄下來，稱之為（）。A.現(xiàn)場簽證B.工程洽商C.工程變更D.工程索賠【答案】A87、下列屬于投資估算在投資決策過程中的作用的是（）。A.審批項目建議書的依據(jù)B.資金籌措的依據(jù)C.編制設計概算的依據(jù)D.確定建設項目總投資的依據(jù)【答案】A88、根據(jù)《水利水電土建工程施工合同條件》（GF—2000—0208），監(jiān)理人有權決定進行重新檢驗，如果重新檢驗結果符合合同要求，則其檢驗費用及工期延誤等均由（）承擔。A.發(fā)包人B.承包人C.監(jiān)理人D.第三人【答案】A89、某水電工程，在高邊坡處理時，設計者沒有充分考慮到地質條件的影響，對明顯的節(jié)理裂縫重視不夠，沒有考慮工程措施，以致在基坑開挖時，高邊坡大滑坡，造成重大質量事故，發(fā)生該事故的原因是（）。A.施工方法的原因B.施工人員的原因C.設計方案和設計計算失誤D.建筑材料及制品不合格【答案】C90、瀝青混凝土面板施工前，碾壓參數(shù)應符合（）確定的參數(shù)值。A.設計文件B.碾壓試驗C.管理經(jīng)驗D.施工文件【答案】B91、項目后評價的一般原則不包括（）。A.科學B.可靠C.獨立D.公正【答案】B92、工程竣工驗收前，必須經(jīng)（）對工程質量進行等級核驗。A.承包人B.發(fā)包人C.監(jiān)理人D.質量監(jiān)督機構【答案】D93、使用調價公式法時，在計算調整差額時得不到現(xiàn)行價格指數(shù)的，根據(jù)《水利水電工程標準文件》通用合同條款規(guī)定（）。A.使用平均價格指數(shù)計算，并在以后的付款中不再進行調整B.參照類似工程價格指數(shù)計算，并在以后的付款中再按實際價格指數(shù)進行調整C.可暫用上一次價格指數(shù)計算，并在以后的付款中再按實際價格指數(shù)進行調整D.使用上一次價格指數(shù)計算，并在以后的付款中不再進行調整【答案】C94、（）指在一個建筑物內能組合發(fā)揮一種功能的建筑安裝工程。A.單位工程B.分部工程C.分項工程D.單元工程【答案】B95、在單元工程質量評定時，若第一次被評為不合格，除非全部重新返工，否則只能評為（）。A.不合格B.基本合格C.基本優(yōu)良D.合格【答案】D96、某建設項目靜態(tài)投資為6000萬元，項目建設前期年限為1年，建設期為3年，各年投資計劃額為：第一年完成投資20%，第二年60%，第三年20%。年均投資價格上漲率為6%，建設項目建設期間價差預備費為（）萬元。A.752.72B.850.25C.746.18D.229.22【答案】C97、ISO9000族中起著奠定理論基礎、統(tǒng)一屬于概念和明確指導思想作用的是（）A.ISO9000B.ISO9001C.ISO9004D.ISO9011【答案】A98、CPM是用作業(yè)的工期和邏輯關系來計算（）。A.進度日期B.關鍵路徑C.總浮時參數(shù)D.自由浮時參數(shù)【答案】A99、當進行工期壓縮時，對直接費和間接費的影響正確的是（）。A.直接費減少，間接費增加B.直接費增加，間接費減少C.直接費和間接費均增加D.直接費和間接費均減少【答案】B100、在進行設備安裝時，如果安裝大型及有振動力的設備，適合用（）A.素混凝土基礎B.鋼筋混凝土基礎C.鋼板基礎D.復合基礎【答案】B多選題（共50題）1、檢察院審查起訴馮某（17歲）故意傷害戴某（16歲）案時，依法作出附條件不起訴的決定，檢察院的下列哪種行為是合法的：A.檢察院在作出附條件不起訴的決定以前，不僅應當聽取公安機關、戴某、馮某的法定代理人、辯護人的意見，而且還應當聽取戴某法定代理人、訴訟代理人的意見B.如果馮某在押，檢察院作出附條件不起訴決定后，應當釋放馮某C.戴某不服檢察院附條件不起訴決定的，可以直接向法院起訴D.對附條件不起訴的馮某進行監(jiān)督考察的主體是社區(qū)矯正機構【答案】A2、根據(jù)《水利水電標準招標文件》以下工程按照m計量的是（）A.鉆孔B.灌注樁C.振沖樁D.回填灌漿E.場地平整【答案】AC3、下列關于憲法與法律關系的說法，正確的是、（)A.兩者具有共同的經(jīng)濟基礎，其性質都主要取決于社會的物質文化條件B.兩者都是由國家制定并以國家強制力保障實施的行為規(guī)范C.兩者都通過規(guī)定社會關系參加者的權利義務來確認和保護社會秩序D.憲法與法律相比，缺少制裁性【答案】ABC4、施工階段監(jiān)理單位進行質量控制的依據(jù)主要包括（）等。A.工程合同文件B.設計文件C.設備供應單位提供的設備安裝說明書D.工程材料試驗的技術標準E.有關質量方面的法律、法規(guī)【答案】ABC5、質量檢驗分為（）。A.全數(shù)檢驗B.抽樣檢驗C.免檢D.順序抽樣E.分層抽樣【答案】ABC6、馬某因合同詐騙案一審被判有期徒刑5年，不服一審判決后提起上訴，在上訴期滿前，馬某依法又撤回了上訴。一審判決生效后，馬某被送往監(jiān)獄執(zhí)行刑罰。在執(zhí)行刑罰的第4年，馬某的妻子獲得了足以證明馬某不構成犯罪的新證據(jù)。下列說法正確的選項是：A.本案的當事人及其法定代理人、近親屬、案外人都有權對已經(jīng)發(fā)生法律效力的裁判提出申訴B.由于申訴期已經(jīng)超過2年，對于本案的申訴，法院應當不予立案復查C.如果向法院申訴，本案申訴的審查處理應當由二審法院負責D.在本案再審期間，可以由再審法院裁定停止執(zhí)行刑罰【答案】A7、關于可行性研究報告的審查與批復，下列說法中不正確的有（）。A.中央大中型水利基本建設項目的可行性研究報告由水利部或委托流域機構組織技術審查B.大中型水利基本建設項目的可行性研究報告，經(jīng)技術審查后，由水利部提出審查意見，報國家發(fā)展改革委審批C.可行性研究報告批準后，未能在3年內按條件報送下一程序文件的，重新編報可行性研究報告即可D.總投資1億元的病險水庫除險加固，可直接編制初步設計報告E.總庫容10億m3的病險水庫除險加固，必須編制可行性研究報告申請立項【答案】AC8、建設工程進度控制計劃體系中，施工單位的進度計劃主要包括（）A.施工準備工作計劃B.施工總進度計劃C.單位工程施工進度計劃D.分部分項工程進度計劃E.資金流動計劃【答案】ABCD9、對工程質量進行評定的目的包括（）等。A.提高設計水平B.鑒定工程質量是否達到合同要求C.能否進行驗收D.評優(yōu)的依據(jù)E.鑒定材料品種規(guī)格【答案】BCD10、ISO質量管理體系的質量管理原則包括（）。A.以顧客為關注焦點B.領導作用C.部分人員參與D.過程方法E.持續(xù)改進【答案】ABD11、單位工程合格的標準是（）。A.分部工程全部合格B.質量事故已按要求進行處理C.外觀質量得分率要達到70％以上D.質量抽檢合格率要達到75％以上E.單位工程施工質量檢驗與評定資料基本齊全【答案】ABC12、中國甲公司與日本乙公司訂立了一項貨物出口合同，價格術語為CFR，投保了平安險，分兩只船裝運，一起運往日本福岡。由于航行過程中遇暴風雨的襲擊,甲船的貨物因船身傾覆進水而發(fā)生部分損失；而乙船則與另一艘船相撞,船上的貨物也發(fā)生了部分損失。對于上述損失，下列說法正確的有哪些？（）A.本案應由中國甲公司理投保B.保險公司不應對甲船因自然災害造成的貨物的部分損失予以賠償C.保險公司應對乙船因意外事故造成的貨物損失予以賠償D.保險公司不應對乙船的貨物損失賠償，因為在平安險下,貨物因意外事故造成的部分損失保險公司是不賠的【答案】BC13、根據(jù)工程監(jiān)理規(guī)范，項目監(jiān)理機構針對工程施工質量進行巡視的內容有（）。A.按設計文件、工程建設標準施工的情況B.工程施工質量專題會議召開情況C.使用工程材料、構配件的合格情況D.特種作業(yè)人員持證上崗情況E.施工現(xiàn)場管理人員到位情況【答案】ACD14、某市民政局以某慈善基金會擅自改變捐贈財產(chǎn)用途為由給予該基金會負責人劉某15萬元罰款。劉某向市政府申請復議。市政府將罰款額改為5萬元。劉某仍不服向法院起訴。該法院安排助理審判員丁某一人審理。下列說法不成立的是：A.本案可以調解B.本案由丁某一人審理，應經(jīng)本案當事人同意C.本案一審對象是5萬元罰款D.本案可由市民政局所在地基層法院管轄【答案】D15、根據(jù)我國《民事訴訟法》的有關規(guī)定,我國法院在接受委托協(xié)助執(zhí)行外國法院判決時,下列做法正確的是哪幾項？（）A.先要承認其效力，然后才交付執(zhí)行B.對外國法院判決只進行形式性審査C.采取判決的方式承認效力，執(zhí)行令的方式交付執(zhí)行D.依照我國《民事訴訟法》規(guī)定的程序執(zhí)行【答案】ABD16、下列關于發(fā)包人施工缺陷索賠的說法中，正確的有（）。A.承包人施工質量不符合施工技術條款的規(guī)定，發(fā)包人有權向承包人追究責任B.承包人使用的設備和材料不符合合同規(guī)定，發(fā)包人有權要求補償經(jīng)濟損失C.承包人在規(guī)定的期限內仍未完成修補缺陷工作，發(fā)包人有權雇傭他人來完成工作D.承包人在規(guī)定的期限內仍未完成修補缺陷工作，發(fā)包人雇傭他人產(chǎn)生的費用由發(fā)包人承擔E.承包人在保修期滿以前未完成應進行修補的工程，發(fā)包人有權向承包人追究責任【答案】ABC17、甲地通過民族自決成立新的國家甲國，乙國的下列哪些行為可以視為明示承認？()A.乙國通過發(fā)表聲明，表示承認甲國B.乙國和甲國締結和平友好條約C.乙國向甲國政府發(fā)照會，表示承認甲國D.甲國和乙國代表均參加了一個國際會議【答案】AC18、質量檢驗的必備條件包括（）。A.要具有一定的檢驗技術力量B.要建立一套嚴密的科學管理制度C.要有一定的資金流D.要引進一定的外部技術E.要求施工單位建立完善的質量檢驗制度和相應的機構【答案】AB19、對工程質量進行評定的依據(jù)包括（）等。A.監(jiān)理通知B.合同要求C.施工規(guī)程D.技術標準E.經(jīng)批準的設計文件【答案】BCD20、下列關于工程監(jiān)理單位相關的質量責任和義務的說法正確的是（）。A.工程監(jiān)理單位經(jīng)建設單位同意，可以將附屬工程的監(jiān)理業(yè)務轉讓B.工程監(jiān)理單位如果與被監(jiān)理工程的設備供應單位有利害關系，也需要回避C.未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建設單位不撥付工程款，不進行竣工驗收D.監(jiān)理單位依據(jù)建設工程承包合同可以監(jiān)督施工單位是否全面履行合同約定的義務E.未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料不得在工程上使用【答案】BD21、關于混凝土及砂漿材料單價，下列說法中正確的有（）。A.指拌制每m3混凝土、砂漿所需要的水泥、砂、石、水、摻和料及外加劑等各種材料的費用之和B.不包括至攪拌樓進料倉止的材料場內運輸及操作損耗費C.不包括拌制、運輸、澆筑等工序的人工、材料和機械費用D.不包含括攪拌損耗外的施工操作損耗及超填量E.商品混凝土的材料單價（不含增值稅進項稅額）按基價200元/m3計入工程單價參加取費【答案】ACD22、工程建設質量保證體系由（）組成。A.思想保證體系B.組織保證體系C.工作保證體系D.質量檢驗E.責任制【答案】ABC23、《水利水電工程單元工程施工質雖驗收評定標準——堤防工程》適用于（）堤防工程的單元工程施工質量驗收評定。A.1級B.2級C.3級D.4級E.5級【答案】ABC24、關于爆破施工安全的規(guī)定，正確的有（）。A.地下相向開挖的兩端在相距15m以內時，放炮前必須通知另一端暫停工作，退到安全地點B.裝藥時，嚴禁將爆破器材放在危險點或機械設備和電源火源附近C.爆破工作開始前，必須明確規(guī)定安全警戒線，制定統(tǒng)一的爆破時間和信號D.爆破材料在使用前必須檢驗，凡不符合技術標準的爆破材料一律禁止使用E.地下井挖洞室內空氣含沼氣或二氧化碳濃度超過1%時，禁止進行爆破作業(yè)【答案】BCD25、按索賠事件的性質分類，工程索賠可分為（）。A.費用索賠B.合同中默示的索賠C.工程延期索賠D.合同被迫終止索賠E.工程加速索賠【答案】CD26、分權制衡原則是民主政治的重要內容，它源于古代西方政治思想，直至近代才作為重要的政治原則得以確立和完善。下列對分權制衡原則及其相關含義理解錯誤的是哪一項？（）A.英國思想家洛克是分權制衡理論的集大成者B.分權制衡原則強調將國家權力分為不同的類型，從而實現(xiàn)權力間的相互制約C.分權制衡原則的目的是防止國家權力的濫用D.分權制衡原則典型地體現(xiàn)在1787年美國憲法中【答案】A27、建筑材料或工程設備應當符合（）。A.材料出處明確B.有產(chǎn)品質量檢驗合格證明C.有中文標明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠名和廠址D.工程設備應有產(chǎn)品詳細的使用說明書E.有中英文的詳細產(chǎn)品功能說明書【答案】BCD28、工程驗收的意義包括（）。A.檢查已完工程在設計.施工.設備制造安裝等方面的質量B.檢查工程投資控制和資金落實情況C.檢查工程是否具備運行或進行下一階段建設的條件D.總結工程建設中的經(jīng)驗教訓，并對工程做出評價E.及時移交工程，盡早發(fā)揮投資效益【答案】ACD29、外國法人的認可，即內國對外國法人的法律人格的認許。關于外國法人認可制度，下列哪些表述是正確的？（）A.概括認可制采用內國對屬于某一外國之特定的法人概括地加以認可B.特別認可采用內國對外國法人通過特別登記或批準程序加以認可C.我國對外國法人的認可屬于一般認可制D.我國對外國法人的認可屬于特別認可制【答案】ABD30、工程經(jīng)濟評價應遵循的原則有（）。A.效益與費用計算口徑對應一致的原則B.動態(tài)分析和靜態(tài)分析相結合，以動態(tài)分析為主的原則C.動態(tài)分析和靜態(tài)分析相結合，以靜態(tài)分析為主的原則D.定量分析與定性分析相結合，以定量分析為主E.定量分析與定性分析相結合，以定性分析為主【答案】ABD31、《國際貿易術語解釋通則》從性質上講屬于下列哪項？（）A.國際商業(yè)慣例B.國際公約C.聯(lián)大的規(guī)范性決議D.國內立法【答案】A32、水利工程質量監(jiān)督機構按（）三級設置。A.總站B.分站C.中心站D.流域站E.站【答案】AC33、根據(jù)《水利工程設計變更管理暫行辦法》（水規(guī)計【2012】93號），水利工程設計變更分為（）。A.常規(guī)變更B.一般設計變更C.較大設計變更D.重大設計變更E.特大設計變更【答案】BD34、工程項目建設由于涉及面廣，是一個極其復雜的綜合過程，主要表現(xiàn)在以下哪些個方面？（）A.項目難易程度不一B.形成過程的復雜性C.影響因素多D.波動性大E.質量隱蔽性【答案】BCD35、根據(jù)《水利建設項目經(jīng)濟評價規(guī)范》（SL72--2013），水利建設項目的財務評價應包括（）A.盈利能力分析B.財務生存能力分析C.經(jīng)濟費用效益分析D.償債能力分析E.地區(qū)人均純收入分析【答案】ABD36、承包單位可以向建設單位索賠的材料費包括（）A.索賠事項材料的實際用量超過計劃用量產(chǎn)生的材料費用B.客觀原因導致的材料大幅度漲價增加的費用C.非承包人原因造成的工期延誤導致材料漲價以及超期儲存產(chǎn)生的費用D.因管理不當導致的倉庫被盜而損失的材料費用E.承包人為保證混凝土質量選用高標號水泥而增加的材料費用【答案】ABC37、根據(jù)《水利工程質量監(jiān)督管理規(guī)定》，工程質量監(jiān)督機構的監(jiān)督內容包括（）A.對施工單位的施工工藝進行評定和監(jiān)督B.對監(jiān)理、設計、施工和有關產(chǎn)品制作單位的資質進行復核C.對建設單位的質量保證體系實施監(jiān)督檢查D.對工程項目的單位工程、分部工程、單元工程的劃分進行監(jiān)督檢查E.在工程竣工驗收前，對工程質量進行等級核定【答案】BD38、質量的定義是：客體的—組固有特性滿足要求的程度，其中“特性”來源有（）。A.固有的B.賦予的C.定量的D.定性的E.可變的【答案】ABC