國際營建工程仲裁實務(wù)案例之討論課件

1李家慶律師理律法律事務(wù)所2007年9月17日北京仲裁委員會國際營建工程仲裁實務(wù)

案例之討論

2講授大綱壹. 國際營建工程爭議類型之介紹一、工程計價之爭議二、工期展延與工期展延索賠之爭議三、工程設(shè)計變更之爭議四、工程竣工驗收結(jié)算之爭議貳. 國際工程索賠與反索賠的實踐及應(yīng)注意的法律問題參. 索賠逾越法律時效或合同約定期限之處理3壹.國際營建工程爭議類型與分類方法

一、相關(guān)工程合同主體之關(guān)係二、工程爭議之分類方法5工程爭議工程合同爭議工程合同外爭議工程設(shè)計(監(jiān)造）合同之爭議

損鄰糾紛與侵權(quán)行為

工程施工承攬合同爭議

工程保險合同爭議工程勞工安全衛(wèi)生爭議

其他(小包求償)工程保證合同爭議二、工程爭議之分類方法(一)6

階段糾紛類型舉例招標投標階段1.投標資格是否具備符合2.是否綁標、圍標（串通投標）3.押標金沒收或退還之爭議4.投標須知之法律性質(zhì)係屬要約或要約引誘？工程爭議之分類方法(二)＊政府采購法之異議申訴機制

7

階段糾紛類型舉例簽約階段

1.未按時簽約、對保之法律效果2.簽約主體及代表之疑義3.未按規(guī)定繳交履保金之爭議9

階段糾紛類型舉例施工履約階段

凡因合同規(guī)定不明確、不完整、不公平所生之爭議

＊ 政府採購法採購合同要項與工程合同範本之採用10

階段糾紛類型舉例結(jié)算驗收階段1.分段驗收、部份驗收是否允許2.遲延驗收問題3.未驗收先行使用問題4. 驗收瑕疵之改正問題5.扣款驗收之問題

11

階段糾紛類型舉例保固階段1.保固項目之爭議2.保固期間之爭議3.保固保證金提供之爭議13

(一)總價合同之爭議1. 何謂總價(LumpSumorFixedPriceContract)？總價決標是否均係總價結(jié)算？2. 總價承包之合同，如某工程項目實做之數(shù)量較合同數(shù)量增減超過之十以上，得否以變更設(shè)計增減之？3. 總價承包之合同，承包商得否主張漏項而請求辦理變更設(shè)計？一、工程計價常見之爭議14

(二)乙式計價之爭議何謂乙式計價（lumpsum）之項目？乙式計價之項目，如在已發(fā)生變更設(shè)計之情形，是否仍維持乙式計價？乙式計價之項目，如完全未施作，是否亦得請求計價？15

(三)物價波動及調(diào)整之爭議1. 物價波動之風險應(yīng)由何方負擔？2. 什麼情況下，得因物價之波動而調(diào)整合同之價款？3. 臺灣物價指數(shù)調(diào)整規(guī)定物價補償原則之介紹17

二、工期展延

與

工期展延的索賠18

總工期之逾期保證里程碑之逾期驗收瑕疵改善之逾期(一)工期延誤之型態(tài)19

(二)工期延期之原因?qū)Τ邪萄允强稍徶t延（ExcusableDelay）大都發(fā)生於業(yè)主未盡協(xié)力義務(wù)之情形，或發(fā)生變更設(shè)計之原因通常此種延誤，承包商都可獲得展延工期＊ 臺灣高鐵隧道工程，因主包商所提供之潛盾機性能不足所發(fā)生之工期延期爭議仲裁介紹1. 可歸責於業(yè)主之原因21

何謂「不可抗力」法令或政策變更，或國際情勢發(fā)生重大變化居民抗爭是否不可歸責雙方？＊ 臺灣電廠及垃圾焚化廠興建工程之工期爭議案例簡介3.不可歸責雙方之原因22

何謂共同遲延（ConcurrentDelay）工期之延誤，業(yè)主和承包商均有過失並均應(yīng)負責依雙方過失程度及發(fā)生先後之影響而決定得否展延工期4.可歸責於雙方之原因23

同時遲延（ConcurrentDelay）之法律效果業(yè)主遲延之原因較早發(fā)生且較晚結(jié)束業(yè)主遲延時間承商遲延時間展延工期以業(yè)主遲延時間為主業(yè)主遲延之原因較早發(fā)生但較早結(jié)束業(yè)主遲延時間承商遲延時間展延工期以業(yè)主遲延時間為主25

(三)工程之要徑與工期之展延工期遲延之原因是否影響要徑業(yè)主依要徑法審核可展延天數(shù)261.停止計價2.遲延逾期罰款逾期罰款之性質(zhì)為何？定作人可否請求其他遲延損害3.終止或解除合同(四)工期延誤之法律效果29

2.工期展延之索賠方法比例法？實支法？何謂與時間關(guān)聯(lián)之成本

TimeRelatedCost30

＊工期展延費用求償項目例示人員之薪資及津貼機具租金及折舊31

c.辦公室費用c.1文具費c.2房租費用c.3水電等費用c.4辦公室傢俱費用（折舊）c.5通訊費c.6租車費c.7燃料費c.8郵遞費c.9辦公室飲水費32

d.保險費用e.倉儲費用f.出差費用g.融資費用h. 保證金費用（預(yù)付保證金費用、履約保證金費用）i.總公司管理費j.小包求償費用33

三、營建工程常見合同變更爭議（一）合同變更之分類1.業(yè)主指示變更指業(yè)主或業(yè)主之工程司依工程合同所規(guī)定之指示權(quán)，對工程所為之變更指示34

2. 異常之工地條件（DiffereningSite

Condition）承包商於施工過程發(fā)現(xiàn)工地之實際地質(zhì)狀況，與圖說規(guī)定不一致時，而應(yīng)依實際的狀況為適當之變更* 臺灣雪山隧道工程與八卦山隧道工程爭議介紹35

3.擬制變更（ConstructiveChanges）係由業(yè)主或代表業(yè)主之工程司以非正常工程變更程序所做之指示，因而造成工程實際變更之效果，其效果與一般工程變更相同態(tài)樣：有有瑕疵之規(guī)範施施工方法之變更合合同條款及規(guī)範之解釋超出功能需求過過度之檢驗合合格工作之拒絕同同等品之拒絕業(yè)機關(guān)供應(yīng)有瑕疵之材料、機具及設(shè)備36

（二）常見合同變更爭議類型1. 合同變更增刪工作數(shù)量及新增工作項目造成之爭議新增工作項目應(yīng)如何議定價格？增減數(shù)量比例過大時，單價可否調(diào)整？工作之刪除與合同之部分終止 已完成之工程及已進場之材料如何處理？ 其他損失？動員費、機具閒置費、支付協(xié)力廠商、預(yù)期利潤？37

2.實作數(shù)量計價項目之合同變更同一工作項目設(shè)計時，原預(yù)估數(shù)量遠不及實際施作之數(shù)量，如原合同之付款方式已言明係依實作數(shù)量計付，則此時增加之龐大數(shù)量是否應(yīng)辦理合同變更？合同變更後，合同金額如有大幅之增減，工期是否應(yīng)按合同金額增減之比例予以調(diào)整？統(tǒng)包工程合同範圍與合同變更之爭議介紹（高雄捷運相關(guān)爭議介紹）

38

四、工程竣工驗收及結(jié)算之爭議(二) 何謂驗收遲延？驗收遲延或結(jié)算遲延，承包商應(yīng)如何救濟？

(三)何謂減價收受或扣款驗收？(四) 如何辦理分段驗收？(一) 何謂工程之完工與竣工？＊臺北捷運相關(guān)案例簡介39

國際工程索賠與反索賠的實踐及應(yīng)注意的法律問題一、仲裁之反請求與本請求是否需有一定之牽連關(guān)係二、仲裁之反請求是否亦需在本請求之仲裁期間內(nèi)作成仲裁裁決.40

三、仲裁程序中所為之抵銷與反請求之提起在仲裁程序之進行上有無異同1.是否皆需繳交仲裁費用2. 抵銷部分之主張，是否亦需有仲裁之合意？3. 逾時提出之抵銷或