2021-2022設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同題庫綜合試卷A卷附答案

2021-2022設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同題庫綜合試卷A卷附答案單選題（共80題）1、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人撤回投標(biāo)文件的，招標(biāo)人退還其已收取的投標(biāo)保證金的期限是()。A.投標(biāo)截止時(shí)間前B.收到投標(biāo)人書面撤回通知時(shí)C.收到投標(biāo)人書面撤回通知之日起5日內(nèi)D.開標(biāo)之日起15日內(nèi)【答案】C2、設(shè)備采購(gòu)合同，供貨方負(fù)責(zé)代運(yùn)設(shè)備的，交付設(shè)備日期以()的日期為準(zhǔn)。A.發(fā)運(yùn)設(shè)備時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)設(shè)備單上的戳記B.采購(gòu)方收到設(shè)備C.采購(gòu)方在承運(yùn)部門簽收設(shè)備單上簽收D.供貨方將設(shè)備交到承運(yùn)部門【答案】A3、《合同法》規(guī)定，商業(yè)廣告的內(nèi)容()，視為要約。A.包含價(jià)格內(nèi)容的B.符合要約規(guī)定的C.詳細(xì)介紹商品的D.附加了期限的【答案】B4、設(shè)備采購(gòu)合同，供貨方負(fù)責(zé)代運(yùn)設(shè)備的，交付設(shè)備日期以()的日期為準(zhǔn)。A.發(fā)運(yùn)設(shè)備時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)設(shè)備單上的戳記B.采購(gòu)方收到設(shè)備C.采購(gòu)方在承運(yùn)部門簽收設(shè)備單上簽收D.供貨方將設(shè)備交到承運(yùn)部門【答案】A5、發(fā)包方與承包方簽訂設(shè)備工程合同后，發(fā)包方與承包方形成的法律關(guān)系是()。A.物權(quán)關(guān)系B.雇傭關(guān)系C.債權(quán)關(guān)系D.產(chǎn)權(quán)關(guān)系【答案】C6、某工程公司使用變?cè)斓馁Y質(zhì)證書參與某工程項(xiàng)目的投標(biāo)，這一不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為屬于()。A.投標(biāo)人相互串通投標(biāo)B.投標(biāo)人與招標(biāo)人串通招標(biāo)投標(biāo)C.投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)D.投標(biāo)人以弄虛作假方式騙取中標(biāo)【答案】D7、設(shè)備工程合同履行期間，承包商要求索賠時(shí)，應(yīng)在()內(nèi)，及時(shí)提交索賠報(bào)告。A.已經(jīng)察覺索賠事由后28天B.理應(yīng)察覺索賠事由后28天C.取得現(xiàn)場(chǎng)資料后28天D.發(fā)出索賠通知后28天或設(shè)備監(jiān)理工程師指定的期間【答案】D8、采用FIDIC新黃皮書的設(shè)備工程合同，付款計(jì)劃詳細(xì)規(guī)定了合同價(jià)格分期支付的金額，如果合同有要求，付款計(jì)劃應(yīng)當(dāng)由()編制。A.承包商根據(jù)中標(biāo)合同金額B.承包商根據(jù)投標(biāo)金額C.工程師根據(jù)合同價(jià)格D.業(yè)主根據(jù)資金落實(shí)情況【答案】A9、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，投標(biāo)人少于()個(gè)時(shí)，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依法重新招標(biāo)。A.2B.3C.4D.5【答案】B10、如果承包商需要另外臨時(shí)征地作為附加工作區(qū)域，應(yīng)當(dāng)征得()同意。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.政府主管部門【答案】B11、《合同法》賦予設(shè)備工程承包人的工程款享有法定優(yōu)先權(quán)，下列“優(yōu)先權(quán)”表述正確的是()。A.設(shè)備工程承包人工程款債權(quán)優(yōu)先于其他民事主體的權(quán)利，但不優(yōu)先于其他民事主體在設(shè)備工程上設(shè)定的抵押權(quán)B.具有法定優(yōu)先權(quán)的設(shè)備工程價(jià)款包括承包人為設(shè)備工程應(yīng)當(dāng)支付的工作人員報(bào)酬等實(shí)際支出的費(fèi)用，也包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失C.消費(fèi)者交付購(gòu)買商品房的全部或者大部分款項(xiàng)后，承包人的法定優(yōu)先權(quán)不得對(duì)抗買受人D.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為12個(gè)月【答案】C12、工程師收到承包商的簽發(fā)接收證書申請(qǐng)后，未在()天內(nèi)作出答復(fù)，而工程或單位工程(視情況而定)實(shí)質(zhì)上符合合同要求，應(yīng)認(rèn)為在上述期限的最后一天已經(jīng)簽發(fā)了接收證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B13、下列關(guān)于承包人的工程價(jià)款優(yōu)先權(quán)的說法，正確的是()。A.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為1年B.行使優(yōu)先權(quán)的建筑工程價(jià)款包括承包人因發(fā)包人違約造成的損失C.承包人就商品房享有的工程價(jià)款優(yōu)先權(quán)不得對(duì)抗交付該商品房全部?jī)r(jià)款的消費(fèi)者D.抵押權(quán)人優(yōu)先于承包人的工程價(jià)款受償【答案】C14、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，工程師應(yīng)將能夠證明的承包商的索賠款額，()中，支付給承包商。A.簽發(fā)臨時(shí)付款證書B.列入當(dāng)月付款證書C.列入竣工結(jié)算報(bào)表D.簽發(fā)索賠付款證書【答案】B15、根據(jù)世界銀行的《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計(jì)、供應(yīng)和安裝采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件》(2008年版，2010年修訂)，設(shè)備工程的招標(biāo)文件包括()。A.投標(biāo)邀請(qǐng)函、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B.招標(biāo)程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式C.招標(biāo)程序、設(shè)備工程要求以及合同條件和合同格式D.投標(biāo)人須知、設(shè)備工程要求以及合同條件和合同格式【答案】B16、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，投標(biāo)人少于()個(gè)時(shí)，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依法重新招標(biāo)。A.2B.3C.4D.5【答案】B17、下列屬于民事法律關(guān)系客體中行為的是()。A.貨幣B.計(jì)算機(jī)軟件C.勘察設(shè)計(jì)單位為委托人完成勘察設(shè)計(jì)任務(wù)D.專利權(quán)【答案】C18、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，下列關(guān)于費(fèi)用的解釋，正確的是()。A.費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)或現(xiàn)場(chǎng)外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)，但不包括利潤(rùn)B.費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，不包括管理費(fèi)和利潤(rùn)C(jī).費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)或現(xiàn)場(chǎng)外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和利潤(rùn)D.費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和利潤(rùn)【答案】A19、甲定做單位在乙處定做設(shè)備，乙按期交貨后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申請(qǐng)仲裁，仲裁庭作出裁決后，甲仍不履行，則乙可向()申請(qǐng)執(zhí)行。A.仲裁委員會(huì)B.人民法院C.人民政府D.甲的上級(jí)主管部門【答案】B20、根據(jù)《合同法》規(guī)定，招標(biāo)公告屬于()。A.要約邀請(qǐng)B.要約C.再要約D.承諾【答案】A21、按照FIDIC新黃皮書對(duì)工程接收程序的規(guī)定，工程竣工的日期應(yīng)當(dāng)是()。A.承包商完成全部工程的日期B.工程通過竣工試驗(yàn)的日期C.工程師簽發(fā)接收證書的日期D.接收證書中注明的竣工的日期【答案】D22、某工程雙方按口頭協(xié)議委托的施工任務(wù)，但雙方一直沒有簽訂書面合同。在施工任務(wù)完成后由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛，此時(shí)應(yīng)當(dāng)認(rèn)定()。A.尚無合同關(guān)系B.合同沒有成立C.合同已經(jīng)成立D.由于法律規(guī)定建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，故發(fā)包人不承擔(dān)責(zé)任【答案】C23、下列文件如果出現(xiàn)矛盾，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用的是()。A.合同條件B.承包商建議書C.業(yè)主要求D.投標(biāo)函【答案】D24、生產(chǎn)設(shè)備在運(yùn)輸過程中涉及的各類保險(xiǎn)，應(yīng)由()負(fù)責(zé)辦理投保手續(xù)。A.承包商B.業(yè)主C.承運(yùn)人D.設(shè)備供應(yīng)商【答案】A25、某工程施工合同爭(zhēng)議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A26、甲廠業(yè)務(wù)員范某一直負(fù)責(zé)與乙廠的購(gòu)銷業(yè)務(wù)，后因故被甲廠開除。此后，范某用蓋有甲廠公章的空白合同書與乙廠訂立了一份購(gòu)銷合同，乙廠對(duì)范某被開除并不知情，按時(shí)將貨送至甲廠，甲廠拒絕收貨而引起糾紛。此案中，范某的行為是()。A.無權(quán)代理B.表見代理C.越權(quán)代理D.委托代理【答案】B27、缺陷通知期的起始日期是()。A.工程通過竣工試驗(yàn)的日期B.工程師頒發(fā)接收證書的日期C.承包商竣工試驗(yàn)申請(qǐng)書中注冊(cè)的竣工日期D.接收證書上標(biāo)明的竣工日期【答案】D28、下列關(guān)于設(shè)備工程設(shè)計(jì)合同委托人違約責(zé)任的敘述，錯(cuò)誤的是()。A.委托人不履行合同，無權(quán)請(qǐng)求返還定金B(yǎng).因委托人變更制造要求而造成設(shè)計(jì)修改，應(yīng)依照設(shè)計(jì)人實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用C.委托人超過合同約定的日期付費(fèi)時(shí)應(yīng)向設(shè)計(jì)人償付逾期違約金D.政府主管部門對(duì)設(shè)計(jì)文件不審批，委托人也應(yīng)支付設(shè)計(jì)費(fèi)【答案】D29、下列關(guān)于設(shè)備采購(gòu)合同中出賣人義務(wù)的陳述，錯(cuò)誤的是()。A.交付設(shè)備B.交付設(shè)備所有權(quán)憑證和其他憑證C.移交設(shè)備中體現(xiàn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)D.接受設(shè)備檢驗(yàn)【答案】C30、甲、乙兩公司訂立購(gòu)銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應(yīng)某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C31、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，對(duì)承包商的設(shè)備進(jìn)行投保時(shí)，保險(xiǎn)有效期限是()。A.設(shè)備起運(yùn)日起，至設(shè)備離開現(xiàn)場(chǎng)B.設(shè)備運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)起，至使用該設(shè)備的工程竣工C.開工之日起，至頒發(fā)接收證書D.開工之日起，至竣工時(shí)間屆滿【答案】A32、隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應(yīng)當(dāng)通知建設(shè)單位和()。A.監(jiān)理單位B.設(shè)計(jì)單位C.建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)D.建設(shè)行政主管部門【答案】C33、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)-施工合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)為工程、生產(chǎn)設(shè)備、材料和承包商文件投保，保險(xiǎn)的有效期應(yīng)從()。A.開工日期起到頒發(fā)工程接收證書止B.開工日期起到頒發(fā)最終付款證書止C.基準(zhǔn)日期起到頒發(fā)工程接收證書止D.基準(zhǔn)日期起到頒發(fā)最終付款證書止【答案】A34、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動(dòng)條件不得()。A.低于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)B.高于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)C.低于本國(guó)同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)D.高于本國(guó)同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)【答案】A35、根據(jù)《行政訴訟法》，復(fù)議機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請(qǐng)書之日起()內(nèi)作出復(fù)議決定，申請(qǐng)人不服復(fù)議決定的，可以在收到復(fù)議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。A.15日B.2個(gè)月C.3個(gè)月D.6個(gè)月【答案】B36、合同法律關(guān)系的內(nèi)容是()。A.權(quán)利和義務(wù)B.權(quán)利和責(zé)任C.法律事實(shí)D.法律行為【答案】A37、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商按照合同提交索賠報(bào)告后的()天內(nèi)，工程師應(yīng)當(dāng)作出處理決定。A.14B.28C.35D.42【答案】D38、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列表述正確的是()。A.承攬合同、設(shè)備工程合同必須采用書面形式B.未經(jīng)定做人同意，承攬人不得把任何工作交由第三人完成C.承攬合同生效后，對(duì)于當(dāng)事人均有法律約束力，任何一方不得隨時(shí)解除合同D.承攬合同中的定做人可以隨時(shí)解除合同，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)予以賠償【答案】D39、設(shè)備采購(gòu)合同對(duì)某些必須安裝運(yùn)轉(zhuǎn)后才能發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量缺陷的設(shè)備，應(yīng)于()規(guī)定缺陷責(zé)任期或保修期。A.安裝調(diào)試驗(yàn)收后B.安裝調(diào)試驗(yàn)收前C.設(shè)備采購(gòu)合同內(nèi)D.設(shè)備交于采購(gòu)方后【答案】C40、對(duì)招標(biāo)文件的響應(yīng)存在細(xì)微偏差的投標(biāo)書，()。A.不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補(bǔ)正即可B.不予淘汰，在評(píng)標(biāo)結(jié)束前予以澄清、補(bǔ)正即可C.不予淘汰，允許投標(biāo)人重新報(bào)價(jià)D.初評(píng)階段予以淘汰【答案】B41、按照FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》規(guī)定，竣工時(shí)間是指()中寫明的，從開工日期算起至工程或者某分項(xiàng)工程根據(jù)合同規(guī)定的要求竣工的全部時(shí)間。A.投標(biāo)書附錄B.中標(biāo)函C.合同協(xié)議書D.承包商建議書【答案】A42、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，在投標(biāo)函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標(biāo)合同金額的5%B.中標(biāo)合同金額的10%C.合同價(jià)格的5%D.合同價(jià)格的10%【答案】A43、設(shè)備工程合同管理的根本任務(wù)是()。A.設(shè)備工程合同的簽訂、履行、保修B.設(shè)備工程合同約定的設(shè)計(jì)、制造、安裝C.設(shè)備工程合同質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制D.與業(yè)主簽訂委托監(jiān)理合同【答案】C44、根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的法律規(guī)定，在我國(guó)境內(nèi)進(jìn)行的下列工程建設(shè)項(xiàng)目，可以不進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的是()。A.全部使用國(guó)有資金投資的項(xiàng)目B.部分使用國(guó)有資金投資的項(xiàng)目C.施工主要技術(shù)采用特定的專利技術(shù)的項(xiàng)目D.使用外國(guó)政府貸款的項(xiàng)目【答案】C45、每個(gè)設(shè)備工程合同簽訂后，合同正本應(yīng)由()保管。A.合同管理部門B.財(cái)務(wù)管理部門C.合同執(zhí)行部門D.技術(shù)管理部門【答案】A46、買受人在合同內(nèi)錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人，導(dǎo)致出賣人送貨或代運(yùn)過程中不能順利交接貨物，所產(chǎn)生的后果由()承擔(dān)。A.出賣人B.承運(yùn)人C.買受人D.出賣人與買受人【答案】C47、按照《安全生產(chǎn)許可證條例》的規(guī)定，建筑施工企業(yè)的安全生產(chǎn)許可證，應(yīng)當(dāng)由()頒發(fā)和管理。A.安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門B.煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)C.勞動(dòng)監(jiān)察主管部門D.建設(shè)行政主管部門【答案】D48、執(zhí)行政府指導(dǎo)價(jià)的合同，當(dāng)事人一方逾期提貨時(shí)恰遇政府指導(dǎo)價(jià)格上漲，應(yīng)按()執(zhí)行A.原價(jià)格B.新價(jià)格C.原價(jià)和新價(jià)的平均價(jià)格D.當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格【答案】B49、下列文件如果出現(xiàn)矛盾，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用的是()。A.合同條件B.承包商建議書C.業(yè)主要求D.投標(biāo)函【答案】D50、法律關(guān)系是一定的社會(huì)關(guān)系為法律規(guī)范調(diào)整時(shí)，在當(dāng)事人之間形成的()關(guān)系。A.道德關(guān)系B.權(quán)利義務(wù)關(guān)系C.人際關(guān)系D.民事關(guān)系【答案】B51、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，招標(biāo)人具有編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)能力是指()。A.招標(biāo)人是具備法人資格的經(jīng)濟(jì)實(shí)體B.招標(biāo)人是具有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)法人C.招標(biāo)人是具有與招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專業(yè)人員D.招標(biāo)人是具有與招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的專家?guī)臁敬鸢浮緾52、世達(dá)公司投資的某工程項(xiàng)目依法應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)。世達(dá)公司的下列行為中，不符合招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定的是()。A.世達(dá)公司委托某工程咨詢公司編制了標(biāo)底B.世達(dá)公司自行選擇了招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)C.世達(dá)公司的招標(biāo)文件中寫明了評(píng)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)D.世達(dá)公司的招標(biāo)文件中寫明了評(píng)標(biāo)委員會(huì)專家名單【答案】D53、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，工程師應(yīng)將能夠證明的承包商的索賠款額，()中，支付給承包商。A.簽發(fā)臨時(shí)付款證書B.列入當(dāng)月付款證書C.列入竣工結(jié)算報(bào)表D.簽發(fā)索賠付款證書【答案】B54、承包商提交履約保證的期限是()。A.收到中標(biāo)函后的28天內(nèi)B.簽訂合同后的28天內(nèi)C.收到開工通知后的28天內(nèi)D.設(shè)備工程合同生效前【答案】A55、在設(shè)備工程合同談判階段，雙方談判結(jié)果一般以()形式，形成書面文件。A.技術(shù)資料B.商務(wù)資料C.合同專用條件D.合同補(bǔ)遺【答案】D56、設(shè)備監(jiān)理工程師的合同管理對(duì)象是()。A.合同內(nèi)容B.設(shè)備工程C.監(jiān)理合同D.設(shè)備合同【答案】D57、甲公司于2006年3月10日收到了一審法院審理其工程承包合同糾紛的判決書，甲公司不服，應(yīng)在()前提起上訴。A.2006年3月15日B.2006年3月25日C.2006年4月10日D.2006年9月10日【答案】B58、買受人在合同內(nèi)錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人，導(dǎo)致出賣人送貨或代運(yùn)過程中不能順利交接貨物，所產(chǎn)生的后果由()承擔(dān)。A.出賣人B.承運(yùn)人C.買受人D.出賣人與買受人【答案】C59、中標(biāo)人放棄中標(biāo)，依法應(yīng)當(dāng)向招標(biāo)人承擔(dān)的法律責(zé)任，屬于()。A.締約過失責(zé)任B.違約責(zé)任C.行政責(zé)任D.經(jīng)濟(jì)責(zé)任【答案】A60、承包商執(zhí)行工程師恢復(fù)施工的指示后，對(duì)暫停期間設(shè)備工程發(fā)生的任何損害，正確的處理方法是()。A.承包商應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用B.承包商應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)C.責(zé)任方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用D.責(zé)任方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由承包商承擔(dān)【答案】B61、中標(biāo)通知書對(duì)招標(biāo)人和中標(biāo)人具有()效力。A.要約B.要約邀請(qǐng)C.行政D.法律【答案】D62、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》和《評(píng)標(biāo)委員會(huì)和評(píng)標(biāo)方法暫行規(guī)定》，下列人員中，不得擔(dān)任評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的是()。A.投標(biāo)單位董事長(zhǎng)的父親B.投標(biāo)單位總經(jīng)理的同學(xué)C.因交通肇事犯罪受過刑事處罰的人D.招標(biāo)項(xiàng)目所在地統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)【答案】A63、某建設(shè)項(xiàng)目在施工招標(biāo)中，投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的要求提交了投標(biāo)保證金。招標(biāo)人最遲在()日內(nèi)，予以退還投標(biāo)保證金。A.開標(biāo)后30B.完成評(píng)標(biāo)后15C.發(fā)出中標(biāo)通知書30D.簽訂施工合同5【答案】D64、“當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)?！痹撘?guī)定屬于承擔(dān)違約責(zé)任形式中的()。A.采取補(bǔ)救措施B.賠償損失C.繼續(xù)履行D.違約金規(guī)則【答案】C65、根據(jù)《專利法》，發(fā)明專利權(quán)的期限為()年。A.10B.15C.20D.50【答案】C66、采用FIDIC新黃皮書的設(shè)備工程合同，付款計(jì)劃詳細(xì)規(guī)定了合同價(jià)格分期支付的金額，如果合同有要求，付款計(jì)劃應(yīng)當(dāng)由()編制。A.承包商根據(jù)中標(biāo)合同金額B.承包商根據(jù)投標(biāo)金額C.工程師根據(jù)合同價(jià)格D.業(yè)主根據(jù)資金落實(shí)情況【答案】A67、經(jīng)濟(jì)生活中，最為常見的債權(quán)債務(wù)關(guān)系的產(chǎn)生原因是()。A.侵權(quán)B.合同C.無因管理D.不當(dāng)?shù)美敬鸢浮緽68、按照《安全生產(chǎn)許可證條例》的規(guī)定，建筑施工企業(yè)的安全生產(chǎn)許可證，應(yīng)當(dāng)由()頒發(fā)和管理。A.安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門B.煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)C.勞動(dòng)監(jiān)察主管部門D.建設(shè)行政主管部門【答案】D69、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對(duì)業(yè)主的全部責(zé)任，除合同另有規(guī)定外，不應(yīng)超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應(yīng)超過()。A.合同價(jià)格B.最終付款證書中確認(rèn)的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標(biāo)合同金額【答案】D70、某建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同的價(jià)格為500萬元，設(shè)計(jì)單位已接受委托方支付合同價(jià)的20%的定金，無正當(dāng)理由拒不履行合同義務(wù)，則委托方有權(quán)要求設(shè)計(jì)單位返還()萬元。A.100B.150C.200D.400【答案】C71、依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，招標(biāo)人公示中標(biāo)候選人的公示期不得少于()日。A.lB.2C.3D.5【答案】C72、在買賣合同中，當(dāng)事人約定檢驗(yàn)期間的，買方應(yīng)當(dāng)在檢驗(yàn)期間內(nèi)將標(biāo)的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定C.賣方可以行使催告權(quán)D.視為賣方違約，追究違約責(zé)任【答案】A73、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，下列情形中，訴訟時(shí)效期間為4年的是()。A.張某因工傷要求損害賠償B.某設(shè)備廠商因租用倉庫而拒付租金C.甲廠購(gòu)買的機(jī)床存在質(zhì)量缺陷D.某項(xiàng)目部進(jìn)口日本的數(shù)控設(shè)備與合同不符，提起仲裁【答案】D74、基于現(xiàn)場(chǎng)保安，負(fù)責(zé)阻止未經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的是()。A.工程師B.承包商C.業(yè)主D.保安公司【答案】B75、在生產(chǎn)安全事故中受到傷害的從業(yè)人員，除依法享有工傷社會(huì)保險(xiǎn)外，還依法有權(quán)向()提出賠償要求。A.本單位安全生產(chǎn)管理人員B.政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門C.本單位D.本單位上級(jí)主管部門【答案】C76、建設(shè)單位因故不能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請(qǐng)延期，經(jīng)延期，建筑工程施工許可證的有效期限最長(zhǎng)可達(dá)到()。A.三個(gè)月B.六個(gè)月C.九個(gè)月D.一年【答案】C77、對(duì)于下列無效的施工合同，人民法院可以收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得的是()。A.承包人越級(jí)承攬工程B.承包人超越范圍承攬工程C.承包人向評(píng)標(biāo)委員行賄中標(biāo)D.承包人將主體結(jié)構(gòu)的施工進(jìn)行分包【答案】D78、甲給乙發(fā)的要約中表明：“本要約9月10日前答復(fù)有效”，乙在9月5日以電報(bào)的方式作出承諾，但由于郵局的原因，直到9月13日甲才收到電報(bào)，甲立即給乙打電話稱不接受該承諾。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。A.承諾遲延但有效B.承諾遲延且無效C.承諾超期但有效D.承諾超期且無效【答案】B79、被代理人取消委托或者代理人辭去委托后，下列說法正確的是()。A.法定代理終止B.委托代理終止C.指定代理終止D.無權(quán)代理終止【答案】B80、大中型工程從發(fā)出中標(biāo)通知書后的()天內(nèi)，雙方應(yīng)按照招投標(biāo)文件訂立書面合同。A.30B.28C.20D.15【答案】A多選題（共35題）1、按照我國(guó)《民法通則》的規(guī)定，行為人實(shí)施無權(quán)代理行為后，被代理人依法享有()。A.追認(rèn)權(quán)B.催告權(quán)C.撤銷權(quán)D.默認(rèn)權(quán)E.拒絕權(quán)【答案】A2、承包商應(yīng)向業(yè)主方提供保障責(zé)任的情況有()。A.因承包商的工程設(shè)計(jì)、施工、竣工以及修補(bǔ)缺陷等活動(dòng)引起的任何人員的人身傷害、疾病或死亡B.由于承包商違約行為造成的任何財(cái)產(chǎn)損失C.由于承包商及其人員的疏忽行為造成的任何財(cái)產(chǎn)損失D.承包商履行其合同義務(wù)導(dǎo)致的不可避免的損害E.不包括在保險(xiǎn)中的業(yè)主風(fēng)險(xiǎn)所引起的損害【答案】ABC3、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，工程師提出變更的方式有()。A.由業(yè)主向承包商提出建議書B.工程師請(qǐng)求承包商提交變更建議書C.工程師向承包商發(fā)出變更建議書D.工程師直接發(fā)出變更指示E.由業(yè)主直接發(fā)出變更指示【答案】BD4、根據(jù)世界銀行貸款項(xiàng)目貨物采購(gòu)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)文件規(guī)定，貨物采購(gòu)招標(biāo)文件包括()。A.投標(biāo)邀請(qǐng)書B.招標(biāo)資料表C.貨物需求一覽表D.中標(biāo)通知書E.工程量清單【答案】ABC5、下列關(guān)于缺陷通知期的說法，正確的有()。A.缺陷通知期限由雙方在合同中規(guī)定B.缺陷通知期從業(yè)主接收工程之日起開始計(jì)算C.在簽發(fā)接收證書時(shí)尚未完成的工作，承包商應(yīng)在缺陷通知期屆滿期完成D.缺陷通知期到簽發(fā)履約證書之日止E.如果由于業(yè)主原因?qū)е陆桓渡a(chǎn)設(shè)備延誤，承包商不再承擔(dān)任何修復(fù)缺陷的義務(wù)【答案】ABC6、依照《民法通則》的規(guī)定，法人應(yīng)具備的基本條件包括()。A.依法成立B.有必要的財(cái)產(chǎn)和經(jīng)費(fèi)C.有自己的名稱、組織機(jī)構(gòu)和場(chǎng)所D.注冊(cè)登記，領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照E.能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任【答案】ABC7、在我國(guó)，注冊(cè)商標(biāo)包括()。A.商品商標(biāo)B.服務(wù)商標(biāo)C.集體商標(biāo)D.著名商標(biāo)E.證明商標(biāo)【答案】ABC8、行為人實(shí)施的行為不符合法律行為的有效條件而構(gòu)成無效行為，則這種無效行為可以產(chǎn)生以下法律后果()。A.雙方調(diào)解B.申請(qǐng)仲裁C.返還財(cái)產(chǎn)D.賠償損失E.追繳財(cái)產(chǎn)【答案】CD9、在設(shè)備工程合同履行過程中，合同跟蹤的主要依據(jù)有()等。A.合同文件B.合同計(jì)劃C.原始記錄D.各類報(bào)表報(bào)告E.招標(biāo)文件【答案】ABCD10、從業(yè)主角度講，設(shè)備工程合同總體策劃的內(nèi)容一般包括()。A.確定每個(gè)合同的工作范圍B.確定合同中的重要條款C.選擇評(píng)標(biāo)方法D.明確評(píng)標(biāo)程序E.編制設(shè)備工程合同管理計(jì)劃【答案】AB11、根據(jù)《民法通則》，下列情形中，可導(dǎo)致委托代理終止的有()。A.代理人喪失民事行為能力B.被代理人恢復(fù)民事行為能力C.被代理人被剝奪政治權(quán)利D.代理期限屆滿E.代理人死亡【答案】AD12、根據(jù)《行政訴訟法》，下列行政行為中，不屬于行政訴訟受案范圍的有()。A.抽象行政行為B.行政處罰行為C.國(guó)家外交行為D.終局行政裁決行為E.行政處分行為【答案】ACD13、地方政府部門造成的工程中斷，承包商有權(quán)延長(zhǎng)工期的條件有()。A.業(yè)主未將地方政府部門制定的新規(guī)定告知承包商B.承包商已經(jīng)采取措施，仍不能避免工程延誤C.承包商已經(jīng)遵守了地方政府部門制定的程序D.地方政府的行為延誤或干擾了承包商的工作E.承包商無法提前預(yù)見此類延誤或中斷【答案】CD14、索賠依據(jù)應(yīng)具有()等特征。A.經(jīng)濟(jì)性B.合法性C.真實(shí)性D.完備性E.先進(jìn)性【答案】BCD15、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，下列關(guān)于招標(biāo)人采取兩階段招標(biāo)的說法，正確的有()。A.只有大型項(xiàng)目方可分兩階段進(jìn)行招標(biāo)B.招標(biāo)人應(yīng)在精確擬定技術(shù)規(guī)格后實(shí)施招標(biāo)C.第一階段投標(biāo)人只提交技術(shù)建議書D.要求提交投標(biāo)保證金的投標(biāo)人在第二階段提交E.只有第一階段技術(shù)商務(wù)報(bào)價(jià)通過評(píng)審的投標(biāo)人方可參加第二階段投標(biāo)【答案】CD16、根據(jù)《民法通則》，下列承擔(dān)法律責(zé)任的方式中，屬于承擔(dān)民事責(zé)任的方式有()。A.返還財(cái)產(chǎn)B.排除妨礙或消除危險(xiǎn)C.罰金D.支付違約金E.賠償損失【答案】ABD17、業(yè)主的設(shè)備工程合同總體策劃的內(nèi)容包括()。A.確定合同的談判策略B.按合同類型選擇合同范本C.確定每個(gè)合同的范圍和采購(gòu)方式D.編制設(shè)備工程合同管理計(jì)劃E.明確重大合同問題的決策程序【答案】BCD18、業(yè)主的設(shè)備工程合同總體策劃的內(nèi)容包括()。A.確定合同的談判策略B.按合同類型選擇合同范本C.確定每個(gè)合同的范圍和采購(gòu)方式D.編制設(shè)備工程合同管理計(jì)劃E.明確重大合同問題的決策程序【答案】BCD19、屬于設(shè)備工程合同變更的情況有()。A.業(yè)主的變更要求B.承包商提出的變更建議，并經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)C.業(yè)主提出的變更建議，并經(jīng)承包商批準(zhǔn)D.承包商管理制度調(diào)整E.政府領(lǐng)導(dǎo)的決定【答案】AB20、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商根據(jù)工程師指示提交的變更建議書，應(yīng)當(dāng)包括的內(nèi)容有()。A.變更工作說明B.變更工作進(jìn)度計(jì)劃C.對(duì)整個(gè)設(shè)備工程計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的建議D.變更工作的價(jià)格E.變更導(dǎo)致的索賠金額【答案】ABCD21、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，承包商實(shí)施工程期間，遭遇不可預(yù)見的物質(zhì)條件時(shí)，有權(quán)索賠工期和費(fèi)用。該物質(zhì)條件包括()。A.現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)條件B.現(xiàn)場(chǎng)人為的物質(zhì)障礙C.現(xiàn)場(chǎng)污染物D.現(xiàn)場(chǎng)水文條件E.現(xiàn)場(chǎng)氣候條件【答案】ABCD22、根據(jù)《侵權(quán)責(zé)任法》，生產(chǎn)者承擔(dān)懲罰性賠償責(zé)任的條件有()。A.惡意行為所造成了重大財(cái)產(chǎn)損失的嚴(yán)重后果B.惡意行為所造成的后果是人身傷亡C.產(chǎn)品使用者無過錯(cuò)D.主觀上存在故意E.產(chǎn)品缺陷與嚴(yán)重的損害后果之間存在因果關(guān)系【答案】BD23、下列有關(guān)承諾生效的表述，正確的有()。A.采用書面形式作出承諾的，承諾通知發(fā)出時(shí)生效B.采用電報(bào)形式作出承諾的，電報(bào)到達(dá)要約人時(shí)生效C.采用電子郵件形式作出承諾的，電子郵件進(jìn)入要約人指定的郵箱時(shí)生效D.采用電子郵件作出承諾的，要約人了解內(nèi)容時(shí)生效E.采用行為方式作出承諾的，承諾行為作出時(shí)生效【答案】BC24、承包商在將材料用于工程之前，應(yīng)按合同約定將材料樣品提交工程師。該材料樣品上應(yīng)標(biāo)明()。A.材料原產(chǎn)地B.可替代材料C.材料承運(yùn)人信息D.材料取樣人信息E.工程中的具體用途【答案】A25、某建設(shè)工程實(shí)施階段，建設(shè)單位分別與勘察設(shè)計(jì)院、監(jiān)理企業(yè)、施工企業(yè)簽訂了該工程的設(shè)計(jì)合同、委托監(jiān)理合同、施工承包合同；施工承包單位經(jīng)建設(shè)單位同意，將供熱與供冷系統(tǒng)分包給分包單位，施工承包單位還與建材供應(yīng)商簽訂了