面包店用工合同

精選公文范文 面包店用工合同篇一：面包店合同書裝修工程合同書發(fā)包方（甲方）：珠海市拱北新天地面包店承包方（乙方）：深圳市國雅建筑裝飾工程有限公司中山分公司根據(jù)>及有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同.第一條工程項目（一）工程名稱：珠海市拱北新天地面包店裝修（二）工程地點：珠海市拱北新天地面包店第二條工程范圍、內(nèi)容及承包方式（一）工程范圍：新天地面包（二）工程內(nèi)容：以甲、乙雙方協(xié)商確認的本工程預算單內(nèi)容為準。施工及安裝費以預算單價為準，工程完成后以實際工程量進行結(jié)算。（三）承包方式：包工包料。精選公文范文 精選公文范文 第三條工期雙方商定本工程工期為34天。即自2011年2月18日至2011年3月自甲方支付工程款給乙方備料起計，若甲方要求修改設(shè)計方案、不按期支付工程款等因甲方原因造成的工期延誤或因停電、停水等不符合施工條件，以及因自然災害不可抗力的因素而影響工期，相應延伸工期，乙方不承擔工期延誤的責任。第四條工程造價和付款方式（一）工程造價以竣工驗收結(jié)算為準。造價預算為￥:元。（不含稅）（大寫：叁拾伍萬玖仟陸佰陸拾肆元陸角柒分）（二）材料進場后，甲方按預算總額的30%共￥:107899元預付備料款；工程進度過半后，付總額的30%共107899元進度款；工程完工、驗收合格后，元，逾期按每天1%加收滯納金。追加項目部分施工時付清。由于乙方原因未能按時完工，按未完工程量價格每 精選公文范文 2 精選公文范文 天扣罰1%罰金。第五條工程質(zhì)量和保修期（一）工程質(zhì)量標準按國家現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范。（二）施工中如甲方發(fā)現(xiàn)工程上存在問題時，應以書面通知乙方，乙方在收到通知3天內(nèi)采取有效措施糾正。否則，由此造成的損失由乙方承擔。（三）工程保修期為180天。自竣工驗收雙方簽字確認之日起計。保修期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，乙方在接甲方通知后3天內(nèi)進行檢查，經(jīng)雙方鑒定，屬乙方施工或乙方購買的材料質(zhì)量問題，由乙方進行修復；屬甲方采購的材料出現(xiàn)問題或甲方使用不當造成的，由甲方負責。如對質(zhì)量問題有爭議，由質(zhì)監(jiān)站裁定。不服質(zhì)監(jiān)站裁定，交由人民法院判決。第六條雙方責任甲方責任：辦理報裝飾手續(xù)，對乙方提供的施工圖審定后簽名確認。在開工前2天，提供符合進場的條件。提 精選公文范文 3 精選公文范文 供工程所需的水、電設(shè)施。組織對工程竣工驗收和辦理竣工結(jié)算。（二）乙方責任：合同簽訂后，乙方提供電工證、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證、水電圖等，協(xié)助甲方完成報裝飾手續(xù)，并編制施工計劃，指派專人負責組織施工，按規(guī)范做好施工質(zhì)量、安全管理。（三）在施工期間，甲方負責提供水電及施工場地，乙方所有人員的施工防護及人身安全由乙方自行承擔及負責。第七條工程驗收（一）工程竣工前5天，由乙方通知甲方進行雙方驗收，并在竣工后8天內(nèi)進行驗收并簽字確認。（二，甲方未與乙方驗收而使用的，則按驗收合格處理，甲方一次付清裝修款給乙方。第八條違約責任甲方未能按合同履行，出現(xiàn)以下情形的，其損失由甲方承擔，工期順延。.不按時交出施工場地，未通水、電;精選公文范文 精選公文范文 .不按時提供材料、設(shè)備；.不按期付款；.變更設(shè)計；5.逾期驗收（二）、乙方原因逾期交付使用或因質(zhì)量問題而逾期完工的，由乙方承擔違約的責任。（三）、遇不可抗力損失、報有關(guān)部門裁定。第九條其它條款第十條爭議解決發(fā)生爭議協(xié)商不成時，向工程所在地法院起訴，由法院判決。第十一條本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。第十二條本合同在付款完成后，自動失效。甲方：身份證號碼：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：簽約日期：2011年月曰 精選公文范文 精選公文范文 乙方：深圳市國雅建筑裝飾工程有限公司中山分公司代表人：聯(lián)系地址:中山市港口鎮(zhèn)興港南路27號聯(lián)系電話:88498138簽約日期：2011年月日篇二：美妙時光蛋糕房兼職員工用工協(xié)議美妙時光蛋糕房兼職員工勞動合同乙方：（身份證號：）根據(jù)中華人民共和國《勞動法》及相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方本著平等自愿的原則，經(jīng)一致協(xié)商簽訂本合同，以資共同遵守。一、合同期限甲方自年月日起錄用乙方為兼職員工，雇傭期限至年月日止，合同期滿雙方希望繼續(xù)維持合同關(guān)系時，則須另行訂立新合同。一、聘用崗位甲方因工作需要聘乙方從事崗位工作，主要工作職責為依照甲方相關(guān)崗位要求作業(yè)，如若乙方時間有變動，應 精選公文范文 6 精選公文范文 至少提前一周告知甲方，否則甲方有權(quán)終止合同。三、勞動時間乙方在被聘用期間執(zhí)行不定時工作制，每周至少20天出勤，工作時間和休息時間甲乙雙方協(xié)商安排。四、薪資福利1、聘用期內(nèi)，甲方根據(jù)乙方工作表現(xiàn)于每月20號前將工資匯至個人賬戶，甲方不得無故克扣乙方工資。2、工資標準：經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，工資額定為。3、福利待遇：兼職員工不享有法定節(jié)假日及其他的福利待遇。五、權(quán)利與義務1、甲方權(quán)利義務：①根據(jù)甲方自身情況制定和調(diào)整生產(chǎn)計劃，根據(jù)生產(chǎn)計劃對乙方工作完成情況、工作量及工作態(tài)度等方面進行檢查，并在結(jié)果基礎(chǔ)上對乙方進行獎懲。②甲方有權(quán)了解乙方對生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況，并要求乙方按照甲方生產(chǎn)計 精選公文范文 7 精選公文范文 劃要求完成生產(chǎn)量。2、乙方權(quán)利義務①乙方必須嚴格遵守和執(zhí)行甲方制定的規(guī)章制度，認真履行崗位職責，完成2相應的工作任務。②嚴格執(zhí)行甲方制定的生產(chǎn)計劃。③工作時候認真了解相關(guān)產(chǎn)品知識，按時按成生產(chǎn)額，保證授課時間、質(zhì)量、授課態(tài)度認真細致。④乙方可享用甲方提供的各種產(chǎn)品資源。⑤乙方有責任為甲方收集信息，并及時準確的提供給甲方。六、保密協(xié)議1、乙方任職期間必須嚴格遵守甲方保密及競業(yè)限制相關(guān)規(guī)定，乙方必須對工作中所接觸到的甲方資料予以保密，不得向第三方泄露；不得使用甲方資料為除甲方外的其他任何人或單位謀取利益，損害甲方利益。（甲方資料包括但不限于：產(chǎn)品資料、運營體系、知識體系、各類手冊、規(guī)章制度、文件、銷售計劃、 精選公文范文 8 精選公文范文 價格手冊、客戶資料等。）2、本協(xié)議的競業(yè)限制期為1年，即在本協(xié)議終止、期滿后1年內(nèi)，乙方必須仍然遵守本章第一條的約定。七、其他本合同自簽訂之日起生效，其他未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致后可對本合同進行修改或補充，補充協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，并具有本合同同等法律效力。甲方：乙方：法人代表：身份證號：年月日年月日甲方：鄭州市航空港區(qū)華鴻商業(yè)街美妙時光蛋糕房篇三：甜品店員工合同員工合同甲方：（以下簡稱甲方）乙方：（以下簡稱乙方）一、雙方在簽訂本合同前，應認真閱讀本合同。甲乙雙方的情況應如實填寫，本合同一經(jīng)簽訂，即具 精選公文范文 9

精選公文范文 有法律效力，雙方必須嚴格履行。二、簽訂勞動合同，甲方應加蓋單位公章；法定代表人（負責人）或委托代理人及乙方應簽字或蓋章，其他人不得代為簽字。三、本合同中的空欄，由雙方協(xié)商確定后填寫，并不得違反法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定；四、本合同的未盡事宜，可另行簽訂補充協(xié)議，作為本合同的附件，與本合同一并履行。五、本合同應使用鋼筆或簽字筆填寫，字跡清楚，文字簡練、準確，并不得擅自涂改。六、本合同簽訂后，甲、乙雙方各執(zhí)一份備查。為建立勞動關(guān)系，明確權(quán)利義務，根據(jù)《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》和有關(guān)法律、法規(guī)，甲乙雙方遵循誠實信用原則，經(jīng)平等協(xié)商一致，自愿簽訂本合同，共同遵守執(zhí)行。精選公文范文10

精選公文范文10 精選公文范文 第一條勞動合同期限（一）勞動合同期本合同期限為年。自年月日起至年月日止。（二）試用期試用期從年月日起至年月日止。為期天。第二條工作內(nèi)容1、甲方安排乙方的工作崗位（工種）為，因工作需要，甲方可以變更乙方的工作崗位。2、乙方應按照甲方對本崗位生產(chǎn)任務和責任制的要求，完成規(guī)定的數(shù)量、質(zhì)量指標。第三條勞動報酬1、具體標準工資為元/月，乙方試用期工資為元/天。2、甲方每月日前支付乙方甲乙雙方不得無視公司相關(guān)的人事制度、隨意解除合同，否則應賠償對方違約金3000元。應賠償對方違約金3000元。 精選公文范文——11 精選公文范文 由于不可抗力因素（天災、失火等）造成無法繼續(xù)履行合同的，視為本合同自動終止。乙方因自身的不可克服原因要終止合同的，需提前三十天書面提出，經(jīng)雙方協(xié)商同意后解除。有下列情況之一的，甲方可以無條件解除合同，并取消企業(yè)給予的一切福利和獎勵待遇：.乙方嚴重違反國家法律，被追究刑事責任。.乙方的行為違反《員工守則》之員工解聘的條款。下列情況，乙方可以解除合同：.甲方不履行合同或擅自更改合同的。.乙方認為自己無能力繼續(xù)從事本工種的，并自愿放棄企業(yè)給予的一切福利和獎勵待遇。第六條附則合同期滿，雙方必須在十五天內(nèi)書面辦妥續(xù)