承攬合同匯總10篇

第頁(yè)共頁(yè)承攬合同匯總10篇承攬合同匯總10篇承攬合同篇1甲方：乙方：根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，乙方承受甲方的委托，就公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)加工事項(xiàng)，雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，信守執(zhí)行：一、制作內(nèi)容與要求：訂購(gòu)項(xiàng)詳細(xì)內(nèi)容：上海漢沃展示設(shè)計(jì)為的設(shè)計(jì)與制作，詳見報(bào)價(jià)單及圖紙。二、甲方在圖紙與報(bào)價(jià)單上簽字后，乙方按照?qǐng)D紙與報(bào)價(jià)單上所列內(nèi)容消費(fèi)的產(chǎn)品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后視為合格品。假設(shè)驗(yàn)收不合格，那么甲方有權(quán)不予承受或退貨并要求全數(shù)退款，因此產(chǎn)生的一切費(fèi)用由乙方承當(dāng)。三、甲方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)要求等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。但征得乙方同意除外。四、主材材料由乙方負(fù)責(zé)解決，輔材、工藝細(xì)那么、電路方案甲乙雙方共同協(xié)商確定。五、乙方在合約簽字生效后，負(fù)責(zé)在月日前完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制作。交貨地點(diǎn)，收貨人由甲方指定。六、制作費(fèi)結(jié)算方法：1、雙方協(xié)定的價(jià)格為人民幣，甲方在設(shè)計(jì)制作開場(chǎng)前，須支付預(yù)付款計(jì)50%人民幣_(tái)__。甲方在安裝完畢后的七日以內(nèi)應(yīng)安排專門人員驗(yàn)收，甲方在驗(yàn)收合格并收到正規(guī)增值稅發(fā)票后向乙方結(jié)清制作余款合計(jì)_整人民幣。因甲方原因在驗(yàn)收合格后規(guī)定的付款期限內(nèi)逾期未結(jié)清費(fèi)用的，甲方應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金。設(shè)計(jì)制作費(fèi)以〔現(xiàn)金，支票、匯款〕形式匯入乙方帳戶。2、甲方如不履行合同，預(yù)付款即抵作違約金，無故拖欠余款，我司有權(quán)安排專人要回。3、乙方如不履行合同，那么須雙倍返還甲方預(yù)付款抵作違約金。如乙方逾期交貨的，甲方有權(quán)拒付相應(yīng)貨款，每逾期一日，應(yīng)按照逾期交付局部貨款金額的千分之五向甲方支付違約金。4、合同價(jià)格包含乙方將產(chǎn)品運(yùn)送至甲方指定交貨地點(diǎn)，并交付給甲方指定收貨人之前的所有費(fèi)用〔包括但不限于本錢及利潤(rùn)、稅金、包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)〕及后續(xù)相關(guān)費(fèi)用〔包括但不限于保修、技術(shù)效勞〕。七、糾紛的處理：甲方和乙方因合同而發(fā)生糾紛時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，經(jīng)雙方同意可向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁，也可以直接向人民法院起訴。本合同自年月日起有效，有效期為一年。本合同執(zhí)行期間，雙方均不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，應(yīng)參照經(jīng)濟(jì)合同法及設(shè)計(jì)加工承攬合同條例等法律執(zhí)行。雙方也可就未盡事宜進(jìn)展協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等效力。八、質(zhì)量的保證：乙方對(duì)已制作的產(chǎn)品實(shí)行質(zhì)量跟蹤保證。詳細(xì)為——電器保質(zhì)半年，其他保質(zhì)一年?！沧ⅲ撼藶橐酝狻潮竞贤揭皇蕉?，甲方與乙方各執(zhí)一份。甲方〔蓋章〕：乙方〔蓋章〕：甲方代表簽名：乙方代表簽名：地址：地址：：：日期：日期：承攬合同篇2承攬方〔乙方〕：代表人：職務(wù)：：經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，共同遵守執(zhí)行。一、甲方供給原材料：原材料：規(guī)格：?jiǎn)挝唬簲?shù)量：日期：成品單位耗用量：二、乙方完成產(chǎn)品情況：品種：規(guī)格：?jiǎn)挝唬簲?shù)量：加工費(fèi)：?jiǎn)蝺r(jià)金額三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┓椒氨Ｃ埽核?、甲方提供原材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法：五、甲方對(duì)加工完成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法：六、交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸方法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān)：七、貨款及費(fèi)用結(jié)算方法及期限：八、本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。甲方〔蓋章〕：乙方〔蓋章〕：簽訂時(shí)間：承攬合同篇3合同編號(hào)：__________________定做人：____________承攬人：____________第一條承攬工程：____________________________________________________第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：__________________________________________第三條承攬人使用的材料由____人提供。材料的檢驗(yàn)方法、時(shí)間及提出異議的期限：______________________________________________________________________第四條定作人提供技術(shù)資料、圖樣等的時(shí)間、方法及保密要求：_____________第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖樣、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_______日內(nèi)答復(fù)。第六條定作人〔是／否〕允許承攬工程中的主要工作由第三人來完成；可以交由第三人完成的工作是：________________________________________________________________第七條定作人協(xié)助承攬人的事項(xiàng)與要求：____________________________________第八條工作成果交付的期限、方式及地點(diǎn)：__________________________________第九條工作成果驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：____________________________________第十條承攬人對(duì)工作成果質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：____________________________第十一條定作人應(yīng)在____年___月__日前向承攬人〔預(yù)付材料費(fèi)/交付定金〔大寫〕______元。第十二條結(jié)算方式及期限：________________________________________________第十三條定作人未向承攬人支付報(bào)酬或材料費(fèi)的，承攬人可以留置工作成果。第十四條本合同解除的條件：〔一〕定作人可以隨時(shí)解除合同，但應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人并承當(dāng)由此給承攬人造成的損失_____________________________________________________〔二〕________________________________________________第十五條定作人違約責(zé)任：_________________________________________承攬人違約責(zé)任：___________________________________________________第十六條合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請(qǐng)調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，按以下第_______種方式解決：〔只能選擇一種〕〔1〕提交_________仲裁委員會(huì)仲裁；〔2〕依法向_______人民法院起訴。第十七條其他約定事項(xiàng)：_______________________________________第十八條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。定作人：________________〔簽章〕營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：__________________法定代表人：____________________：__________________________開戶銀行：______________________賬號(hào)：__________________________承攬人：________________〔簽章〕營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：__________________法定代表人：____________〔簽章〕：__________________________開戶銀行：______________________賬號(hào)：__________________________簽約日期：_______年_____月____日簽約地點(diǎn)：______________________承攬合同篇4定作方(下稱“甲方”)：承攬方(下稱“乙方”)：____________________________________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的根底上，就甲方委托乙方加工____________事宜達(dá)成如下協(xié)議，以資共同信守。第一條定作物品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量：第二條加工成品質(zhì)量要求：。第三條原材料的提供：原材料由方提供。原材料品牌及質(zhì)量要求：第四條技術(shù)資料、設(shè)計(jì)方案及圖紙?zhí)峁┓椒ǎ河梢曳皆O(shè)計(jì)，經(jīng)甲方書面確認(rèn)后，作為制作的根據(jù)。第五條合同價(jià)款：第六條付款方式：乙方將定作物運(yùn)到甲方指定地點(diǎn)，經(jīng)甲方初步驗(yàn)收合格后，按實(shí)際驗(yàn)收合格的數(shù)量支付該批次全部?jī)r(jià)款的%，剩余%為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題的，甲方一次性付清。每次付款前，乙方應(yīng)當(dāng)提供等額正規(guī)發(fā)票，否那么甲方有權(quán)回絕付款。第七條交貨時(shí)間、地點(diǎn)及方式1.簽訂本合同后日內(nèi)，乙方交付本次定作的全部產(chǎn)品;甲方分批定作的，乙方按照甲方書面通知的數(shù)量和時(shí)間供貨;2.乙方負(fù)責(zé)將定作的產(chǎn)品運(yùn)到甲方辦公地點(diǎn)或施工現(xiàn)場(chǎng);假如定作的產(chǎn)品需要現(xiàn)場(chǎng)制作或安裝的，乙方應(yīng)當(dāng)派專人進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)。運(yùn)輸、裝卸及安裝費(fèi)包含在合同價(jià)款中，甲方不另行支付。第八條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式1.定作產(chǎn)品運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)后，甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織人員進(jìn)展驗(yàn)收，對(duì)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)向乙方提出;對(duì)使用后才可以檢測(cè)產(chǎn)品是否合格的，質(zhì)保期為年，在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題的，乙方應(yīng)當(dāng)在甲方通知后24小時(shí)內(nèi)予以修復(fù)或更換。2.甲方應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)產(chǎn)品的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展驗(yàn)收。第九條甲方的權(quán)利和義務(wù)1.有權(quán)檢查乙方提供的定作產(chǎn)品原材料，有權(quán)要求乙方更換對(duì)不合格的原材料;2.有權(quán)審核乙方提供的產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案或圖紙;3.有權(quán)要求乙方按時(shí)交付合格的定作產(chǎn)品;4.應(yīng)當(dāng)按時(shí)向乙方支付價(jià)款。第十條乙方的權(quán)利和義務(wù)1.有權(quán)要求甲方支付價(jià)款;2.保證提供符合約定的定作產(chǎn)品，原材料符合約定的質(zhì)量要求;3.應(yīng)當(dāng)按時(shí)交付定作產(chǎn)品;4.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運(yùn)輸和安裝，并承當(dāng)相應(yīng)費(fèi)用;5.在制作、運(yùn)輸、安裝過程中發(fā)生的平安責(zé)任事故，由乙方承當(dāng)全部責(zé)任，因此給甲方造成損害的，乙方應(yīng)當(dāng)予以賠償;6.由于乙方產(chǎn)品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財(cái)產(chǎn)損害的，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償，因此給甲方造成損害的，乙方應(yīng)當(dāng)予以賠償。第十一條違約責(zé)任一、甲方的違約責(zé)任1.甲方中途變更定作物的規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)承當(dāng)針對(duì)變更局部給乙方因此造成的損失。2.甲方無正當(dāng)理由回絕接收定作物的，仍應(yīng)當(dāng)向乙方支付相應(yīng)價(jià)款。3、甲方遲延付款的，每遲延一日，應(yīng)當(dāng)向乙方支付應(yīng)付款0.3‰的違約金。二、乙方的違約責(zé)任1.乙方未按合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收并終止合同，由此造成的損失由乙方賠償。2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交局部按逾期交付處理;少交、遲交局部甲方不再需要的，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，逾期一日應(yīng)當(dāng)向甲方償付遲延貨物總價(jià)0.3‰的違約金;未經(jīng)甲方同意，提早交付定作物，甲方有權(quán)拒收。4.不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)退還甲方已付的全部貨款并承當(dāng)由此給甲方造成的全部損失。第十二條其他1.本合同壹式叁份，甲方持貳份，乙方持壹份，自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執(zhí)行。2.甲乙雙方承諾本合同中所確認(rèn)通訊地址全部可以送達(dá)，任何一項(xiàng)通知送達(dá)下面地址的視為送達(dá)，盡到通知義務(wù)。如任何一方地址變更的應(yīng)當(dāng)書面通知對(duì)方。任何一項(xiàng)通知及書面材料在送達(dá)時(shí)接收方應(yīng)當(dāng)配合送達(dá)方簽字確認(rèn)，否那么送達(dá)方有權(quán)申請(qǐng)公證送達(dá)，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由接收方承當(dāng)。第十三條其它約定甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日承攬合同篇5承攬方〔甲方〕：_________定作方〔乙方〕：_________甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)定作物名稱型號(hào)規(guī)格質(zhì)量要求計(jì)量單位數(shù)量加工費(fèi)單位總價(jià)第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承當(dāng)定作物名稱完工時(shí)間檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承當(dāng)?shù)谌龡l加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承當(dāng)定作物名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)運(yùn)輸方法運(yùn)輸價(jià)款承當(dāng)?shù)谒臈l乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱型號(hào)規(guī)格質(zhì)量要求計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸材料名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)交付數(shù)量包裝要求檢驗(yàn)方法運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承當(dāng)?shù)诹鶙l加工費(fèi)結(jié)算方法與時(shí)間_________。第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的，無權(quán)懇求返還定金。甲方不履行合同的，除承當(dāng)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以懇求返還。第八條甲方的違約責(zé)任1．甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。2．甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交局部按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。4．甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。5．甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物局部?jī)r(jià)款總值_________％的違約金。6．由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，到達(dá)合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否那么乙方有權(quán)拒收。第九條乙方的違約責(zé)任1．乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。2．乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行局部定作物價(jià)款總值_________％的違約金。3．乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。4．乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。5．乙方如無故回絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。6．乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用。第十條聲明及保證〔一〕甲方：1．甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有才能履行本合同。2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細(xì)行政行為。4．甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部受權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或受權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力?！捕骋曳剑?．乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的'企業(yè)，有權(quán)簽署并有才能履行本合同。2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細(xì)行政行為。4．乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部受權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或受權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。第十一條保密雙方保證對(duì)從另一方獲得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)機(jī)密〔技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)機(jī)密〕予以保密。未經(jīng)該商業(yè)機(jī)密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)機(jī)密的全部或局部?jī)?nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。一方違背上述保密義務(wù)的，應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。第十二條不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克制、不能防止并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。第十三條通知1．根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________〔書信、、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式〕傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。2．各方通訊地址如下：_________。3．一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對(duì)方；否那么，由未通知方承當(dāng)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。第十四條爭(zhēng)議的處理1．本合同受_________國(guó)法律管轄并按其進(jìn)展解釋。2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按以下第_________種方式解決：〔1〕提交_________仲裁委員會(huì)仲裁；〔2〕依法向人民法院起訴。第十五條解釋本合同的理解與解釋應(yīng)根據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)展，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。第十六條補(bǔ)充與附件本合同未盡事宜，按照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成局部，與本合同具有同等的法律效力。第十七條合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其受權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。承攬方〔蓋章〕：_____________定作方〔蓋章〕：_____________法定代表人〔簽字〕：_________法定代表人〔簽字〕：_________地址：_______________________地址：________________________________年____月____日_________年____月____日簽訂地點(diǎn)：___________________簽訂地點(diǎn)：___________________承攬合同篇6甲方〔裝修方〕：____________乙方〔承攬方〕：____________甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修裝潢，經(jīng)協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議：一、由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進(jìn)展施工，甲方按照國(guó)家規(guī)定的的家庭裝飾標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展驗(yàn)收，合格后支付加工承攬費(fèi)〔也可以由甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙，乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)效勞。合同簽訂后，乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與甲方聯(lián)絡(luò)，以確保工程質(zhì)量和工期〕。二、裝飾施工地點(diǎn)：1、住房構(gòu)造：磚混構(gòu)造，房型：三室一廳一廚一衛(wèi)，建筑面積：90m2，室內(nèi)面積84m2。2、裝飾施工內(nèi)容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。3、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日開工，工期___天。三：在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù)，以及自行聘請(qǐng)技術(shù)工人，并由乙方對(duì)平安事故承當(dāng)全面責(zé)任，假如在施工中發(fā)惹事故以及人員傷亡，甲方不承當(dāng)任何責(zé)任和墊付任何費(fèi)用責(zé)任。乙方在施工中應(yīng)采取必要的平安防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的平安，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞，防止損害其人的財(cái)產(chǎn)生命安康平安等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)賠償。四、乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質(zhì)、價(jià)格、品牌、售貨單位購(gòu)置材料。甲方可以預(yù)支局部加工承攬費(fèi)用于乙方購(gòu)置材料。乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)制止使用。如已使用，對(duì)工程造成的’損失均由乙方負(fù)責(zé)。五、乙方按照?qǐng)D紙分階段、分步驟進(jìn)展施工，每一個(gè)施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費(fèi)按每單元的市場(chǎng)價(jià)格分別議定和支付。六、乙方在進(jìn)場(chǎng)前應(yīng)提供本人及施工人員身份證復(fù)印件〔須與原件對(duì)照〕，通訊號(hào)碼等，便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。七、為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復(fù)制、轉(zhuǎn)借，并在結(jié)算加工承攬費(fèi)時(shí)交還甲方，同時(shí)對(duì)房屋內(nèi)的原有設(shè)施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負(fù)有保護(hù)和保管責(zé)任，直至交付使用后為止，否那么應(yīng)對(duì)保管不當(dāng)造成的直接和間接損失負(fù)全額賠償責(zé)任。八、本合同一式三份，經(jīng)雙方簽字蓋章生效。乙方執(zhí)一份，遵照?qǐng)?zhí)行。甲方：_________乙方：_________地址：_________地址：_________：_________：_________簽約代表：______蓋章簽約代表：______蓋章______簽約日期：______簽約日期：______承攬合同篇7承攬合同〔供加工承攬用〕訂立合同雙方：承攬人______________________，以下簡(jiǎn)稱甲方；定作人：__________________，以下簡(jiǎn)稱乙方；甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)；第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承當(dāng)：〔加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥當(dāng)保存，作為檢驗(yàn)的根據(jù)〕；第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承當(dāng)；第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款及圖紙、技術(shù)資料；第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸；第六條加工費(fèi)結(jié)算方法與時(shí)間；第七條乙方應(yīng)于_______年______月_____日前向甲方交付定金____________元；乙方應(yīng)______年____月____日前向甲方交付預(yù)付款____________元。乙方不履行合同的，無權(quán)懇求返還定金。甲方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。甲方不履行合同的，除承當(dāng)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以懇求返還；第八條甲方的違約責(zé)任：1、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交局部按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。4、甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價(jià)款總額的________‰償付違約金。5、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物局部?jī)r(jià)款總值_________％的違約金。6、由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，到達(dá)合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否那么乙方有權(quán)拒收。第九條乙方的違約責(zé)任：1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。2、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行局部定作物價(jià)款總值_________％的違約金。3、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。5、乙方如無故回絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。6、乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用。第十條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承當(dāng)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延承受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承當(dāng)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。第十一條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。本合同于_______年____月____日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價(jià)局、________銀行各存一份。定作人：__________承攬人：_______________代表人：__________代表人：____________________開戶銀行：_____________開戶銀行：__________________帳號(hào)：_________________帳號(hào)：_____________________簽訂日期：_____年____月____日承攬合同篇8甲方〔裝修方):乙方〔承攬方):甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修裝潢，經(jīng)協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議：一：由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進(jìn)展施工，甲方按照國(guó)家規(guī)定的的家庭裝飾標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展驗(yàn)收，合格后支付加工承攬費(fèi)〔也可以由甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙，乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)效勞。合同簽訂后，乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與甲方聯(lián)絡(luò)，以確保工程質(zhì)量和工期〕。二：裝飾施工地點(diǎn)：1、住房構(gòu)造：磚混構(gòu)造，房型：三室一廳一廚一衛(wèi)，建筑面積：90.m2，室內(nèi)面積84m2。2、裝飾施工內(nèi)容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。3、工期：自＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日開工，至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日開工，工期＿＿天。三：在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù)，以及自行聘請(qǐng)技術(shù)工人，并由乙方對(duì)平安事故承當(dāng)全面責(zé)任，假如在施工中發(fā)惹事故以及人員傷亡，甲方不承當(dāng)任何責(zé)任和墊付任何費(fèi)用責(zé)任。乙方在施工中應(yīng)采取必要的平安防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的平安，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞，防止損害其人的財(cái)產(chǎn)生命安康平安等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)賠償。四：乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質(zhì)、價(jià)格、品牌、售貨單位購(gòu)置材料。甲方可以預(yù)支局部加工承攬費(fèi)用于乙方購(gòu)置材料。乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)制止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。五：乙方按照?qǐng)D紙分階段、分步驟進(jìn)展施工，每一個(gè)施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費(fèi)按每單元的市場(chǎng)價(jià)格分別議定和支付。六：乙方在進(jìn)場(chǎng)前應(yīng)提供本人及施工人員身份證復(fù)印件〔須與原件對(duì)照〕，通訊號(hào)碼等，便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。七：為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復(fù)制、轉(zhuǎn)借，并在結(jié)算加工承攬費(fèi)時(shí)交還甲方，同時(shí)對(duì)房屋內(nèi)的原有設(shè)施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負(fù)有保護(hù)和保管責(zé)任，直至交付使用后為止，否那么應(yīng)對(duì)保管不當(dāng)造成的直接和間接損失負(fù)全額賠償責(zé)任。八：驗(yàn)收：1、甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收?！?〕水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收；〔2〕油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收；2、乙方須提供圖紙對(duì)隱藏的電線、水管、氣管等其它設(shè)施進(jìn)展標(biāo)注，說明其位臵、形狀、尺寸、材質(zhì)等，防止甲方今后使用時(shí)產(chǎn)生意外損壞，以及便于維修；3、工程開工：乙方應(yīng)提早三天通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。九：其它：1、由于乙方原因逾期開工的，每逾期一天，乙方按甲方合同總價(jià)的3％向甲方支付違約金。2、乙方擅自拆改原有建筑承重構(gòu)造或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故〔包括罰款〕，由乙方負(fù)責(zé)并承當(dāng)責(zé)任。3、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款10％支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。4、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)制止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。甲方購(gòu)置的材料、電器、家具經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。十：衛(wèi)生：家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)部門指定的位臵、方式和時(shí)間進(jìn)展堆放及清運(yùn)。嚴(yán)禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品；十一：保修1.工程開工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并填寫工程保修單〔保修期為貳年〕(衛(wèi)生間、廚房等防滲漏局部為五年)。2.在正常使用條件下，住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程開工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。十二：違約責(zé)任：甲方無正當(dāng)理由不按期結(jié)算加工承攬費(fèi)和乙方工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，超出工期以及違背本合同其它條款均視為違約，違約方應(yīng)向守約方支付合同總價(jià)5%的違約金，條款中對(duì)違約金已有約定的除外。十三：附那么1.本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包，否那么給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及人身?yè)p失均由乙方承當(dāng)賠償責(zé)任。2.乙方對(duì)甲方采購(gòu)的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違背此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。3.乙方供給的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)制止使用，如已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方,并負(fù)責(zé)反工修復(fù)至合格為止。4.合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應(yīng)及時(shí)通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應(yīng)向守約方支付合同總價(jià)10%的違約金；假設(shè)因此造成其他損失的，違約方也應(yīng)予以賠償。十四：本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份。雙方簽字后生效。甲方：乙方：日期：承攬合同篇9經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同信守。一、甲方提供原料情況：品(材料)名：規(guī)格型號(hào)：?jiǎn)挝唬簲?shù)量：?jiǎn)蝺r(jià)：金額：交貨日期：超欠幅度%：供給方法：二、乙方加工產(chǎn)品的義務(wù)1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：2.質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收方法：3.包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：4.交貨(運(yùn)輸)方法及地點(diǎn)：5.貨款共計(jì)人民幣(大寫)：6.結(jié)算方法及期限：7.其他：三、違約責(zé)任：第一點(diǎn)：甲方的違約責(zé)任(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時(shí)，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償乙方損失。(2)中途退貨的，償付乙方以退貨局部貨款總值%的違約金。(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨局部貨款總值千分之的違約金。(4)未按合同規(guī)定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。(5)未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。(6)實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無故回絕接貨的，應(yīng)承當(dāng)因此造成的損失并付給運(yùn)輸部門違約金。(7)錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的，應(yīng)承當(dāng)因此造成的損失。(8)其他。第二點(diǎn)：乙方承當(dāng)?shù)倪`約責(zé)任(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價(jià);甲方不同意收貨的，乙方應(yīng)包修、包退、包換，并承當(dāng)因此