工程合同(篇一)

第頁共頁工程合同(篇一)甲方：__________乙方：__________甲方委托乙方承當(dāng)本工程的施工.安裝任務(wù),為明確雙方權(quán)利和義務(wù),結(jié)合裝修工程詳細(xì)情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議：一.工程概況1.工程名稱：________________2.工程地點(diǎn)：________________3.工程施工安裝內(nèi)容以雙方簽認(rèn)的工程報(bào)價(jià)單中工程為準(zhǔn);施工費(fèi)用以雙方簽認(rèn)的工程報(bào)價(jià)單中單價(jià)為根據(jù),按實(shí)際工程量結(jié)算;增減工程需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定單價(jià)簽認(rèn)后生效,增減計(jì)施工、安裝工程。4.乙方按工程總造價(jià)收取6%管理費(fèi)，計(jì)入工程款。5.雙方商定本工程____個(gè)工作日乙方按質(zhì)完成全部施工及安裝工程。即自_____年____月____日起(日期以施工材料進(jìn)場(chǎng)的第二天計(jì))二.甲方工作1.開工前,全部騰空或局部騰空房屋,去除影響施工的障礙物,對(duì)只能局部騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護(hù)和安放措施，假設(shè)因甲方不采取必要的保護(hù)和安放措施而造成家具,陳設(shè)的損失由甲方承當(dāng)。2.向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)施：協(xié)助乙方辦理施工申請(qǐng)、審批等手續(xù)，并繳納物業(yè)管理處所需的一切費(fèi)用。3.對(duì)工程質(zhì)量，進(jìn)度進(jìn)展監(jiān)視檢查，辦理變更、驗(yàn)收、登記手續(xù)和其它事宜。4.按時(shí)、按質(zhì)、按量提供施工所需甲方采購的材料。三.乙方工作1.乙方派出專職工地工程監(jiān)理，負(fù)責(zé)合同的履行，按合同要求組織施工、保質(zhì)，保量按期完成施工任務(wù)：解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。2.嚴(yán)格執(zhí)行施工標(biāo)準(zhǔn)、平安操作規(guī)程、防火平安規(guī)定，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的防火平安負(fù)責(zé)。嚴(yán)格按照雙方簽認(rèn)的圖紙或說明進(jìn)展施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查和施工記錄。3.工程開工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和施工成品進(jìn)展保護(hù)。四.關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定1.本合同簽訂后，甲方預(yù)付乙方簽認(rèn)的報(bào)價(jià)單中工程款總額的50%(含設(shè)計(jì)定金)，乙方才進(jìn)場(chǎng)施工。2.工程施工過程中，泥、水、電工完成前期工程，木工進(jìn)場(chǎng)當(dāng)天甲方預(yù)付乙方第二期工程款即雙方簽認(rèn)的報(bào)價(jià)單中工程款總額的30%及增加工程金額的50%：木工根本完成,油漆工進(jìn)場(chǎng)當(dāng)天甲方預(yù)付乙方第三期工程款即付滿第二次預(yù)算(以雙方簽認(rèn)工程的單價(jià)及實(shí)際工程尺寸數(shù)量計(jì)算)總工程款的95%，甲方預(yù)付的工程款以乙方開出的票據(jù)為根據(jù)。3.施工及安裝開工驗(yàn)收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。五.關(guān)于材料供給的約定1.本工程按雙方簽認(rèn)的報(bào)價(jià)單及其它約定由甲方采購的施工材料，甲方應(yīng)在各工程工程施工前兩天采購至現(xiàn)場(chǎng)，由甲方采購的材料。設(shè)備如不符質(zhì)量及要求對(duì)工程造成損失，責(zé)任由甲方承當(dāng)。甲方供給的材料及設(shè)備至施工現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)乙方驗(yàn)收后由乙方負(fù)責(zé)保管，如乙方保管不當(dāng)造成損失的，乙方負(fù)責(zé)賠償。2.凡由乙方采購的材料，設(shè)備質(zhì)量或規(guī)格不符合雙方約定要求的應(yīng)制止使用.假設(shè)已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。六.關(guān)于雙方責(zé)任的約定1.因甲方原因影響工期，工期相應(yīng)順延，并承當(dāng)由C、D、E、F條款原因造成乙方損失的賠償：A.不能按期.按時(shí)供水電：B、不能保證每天有8小時(shí)工作時(shí)間(含加班時(shí)間)：C、不能按期提供自購的材料、設(shè)備：D、提供的材料設(shè)備不符合質(zhì)量或規(guī)格造成返工：E、不能按期付工程合款，而施工工程量未過半，乙方除收取已施工工程的費(fèi)用外另收工程設(shè)計(jì)費(fèi)：F、非乙方造成的其它不可預(yù)見的原因。2.乙方責(zé)任A.不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延，相應(yīng)損失由乙方承當(dāng)：B、對(duì)開工驗(yàn)收后保修期兩年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的屬于乙方施工安裝責(zé)任的質(zhì)量問題，乙方免費(fèi)維修：C、乙方施工過程中違背操作規(guī)程造成的人員傷害，責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)：D、由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償。E、由于乙方違背物業(yè)管理處規(guī)定所造成的罰款和賠償，費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。七.關(guān)于設(shè)計(jì)與施工及驗(yàn)收的約定1.乙方設(shè)計(jì)師完成施工圖后必須在商定的時(shí)間內(nèi)給甲方審圖,經(jīng)甲方確認(rèn)簽字認(rèn)可后乙方方可施工。2.乙方必須嚴(yán)格按甲方簽認(rèn)的圖紙施工.安裝。3.在施工過程中，甲方提出變更設(shè)計(jì)，停頓施工或增減工程，應(yīng)以書面形式通知乙方，列明停頓施工或變更，增減的原因，工程部位、時(shí)間.材料等;乙方根據(jù)變更要求兩天內(nèi)向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價(jià)，因停工等原因造成的機(jī)械呆滯、綜合管理費(fèi)延誤工期、補(bǔ)償停工和已采購材料(因變更設(shè)計(jì)而無法利用所造成的材料浪費(fèi))等費(fèi)用清單。4.隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場(chǎng)驗(yàn)收，甲方兩天內(nèi)不驗(yàn)收，乙方可自檢后隱蔽并如實(shí)填寫隱蔽記錄，甲方應(yīng)予以成認(rèn)。5.工程開工后，乙方通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)在接到通知后兩天內(nèi)驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收.移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能驗(yàn)收，需及時(shí)書面通知乙方，另定驗(yàn)收日期，否那么乙方視甲方通過驗(yàn)收。假設(shè)另定驗(yàn)收日期，甲方應(yīng)成認(rèn)第一通知時(shí)間為開工日期，并承當(dāng)乙方看管場(chǎng)地的.相關(guān)費(fèi)用。八.獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工，窩工所造成的損失，每停工或窩工一天甲方應(yīng)支付乙方____元;甲方不按合同的約定預(yù)付工程款，每拖期一天，按付款金額的___%加付滯納金。2.由于乙方原因，逾期開工，每逾期一天，乙方支付____元違約金。3.工程未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提早使用或擅自動(dòng)用，造成的損失由甲方負(fù)責(zé)，并視為甲方已實(shí)際驗(yàn)收合格。4.因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時(shí)，應(yīng)通知對(duì)方辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。九.雙方簽認(rèn)的裝飾工程報(bào)價(jià)單，施工圖和經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致的其它詳細(xì)問題協(xié)議，作為合同附件，與合同具同等效力。十.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。十一.本合同經(jīng)雙方簽字后生效，如有不盡事宜，雙方本著友好互利原那么協(xié)商解決，如協(xié)商解決不成雙方同意由當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)或人民法院判決。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日發(fā)包人(以下簡(jiǎn)稱甲方)承包人(以下簡(jiǎn)稱乙方)，經(jīng)雙方協(xié)商一致制定本條款，雙方務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行。一、承包工程：本工程地塊土方的開挖、運(yùn)棄、平整。二、承包方式：包挖、包運(yùn)、平整，不得轉(zhuǎn)包。三、承包價(jià)格：開挖、運(yùn)輸土方元/m3(石砂)。四、工期要求：按圖紙要求尺寸進(jìn)展開挖，自月日開場(chǎng)施工，在天內(nèi)完成基地土方的挖、運(yùn)、填土方均需按圖紙要求整平。五、質(zhì)量與施工要求：1、基地的平面位置、底面尺寸、邊坡坡度、標(biāo)高和持力層等應(yīng)符合設(shè)計(jì)圖紙的要求，偏向控制在施工標(biāo)準(zhǔn)允許范圍內(nèi)。2、做好水溝和排水設(shè)施。到達(dá)位置、尺寸和標(biāo)高符合設(shè)計(jì)要求。3、回填土?xí)r，應(yīng)去除草皮、雜物和排除積水，并應(yīng)分層夯實(shí)，夯實(shí)后的密實(shí)度應(yīng)到達(dá)設(shè)計(jì)要求。4、土方挖完后須經(jīng)設(shè)計(jì)、建立(監(jiān)理)、公司、質(zhì)監(jiān)站檢查符合要求后，方為合格;否那么承當(dāng)整修、返工費(fèi)用。六、平安要求：1、開工前、乙方應(yīng)做好本工種工人的平安思想教育和平安考前須知并做好交底記錄。2、嚴(yán)格按照土方工程施工技術(shù)操作規(guī)程中的平安考前須知進(jìn)展施工。否那么出現(xiàn)平安事故，概由乙負(fù)責(zé)。3、遵守工地規(guī)章制度，服從現(xiàn)場(chǎng)管理人員的指揮及上級(jí)有關(guān)部門的監(jiān)視管理。4、開挖的土方應(yīng)按指定的地點(diǎn)堆放。保證施工道路暢通。5、雨季施工應(yīng)注意邊坡穩(wěn)定，加強(qiáng)檢查工作，必要時(shí)可適當(dāng)放緩邊坡或設(shè)置支撐擋土板。6、發(fā)現(xiàn)地下水或預(yù)埋管道、電纜線等應(yīng)及時(shí)報(bào)告工地負(fù)責(zé)人并做好排水防水和其他措施。七、結(jié)算方式：采用現(xiàn)金支付形式，開挖完成經(jīng)歷收合格后的第2