網(wǎng)簽版建筑工程工程合同范本

網(wǎng)簽版建筑工程工程合同范本網(wǎng)簽版建筑工程工程合同范本1

甲方：

乙方：

甲方托付乙方承建____市____區(qū)北京公寓會所工程。為明確甲、乙雙方的權利、義務和經(jīng)濟責任，依我國有關法律法規(guī)，雙方經(jīng)協(xié)商同意簽訂本工程合同，以共同遵守。

第一條工程項目和內(nèi)容

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、工程部位及內(nèi)容：甲方托付乙方施工的工程部位及內(nèi)容如下，乙方應按下列工程部位及內(nèi)容組織設計和施工。

1、將該會所外墻干掛石材的防水打膠、玻璃打膠及打蠟工程。

2、屋面部分石材的干掛工程。詳細見后附報價單。甲方負責的內(nèi)容如下：

1、甲方負責供應電接口及施工水電。

2、甲方不供應施工人員的吃、住宿場所。

其次條承包方式及工程造價

一、依據(jù)第一條規(guī)定的工程部位及內(nèi)容，雙方協(xié)商確定該工程按包施工、包質(zhì)量包平安、包工包料(安裝石材所需的輔料)、造價包干方式承包施工，按實際完成工程量計算總價，不含稅。

第三條付款方式

一、本合同簽訂后，乙方在3天內(nèi)完成施工前期工作，并組織設備和人員進場，完成外墻清洗后，甲方支付乙方2萬元進度工程款。

二、乙方完成外墻打膠后，經(jīng)甲方驗收合格后，甲方向乙方支付相應的工程款95%(包含之前支付乙方2萬元的工程款)。

三、在乙方完成外墻打蠟工程后，經(jīng)甲方驗收合格后，甲方向乙方支付相應的工程款95%。

四、在乙方完成屋面干掛石材工程后，經(jīng)甲方驗收合格后，甲方向乙方支付相應的工程款95%。

五、在乙方完成全部施工后，經(jīng)甲方整體驗收合格后，14個工作日內(nèi)甲乙雙方結(jié)清余款。

第四條工期

一、該工程工期為30天。

二、在具備各項開工條件后，乙方向甲方提交開工申請書，甲方審查開工申請書以后方可發(fā)出開工通知書。自乙方收到開工通知書后的其次天起計工期。

三、如遇下列狀況，工期相應順延：

1、甲方供應的施工條件不滿意施工要求，影響工程進度的。

2、因甲方緣由致使施工方案轉(zhuǎn)變、工程量增加或施工停頓而延誤工期。

3、甲方未按合同規(guī)定支付工程款迫使施工停頓。

4、因甲方自己工作(如地下室施工)延誤工期。

5、因客觀條件或人力不行抗拒的因素而延誤工期。乙方在以上狀況發(fā)生后，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的工程費用等向甲方提出口頭或書面報告，甲方應在收到報告后48小時內(nèi)批復，逾期不予答復的，則視為該報告已被確認同意。

第五條工程施工

一、甲方的責任

1、供應施工用的水源、電源，施工的水、電由甲方供應。

2、應派駐工地代表全權負責施工監(jiān)督、簽證、驗收等工作。駐地代表對乙方提交的資料應在7個工作日內(nèi)予以答復或簽證，過期視作同意簽證。

二、乙方的責任

1、負責施工和編制施工方案。

2、組織施工管理人員和材料、施工機械進場。

3、按國家有關規(guī)定施工，保證施工平安;對違章作業(yè)所造成的平安事故負全責。

4、負責組織現(xiàn)場施工，并對本工程的`施工質(zhì)量負責。

5、乙方該項目負責人：

第六條工程結(jié)算與驗收

一、該工程按包干合同價進行結(jié)算。

二、驗收標準：施工滿意____市相關規(guī)范要求。施工完成當天現(xiàn)場完成施工驗收?？傭炇赵谕旯ず笫膫€工作日內(nèi)進行。

第七條保修責任

一、本工程質(zhì)量保修期為兩年，工程竣工結(jié)算后算起，保修期間全部質(zhì)量問題和所產(chǎn)生的費用全部由乙方擔當。

二、有下列情形之一的，乙方不擔當保修責任及其他任何責任：甲方?jīng)]有付清尾款。

第八條違約責任

一、甲方的責任

1、未能按合同的規(guī)定履行自己應負的責任及義務，除工期得以順延外，還應賠償乙方由此造成的直接損失。

2、如甲方拖欠工程進度款或余款(尾款)，每逾期____日應向乙方支付500元，違約金總額不超過結(jié)算總額的1%。

二、乙方的責任

1、因乙方施工不當造成工程質(zhì)量不符合設計及規(guī)范要求的，乙方應負責準時修理或返工，由此而增加的費用由乙方擔當。

2、乙方應按期完成施工任務，每拖延一天工期，乙方向甲方支付500元的拖延工期責任款，違約金總額不超過結(jié)算總額的1%。

第九條除外責任在施工過程中，如因乙方施工錯誤造成被施工建筑物開裂、傾斜、倒塌的，由乙方負責。但對于在任何時間的下列損失和相關責任，乙方不負任何責任：

1、不行抗拒的自然因素或社會因素。

2、該建(構)筑物原設計本身或原結(jié)構內(nèi)在或潛在的質(zhì)量缺陷造成的損失和相關責任。

3、乙方完工后，該建筑物違章或非正常使用(如超載等)造成的損失和相關責任。

4、本合同第一條第三款所規(guī)定施工部位以外的其它部位的損失。

5、由第三者緣由造成的損失。

第十條糾紛的解決方法凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應根據(jù)合作互諒的原則協(xié)商解決，協(xié)商不成時，一方有權向工程所在地有管轄權的法院提起訴訟。本協(xié)議一式四份，雙方各持兩份。本合同自雙方簽章后生效，并于結(jié)清工程款后自然終止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日________年____月____日

網(wǎng)簽版建筑工程工程合同范本2

甲方：

法定代表人：

職務：

聯(lián)系方式：

身份證件：

乙方：

法定代表人：

職務：

聯(lián)系方式：

身份證件：

經(jīng)甲乙雙方就防水保溫工程承攬有關事宜，甲乙雙方自愿達成如下商定條款：

一、承攬工程概況：

1、承攬工程地址：

2、工程承包總面積：，每平方米價款元，工程總價款計元。

3、承包方式：承攬方負責工時和BC120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料（水泥、水、電等）由甲方無償供應。

二、甲乙雙方的權利義務：

1、乙方根據(jù)承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必需供應屋面平整、完好。架子搭好，堅固平安。

2、如在防水保溫工程運作中，發(fā)覺屋面不完整，乙方有權要求甲方準時處理，如延誤工期，其后果由甲方負責。

三、工程款支付方式：

1、經(jīng)甲乙雙方商定，簽定合同后，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積平方米，每平方米元。

2、所承攬的防水保溫工程項目完工后，再付總工程款的`20%，經(jīng)甲方驗收合格，把余下費用全部一次結(jié)清。

四、違約責任：甲方如不能根據(jù)合同商定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應擔當工程總價款的30%的違約金。乙方可依據(jù)《民法典》到當?shù)胤ㄔ簩追教崞鹪V訟。造成一切后果，由甲方擔當。

五、此合同在實際履行中有不妥之處，雙方協(xié)商解決，或另行補充商定。

本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或托付代理人簽字摁章即產(chǎn)生法律效力。

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

________年____月____日

________年____月____日

網(wǎng)簽版建筑工程工程合同范本3

甲方：

乙方；

甲方為美化、綠化校內(nèi)環(huán)境，經(jīng)甲方公開招標，經(jīng)多家投標，由乙方中標。依據(jù)《合同法》，為明確雙方的權力、義務和責任，特簽訂本合同。

一、工程名稱：

____縣鋪子灣鎮(zhèn)運動場花池。

二、工程內(nèi)容及范圍：

在運動場四周及主席臺兩側(cè)的花池，半年后植物成活率達到100％，按實際收方標準數(shù)量結(jié)算。

四、付款方式：

于________年____月底前一次性付清

五、雙方的權力與義務：

1、甲方有權指定專人監(jiān)督工程質(zhì)量，準時提出乙方不足的問題，乙方應馬上改正，并負責對工程質(zhì)量檢查驗收。

2、甲方負責供應種植面，乙方有義務對甲方不合適的.地方提出建議，使工程順當進行。甲方應供應水源、培土源。

3、乙方必需按設計的植物品種，雙方商定的事項、合同施工，確保工程質(zhì)量、植物成活率必需達到100%。

六、工程平安：

乙方必需做到文明施工，乙方人員必需遵守甲方的一切校規(guī)校紀，在施工中乙方發(fā)生的一切事故由乙方自行負責。

七、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份。

本合同經(jīng)雙方簽章后生效，具有國家同等法律效力。

甲方：____縣鋪子灣鎮(zhèn)中心學校

乙方：____縣龍灘溝花木園藝場。

法人代表：

法人代表：

經(jīng)辦人：

經(jīng)辦人

網(wǎng)簽版建筑工程工程合同范本4

甲方：姓名，性別：______月，身份證號：

乙方：姓名，性別，出身XXX_月____日，住址身份證號甲乙雙方本著公平互惠互利、協(xié)調(diào)與合作、誠信友好的原則，就____市彭家灣二期工程土石方平基項目，經(jīng)雙方商討達成以下條件及承諾并簽訂本協(xié)議：

一、甲方義務與責任

1、本著對____市彭家灣二期工程土石方平基項目的人脈及項目充分了解，為乙方供應真實的信息，幫助乙方對____市彭家灣二期工程土石方平基項目的合同簽訂賜予協(xié)作把關。

2、確保項目的.真實性，并協(xié)調(diào)中隧道南方建設股份有限公司貴州分公司與乙方簽訂項目的施工合同。

二、乙方義務與責

1、乙方樂觀協(xié)作甲方跟蹤業(yè)主對此項目的進度動向。

2、本著甲方對____市彭家灣二期工程土石方平基項目工程發(fā)包了解及拿到施工承包權的信任及信念，為甲方負責供應真實有效的資料及施工中資金和施工實力，勞動酬金及支付方式。指定甲方為唯一協(xié)調(diào)負責人，不能指定第三方（指另外的接洽人）為協(xié)調(diào)負責人。

三、酬勞支付

1、在甲方關心乙方取得這一項____市彭家灣二期工程土石方平基項目工程施工承包權后，乙方向甲方支付勞動酬勞總工程費______%

2、本項目施工合同簽訂后三天內(nèi)，甲方所得酬勞由乙方一次性支付給甲方。

四、違約責任

（一）甲方違約責任

1、本合同簽訂后，在乙方未違約的狀況下，甲方不得以本項目再接受任何的第三方服務（施工隊伍）。

2、本協(xié)議簽訂后，若甲方就此項目賜予另外的施工隊伍施工，視甲方違約賠償乙方違約金5萬元。

3、若乙方拒絕協(xié)作甲方的工作，甲方有權另行尋求其他合。

（二）乙方違約責任

1、在本合同簽訂后，乙方越過甲方與中介方完成交易（包括直接或間接），視為甲方完成工作，乙方需支付甲方本合同的第三條的第1款所商定的勞務