2023年監(jiān)理工程師之交通工程目標控制能力測試試卷B卷附答案

2023年監(jiān)理工程師之交通工程目標控制能力測試試卷B卷附答案

單選題（共85題）1、插入式振動器的移位間距應不超過振動器作用半徑的1.5倍，與側模應保持（）的距離。A.100～150mmB.50～100mmC.30～80mmD.30～50mm【答案】B2、檢查跌水施工中，無消力池的跌水，其臺階高度應小于（）m，每個臺階高度與長度之比應與原地面坡度相協調。A.300B.400C.500D.600【答案】D3、關于公路工程交工程驗收施工合同段工程質量等級評定的說法，正確的是（）。A.工程質量評分值大于等于90分為優(yōu)質工程B.工程質量評分值大于等于85分為優(yōu)良工程C.工程質量評分值大于等于80分為中等工程D.工程質量評分值大于等于75分為合格工程【答案】D4、施工單位應當自施工起重機械和整體提升式腳手架、滑模爬模、架橋機等自行式架設設施驗收合格之日起（）日內，向交通運輸主管部門備案或者在其他有關部門登記。A.15B.25C.20D.30【答案】D5、關于非農業(yè)建設經批準占用耕地的，下列說法正確的有（）。A.實行占用耕地補償制度B.按照“占多少.墾多少”的原則C.由當地土地行政管理部門組織人力負責開墾與占用單位所占用耕地數量和質量相當的耕地D.單獨選址建設項目用地，由建設單位自行補充耕地的，建設單位為補充耕地的責任單位E.村莊.集鎮(zhèn)分批次建設用地，所涉及的農村集體經濟組織為補充耕地的責任單位【答案】A6、軟土地區(qū)路堤施工期間，坡腳水平位移速率24h應不大于（）mm。A.3B.5C.8D.10【答案】B7、某工程組織非節(jié)奏流水施工，三個施工過程在4個施工段上的流水節(jié)拍分別為5、8、4、4d和7、2、5、3d，以及6、5、5、7d，則該工程的流水施工工期是（）d。A.35B.36C.37D.38【答案】D8、脹縫傳力桿應在一端設置鍍鋅鋼管帽或塑料套筒，套帽厚度不應小于2.0mm，并應密封不透水，套帽長度宜為（），套帽內活動空隙的長度宜為（）。A.50mm，30mmB.50mm，50mmC.100mm，50mmD.100mm，30mm【答案】D9、噴射混凝土施工應采用（）。A.干噴工藝B.潮噴工藝C.濕噴工藝D.混合噴工藝【答案】C10、以下屬于粗集料主要檢測項目的是（）。A.細度模數B.堆積密度C.機制砂的石粉含量D.壓碎值指標【答案】D11、關于人工攤鋪與碾壓的要求說法不正確的是（）。A.混合料拌和均勻后，應及時用平地機初步整型B.在初平的路段上，應用拖拉機、平地機或輪胎壓路機快速碾壓一遍C.應用平地機再整型一次，應將高處料直接刮出路外，嚴禁形成薄層貼補現象D.反復整型，直至滿足技術要求，每次整型都應達到平整【答案】D12、一般土質路基中，低路堤應對地基表層土（），分層回填壓實，其處理深度不應小于路床深度。A.超挖B.振動碾壓C.摻粉煤灰拌和D.整平【答案】A13、某雙代號網絡計劃中，工作M有兩項緊后工作O和P，工作O、P的持續(xù)時間分別為13d、8d，工作O、P的最遲完成時間分別為第20天、第12天，則工作M的最遲完成的時間是第（）天。A.6B.4C.8D.7【答案】B14、根據《標準施工招標文件》通用合同條款的規(guī)定，最終支付程序程序，說法錯誤的是（）。A.發(fā)包人應在收到后14天內審核完畢，由監(jiān)理人自承包人出具經發(fā)包人簽認的最終結清證書B.如果監(jiān)理人不同意最終結清申請單的任何一部分，承包人應按監(jiān)理人要求提交進一步的資料C.監(jiān)理人未在約定時間內核查，又未提出具體意見的，視為承包人提交的最終結清申請已經發(fā)包人核查同意D.最終結清申請單中的總金額應認為是代表了根據合同約定應付給承包人的全部款項的最后結算【答案】C15、《建設工程安全生產管理條例》規(guī)定，工程監(jiān)理單位應當審查施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案是否符合工程建設強制性標準。工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現存在安全事故隱患的，應當要求施工單位整改；情況嚴重的，應當要求施工單位暫時停止施工，并及時報告建設單位。施工單位拒不整改或者不停止施工的，工程監(jiān)理單位應當及時向（）報告。A.有關主管部門B.建設單位C.總監(jiān)理工程師D.第三方監(jiān)管機構【答案】A16、應用價值工程進行功能評價時，如果評價對象的價值系數Vi>1，則說明（）。A.功能現實成本與實現功能所必需的最低成本大致相當B.現實成本偏低，也可能存在不必要功能C.評價對象的功能水平應提高D.功能現實成本大于功能評價值【答案】B17、下列不屬于監(jiān)理工作依據的是（）。A.有關安全生產、勞動保護等的法律法規(guī)和標準規(guī)范B.建設工程批準文件C.委托監(jiān)理合同D.監(jiān)理實施細則【答案】D18、石油瀝青的牌號以（）值表示。A.延度B.軟化點C.針入度D.黏滯度【答案】C19、實行施工總承包的建設工程，由（）負責上報安全事故。A.建設單位B.總承包單位C.分包單位D.監(jiān)理單位【答案】B20、溶洞是（）現象的一種。A.巖堆B.滑坡C.巖溶D.巖爆【答案】C21、關于先張法預應力鋼筋張拉施工的說法，錯誤的是（）。A.多根鋼筋張拉時，其初應力要保持一致B.張拉程序一般為：0→初應力→1.05σcon（持荷）→0.9σcon→σcon（錨固）C.張拉力方向與預應力鋼材在一條直線上D.同一構件內斷筋數量不得超過1％【答案】D22、梁式體系的承重結構是以梁的（）來承受荷載的。A.抗剪能力B.抗彎能力C.抗傾能力D.抗扭能力【答案】B23、單代號搭接網絡計劃中，關鍵線路的特點是線路上的（）。A.關鍵工作總時差之和最大B.工作時差之和最小但大于零C.工作有相干時差D.相鄰工作時間間隔為零【答案】D24、某工程組織流水施工，有4個工序，分5段施工，流水節(jié)拍分別為3d、5d、7d和4d，則該工程的總工期應為（）d。A.45B.46C.47D.48【答案】C25、某簡支空心板梁橋橋面高21.75m，板厚60cm，橋面鋪裝厚12cm，設計洪水位標高16.5m，施工水位標高12.25m，低水位標高7.8m，則該橋梁高度為（）m。A.5.25B.9.5C.13.23D.13.95【答案】D26、按混凝土路面接縫的用途可將其分為（）。A.縱縫、橫縫、施工縫B.脹縫、橫縫、縮縫C.脹縫、縮縫、施工縫D.縱縫、脹縫、施工縫【答案】C27、（）是安全生產的核心。A.安全技術交底B.責任制C.安全費用保障D.安全生產許可【答案】B28、路堤填前壓實質量控制標準：二級及二級以上公路，一般土質的壓實度應不小于90%。三級、四級公路，壓實度應不小于（）。A.70%B.75%C.80%D.85%【答案】D29、滑模攤鋪施工的水泥混凝土面層宜采用（）。A.引氣劑B.高效減水劑C.阻銹劑D.引氣高效減水劑【答案】D30、公路工程施工階段監(jiān)理的起止時間為（）。A.監(jiān)理合同簽訂之日至工程竣工之日B.監(jiān)理合同簽訂之日至工程交工驗收申請受理之日C.合同工程開工之日至工程竣工之日D.合同工程開工之日至工程交工驗收申請受理之日【答案】D31、箱梁體需分二次澆筑時，第一次和第二次澆筑的時間應間隔至少（）小時。A.12B.24C.36D.48【答案】B32、某企業(yè)用100萬元購置一臺設備，欲在10年內將該投資的復利本利和全部回收，基準收益率為10%，則該企業(yè)每年均等的凈收益至少應為（）萬元。A.10.00B.16.27C.20.06D.25.94【答案】B33、項目監(jiān)理機構應對（）分部分項工程必須在施工開始前編制專項安全監(jiān)理實施細則。A.全部工程項目B.進度較快的C.危險性較大的D.質量要求高的【答案】C34、同一層路基的填料應為一種填料，性質不同的填料不得混合填筑。路堤填筑時應從最保處起分層填筑，而且是水平分層、分段鋪料、分段整平、分層壓實。每種填料的填筑層壓實后的連續(xù)厚度宜不小于（）mm。A.100mmB.200mmC.250mmD.500mm【答案】D35、根據《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》（JTGG10-2016），駐地辦應對已完成的（）進行質量評定。A.分項工程B.分部工程C.單位工程D.合同段工程【答案】B36、施工過程中，監(jiān)理人員在巡視檢查時發(fā)現某工程部位已出現了質量缺陷萌芽狀態(tài)，監(jiān)理工程師應（）。A.制止施工單位行為，指令施工單位立即修復處理B.指令施工單位立即停工C.指令施工單位立即停工處理，并報告建設單位D.指令施工單位立即查明缺陷產生的原因，根據原因酌情處理【答案】A37、監(jiān)理機構編制的支付證書，未經（）簽字建設單位不得向施工單位支付工程款。A.建設單位項目負責人B.總監(jiān)理工程師C.駐地監(jiān)理工程師D.設計單位駐地代表【答案】B38、施工現場生產區(qū)、生活區(qū)、辦公區(qū)應分開設置，距離集中爆破區(qū)應不小于（）A.300mB.800mC.500mD.1000m【答案】C39、監(jiān)理單位應加強過程質量控制，推行（）。制訂首件工程、典型施工的監(jiān)理細則。A.首件責任制B.典型工程制C.重點工程制D.首件工程制【答案】D40、安全防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設備、設施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺少或有缺陷；生產（施工）場地環(huán)境不良等，均屬于事故發(fā)生原因中的（）。A.人的不安全行為B.物的不安全狀態(tài)C.管理缺陷D.領導失誤【答案】B41、按照工程款支付時間的先后劃分，費用支付可分為（）A.五種B.四種C.三種D.二種【答案】A42、對預應力混凝土結構，在混凝土抗壓強度達到（）的條件下，其側模應在預應力鋼束張拉前拆除。A.0.4～0.8MPaB.0.1MPaC.2.5MPaD.0.5MPa【答案】C43、滑坡整治措施實施前，嚴禁在滑坡體抗滑段（）載、下滑段（）載。A.減；減B.減；加C.加；減D.加；加【答案】B44、雙車道施工便道的寬度宜不小于（）m，單車道施工便道的寬度宜不小于（）m，并宜設置錯車道。A.6.5；6.5B.4.5；4.5C.6.5；4.5D.4.5；6.5【答案】C45、下列可表示數據的集中位置的特征量是（）。A.中位數B.極差C.標準離差D.變異系數【答案】A46、突起路標施工質量監(jiān)理要點，不符合規(guī)定的是（）A.突起路標放樣定位應準確B.突起路標施工前，路面應清潔、干燥C.突起路標和路面黏結后不可用橡皮錘敲擊突起路標上表面D.突起路標安裝角度、縱向間距及橫向偏位符合設計要求C選項，突起路標和路面黏結后用橡皮錘敲擊突起路標上表面，從而保證黏結牢固?！敬鸢浮緾47、商品房預售許可程序包括（）。A.受理B.審核C.登記D.許可E.公示【答案】A48、關于隧道洞內防排水，（）在注漿段的注漿孔全部注完后，要進行注漿效果檢查和評定，不合格者應補鉆孔注漿。A.監(jiān)理工程師B.監(jiān)理員C.技術員D.技術主管【答案】A49、運營費用中的養(yǎng)護管理費一般按公路等級，依據交通運輸主管部門上年度每公里養(yǎng)護管理支出的平均值綜合計算,大中修及技術改造一般按通車后每隔6~8年左右進行一次，每次大中修及技術改造的費用按工程建設投資額的（）左右計算。A.10%B.5%C.15%D.20%【答案】C50、承包人對總監(jiān)授權的監(jiān)理人員發(fā)出的指示有疑問的，可向總監(jiān)提出書面異議，總監(jiān)應在（）小時內對該指示予以確認、更改或撤銷。A.12B.24C.36D.48【答案】D51、關于填隙碎石基層施工的說法錯誤的是（）。A.填隙碎石的施工工藝中，撒布填隙料應在初壓之前進行B.粗碎石可以用強度合格的各種巖石軋制而成C.粗碎石可以用穩(wěn)定的礦渣軋制而成D.單層填隙碎石的壓實厚度宜為公稱最大粒徑的1.5－2.0倍【答案】A52、下列有關專項規(guī)劃的環(huán)境影響評價的說法正確的是:（）A.專項規(guī)劃的環(huán)境影響報告書應當包括環(huán)境影響評價的結論B.專項規(guī)劃的編制機關應當在各專項規(guī)劃草案報送審批前，舉行論證會、聽證會，或者采取其他形式，征求有關單位、專家和公眾對環(huán)境影響報告書草案的意見C.專項規(guī)劃的編制機關在報批規(guī)劃草案時，應當將環(huán)境影響報告書一并附送審批機關審查。未附送環(huán)境影響報告書的，審批機關不予審批D.設區(qū)的市級以上人民政府在審批專項規(guī)劃草案，作出決策前，應當先由人民政府指定的環(huán)境保護行政主管部門或者其他部門召集有關部門代表和專家組成審查小組，對環(huán)境影響報告書進行審查。參加前款規(guī)定的審查小組的專家，應當從按照國務院環(huán)境保護行政主管部門的規(guī)定設立的專家?guī)靸鹊南嚓P專業(yè)的專家名單中，以隨機抽取的方式確定【答案】A53、工業(yè)廢渣路堤填筑應采用細粒土進行包邊防護，包邊土應與工業(yè)廢渣同步施工，寬度宜不小于（）m，包邊土底部0.5m范圍宜采用透水性填料。A.2B.3C.5D.6【答案】A54、全面辨識應每年不少于（），專項辨識應在生產經營環(huán)節(jié)或其要素發(fā)生重大變化或管理部門有特殊要求時及時開展。安全生產風險辨識后形成風險清單。A.4次B.3次C.1次D.2次【答案】C55、下列選項屬于專項費用的是（）。A.行車干擾工程施工增加費B.施工場地建設費C.工地轉移費D.職工探親路費【答案】B56、關于交工驗收階段安全監(jiān)理中檢測作業(yè)，道路、橋梁檢測車在高速公路、一級公路進行檢測時，當行進速度低于（）km/h時，均應按臨時定點或移動修復作業(yè)控制區(qū)布置，應在檢測設備尾部安裝發(fā)光可變標志牌，或按規(guī)定設置安全警戒區(qū)。A.20B.30C.50D.80【答案】C57、監(jiān)理工程師應對施工單位管理人員和作業(yè)人員安全教育培訓制度落實情況進行審查，三類人員在證書有效期內至少參加一次由交通運輸主管部門組織的、不少（）的安全生產繼續(xù)教育。A.8學時B.15學時C.20學時D.30學時【答案】A58、設i=10%，現在的1000元等于5年末的（）元。A.1000B.1500C.1610.5D.2000【答案】C59、下列費用屬于價差預備費的是（）。A.人工費因政策原因上漲費用B.設備規(guī)格型號改變增加的費用C.材料貨源變更增加的費用D.運輸距離改變增加的費用【答案】A60、施工單位應當按照平安工地建設標準，每季度至少開展一次自我評價。施工單位自我評價報告應報（）。A.建設單位B.交通運輸主管部門C.監(jiān)理單位D.安全生產主管部門【答案】C61、某分部工程有3個施工過程，各分為4個流水節(jié)拍相等的施工段，各施工過程的流水節(jié)拍分別為8d、6d、4d。如果組織加快的成倍節(jié)拍流水施工，則專業(yè)工作隊數和流水施工工期分別為（）。A.6個，22dB.7個，24dC.8個，22dD.9個，24d【答案】D62、工程項目按照確定的建設內容、建設規(guī)模、建設標準、功能要求和使用要求等全部建成并驗收合格交付使用所需的全部費用，是指的（）。A.建設投資B.運營費用C.工程造價D.流動資金【答案】C63、現場安裝焊縫長度為1300mm時，每條焊縫應為（）處。A.0B.1C.2D.3【答案】B64、下列屬于水泥進場時需進行的檢查是（）。A.產品合格證B.出廠檢驗報告C.進場復驗報告D.散裝倉號【答案】D65、下列關于財務評價與國民經濟評價的說法，錯誤的是（）。A.國民經濟評價是從國家整體的角度考察項目需要國家付出的代價和對國家的貢獻，確定投資行為的經濟合理性B.財務評價是根據項目的實際收支情況確定項目的效益和直接費用C.財務評價對投入物和產出物采用影子價格D.財務評價采用國家公布的匯率和行業(yè)基準收益率或銀行貸款利率【答案】C66、高程控制測量應采用（）測量。A.三邊測量B.水準測量C.經緯測量D.衛(wèi)星定位測量【答案】B67、非施工單位責任等因素導致進度拖延，而施工單位放棄權利的，屬于（）。A.工程延誤B.工程延期C.放棄工期索賠D.放棄工期順延【答案】A68、某市采石場位于山腰，自2009年投產以來每年都排放一定數量的污水順山坡流到山下由農民何陽承包的魚塘,由于對養(yǎng)魚影響不大，何陽一直未曾提出異議。2012年1月，采石場進行技術改造，擴大了生產規(guī)模,污水排放量成倍增長，何陽發(fā)現自己承包的魚塘頻繁出現死魚現象，要求采石場賠償損失，但采石場未予理睬。于是何陽找到市環(huán)保局解決問題。2012年3月，市環(huán)境監(jiān)理大隊經監(jiān)測證實，采石場排放的污水符合排放標準，市環(huán)保局隨后給采石場下書面通知，要求采石場繳納排污費25萬元。同時，市環(huán)保局就采石場和何陽之間的民事糾紛作出行政調解處理決定：采石場賠償何陽經濟損失12萬元。據此，請回答下列題。A.采石場B.采石場和市環(huán)保局為共同被告C.市環(huán)保局D.市環(huán)保局為被告,采石場為第三人【答案】A69、某企業(yè)于年初向銀行借款1000萬元，其年名義利率為12%，若按月復利計息，則該年第3季度末價款本利和與年有效利率分別為（）。A.1093.7和12.68%B.1093.7和12.55%C.1092.7和12.68%D.1092.7和12.55%【答案】A70、以下關于投資項目資本金的說法，描述錯誤的是（）A.由投資者認繳的出資額B.項目法人承擔該部分資金的利息和債務C.投資者按其出資比例依法享有所有者權益D.不得以任何方式抽回【答案】B71、下列監(jiān)理工作中，屬于環(huán)保達標監(jiān)理的是（）。A.對施工過程廢水、廢氣排放進行監(jiān)理B.對水處理工程進行施工監(jiān)理C.對綠化工程進行施工監(jiān)理D.對聲屏障工程進行施工監(jiān)理【答案】A72、坡腳或坡頂邊緣高程與路肩邊緣高程之差稱為（）。A.路基高度B.邊坡高度C.路塹高度D.路堤高度【答案】B73、高速公路、一級公路零填和挖方路段路床0.8－1.2m范圍的膨脹土應進行換填處理，對強膨脹土路塹，路床換填深度宜加深到（）。A.1.1－1.2mB.1.2－1.3mC.1.3－1.5mD.1.2－1.5m【答案】D74、關于施工安全風險評估報告中隱患排查治理，（）應制定本項目隱患排查治理的驗收銷號標準。當有完善有效的防范措施時可驗收，但應確保無隱患或施工完工方可銷號。A.建設單位B.監(jiān)理單位C.施工單位D.勘察單位【答案】A75、下列費用屬于價差預備費的是（）。A.人工費因政策原因上漲費用B.設備規(guī)格型號改變增加的費用C.材料貨源變更增加的費用D.運輸距離改變增加的費用【答案】A76、以下哪個橋梁不需要進行安全分風險評估的是（）。A.墩高110m的橋梁工程B.跨徑150m的梁橋C.跨徑990m的懸索橋D.鋼管混凝土拱橋【答案】C77、某工業(yè)項目年設計能力為生產某種產品30萬件，單位產品售價60元，單位產品可變成本為40元，年固定成本400萬元，若該產品的銷售稅金及附加的合并稅率為5%，則以產量、生產能力利用率、單位產品價格表示的盈虧平衡點分別是（）。A.235294件，78.43%，56.33元B.235294件，78.43%，56.14元C.200000件，75%，56.14元D.200000件，75%，56.14元【答案】B78、極重、特重、重交通荷載等級公路面層水泥混凝土用天然砂的質量標準不應低于（）。A.Ⅰ級B.Ⅱ級C.不高于Ⅲ級D.不高于Ⅲ級【答案】B79、見證取樣是對項目現場工地試驗室不能試驗檢測的工程材料，在（）人員的見證下，由（）現場試驗人員進行取樣送樣至有檢測資質的單位進行檢測的監(jiān)督行為。A.施工，施工單位B.監(jiān)理，監(jiān)理單位C.施工，監(jiān)理單位D.監(jiān)理，施工單位【答案】D80、路床填筑的每層最大壓實厚度宜不大于（），路床頂面最后一層壓實后的厚度應不小于（）。A.300mm，100mmB.200mm，100mmC.300mm，150mmD.200mm，150mm【答案】A81、厚度小于（）的軟土宜采用淺層置換。置換宜選用強度高的砂礫、碎石士等水穩(wěn)性和透水性好的材料。施工時，應分層填筑、壓實。A.1.00mB.2.00mC.3.00mD.4.00m【答案】C82、當在使用中對水泥質量有懷疑或水泥出廠超過（）個月（快硬硅酸鹽水泥超過（）個月）時，應進行復驗，并按復驗結果使用。A.3，2B.3，1C.5，3D.5，2【答案】B83、施工單位要建立安全培訓教育制度，對管理人員和作業(yè)人員每年至少進行（）次安全生產教育培訓。A.1B.2C.3D.4【答案】B84、下列關于隧道支護的說法中，錯誤的是（）。A.初期支護要遵循“短進尺，早封閉”原則B.在開挖施工過程中，及時做好洞內排水系統(tǒng)，排水溝沿邊墻設置C.仰拱最好在二次襯砌之前施工D.從開挖到支護時間間隔不能太長，同時加強邊仰坡的變形觀測【答案】B85、施工進度計劃反映了工程從（）開始，直到工程竣工為止的全部施工過程。A.施工準備工作B.購買招標文件C.正式施工D.人員設備進場【答案】A多選題（共30題）1、張某與李某因買賣合同糾紛，經某區(qū)人民法院審理作出一審判決。李某不服，向市中級人民法院上訴。該市中級人民法院經審理作出維持原判的終審判決。兩年后，市檢察院在檢查工作中發(fā)現某區(qū)人民法院的一審判決中認定事實的主要證據不足，于是決定提出抗訴。關于本案的敘述，正確的有：A.檢察院依審判監(jiān)督程序提出抗訴無期限的限制，故本案中檢察院可以在兩年后提出抗訴B.本案應由市檢察院向某區(qū)人民法院提出抗訴C.本案應由市檢察院向某市中級人民法院提出抗訴D.本案應由市檢察院提請省檢察院向某市中級人民法院提出抗訴【答案】AD2、下列關于隧道洞口施工的說法中，正確的有（）。A.應遵循"晚進洞、早出洞"的開挖原則。B.洞口邊坡及仰坡應自下而上進行開挖C.明洞回填分墻背回填和拱背回填兩個部位D.宜采用人工配合機械開挖E.明洞拱背回填應在外模拆除、防水層和排水盲管施工完成后進行【答案】CD3、對于隧道襯砌噴射混凝土施工要點，下列說法正確的有（）。A.審批進場噴射混凝土的施工設備，可以使用干噴設備B.審批噴射混凝土配合比設計，承包人提出的配合比設計應使噴射混凝土具有必要的強度.耐久性.防水性.附著性以及良好的施工性C.每次噴射作業(yè)前或作業(yè)期間，檢查水泥品種.強度等級.用量，檢查砂石的含水率D.檢查噴射機械配套情況和實際功效，進行必要的試噴E.檢查噴射作業(yè)面是否存在欠挖.浮石，如有較大的浮石應清除【答案】BCD4、下列投資方案經濟效果評價方法中，可適用于獨立方案的有（）。A.凈現值B.凈年值C.內部收益率D.增量凈現值E.增量內部收益率【答案】ABC5、下列選項屬于工程費用監(jiān)理人員的素質要求的有（）。A.公路工程技術知識B.公路工程管理知識C.公路情況調研知識D.市場經濟法律知識E.費用監(jiān)理業(yè)務知識【答案】ABD6、高路堤路段應優(yōu)先安排施工，宜預留（）以上的沉降期，然后施工路面。A.6個月B.5個月C.4個月D.1個季度E.1個雨季【答案】A7、下列有關雙代號網絡計劃關鍵節(jié)點與關鍵線路關系的表述中，正確的是（）。A.關鍵線路上的節(jié)點稱為關鍵節(jié)點B.關鍵工作兩端的節(jié)點必為關鍵節(jié)點C.兩端為關鍵節(jié)點的工作不一定是關鍵工作D.關鍵節(jié)點的最遲時間與最早時間的差值最小E.由關鍵節(jié)點組成的線路一定是關鍵線路【答案】ABCD8、高速公路上的防眩設施主要有（）A.防眩板B.防眩網C.綠植防眩D.突起路標E.里程碑【答案】ABC9、關于工作時差的形成條件和相互關系描述正確的是（）。A.總時差對其緊前工作和緊后工作均有影響。B.局部時差只限于本工作利用，不能轉移給緊后工作利用C.相干時差對其緊前工作無影響，但對緊后工作的時差有影響D.獨立時差只能被本工作使用E.相干時差對其緊后工作無影響，但對緊前工作的時差有影響【答案】ABCD10、下列屬于目前交通運輸工程項目建設實施的施工組織設計的主要內容包括的是（）。A.施工進度計劃B.工程價款支付計劃C.編制說明D.資源供需計劃E.施工平面布置【答案】ACD11、關于橋梁墩臺混凝土澆筑的說法，正確的有（）。A.插入式振動器的移位間距應不超過振動器作用半徑的1.5倍，且插入下層混凝土中的深度宜為50～100mmB.每一振點的振搗延續(xù)時間宜為20～30sC.施工縫且宜留置在結構受剪力和彎矩較小且便于施工的部位D.施工縫宜設置成斜向面E.新澆筑混凝土的強度達到2.5MPa之前，不得使其承受行人、運輸工具、模板、支架及腳手架等荷載【答案】ABC12、某企業(yè)向銀行借款200萬元，借款期6年，借款的年利率為8%，半年復利一次，第6年末一次歸還額的計算公式為（）。A.200（F/P，8%，6）B.200（F/P，8%，12）C.200（F/P，4%，12）D.200（F/P，8.16%，5）E.200（A/P，4%，12）（F/A，4%，12）【答案】C13、與民事訴訟普通程序及簡易程序相比，民事特別程序的特點是：()A.特別程序只適用于某些非民事權益爭議案件，即只是確認某種法律事實B.適用特別程序的案件，沒有原告和被告C.按照特別程序審理的案件，全部實行一審終審制D.全部不適用審判監(jiān)督程序【答案】ABCD14、下列哪些說法符合我國民事訴訟法的辯論原則？A.辯論權的行使，不僅是在法庭辯論階段，而是貫穿于訴訟全過程B.未經法庭辯論和質證的證據，通常情況下不得作為法庭裁判的根據C.當事人可以就案件的實體問題進行辯論，也可以就案件的程序問題進行辯論D.當事人提交的書面答辯狀也屬辯論的一種形式【答案】ABCD15、下列關于路床填料的說法，正確的是（）。A.高速公路、一級公路路床填料宜采用砂礫、碎石等水穩(wěn)性好的粗粒料B.粗粒料缺乏時，可采用無機結合料改良細粒土C.路床填筑的每層最大壓實厚度宜不大于300mmD.路床頂面最后一層壓實后的厚度應不小于150mmE.路床底面以下400mm范圍內的填料粒徑應小于150mm【答案】ABC16、隧道發(fā)生冰凍的原因包括（）。A.寒冷氣溫的作用B.季節(jié)凍結圈的形成C.圍巖的巖性對凍脹的影響D.隧道設計和施工的影響E.防排水設施的不足【答案】ABCD17、隧道洞口坍塌的預防措施有（）。A.隧道開挖進洞前應盡早完成洞口排水系統(tǒng)B.自上而下逐段開挖，不得掏底開挖或上下重疊開挖C.清除洞口上方可能滑塌的表土、危石D.不得采用深眼大爆破開挖邊（仰）坡E.做好壓漿工作【答案】ABCD18、關于填隙碎石施工說法正確的有（）。A.填隙碎石可采用干法或濕法施工。干旱缺水地區(qū)宜采用濕法施工B.填隙碎石用作基層時，集料的公稱最大粒徑應不大于63mmC.填隙碎石用作底基層時，應不大于53mmD.填隙碎石用作基層時集料的壓碎值應不大于26%E.填隙碎石用作底基層時集料的壓碎值應不大于30%【答案】D19、毛某訴張明房屋糾紛一案，經某中級人民法院一審判決后，毛某不服，但沒有上訴，而是于收到判決書20日后，向該省高級人民法院申請再審。該省高級人民法院接到其再審申請后，經審查，認為該判決確有錯誤，遂指令作出生效判決的中級人民法院再審。該中級人民法院裁定撤銷原判決，決定按二審程序對該案進行再審，同時，要求毛某在接到通知一周內向法院交納案件受理費。下列說法正確的是：A.毛某可以向作出生效判決的法院的上級法院提出再審申請B.中級人民法院應該適用第一審程序審理該再審案件C.該中級人民法院在接到再審指令之后，應當作出裁定，中止原判決的執(zhí)行，而不是裁定撤銷原判決D.再審案件一律免交案件受理費，所以再審法院要求毛某交納案件受理費沒有法律依據【答案】ABC20、關于墩臺身混凝土施工說法正確的有（）。A.墩臺身高度超過10m時，可分節(jié)段施工B.上一節(jié)段施工時，已澆節(jié)段的混凝土強度應不低于2.5MPaC.各階段澆筑混凝土施工的間歇時間宜控制在7d以內D.應采取措施縮短墩臺身與承臺之間澆筑混凝土的間隔時間，間歇期不宜