2023年設(shè)備監(jiān)理師《設(shè)備監(jiān)理合同》重點(diǎn)考試題庫評估考試題

地區(qū):_________________編號:_________________姓名:_________________學(xué)校:_________________ 密封線 地區(qū):_________________編號:_________________姓名:_________________學(xué)校:_________________ 密封線 密封線 2023年設(shè)備監(jiān)理合同題庫題號一二三四五六閱卷人總分得分注意事項(xiàng):1.全卷采用機(jī)器閱卷，請考生注意書寫規(guī)范；考試時(shí)間為120分鐘。2.在作答前，考生請將自己的學(xué)校、姓名、地區(qū)、準(zhǔn)考證號涂寫在試卷和答題卡規(guī)定位置。

3.部分必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題部分必須使用黑色簽字筆書寫，字體工整，筆跡清楚。

4.請按照題號在答題卡上與題目對應(yīng)的答題區(qū)域內(nèi)規(guī)范作答，超出答題區(qū)域書寫的答案無效:在草稿紙、試卷上答題無效。A卷（第I卷）第I卷（考試時(shí)間:120分鐘）一、單選題1、在間接代理，也稱“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒絕履行合同義務(wù)，受托人應(yīng)向委托人提供第三人與受托人簽訂的合同的情況，委托人可以直接追究第三人的法律責(zé)任。委托人的這一權(quán)利為()。A.代理權(quán)B.介入權(quán)C.追認(rèn)權(quán)D.代位權(quán)答案：B本題解析：委托人的介入權(quán)是指：受托人以自己名義與第三人訂立合同時(shí)，第三人不知道受托人與委托人之間代理關(guān)系的，受托人因第三人原因?qū)ξ腥瞬宦男辛x務(wù)，受托人應(yīng)向委托人披露第三人，委托人可以行使受托人對第三人的權(quán)利。2、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的規(guī)定，施工人員對鋼筋混凝土梁中用到的鋼筋取樣時(shí)，應(yīng)當(dāng)在()。A.建設(shè)單位的監(jiān)督下取樣，并送交監(jiān)理人員檢測B.監(jiān)理人員的監(jiān)督下取樣，并送交建設(shè)單位檢測C.設(shè)計(jì)單位的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進(jìn)行檢測D.建設(shè)單位或者監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進(jìn)行檢測答案：D本題解析：暫無解析3、在設(shè)備工程合同的索賠爭議提起仲裁或訴訟時(shí)，設(shè)備監(jiān)理工程師處于()地位。A.原告B.第三人C.證人D.被告答案：C本題解析：設(shè)備監(jiān)理工程師在索賠中地位重要，并具有多位性。其中：在索賠爭議提起裁決、仲裁或訴訟程序時(shí)，由于設(shè)備監(jiān)理工程師了解索賠事件過程，并有義務(wù)說明事實(shí)情況，因此處于證人地位。4、甲方向乙方購買10臺設(shè)備，雙方在買賣合同中沒有約定履行順序。乙向甲供應(yīng)了5臺設(shè)備，卻要求甲支付全部貨款。甲依法有權(quán)行使的權(quán)利是()。A.同時(shí)履行抗辯權(quán)B.先履行抗辯權(quán)C.不安抗辯權(quán)D.合同撤銷權(quán)答案：A本題解析：暫無解析5、根據(jù)索賠依據(jù)不同劃分索賠，當(dāng)事人按照合同條款進(jìn)行的索賠是()。A.按約索賠B.依法索賠C.項(xiàng)目索賠D.費(fèi)用索賠答案：A本題解析：合同索賠有5種分類方法，單選、多選都可以出題，注意區(qū)分。6、下列關(guān)于設(shè)備工程合同溝通相關(guān)內(nèi)容的說法，正確的是()。A.為合同各方建立相關(guān)術(shù)語的統(tǒng)一解釋有利于提高溝通效率B.書面溝通方式與口頭溝通方式相比，約束力較差C.統(tǒng)一文件格式的規(guī)定不利于合同各方對信息的理解D.沖突會(huì)對履行合同產(chǎn)生破壞作用，工程師應(yīng)依據(jù)經(jīng)驗(yàn)確定沖突解決方式答案：A本題解析：暫無解析7、下列所有權(quán)的取得方式中，屬于原始取得的是()。A.受贈(zèng)B.收益C.繼承D.受讓答案：B本題解析：所有權(quán)的取得有兩種途徑：①原始取得，其主要方式有：生產(chǎn)、沒收、收益、添附、無主財(cái)產(chǎn)收歸國家所有等。②繼受取得，其主要方式：買賣、受贈(zèng)、繼承和其他合法方式等。注意區(qū)分二者方式的不同。8、下列關(guān)于設(shè)備承攬合同的說法，正確的是()。A.設(shè)備承攬合同的標(biāo)的是特定的工作成果B.設(shè)備承攬合同是要式合同C.一旦承攬人開始工作，定作人不得解除合同D.共同承攬的，定作人應(yīng)當(dāng)分別與各承攬人簽訂承攬合同答案：A本題解析：暫無解析9、下列文件均屬于設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)合同的組成部分，如果在運(yùn)用時(shí)發(fā)生矛盾，應(yīng)優(yōu)先適用()。A.監(jiān)理投標(biāo)書B.中標(biāo)通知書C.專用條件D.協(xié)議書及附件答案：D本題解析：以上文件均為設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)合同的組成部分(適用時(shí)按順序進(jìn)行解釋)：①協(xié)議書及附件(A、B、C)；②中標(biāo)通知書(適用時(shí))；③監(jiān)理投標(biāo)書(適用時(shí))；④專用條件；⑤通用條件。10、下列文件如果出現(xiàn)矛盾，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用的是()。A.合同條件B.承包商建議書C.業(yè)主要求D.投標(biāo)函答案：D本題解析：暫無解析11、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的規(guī)定，施工人員對鋼筋混凝土梁中用到的鋼筋取樣時(shí)，應(yīng)當(dāng)在()。A.建設(shè)單位的監(jiān)督下取樣，并送交監(jiān)理人員檢測B.監(jiān)理人員的監(jiān)督下取樣，并送交建設(shè)單位檢測C.設(shè)計(jì)單位的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進(jìn)行檢測D.建設(shè)單位或者監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進(jìn)行檢測答案：D本題解析：暫無解析12、李某于2004年2月5日在馬路上正常行走，被張某騎自行車撞倒，李某起來覺得無事沒說什么就走了，2月7日李某覺得頭痛，懷疑是張某撞的，2月9日到醫(yī)院檢查發(fā)現(xiàn)車撞部位有內(nèi)傷，李某2月10日找張某要求支付治療費(fèi)，張某不同意，根據(jù)訴訟時(shí)效規(guī)定，此案的訴訟時(shí)效應(yīng)從()起算。A.2月5日B.2月7日C.2月9日D.2月10日答案：C本題解析：根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，訴訟時(shí)效起算的時(shí)間一般為：侵害身體健康的，傷害明顯的，從受傷害之日起算；傷害當(dāng)時(shí)未曾發(fā)現(xiàn)，后經(jīng)確診的，從傷勢確診之日起算。根據(jù)題目的描述，應(yīng)當(dāng)從2月9日起算。13、FIDIC新黃皮書規(guī)定，業(yè)主應(yīng)向承包商支付期中付款證書確認(rèn)的款額，付款時(shí)間在()天內(nèi)。A.工程師簽發(fā)期中付款證書后的28B.工程師完成工程量計(jì)量后的56C.工程師收到報(bào)表和證明文件后的56D.工程師簽發(fā)期中付款證書后的56答案：C本題解析：暫無解析14、FIDIC新黃皮書對業(yè)主最終付款的支付時(shí)間的規(guī)定是，()后的56天內(nèi)支付。A.工程師收到最終報(bào)表B.業(yè)主收到結(jié)清證明C.工程師收到結(jié)清證明D.業(yè)主收到工程師發(fā)出的付款證書答案：D本題解析：暫無解析15、根據(jù)《合同法》規(guī)定，按合同的約定，應(yīng)當(dāng)先履行義務(wù)的一方當(dāng)事人有確切證據(jù)證明對方經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化時(shí)，可以()。A.行使同時(shí)履行抗辯權(quán)B.變更合同C.行使撤銷權(quán)D.中止履行合同答案：D本題解析：規(guī)定有先后履行順序的雙務(wù)合同中，后履行債務(wù)的當(dāng)事人一方發(fā)生了財(cái)務(wù)狀況惡化等有可能影響債務(wù)正常履行的情況時(shí)，為保護(hù)先履行義務(wù)一方當(dāng)事人的交易安全而賦予其的一種權(quán)利--不安抗辯權(quán)，當(dāng)事人行使不安抗辯權(quán)時(shí)，其權(quán)利是中止履行合同義務(wù)。16、一般情況下，設(shè)備采購合同中設(shè)備毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)原則是()。A.由出賣人負(fù)責(zé)B.由買受人承擔(dān)C.約定不明確時(shí)，由出賣人與買受人共同承擔(dān)D.設(shè)備交付之前由出賣人承擔(dān)，交付之后由買受人承擔(dān)答案：D本題解析：一般情況下，設(shè)備毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)，在設(shè)備交付之前由出賣人負(fù)責(zé)，交付之后由買受人承擔(dān)。17、按照國際慣例，如果承包商沒有在合同規(guī)定的支付時(shí)間內(nèi)收到付款，有權(quán)向業(yè)主收取延誤期的融資費(fèi)用，計(jì)算融資費(fèi)用的費(fèi)率是()。A.以銀行貸款年利率計(jì)算B.以高出銀行貸款利率的1個(gè)百分點(diǎn)的年利率計(jì)算C.以高出銀行貸款利率的2～3個(gè)百分點(diǎn)的年利率計(jì)算D.以高出銀行貸款利率的5個(gè)百分點(diǎn)的年利率計(jì)算答案：C本題解析：暫無解析18、甲方向乙方購買10臺設(shè)備，雙方在買賣合同中沒有約定履行順序。乙向甲供應(yīng)了5臺設(shè)備，卻要求甲支付全部貨款。甲依法有權(quán)行使的權(quán)利是()。A.同時(shí)履行抗辯權(quán)B.先履行抗辯權(quán)C.不安抗辯權(quán)D.合同撤銷權(quán)答案：A本題解析：暫無解析19、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，因產(chǎn)品存在缺陷造成損害要求賠償?shù)恼埱髾?quán)，在造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費(fèi)者滿()年喪失；但是，尚未超過明示的安全使用期的除外。A.lB.2C.4D.10答案：D本題解析：暫無解析20、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，依法必須公開招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)在()發(fā)布招標(biāo)公告。A.國務(wù)院發(fā)展改革部門依法指定的媒介B.全國發(fā)行量最大的報(bào)紙、雜志C.全國影響最大的門戶網(wǎng)站D.國務(wù)院建設(shè)行政主管部門指定的媒介答案：A本題解析：暫無解析21、地處北京的甲公司就購買某一專用設(shè)備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發(fā)出要求，要約書規(guī)定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發(fā)出承諾書，通?？梢杂?月27日前到達(dá)甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承諾于5月5日到達(dá)，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無效。乙公司于6月15日將該設(shè)備托運(yùn)給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決應(yīng)由()承擔(dān)該損失。A.乙公司B.甲公司C.郵電部門D.雙方各一半答案：B本題解析：《合同法》第29條規(guī)定：“受要約人在承諾期限內(nèi)發(fā)出承諾，按照通常情形能夠及時(shí)到達(dá)要約人，但因其他原因承諾到達(dá)要約人時(shí)超過承諾期限的，除要約人及時(shí)通知受要約人因承諾超過期限不接受該承諾的以外，該承諾有效?！?2、按照FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》規(guī)定，竣工時(shí)間是指()中寫明的，從開工日期算起至工程或者某分項(xiàng)工程根據(jù)合同規(guī)定的要求竣工的全部時(shí)間。A.投標(biāo)書附錄B.中標(biāo)函C.合同協(xié)議書D.承包商建議書答案：A本題解析：竣工時(shí)間也稱竣工期限，是指投標(biāo)書附錄中寫明的，從開工日期算起至工程或者某分項(xiàng)工程根據(jù)合同規(guī)定的要求竣工的全部時(shí)間，包括根據(jù)合同規(guī)定給予的任何延長期。23、《合同法》賦予設(shè)備工程承包人的工程款享有法定優(yōu)先權(quán)，下列“優(yōu)先權(quán)”表述正確的是()。A.設(shè)備工程承包人工程款債權(quán)優(yōu)先于其他民事主體的權(quán)利，但不優(yōu)先于其他民事主體在設(shè)備工程上設(shè)定的抵押權(quán)B.具有法定優(yōu)先權(quán)的設(shè)備工程價(jià)款包括承包人為設(shè)備工程應(yīng)當(dāng)支付的工作人員報(bào)酬等實(shí)際支出的費(fèi)用，也包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失C.消費(fèi)者交付購買商品房的全部或者大部分款項(xiàng)后，承包人的法定優(yōu)先權(quán)不得對抗買受人D.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為12個(gè)月答案：C本題解析：暫無解析24、按照《安全生產(chǎn)許可證條例》的規(guī)定，建筑施工企業(yè)的安全生產(chǎn)許可證，應(yīng)當(dāng)由()頒發(fā)和管理。A.安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門B.煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)C.勞動(dòng)監(jiān)察主管部門D.建設(shè)行政主管部門答案：D本題解析：暫無解析25、甲、乙兩公司設(shè)備工程合同糾紛一案，由某仲裁委員會(huì)開庭審理。開庭當(dāng)天，街道開庭通知書的被申請人乙無正當(dāng)理由拒不到庭，則仲裁庭可以()。A.撤銷案件B.中止審理C.終結(jié)審理D.缺席判決答案：D本題解析：被申請人經(jīng)書面通知，無正當(dāng)理由不到庭或未經(jīng)仲裁庭許可中途退庭的，可以缺席判決。26、投標(biāo)人在投標(biāo)過程中出現(xiàn)()時(shí)，招標(biāo)人可以沒收投標(biāo)保證金。A.投標(biāo)文件的密封不符合招標(biāo)文件的要求B.投標(biāo)文件中附有招標(biāo)人不能接受的條件C.購買招標(biāo)文件后不遞交投標(biāo)文件D.中標(biāo)人未能在規(guī)定期限內(nèi)提交履約保證金答案：D本題解析：在發(fā)生下列情形時(shí)，招標(biāo)人有權(quán)沒收投標(biāo)保證金：(1)投標(biāo)人在投標(biāo)有效期內(nèi)撤回其投標(biāo)文件；(2)中標(biāo)人未能在規(guī)定期限內(nèi)提交履約保證金或簽署合同協(xié)議。27、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，仲裁解決合同爭議的，除非雙方另有商定，否則，應(yīng)當(dāng)適用()的仲裁規(guī)則。A.國際商會(huì)B.中國商會(huì)C.中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)D.FIDIC答案：A本題解析：暫無解析28、暫定金額雖然包括在合同中并列入工程量清單，屬于合同價(jià)格的一部分，但使用權(quán)歸()。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.指定分包商答案：A本題解析：暫無解析29、對于一項(xiàng)重大的設(shè)備工程，設(shè)備工程的操作和維修培訓(xùn)是一個(gè)重要環(huán)節(jié)，下列關(guān)于培訓(xùn)的說法，正確的是()。A.工程師應(yīng)對業(yè)主人員進(jìn)行操作和維修培訓(xùn)B.是否需要對業(yè)主人員進(jìn)行培訓(xùn)應(yīng)在承包商建議書中規(guī)定C.完成培訓(xùn)工作是設(shè)備工程滿足接收要求而竣工的條件之一D.合同中如果要求對業(yè)主人員進(jìn)行培訓(xùn)，相關(guān)方應(yīng)在缺陷通知期內(nèi)完成培訓(xùn)工作答案：C本題解析：暫無解析30、隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應(yīng)當(dāng)通知建設(shè)單位和()。A.監(jiān)理單位B.設(shè)計(jì)單位C.建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)D.建設(shè)行政主管部門答案：C本題解析：暫無解析31、某設(shè)備工程合同履行期間，業(yè)主基于自身利益的考慮而終止合同。業(yè)主3月1日發(fā)出的終止合同通知于次日到達(dá)承包商、業(yè)主于3月10日退還履約保證，則該合同終止生效的時(shí)間是()。A.3月2日B.3月10日C.3月30日D.4月7日答案：D本題解析：暫無解析32、乙施工企業(yè)承包的由甲投資建設(shè)的某工程項(xiàng)目，合同約定，竣工驗(yàn)收合格后15日內(nèi)甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工驗(yàn)收合格，3月3日乙向甲提交工程結(jié)算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲遲遲未能結(jié)算工程款，乙于6月10日向法院起訴，關(guān)于延期結(jié)算利息的計(jì)付日的確定，()是正確的。A.2012年3月3日B.2012年3月16日C.2012年3月20日D.2012年6月10日答案：B本題解析：暫無解析33、按照《安全生產(chǎn)法》規(guī)定：特別重大事故是指造成()的事故。A.30人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失B.20人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟(jì)損失C.30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟(jì)損失D.20人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失答案：C本題解析：根據(jù)《安全生產(chǎn)法》規(guī)定：安全生產(chǎn)事故類型中特大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。34、在市場經(jīng)濟(jì)條件下，()是民法的主要調(diào)整對象。A.財(cái)產(chǎn)關(guān)系B.人身關(guān)系C.支配關(guān)系D.生產(chǎn)關(guān)系答案：A本題解析：在市場經(jīng)濟(jì)條件下，財(cái)產(chǎn)關(guān)系是民法的主要調(diào)整對象。35、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，仲裁解決合同爭議的，除非雙方另有商定，否則，應(yīng)當(dāng)適用()的仲裁規(guī)則。A.國際商會(huì)B.中國商會(huì)C.中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)D.FIDIC答案：A本題解析：暫無解析36、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商根據(jù)價(jià)值工程原理，向業(yè)主提出變更建議書時(shí)，編制建議書的費(fèi)用由()承擔(dān)。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.業(yè)主和承包商共同答案：C本題解析：暫無解析37、設(shè)備安裝合同應(yīng)約定具體的設(shè)備保證期限。保證期從()之日起開始計(jì)算。A.簽發(fā)初步驗(yàn)收證書B.啟動(dòng)試車C.性能驗(yàn)收試驗(yàn)D.簽發(fā)最終驗(yàn)收證書答案：A本題解析：合同內(nèi)應(yīng)約定具體的設(shè)備保證期限。保證期從簽發(fā)初步驗(yàn)收證書之日起開始計(jì)算。38、某一必須招標(biāo)的施工項(xiàng)目，采用綜合評估法評標(biāo)。評標(biāo)委員會(huì)經(jīng)評審，推薦的3名中標(biāo)候選人：甲報(bào)價(jià)1000萬元，評標(biāo)得分96；乙報(bào)價(jià)980萬元，評標(biāo)得分90，丙報(bào)價(jià)950萬元，評標(biāo)得分95。下列關(guān)于中標(biāo)人的確定和合同金額的說法，正確的是()。A.中標(biāo)人為甲，合同價(jià)為950萬元B.中標(biāo)人為甲，合同價(jià)為1000萬元C.中標(biāo)人為丙，合同價(jià)為950萬元D.中標(biāo)人為乙，合同價(jià)為980萬元答案：B本題解析：暫無解析39、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，在投標(biāo)函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標(biāo)合同金額的5%B.中標(biāo)合同金額的10%C.合同價(jià)格的5%D.合同價(jià)格的10%答案：A本題解析：暫無解析40、設(shè)備工程合同履行中，承包商提交的進(jìn)度計(jì)劃如與()不相符，工程師可隨時(shí)通知承包商修改進(jìn)度計(jì)劃。A.實(shí)際進(jìn)度B.進(jìn)度計(jì)劃前鋒線C.承包商經(jīng)營計(jì)劃D.承包商人員培訓(xùn)安排答案：A本題解析：暫無解析41、在間接代理，也稱“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒絕履行合同義務(wù)，受托人應(yīng)向委托人提供第三人與受托人簽訂的合同的情況，委托人可以直接追究第三人的法律責(zé)任。委托人的這一權(quán)利為()。A.代理權(quán)B.介入權(quán)C.追認(rèn)權(quán)D.代位權(quán)答案：B本題解析：委托人的介入權(quán)是指：受托人以自己名義與第三人訂立合同時(shí)，第三人不知道受托人與委托人之間代理關(guān)系的，受托人因第三人原因?qū)ξ腥瞬宦男辛x務(wù)，受托人應(yīng)向委托人披露第三人，委托人可以行使受托人對第三人的權(quán)利。42、下列關(guān)于訴訟時(shí)效的表述中，正確的是()。A.訴訟時(shí)效期間從權(quán)利人的權(quán)利被侵害之日起算B.權(quán)利人提起訴訟是訴訟時(shí)效中止的法定事由之一C.只有在訴訟時(shí)效期間的最后6個(gè)月內(nèi)發(fā)生訴訟時(shí)效中止的法定事由，才能中止時(shí)效的進(jìn)行D.訴訟時(shí)效中止的法定事由發(fā)生后，已經(jīng)過去的時(shí)效期間統(tǒng)歸無效答案：C本題解析：訴訟時(shí)效期間從權(quán)利人知道其權(quán)利被侵害之日起算，所以A不對；權(quán)利人提起訴訟是訴訟時(shí)效中斷的法定事由之一，B不對；訴訟時(shí)效中斷的法定事由發(fā)生后，已經(jīng)過去的時(shí)效期間統(tǒng)歸無效。43、根據(jù)索賠依據(jù)不同劃分索賠，當(dāng)事人按照合同條款進(jìn)行的索賠是()。A.按約索賠B.依法索賠C.項(xiàng)目索賠D.費(fèi)用索賠答案：A本題解析：合同索賠有5種分類方法，單選、多選都可以出題，注意區(qū)分。44、設(shè)備采購合同中，買受人逾期付款，應(yīng)依照()的計(jì)算方法，支付逾期付款利息。A.合同約定B.買受人提供C.銀行延期付款規(guī)定D.法律規(guī)定答案：A本題解析：買受人違約責(zé)任：買受人逾期付款，應(yīng)依照合同規(guī)定的計(jì)算方法，支付逾期付款利息。45、下列文件中，屬于確認(rèn)承包商的工作成果是否符合合同的重要依據(jù)的是()。A.設(shè)計(jì)文件B.業(yè)主要求C.承包商文件D.投標(biāo)書答案：B本題解析：暫無解析46、承攬合同履行中，定作人未按約定支付報(bào)酬的，承攬人對完成的工作成果享有的權(quán)利是()。A.即時(shí)處分權(quán)B.使用權(quán)C.留置權(quán)D.收益權(quán)答案：C本題解析：暫無解析47、《合同法》賦予設(shè)備工程承包人的工程款享有法定優(yōu)先權(quán)，下列“優(yōu)先權(quán)”表述正確的是()。A.設(shè)備工程承包人工程款債權(quán)優(yōu)先于其他民事主體的權(quán)利，但不優(yōu)先于其他民事主體在設(shè)備工程上設(shè)定的抵押權(quán)B.具有法定優(yōu)先權(quán)的設(shè)備工程價(jià)款包括承包人為設(shè)備工程應(yīng)當(dāng)支付的工作人員報(bào)酬等實(shí)際支出的費(fèi)用，也包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失C.消費(fèi)者交付購買商品房的全部或者大部分款項(xiàng)后，承包人的法定優(yōu)先權(quán)不得對抗買受人D.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為12個(gè)月答案：C本題解析：暫無解析48、我國解決合同爭議采取“或裁或?qū)彙敝贫龋绻?dāng)事人就合同爭議的解決方法未訂立有效的仲裁協(xié)議時(shí)，只能通過()方式最終解決合同爭議。A.和解B.調(diào)解C.行政復(fù)議D.訴訟答案：D本題解析：暫無解析49、生產(chǎn)者對其產(chǎn)品缺陷造成的人身傷害應(yīng)當(dāng)向受害人承擔(dān)的法律責(zé)任是()。A.刑事責(zé)任B.瑕疵擔(dān)保責(zé)任C.行政責(zé)任D.產(chǎn)品責(zé)任答案：D本題解析：暫無解析50、甲、乙兩公司設(shè)備工程合同糾紛一案，由某仲裁委員會(huì)開庭審理。開庭當(dāng)天，街道開庭通知書的被申請人乙無正當(dāng)理由拒不到庭，則仲裁庭可以()。A.撤銷案件B.中止審理C.終結(jié)審理D.缺席判決答案：D本題解析：被申請人經(jīng)書面通知，無正當(dāng)理由不到庭或未經(jīng)仲裁庭許可中途退庭的，可以缺席判決。51、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，下列項(xiàng)目必須進(jìn)行招標(biāo)采購的是()。A.某新式武器的設(shè)計(jì)B.地震災(zāi)區(qū)道路搶修C.部分使用國有投資項(xiàng)目的施工D.全部國有投資的項(xiàng)目前期咨詢答案：C本題解析：暫無解析52、基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線和基準(zhǔn)標(biāo)高等原始數(shù)據(jù)使用前，應(yīng)當(dāng)采取合理措施驗(yàn)證其準(zhǔn)確性的責(zé)任方是()。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.分包商答案：C本題解析：暫無解析53、缺陷通知期的起始日期是()。A.工程通過竣工試驗(yàn)的日期B.工程師頒發(fā)接收證書的日期C.承包商竣工試驗(yàn)申請書中注冊的竣工日期D.接收證書上標(biāo)明的竣工日期答案：D本題解析：暫無解析54、根據(jù)《物權(quán)法》，物權(quán)分為()。A.所有權(quán)、債權(quán)和用益物權(quán)B.動(dòng)產(chǎn)物權(quán)、不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)和權(quán)利質(zhì)權(quán)C.所有權(quán)、用益物權(quán)和擔(dān)保物權(quán)D.抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)和留置權(quán)答案：C本題解析：暫無解析55、我國解決合同爭議采取“或裁或?qū)彙敝贫龋绻?dāng)事人就合同爭議的解決方法未訂立有效的仲裁協(xié)議時(shí)，只能通過()方式最終解決合同爭議。A.和解B.調(diào)解C.行政復(fù)議D.訴訟答案：D本題解析：暫無解析56、因業(yè)主提前占用部分工程導(dǎo)致承包商增加費(fèi)用時(shí)，承包商根據(jù)索賠程序提出了要求，()應(yīng)對補(bǔ)償金額作出公正的決定。A.業(yè)主B.項(xiàng)目經(jīng)理C.工程師D.工程師代表答案：C本題解析：暫無解析57、下列關(guān)于設(shè)備工程合同溝通相關(guān)內(nèi)容的說法，正確的是()。A.為合同各方建立相關(guān)術(shù)語的統(tǒng)一解釋有利于提高溝通效率B.書面溝通方式與口頭溝通方式相比，約束力較差C.統(tǒng)一文件格式的規(guī)定不利于合同各方對信息的理解D.沖突會(huì)對履行合同產(chǎn)生破壞作用，工程師應(yīng)依據(jù)經(jīng)驗(yàn)確定沖突解決方式答案：A本題解析：暫無解析58、建設(shè)單位因故不能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請延期，經(jīng)延期，建筑工程施工許可證的有效期限最長可達(dá)到()。A.三個(gè)月B.六個(gè)月C.九個(gè)月D.一年答案：C本題解析：建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自領(lǐng)取施工許可證之日起3個(gè)月內(nèi)開工。因故不能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請延期；延期以兩次為限，每次不超過3個(gè)月。59、投標(biāo)邀請書，是指招標(biāo)人向()個(gè)以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出的投標(biāo)邀請通知。A.3B.5C.7D.9答案：A本題解析：招標(biāo)人采用邀請招標(biāo)方式的，應(yīng)當(dāng)向三個(gè)以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書。60、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》和《評標(biāo)委員會(huì)和評標(biāo)方法暫行規(guī)定》，下列人員中，不得擔(dān)任評標(biāo)委員會(huì)成員的是()。A.投標(biāo)單位董事長的父親B.投標(biāo)單位總經(jīng)理的同學(xué)C.因交通肇事犯罪受過刑事處罰的人D.招標(biāo)項(xiàng)目所在地統(tǒng)計(jì)局局長答案：A本題解析：暫無解析61、“當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)?！痹撘?guī)定屬于承擔(dān)違約責(zé)任形式中的()。A.采取補(bǔ)救措施B.賠償損失C.繼續(xù)履行D.違約金規(guī)則答案：C本題解析：繼續(xù)履行是指違反合同的當(dāng)事人不論是否承擔(dān)了賠償金或者承擔(dān)了其他形式的違約責(zé)任，都必須根據(jù)對方的要求，在自己能夠履行的條件下，對合同未履行的部分繼續(xù)履行。62、根據(jù)我國招標(biāo)投標(biāo)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，招標(biāo)方式不包括()。A.議標(biāo)B.公開招標(biāo)C.邀請招標(biāo)D.分兩階段進(jìn)行招標(biāo)答案：A本題解析：暫無解析63、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商根據(jù)價(jià)值工程原理，向業(yè)主提出變更建議書時(shí)，編制建議書的費(fèi)用由()承擔(dān)。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.業(yè)主和承包商共同答案：C本題解析：暫無解析64、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，如果工程師指示的工程暫停時(shí)間已經(jīng)超過合同規(guī)定的期限，在收到承包商申請復(fù)工的通知后，工程師在()天內(nèi)沒有給出許可，承包商即可采取相應(yīng)的行動(dòng)。A.14B.28C.56D.84答案：B本題解析：暫無解析65、下列關(guān)于設(shè)備工程設(shè)計(jì)合同委托人違約責(zé)任的敘述，錯(cuò)誤的是()。A.委托人不履行合同，無權(quán)請求返還定金B(yǎng).因委托人變更制造要求而造成設(shè)計(jì)修改，應(yīng)依照設(shè)計(jì)人實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用C.委托人超過合同約定的日期付費(fèi)時(shí)應(yīng)向設(shè)計(jì)人償付逾期違約金D.政府主管部門對設(shè)計(jì)文件不審批，委托人也應(yīng)支付設(shè)計(jì)費(fèi)答案：D本題解析：委托人的上級或設(shè)計(jì)審批部門對設(shè)計(jì)文件不審批或合同項(xiàng)目停緩建，委托人均應(yīng)支付應(yīng)付的設(shè)計(jì)費(fèi)，這屬于委托人的義務(wù)，而不是委托人的違約責(zé)任。66、根據(jù)《合同法》規(guī)定，甲方違約，乙方采取適當(dāng)措施減少了損失，為此多支出了合理費(fèi)用，該費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由()承擔(dān)。A.乙B.甲C.甲、乙共同D.甲、乙按比例答案：B本題解析：當(dāng)事人一方違約后，對方應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)措施防止損失的擴(kuò)大；沒有采取適當(dāng)措施致使損失擴(kuò)大的，不得就擴(kuò)大的損失要求賠償。當(dāng)事人因防止損失擴(kuò)大而支出的合理費(fèi)用，由違約方承擔(dān)。67、下列()財(cái)產(chǎn)可以抵押。A.土地所有權(quán)B.抵押人依法承包但未經(jīng)發(fā)包人同意的荒山的土地使用權(quán)C.以公開協(xié)商方式取得的土地承包經(jīng)營權(quán)D.有爭議的財(cái)產(chǎn)答案：C本題解析：《物權(quán)法》規(guī)定：可以抵押的財(cái)產(chǎn)：①建筑物和其他土地附著物；②建設(shè)用地使用權(quán)；③以招標(biāo)、拍賣、公開協(xié)商等方式取得的荒地等土地承包經(jīng)營權(quán)；④生產(chǎn)資料、原材料、半成品、產(chǎn)品；⑤正在建造的建筑物、船舶、航空器；⑥交通運(yùn)輸工具；⑦法律、行政法規(guī)未禁止抵押的其他財(cái)產(chǎn)。68、在因缺陷產(chǎn)品導(dǎo)致人身損害的產(chǎn)品責(zé)任法律關(guān)系中，權(quán)利主體是()。A.法人B.自然人C.銷售者D.倉儲(chǔ)者答案：B本題解析：暫無解析69、合同當(dāng)事人約定了違約金，也約定了定金。合同履行過程中發(fā)生違約后，()。A.未違約一方可以選擇定金或違約金要求對方賠償B.違約一方可以選擇定金或違約金承擔(dān)賠償責(zé)任C.未違約一方可以同時(shí)采用定金和違約金要求對方賠償D.違約金和定金的約定同時(shí)無效，需采用其他方式追究違約責(zé)任答案：A本題解析：《合同法》規(guī)定：合同當(dāng)事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時(shí)，對方可以選擇適用定金或違約金條款。70、在下列各項(xiàng)中，符合代理特征的是()。A.代理人不應(yīng)僅限于代理權(quán)限內(nèi)實(shí)施代理行為(濫用代理權(quán))B.代理人以自己的名義實(shí)施代理行為C.代理人在授權(quán)范圍內(nèi)獨(dú)立地表現(xiàn)自己的意思D.代理結(jié)果歸屬代理人答案：C本題解析：暫無解析71、按照FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》規(guī)定，竣工時(shí)間是指()中寫明的，從開工日期算起至工程或者某分項(xiàng)工程根據(jù)合同規(guī)定的要求竣工的全部時(shí)間。A.投標(biāo)書附錄B.中標(biāo)函C.合同協(xié)議書D.承包商建議書答案：A本題解析：竣工時(shí)間也稱竣工期限，是指投標(biāo)書附錄中寫明的，從開工日期算起至工程或者某分項(xiàng)工程根據(jù)合同規(guī)定的要求竣工的全部時(shí)間，包括根據(jù)合同規(guī)定給予的任何延長期。72、設(shè)備工程合同履行中，承包商提交的進(jìn)度計(jì)劃如與()不相符，工程師可隨時(shí)通知承包商修改進(jìn)度計(jì)劃。A.實(shí)際進(jìn)度B.進(jìn)度計(jì)劃前鋒線C.承包商經(jīng)營計(jì)劃D.承包商人員培訓(xùn)安排答案：A本題解析：暫無解析73、甲、乙兩企業(yè)欲進(jìn)行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.可撤銷C.可變更D.效力待定答案：A本題解析：暫無解析74、某必須招標(biāo)的項(xiàng)目，招標(biāo)文件規(guī)定采用評標(biāo)價(jià)法評標(biāo)，有甲、乙、丙、丁四家單位投標(biāo)有效。四家單位的投標(biāo)報(bào)價(jià)和評標(biāo)得分為：甲單位投標(biāo)報(bào)價(jià)1050萬元，評標(biāo)價(jià)1030萬元；乙單位投標(biāo)報(bào)價(jià)1000萬元，評標(biāo)價(jià)1000萬元；丙單位投標(biāo)報(bào)價(jià)980萬元，評標(biāo)價(jià)1050萬元；丁單位投標(biāo)報(bào)價(jià)950萬元，評標(biāo)價(jià)1020萬元。據(jù)此，第一中標(biāo)候選單位應(yīng)是()。A.甲B.乙C.丙D.丁答案：B本題解析：暫無解析75、甲與乙訂立合同，合同約定：甲向乙購買600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供貨500m3，另100m3由丙向甲供貨。合同履行期限屆滿，乙如期供貨履行，但丙沒能如期供貨。在此合同中應(yīng)由()承擔(dān)違約責(zé)任。A.丙向甲B.丙和乙共同向甲C.乙向甲D.丙和乙向甲連帶答案：C本題解析：這種情況屬于合同內(nèi)的債務(wù)轉(zhuǎn)移，在甲乙的合同中應(yīng)由乙向甲承擔(dān)違約責(zé)任，乙可以依據(jù)乙丙之間的合同追究丙的責(zé)任。76、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，無論工程師采取何種方式提出變更，應(yīng)在()之前。A.開工日期B.簽發(fā)付款證書C.簽發(fā)接收證書D.簽發(fā)履約證書答案：C本題解析：暫無解析77、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師簽發(fā)履約證書的期限是()的28天內(nèi)。A.通過竣工試驗(yàn)后B.完成缺陷修補(bǔ)工作后C.缺陷通知期期滿后D.承包商提交最終報(bào)表前答案：C本題解析：暫無解析78、下列關(guān)于解決合同糾紛方式的說法中，正確的是()。A.對仲裁裁決不服可以再向人民法院起訴B.協(xié)商是解決糾紛的重要方式，和解協(xié)議是具有強(qiáng)制執(zhí)行的效力C.當(dāng)事人可以通過調(diào)解程序解決合同爭議D.對法院一審判決不服，可以向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁答案：C本題解析：裁決作出后，當(dāng)事人就同一糾紛再申請仲裁或向人民法院起訴的，仲裁委員會(huì)或人民法院不予受理。79、《擔(dān)保法》規(guī)定，在留置權(quán)的實(shí)現(xiàn)過程中，債權(quán)人留置財(cái)產(chǎn)后，應(yīng)當(dāng)確定債務(wù)人履行債務(wù)的期限不少于()個(gè)月。A.1B.2C.3D.4答案：B本題解析：債權(quán)人于債務(wù)人應(yīng)當(dāng)在合同中約定，債權(quán)人留置財(cái)產(chǎn)后，債務(wù)人應(yīng)當(dāng)在不少于2個(gè)月的期限內(nèi)履行債務(wù)。80、根據(jù)業(yè)主要求中的規(guī)定，對業(yè)主的人員進(jìn)行工程操作和維修方面培訓(xùn)的當(dāng)事人是()。A.工程師B.工程師的助理C.承包商D.分包商答案：C本題解析：暫無解析81、某工程因連日降雨基坑積水，總承包施工負(fù)責(zé)人指示土方分包人將積水處理后，再繼續(xù)施工，分包人以下雨已經(jīng)影響工期為由，一邊抽水一邊施工，隨后發(fā)生基坑坍塌安全事故，則該事故的主要責(zé)任人是()。A.總承包單位B.總承包單位施工負(fù)責(zé)人C.分包人D.施工人員答案：C本題解析：暫無解析82、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門對許可證獲準(zhǔn)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查的方式不包括()。A.日常監(jiān)督檢查B.定期監(jiān)督檢查C.產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查D.產(chǎn)品自查自檢答案：D本題解析：獲證企業(yè)的監(jiān)督檢查的方式有：(1)日常監(jiān)督檢查(2)定期監(jiān)督檢查(3)不定期監(jiān)督檢查(4)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查。83、下列關(guān)于保證的說法不正確的是()。A.學(xué)校不得為保證人B.保證法律關(guān)系包括保證人和被保證人兩方當(dāng)事人C.保證的方式有兩種，即一般保證和連帶責(zé)任保證D.當(dāng)事人沒有約定或者約定不明確的，則按照連帶責(zé)任保證承擔(dān)保證責(zé)任答案：B本題解析：保證法律關(guān)系應(yīng)為保證人和債權(quán)人兩方當(dāng)事人。84、地處北京的甲公司就購買某一專用設(shè)備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發(fā)出要求，要約書規(guī)定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發(fā)出承諾書，通?？梢杂?月27日前到達(dá)甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承諾于5月5日到達(dá)，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無效。乙公司于6月15日將該設(shè)備托運(yùn)給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決應(yīng)由()承擔(dān)該損失。A.乙公司B.甲公司C.郵電部門D.雙方各一半答案：B本題解析：《合同法》第29條規(guī)定：“受要約人在承諾期限內(nèi)發(fā)出承諾，按照通常情形能夠及時(shí)到達(dá)要約人，但因其他原因承諾到達(dá)要約人時(shí)超過承諾期限的，除要約人及時(shí)通知受要約人因承諾超過期限不接受該承諾的以外，該承諾有效?！?5、按照FIDIC新黃皮書對工程接收程序的規(guī)定，工程竣工的日期應(yīng)當(dāng)是()。A.承包商完成全部工程的日期B.工程通過竣工試驗(yàn)的日期C.工程師簽發(fā)接收證書的日期D.接收證書中注明的竣工的日期答案：D本題解析：暫無解析86、如果業(yè)主基于自身利益的考慮而提出終止合同，則承包商獲得相應(yīng)付款的根據(jù)是()條款。A.不可抗力B.索賠C.風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)D.竣工結(jié)算答案：A本題解析：暫無解析87、某施工合同履行中，發(fā)包人派駐施工現(xiàn)場的代表甲平時(shí)很少參與管理，都由發(fā)包人的員工乙對承包人完成的工程量確認(rèn)并以甲的名義簽字后支付工程款，但乙并未獲得發(fā)包人法定代表人的書面授權(quán)。工程竣工結(jié)算時(shí)，甲對乙確認(rèn)的其中幾項(xiàng)進(jìn)度款提出異議。此時(shí)，對已支付的工程款()。A.經(jīng)乙簽字的均無效，全部由甲重新確認(rèn)B.經(jīng)甲確認(rèn)的有效，甲不予確認(rèn)的無效C.經(jīng)乙簽字的全部有效D.合同約定的全部設(shè)計(jì)費(fèi)答案：C本題解析：本題目可以根據(jù)《合同法》“表見代理”解釋。“表見代理”是善意相對人通過被代理人的行為足以相信無權(quán)代理人具有代理權(quán)的代理。基于此項(xiàng)信賴.該代理行為有效。善意第三人與無權(quán)代理人進(jìn)行的交易行為(訂立合同).其后果由被代理人承擔(dān)。88、在流程圖中，圖框表示的是()。A.工作的先后次序B.各種工作的類型C.邏輯分支D.事件間的時(shí)間間隔答案：B本題解析：暫無解析89、對招標(biāo)文件的響應(yīng)存在細(xì)微偏差的投標(biāo)書，()。A.不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補(bǔ)正即可B.不予淘汰，在評標(biāo)結(jié)束前予以澄清、補(bǔ)正即可C.不予淘汰，允許投標(biāo)人重新報(bào)價(jià)D.初評階段予以淘汰答案：B本題解析：細(xì)微偏差不影響投標(biāo)文件的有效性，應(yīng)在評標(biāo)結(jié)束前予以澄清、補(bǔ)正，這些澄清、補(bǔ)正不會(huì)對其他投標(biāo)人造成不公平的結(jié)果。90、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人對開標(biāo)有異議的，應(yīng)當(dāng)在()提出。A.開標(biāo)前B.提交投標(biāo)書時(shí)C.開標(biāo)現(xiàn)場D.確定招標(biāo)人前答案：C本題解析：暫無解析91、對竣工后試驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行評價(jià)時(shí)，要考慮()使用工程可能對測試結(jié)果產(chǎn)生的影響。A.承包商在竣工試驗(yàn)中B.業(yè)主在缺陷通知期屆滿之前C.業(yè)主在竣工之前D.承包商維修缺陷工程中答案：C本題解析：暫無解析92、流程圖法的使用條件是()。A.-項(xiàng)工作通過一個(gè)行為即可完成B.完成工作只需一個(gè)步驟C.描述一個(gè)事件從發(fā)生到終止的全過程，并存在邏輯分支D.描述多個(gè)事件之間的時(shí)間間隔答案：C本題解析：暫無解析93、無權(quán)代理屬于()行為。A.無效B.可變更的C.可撤銷的D.效力待定的答案：D本題解析：無權(quán)代理屬于效力待定的行為。其效力情況取決于“被代理人”和相對人后續(xù)的意思表示。94、《安全生產(chǎn)法》確定的安全生產(chǎn)管理方針是()。A.行業(yè)管理、企業(yè)負(fù)責(zé)B.安全為了生產(chǎn)、生產(chǎn)必須安全C.安全第一、人人有責(zé)D.安全第一、預(yù)防為主答案：D本題解析：安全生產(chǎn)管理的基本方針是：安全第一、預(yù)防為主。95、給付定金的一方不履行約定債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金，接受定金的一方不履行約定債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)()。A.返還定金B(yǎng).抵作合同價(jià)款C.雙倍返還定金D.繼續(xù)履行合同答案：C本題解析：定金罰則。債務(wù)人履行債務(wù)后，定金應(yīng)當(dāng)?shù)肿鲀r(jià)款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金；收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)該雙倍返還定金。96、下列關(guān)于設(shè)備工程設(shè)計(jì)合同中設(shè)計(jì)人的義務(wù)表述，錯(cuò)誤的是()。A.依照合同規(guī)定的進(jìn)度、質(zhì)量要求提交設(shè)計(jì)成果B.對設(shè)計(jì)資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯(cuò)誤負(fù)責(zé)修改或補(bǔ)充C.提供設(shè)計(jì)依據(jù)資料并對資料的正確性負(fù)責(zé)D.參加工程竣工驗(yàn)收答案：C本題解析：C項(xiàng)：提供設(shè)計(jì)依據(jù)資料并對資料的正確性負(fù)責(zé)，應(yīng)當(dāng)是委托人的義務(wù)。97、某文藝團(tuán)體于1970年集體創(chuàng)作了一部作品，該作品于1971年5月4日首次公開發(fā)表。1982年對該作品進(jìn)行了修改，于1984年3月8日再度公開發(fā)表。根據(jù)我國《著作權(quán)法》規(guī)定，該作品著作權(quán)的財(cái)產(chǎn)權(quán)保護(hù)期限至()。A.2021年5月4日B.2034年3月8日C.2021年12月31日D.2034年12月31日答案：C本題解析：著作權(quán)中的財(cái)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)期為50年，截止于作品首次發(fā)表后第50年的12月31日，98、根據(jù)世界銀行的《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計(jì)、供應(yīng)和安裝采購標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件》(2008年版，2010年修訂)，設(shè)備工程的招標(biāo)文件包括()。A.投標(biāo)邀請函、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B.招標(biāo)程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式C.招標(biāo)程序、設(shè)備工程要求以及合同條件和合同格式D.投標(biāo)人須知、設(shè)備工程要求以及合同條件和合同格式答案：B本題解析：暫無解析99、下列關(guān)于承包人的工程價(jià)款優(yōu)先權(quán)的說法，正確的是()。A.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為1年B.行使優(yōu)先權(quán)的建筑工程價(jià)款包括承包人因發(fā)包人違約造成的損失C.承包人就商品房享有的工程價(jià)款優(yōu)先權(quán)不得對抗交付該商品房全部價(jià)款的消費(fèi)者D.抵押權(quán)人優(yōu)先于承包人的工程價(jià)款受償答案：C本題解析：暫無解析100、某建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同的價(jià)格為500萬元，設(shè)計(jì)單位已接受委托方支付合同價(jià)的20%的定金，無正當(dāng)理由拒不履行合同義務(wù)，則委托方有權(quán)要求設(shè)計(jì)單位返還()萬元。A.100B.150C.200D.400答案：C本題解析：暫無解析101、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師簽發(fā)履約證書的期限是()的28天內(nèi)。A.通過竣工試驗(yàn)后B.完成缺陷修補(bǔ)工作后C.缺陷通知期期滿后D.承包商提交最終報(bào)表前答案：C本題解析：暫無解析102、承包商出現(xiàn)的下列情況中，業(yè)主有權(quán)立即終止合同的是()。A.收到違約通知不改正B.企業(yè)破產(chǎn)C.放棄工程D.不按合同規(guī)定實(shí)施工程答案：B本題解析：暫無解析103、國內(nèi)設(shè)備工程合同的生效時(shí)間是()。A.經(jīng)公證B.經(jīng)批準(zhǔn)C.雙方對合同條款取得一致意見D.雙方簽署答案：D本題解析：暫無解析104、基于安全施工的保障，在()前，承包商應(yīng)提供圍欄、照明設(shè)施、保衛(wèi)器材等安全保障設(shè)施。A.進(jìn)入施工現(xiàn)場B.工程開工C.工程竣工移交D.獲得履約證書答案：C本題解析：暫無解析105、經(jīng)濟(jì)生活中，最為常見的債權(quán)債務(wù)關(guān)系的產(chǎn)生原因是()。A.侵權(quán)B.合同C.無因管理D.不當(dāng)?shù)美鸢福築本題解析：暫無解析106、地處北京的甲公司就購買某一專用設(shè)備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發(fā)出要求，要約書規(guī)定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發(fā)出承諾書，通?？梢杂?月27日前到達(dá)甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承諾于5月5日到達(dá)，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無效。乙公司于6月15日將該設(shè)備托運(yùn)給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決應(yīng)由()承擔(dān)該損失。A.乙公司B.甲公司C.郵電部門D.雙方各一半答案：B本題解析：《合同法》第29條規(guī)定：“受要約人在承諾期限內(nèi)發(fā)出承諾，按照通常情形能夠及時(shí)到達(dá)要約人，但因其他原因承諾到達(dá)要約人時(shí)超過承諾期限的，除要約人及時(shí)通知受要約人因承諾超過期限不接受該承諾的以外，該承諾有效。”107、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，業(yè)主與承包商簽訂合同協(xié)議書的時(shí)限是()天內(nèi)。A.業(yè)主發(fā)出中標(biāo)函的28B.承包商收到中標(biāo)函的28C.承包商提交履約保證的14D.業(yè)主退還投標(biāo)保證的14答案：B本題解析：暫無解析108、因產(chǎn)品缺陷導(dǎo)致?lián)p害的受害人依法提出賠償請求時(shí)，該產(chǎn)品責(zé)任法律關(guān)系的外部責(zé)任主體是()。A.產(chǎn)品的生產(chǎn)者和運(yùn)輸者B.產(chǎn)品的銷售者和運(yùn)輸者C.產(chǎn)品的生產(chǎn)者和銷售者D.產(chǎn)品的倉儲(chǔ)者和銷售者答案：C本題解析：暫無解析109、承包商提交履約保證的期限是()。A.收到中標(biāo)函后的28天內(nèi)B.簽訂合同后的28天內(nèi)C.收到開工通知后的28天內(nèi)D.設(shè)備工程合同生效前答案：A本題解析：暫無解析110、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人認(rèn)為招標(biāo)活動(dòng)不符合法律規(guī)定進(jìn)行投訴的，應(yīng)當(dāng)在自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)，向()投訴。A.有關(guān)行政監(jiān)督部門B.仲裁機(jī)構(gòu)C.人民法院D.行業(yè)協(xié)會(huì)答案：A本題解析：暫無解析111、對竣工后試驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行評價(jià)時(shí)，要考慮()使用工程可能對測試結(jié)果產(chǎn)生的影響。A.承包商在竣工試驗(yàn)中B.業(yè)主在缺陷通知期屆滿之前C.業(yè)主在竣工之前D.承包商維修缺陷工程中答案：C本題解析：暫無解析112、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，下列選項(xiàng)中，屬于施工單位應(yīng)采取的安全措施的是()。A.建設(shè)工程施工前，組織設(shè)計(jì)單位與施工班組進(jìn)行技術(shù)交底B.不得在尚未竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍C.實(shí)施爆破作業(yè)前，向公安機(jī)關(guān)申請領(lǐng)取《爆破物品使用許可證》D.向建設(shè)行政主管部門報(bào)送安全施工措施的資料答案：B本題解析：暫無解析113、在設(shè)備工程合同履行中，屬于業(yè)主索賠事由的是()。A.設(shè)備監(jiān)理工程師要求增加工程量，致使業(yè)主受到損失B.設(shè)備監(jiān)理工程師批示錯(cuò)誤，致使業(yè)主受到損失C.因設(shè)備監(jiān)理工程師原因造成工程未能進(jìn)行中間驗(yàn)收，致使業(yè)主受到損失D.因分包商過錯(cuò)，致使業(yè)主受到損失答案：D本題解析：工程師屬于業(yè)主人員，他的錯(cuò)誤行為不應(yīng)引起業(yè)主索賠；分包商接受承包商管理，如有過錯(cuò)，可以引起業(yè)主向承包商的索賠。114、李某于2004年2月5日在馬路上正常行走，被張某騎自行車撞倒，李某起來覺得無事沒說什么就走了，2月7日李某覺得頭痛，懷疑是張某撞的，2月9日到醫(yī)院檢查發(fā)現(xiàn)車撞部位有內(nèi)傷，李某2月10日找張某要求支付治療費(fèi)，張某不同意，根據(jù)訴訟時(shí)效規(guī)定，此案的訴訟時(shí)效應(yīng)從()起算。A.2月5日B.2月7日C.2月9日D.2月10日答案：C本題解析：根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，訴訟時(shí)效起算的時(shí)間一般為：侵害身體健康的，傷害明顯的，從受傷害之日起算；傷害當(dāng)時(shí)未曾發(fā)現(xiàn)，后經(jīng)確診的，從傷勢確診之日起算。根據(jù)題目的描述，應(yīng)當(dāng)從2月9日起算。115、FIDIC新黃皮書規(guī)定，承包商在收到()后，應(yīng)按合同規(guī)定的份數(shù)和時(shí)間向工程師提交最終報(bào)表草案并附證明文件。A.接收證書B.履約擔(dān)保C.履約證書D.保留金答案：C本題解析：暫無解析116、根據(jù)《仲裁法》，一方當(dāng)事人向人民法院申請執(zhí)行仲裁裁決，另一方當(dāng)事人向人民法院申請撤銷仲裁裁決的，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定()裁決。A.執(zhí)行B.撤銷C.中止執(zhí)行D.不予執(zhí)行答案：C本題解析：暫無解析117、根據(jù)《民事訴訟法》，證據(jù)必須符合()要求。A.真實(shí)性、合法性、客觀性B.合法性、客觀性、公正性C.合法性、客觀性、關(guān)聯(lián)性D.真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性、公正性答案：C本題解析：暫無解析118、FIDIC新黃皮書規(guī)定，業(yè)主應(yīng)向承包商支付期中付款證書確認(rèn)的款額，付款時(shí)間在()天內(nèi)。A.工程師簽發(fā)期中付款證書后的28B.工程師完成工程量計(jì)量后的56C.工程師收到報(bào)表和證明文件后的56D.工程師簽發(fā)期中付款證書后的56答案：C本題解析：暫無解析119、與指定分包商簽訂分包合同的當(dāng)事人是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商答案：D本題解析：暫無解析120、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關(guān)于代位權(quán)行使的表述，錯(cuò)誤的是()。A.債權(quán)人可以向人民法院請求以自己的名義代為行使債務(wù)人的債權(quán)B.專屬于債務(wù)人自身的債權(quán)，債權(quán)人不得行使代位權(quán)C.代位權(quán)的行使范圍以債務(wù)人的債權(quán)為限D(zhuǎn).債權(quán)人行使代位權(quán)的必要費(fèi)用，由債務(wù)人承擔(dān)答案：C本題解析：暫無解析121、下列關(guān)于仲裁審理的說法，正確的是()。A.仲裁應(yīng)當(dāng)開庭審理，當(dāng)事人也可以協(xié)議書面審理B.仲裁應(yīng)當(dāng)書面審理，當(dāng)事人也可以協(xié)議開庭審理C.仲裁開庭審理的，應(yīng)當(dāng)公開審理情況D.仲裁開庭審理的，一次開庭必須查明全部案件事實(shí)答案：A本題解析：暫無解析122、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，仲裁解決合同爭議的，除非雙方另有商定，否則，應(yīng)當(dāng)適用()的仲裁規(guī)則。A.國際商會(huì)B.中國商會(huì)C.中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)D.FIDIC答案：A本題解析：暫無解析123、根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，下列關(guān)于質(zhì)權(quán)的說法，正確的是()。A.質(zhì)物可以是正在建造的建筑物B.質(zhì)權(quán)分為動(dòng)產(chǎn)質(zhì)權(quán)和不動(dòng)產(chǎn)質(zhì)權(quán)C.質(zhì)權(quán)人對質(zhì)物孳息享有收取權(quán)D.質(zhì)權(quán)人有權(quán)使用質(zhì)物答案：C本題解析：暫無解析124、下列()財(cái)產(chǎn)可以抵押。A.土地所有權(quán)B.抵押人依法承包但未經(jīng)發(fā)包人同意的荒山的土地使用權(quán)C.以公開協(xié)商方式取得的土地承包經(jīng)營權(quán)D.有爭議的財(cái)產(chǎn)答案：C本題解析：《物權(quán)法》規(guī)定：可以抵押的財(cái)產(chǎn)：①建筑物和其他土地附著物；②建設(shè)用地使用權(quán)；③以招標(biāo)、拍賣、公開協(xié)商等方式取得的荒地等土地承包經(jīng)營權(quán)；④生產(chǎn)資料、原材料、半成品、產(chǎn)品；⑤正在建造的建筑物、船舶、航空器；⑥交通運(yùn)輸工具；⑦法律、行政法規(guī)未禁止抵押的其他財(cái)產(chǎn)。125、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，“不可預(yù)見”被定義為“一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的承包商在()前不能合理預(yù)見”。A.提交投標(biāo)書日期B.基準(zhǔn)日期C.實(shí)施工程D.進(jìn)入現(xiàn)場答案：A本題解析：暫無解析126、如果業(yè)主打算更換工程師，應(yīng)提前()天向承包商通知有關(guān)擬替換的工程師信息。A.14B.28C.35D.42答案：D本題解析：暫無解析127、某廠開發(fā)一種新型節(jié)能爐具，先后制造出10件樣品，后來樣品有6件丟失。1996年某戶居民的燃?xì)夤薨l(fā)生爆炸，查明原因是使用了某廠丟失的6件樣品爐具中的一件，而該爐具存在重大缺陷。該戶居民要求某廠賠償損失，某廠不同意賠償，下列理由中哪一個(gè)最能支持某廠立場()。A.該爐具尚未投入流通B.該戶居民如何得到爐具的事實(shí)不清C.該戶居民偷盜樣品，由此造成的損失應(yīng)由其自負(fù)D.該戶居民應(yīng)向提供給其爐具的人索賠答案：A本題解析：產(chǎn)品責(zé)任的免除：生產(chǎn)者能夠證明有下列情形之一的，不承擔(dān)賠償責(zé)任：①未將產(chǎn)品投入流通的。如產(chǎn)品是偷來的，產(chǎn)品是正在實(shí)驗(yàn)中的試制品等。②產(chǎn)品投入流通時(shí)，引起損害的缺陷尚不存在的。如有證據(jù)證明某設(shè)備的缺陷既不是設(shè)計(jì)原因，也不是工人制造時(shí)馬虎錯(cuò)裝而致，而是使用者自己開拆修理不當(dāng)所致。③將產(chǎn)品投入流通時(shí)的科學(xué)技術(shù)尚不能發(fā)現(xiàn)缺陷的存在的。即生產(chǎn)者、銷售者可以被侵權(quán)人的過錯(cuò)，受害人的故意，侵害由第三人造成，不可抗力等法定事由抗辯，主張不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任或應(yīng)減輕其責(zé)任。128、如果承包商延誤工程竣工試驗(yàn)且在收到工程師通知后21天內(nèi)未進(jìn)行竣工試驗(yàn)，業(yè)主人員自行進(jìn)行了相應(yīng)試驗(yàn)。下列對此試驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用承擔(dān)的說法，正確的是()。A.工程合格，承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)主承擔(dān)費(fèi)用B.工程合格，業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用C.工程不合格，業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，承包商承擔(dān)費(fèi)用D.無論試驗(yàn)結(jié)果如何，均由承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用均由承包商承擔(dān)答案：D本題解析：暫無解析129、承包商未遵守對履約保證的相關(guān)要求而導(dǎo)致業(yè)主終止合同的，業(yè)主應(yīng)提前()天通知承包商。A.10B.14C.20D.28答案：B本題解析：暫無解析130、合同當(dāng)事人約定了違約金，也約定了定金。合同履行過程中發(fā)生違約后，()。A.未違約一方可以選擇定金或違約金要求對方賠償B.違約一方可以選擇定金或違約金承擔(dān)賠償責(zé)任C.未違約一方可以同時(shí)采用定金和違約金要求對方賠償D.違約金和定金的約定同時(shí)無效，需采用其他方式追究違約責(zé)任答案：A本題解析：《合同法》規(guī)定：合同當(dāng)事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時(shí)，對方可以選擇適用定金或違約金條款。131、某工程的承包單位向業(yè)主提交的工程質(zhì)量保修書中確定的供熱，、供冷系統(tǒng)的保修期限為1年，該工程的供熱、供冷系統(tǒng)的保修期限應(yīng)為()。A.設(shè)計(jì)文件規(guī)定的合理使用年限B.5年C.兩個(gè)采暖期、供冷期D.2年答案：C本題解析：暫無解析132、某工程公司使用變造的資質(zhì)證書參與某工程項(xiàng)目的投標(biāo)，這一不正當(dāng)競爭行為屬于()。A.投標(biāo)人相互串通投標(biāo)B.投標(biāo)人與招標(biāo)人串通招標(biāo)投標(biāo)C.投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)D.投標(biāo)人以弄虛作假方式騙取中標(biāo)答案：D本題解析：暫無解析133、甲企業(yè)與乙企業(yè)相毗鄰，雙方約定，甲企業(yè)穿越乙企業(yè)的廠區(qū)運(yùn)輸材料，期限為10年，為此，甲企業(yè)每年支付給乙企業(yè)30萬元。在該法律關(guān)系中，甲企業(yè)享有的權(quán)利是()。A.抵押權(quán)B.土地承包經(jīng)營權(quán)C.地役權(quán)D.建設(shè)用地使用權(quán)答案：C本題解析：暫無解析134、承包商向工程師提交承包商在履行合同過程中的各類人員的數(shù)量以及每類施工設(shè)備的數(shù)量的時(shí)間周期是()。A.1周B.2周C.1個(gè)月D.2個(gè)月答案：C本題解析：暫無解析135、某建設(shè)工程施工總承包單位經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，將電氣線路安裝進(jìn)行了分包。工程竣工驗(yàn)收中，發(fā)現(xiàn)電氣線路安裝質(zhì)量不符合工程設(shè)計(jì)要求，存在安全隱患，導(dǎo)致工程未能通過竣工驗(yàn)收。對此，下列說法正確的是()。A.建設(shè)單位認(rèn)可了總承包單位的分包，總承包單位對電氣線路安裝質(zhì)量不承擔(dān)責(zé)任B.電氣線路安裝不符合工程設(shè)計(jì)要求導(dǎo)致工程竣工延誤，應(yīng)由分包人向建設(shè)單位承擔(dān)工程竣工延誤的責(zé)任C.分包人應(yīng)當(dāng)向建設(shè)單位承擔(dān)電氣線路安裝的返修、保修責(zé)任D.總承包單位不僅對電氣線路承擔(dān)維修責(zé)任，還應(yīng)承擔(dān)由此導(dǎo)致的工期延誤的責(zé)任答案：D本題解析：暫無解析136、合同履行中行使先履行抗辯權(quán)的方式是()。A.不履行合同B.終止履行合同C.中止履行合同D.要求對方履行合同答案：C本題解析：行使抗辯權(quán)只是在一定期限內(nèi)中止履行合同，并不終止合同的履行效力，抗辯權(quán)事由消除后，債務(wù)人仍應(yīng)履行其合同義務(wù)137、按照FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》規(guī)定，竣工時(shí)間是指()中寫明的，從開工日期算起至工程或者某分項(xiàng)工程根據(jù)合同規(guī)定的要求竣工的全部時(shí)間。A.投標(biāo)書附錄B.中標(biāo)函C.合同協(xié)議書D.承包商建議書答案：A本題解析：竣工時(shí)間也稱竣工期限，是指投標(biāo)書附錄中寫明的，從開工日期算起至工程或者某分項(xiàng)工程根據(jù)合同規(guī)定的要求竣工的全部時(shí)間，包括根據(jù)合同規(guī)定給予的任何延長期。138、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列表述正確的是()。A.承攬合同、設(shè)備工程合同必須采用書面形式B.未經(jīng)定做人同意，承攬人不得把任何工作交由第三人完成C.承攬合同生效后，對于當(dāng)事人均有法律約束力，任何一方不得隨時(shí)解除合同D.承攬合同中的定做人可以隨時(shí)解除合同，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)予以賠償答案：D本題解析：承攬合同不一定采用書面形式；承攬人要獨(dú)立完成對工作成果質(zhì)量起關(guān)鍵作用的工作，承攬人將輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)就第三人完成的工作對定做人負(fù)責(zé)；定做人可以隨時(shí)解除承攬合同，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。139、施工單位對建設(shè)行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應(yīng)當(dāng)受理的是()。A.對施工現(xiàn)場侵權(quán)賠償糾紛進(jìn)行的調(diào)解B.撤銷施工單位資質(zhì)證書的決定C.因工作人員違法頒發(fā)資質(zhì)證書而給與的行政處分D.關(guān)于資質(zhì)證書頒發(fā)的條件不符合法律規(guī)定答案：B本題解析：行政訴訟是法院應(yīng)公民、法人或者其他組織的請求，通過審查行政行為的合法性的方式，解決特定范圍內(nèi)行政爭議的活動(dòng)，是司法機(jī)關(guān)通過審查行政案件對行政機(jī)關(guān)行使職權(quán)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督的法律制度。行政訴訟受案范圍包括：(1)行政處罰案件；(2)行政強(qiáng)制措施案；(3)侵犯法律規(guī)定的經(jīng)營自主權(quán)案件；(4)行政許可案件；(5)不履行法定職責(zé)案件；(6)撫恤金案件；(7)違法要求履行義務(wù)的案件；(8)其他侵犯人身權(quán)、財(cái)產(chǎn)權(quán)的案件。140、對招標(biāo)文件的響應(yīng)存在細(xì)微偏差的投標(biāo)書，()。A.不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補(bǔ)正即可B.不予淘汰，在評標(biāo)結(jié)束前予以澄清、補(bǔ)正即可C.不予淘汰，允許投標(biāo)人重新報(bào)價(jià)D.初評階段予以淘汰答案：B本題解析：細(xì)微偏差不影響投標(biāo)文件的有效性，應(yīng)在評標(biāo)結(jié)束前予以澄清、補(bǔ)正，這些澄清、補(bǔ)正不會(huì)對其他投標(biāo)人造成不公平的結(jié)果。141、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)-施工合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)為工程、生產(chǎn)設(shè)備、材料和承包商文件投保，保險(xiǎn)的有效期應(yīng)從()。A.開工日期起到頒發(fā)工程接收證書止B.開工日期起到頒發(fā)最終付款證書止C.基準(zhǔn)日期起到頒發(fā)工程接收證書止D.基準(zhǔn)日期起到頒發(fā)最終付款證書止答案：A本題解析：保險(xiǎn)的有效期應(yīng)從開工日期起到頒發(fā)工程接受證書止，但是必須涵蓋直至頒發(fā)履約證書為止的由承包商引起的損害。142、某工程的承包單位向業(yè)主提交的工程質(zhì)量保修書中確定的供熱，、供冷系統(tǒng)的保修期限為1年，該工程的供熱、供冷系統(tǒng)的保修期限應(yīng)為()。A.設(shè)計(jì)文件規(guī)定的合理使用年限B.5年C.兩個(gè)采暖期、供冷期D.2年答案：C本題解析：暫無解析143、甲企業(yè)與乙企業(yè)相毗鄰，雙方約定，甲企業(yè)穿越乙企業(yè)的廠區(qū)運(yùn)輸材料，期限為10年，為此，甲企業(yè)每年支付給乙企業(yè)30萬元。在該法律關(guān)系中，甲企業(yè)享有的權(quán)利是()。A.抵押權(quán)B.土地承包經(jīng)營權(quán)C.地役權(quán)D.建設(shè)用地使用權(quán)答案：C本題解析：暫無解析144、設(shè)備工程合同生效后，設(shè)備工程合同的變更，()。A.不能出自于業(yè)主的要求B.不能出自于承包商的建議C.只能出自于監(jiān)理工程師的建議D.既可以出自于業(yè)主的要求，也可以來自于承包商的建議答案：D本題解析：業(yè)主可以提出變更要求，要求承包商按變更實(shí)施，承包商也可以提合理化建議，業(yè)主可以酌情考慮。設(shè)備工程合同的變更既可能出自業(yè)主的要求，也可能來自承包商提出建議。145、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，評標(biāo)委員會(huì)如認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求，正確做法是()。A.與投標(biāo)人分別談判，重新確定合同條件B.降低條件，宣布綜合得分最高者中標(biāo)C.否決所有投標(biāo)D.向招標(biāo)人說明情況，由招標(biāo)人酌情決定答案：C本題解析：暫無解析146、下列關(guān)于承包商暫停工作權(quán)利的說法，錯(cuò)誤的是()。A.如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時(shí)間支付進(jìn)度款，承包商即可暫停工作B.暫停工作不影響承包商對延遲付款獲得融資費(fèi)用和終止合同的權(quán)利用C.如果承包商暫停工作致使工期和費(fèi)用受到影響，工程師應(yīng)公正確定對承包商的補(bǔ)償D.如果承包商因放慢工作進(jìn)度致使工期和費(fèi)用受到影響，可以提出工期延長及補(bǔ)償費(fèi)用和利潤的要求答案：A本題解析：暫無解析147、下列文件均屬于設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)合同的組成部分，如果在運(yùn)用時(shí)發(fā)生矛盾，應(yīng)優(yōu)先適用()。A.監(jiān)理投標(biāo)書B.中標(biāo)通知書C.專用條件D.協(xié)議書及附件答案：D本題解析：以上文件均為設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)合同的組成部分(適用時(shí)按順序進(jìn)行解釋)：①協(xié)議書及附件(A、B、C)；②中標(biāo)通知書(適用時(shí))；③監(jiān)理投標(biāo)書(適用時(shí))；④專用條件；⑤通用條件。148、法律關(guān)系是一定的社會(huì)關(guān)系為法律規(guī)范調(diào)整時(shí)，在當(dāng)事人之間形成的()關(guān)系。A.道德關(guān)系B.權(quán)利義務(wù)關(guān)系C.人際關(guān)系D.民事關(guān)系答案：B本題解析：法律關(guān)系：是指一定的社會(huì)關(guān)系經(jīng)過法律、法規(guī)的調(diào)整而在法律關(guān)系主體之間形成的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。149、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關(guān)于標(biāo)的物提存的事由，表述不正確的是()。A.債權(quán)人喪失民事行為能力未確定監(jiān)護(hù)人的B.債權(quán)人下落不明的C.債權(quán)人被宣告死亡，未確定繼承人的D.債權(quán)人主張?zhí)岽娴拇鸢福篋本題解析：有下列情形之一，難以履行債務(wù)的，債務(wù)人可以將標(biāo)的物提存：①債權(quán)人無正當(dāng)理由拒絕受領(lǐng)；②債權(quán)人下落不明；③債權(quán)人死亡未確定繼承人或者喪失民事行為能力未確定監(jiān)護(hù)人；④法律規(guī)定的其他情形。150、根據(jù)我國《合同法》，合同解除的方式包括()。A.法定解除和約定解除B.違法解除和合法解除C.不安抗辯解除和同時(shí)履行抗辯解除D.行政解除和司法解除答案：A本題解析：根據(jù)《合同法》規(guī)定，解除合同有以下方式：約定解除、法定解除。二、多選題151、保險(xiǎn)合同當(dāng)事人包括()。A.被保險(xiǎn)人B.保險(xiǎn)人C.受益人D.投保人E.保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人答案：B、D本題解析：暫無解析152、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商根據(jù)價(jià)值工程原理，向業(yè)主提出變更建議書時(shí)，應(yīng)詳細(xì)說明給業(yè)主帶來好處的方面有()。A.降低設(shè)備制造成本B.加速竣工C.降低業(yè)主實(shí)施、維護(hù)或運(yùn)行工程的費(fèi)用D.提高設(shè)備工程的效率E.提高設(shè)備工程的價(jià)值答案：B、C、D、E本題解析：暫無解析153、在開標(biāo)時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件出現(xiàn)()等情況，應(yīng)按無效投標(biāo)文件處理。A.未按招標(biāo)文件的要求予以密封B.投標(biāo)函未加蓋投標(biāo)人的企業(yè)公章C.聯(lián)合體投標(biāo)未附聯(lián)合體協(xié)議書D.明顯不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求E.完成期限超過招標(biāo)文件規(guī)定的期限答案：A、B、C本題解析：D、E均屬于有效投標(biāo)中的未作實(shí)質(zhì)性響應(yīng)的重大偏差，應(yīng)在初評階段淘汰的投標(biāo)書。154、下列情形中，屬于行為人意思表示不真實(shí)的有()。A.乘人之危簽訂的設(shè)備買賣合同B.受欺詐情況下做出的行為C.受脅迫的情況下做出的行為D.誤將贗品作為真品購買E.與他人合伙開設(shè)賭場的行為答案：A、B、C、D本題解析：暫無解析155、保險(xiǎn)合同中的保險(xiǎn)人應(yīng)當(dāng)降低保險(xiǎn)費(fèi)的情形有()。A.據(jù)以確定保險(xiǎn)費(fèi)率的有關(guān)情況發(fā)生變化，保險(xiǎn)標(biāo)的危險(xiǎn)程度明顯減少B.保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn)價(jià)值明顯減少C.投保人進(jìn)行了危險(xiǎn)減少通知D.保險(xiǎn)合同中的受益人數(shù)量減少E.保險(xiǎn)合同的受益人死亡答案：A、B本題解析：有下列情形之一的，除合同另有約定外，保險(xiǎn)人應(yīng)當(dāng)降低保險(xiǎn)費(fèi)，并按日計(jì)算退還相應(yīng)的保險(xiǎn)費(fèi)：一是據(jù)以確定保險(xiǎn)費(fèi)率的有關(guān)情況發(fā)生變化，保險(xiǎn)標(biāo)的危險(xiǎn)程度明顯減??；二是保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn)價(jià)值明顯減少。156、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商根據(jù)工程師指示提交的變更建議書，應(yīng)當(dāng)包括的內(nèi)容有()。A.變更工作說明B.變更工作進(jìn)度計(jì)劃C.對整個(gè)設(shè)備工程計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的建議D.變更工作的價(jià)格E.變更導(dǎo)致的索賠金額答案：A、B、C、D本題解析：暫無解析157、下列產(chǎn)品中存在《產(chǎn)品質(zhì)量法》所稱的“缺陷”的有()。A.致人中毒的假酒B.口感不佳的劣酒C.易醉人的高度酒D.突然爆炸炸壞家具的汽酒(爆炸原因?yàn)闅鈮哼^高)E.增加腎臟負(fù)擔(dān)的啤酒答案：A、D本題解析：《產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定：本法所稱缺陷，是指產(chǎn)品存在危及人身、他人財(cái)產(chǎn)安全的不合理的危險(xiǎn)；產(chǎn)品有保障人體健康和人身、財(cái)產(chǎn)安全的國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是指不符合該標(biāo)準(zhǔn)。158、為進(jìn)行除竣工后試驗(yàn)(如果有)以外的合同規(guī)定的所有試驗(yàn)，承包商應(yīng)提供試驗(yàn)所需的()。A.試驗(yàn)場地B.合格的人員，包括職員和勞務(wù)C.任何的試驗(yàn)費(fèi)用D.設(shè)施和儀器E.消耗品，包括電、燃料、材料等答案：B、D、E本題解析：暫無解析159、在因缺陷產(chǎn)品導(dǎo)致人身損害的產(chǎn)品責(zé)任法律關(guān)系中，內(nèi)部責(zé)任主體有()。A.設(shè)計(jì)者B.生產(chǎn)者C.銷售者D.運(yùn)輸者E.倉儲(chǔ)者答案：D、E本題解析：暫無解析160、民法是調(diào)整平等民事主體的自然人、法人及其他非法人組織之間()的法律規(guī)范的總稱。A.權(quán)利和義務(wù)關(guān)系B.債權(quán)和債務(wù)關(guān)系C.人身關(guān)系D.財(cái)產(chǎn)關(guān)系E.民事責(zé)任關(guān)系答案：C、D本題解析：民法是調(diào)整平等民事主體的自然人、法人及其他非法人組織之間人身關(guān)系和財(cái)產(chǎn)關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。161、在設(shè)備工程合同履行過程中，索賠的文件依據(jù)有()等。A.設(shè)備工程合同協(xié)議書B.設(shè)備工程合同條件C.批準(zhǔn)的設(shè)備工程進(jìn)度計(jì)劃D.設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)合同E.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)答案：A、B、C、E本題解析：索賠產(chǎn)生的文件依據(jù)：①設(shè)備工程合同協(xié)議書；②設(shè)備工程合同條件；③設(shè)備工程合同洽商、變更協(xié)議；④招標(biāo)文件、投標(biāo)書、中標(biāo)函；⑤批準(zhǔn)的設(shè)備工程進(jìn)度計(jì)劃；⑥工程設(shè)計(jì)制造、安裝圖紙、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程；⑦相關(guān)法律規(guī)范性文件。162、下列關(guān)于不安抗辯權(quán)的敘述，正確的有()。A.不安抗辨權(quán)是先履行義務(wù)一方當(dāng)事人享有的權(quán)利B.不安抗辨權(quán)是后履行義務(wù)一方當(dāng)事人享有的權(quán)利C.不安抗辨權(quán)的行使方式是中止履行合同義務(wù)D.不安抗辨權(quán)的行使方式是終止履行合同義務(wù)E.不安抗辨權(quán)的適用條件是對方當(dāng)事人死亡或喪失行為能力答案：A、C本題解析：不安抗辯權(quán)是為保護(hù)先履行義務(wù)一方當(dāng)事人的交易安全而賦予其的一種權(quán)利。當(dāng)事人行使不安抗辯權(quán)時(shí)，其權(quán)利是中止履行合同義務(wù)，對方提供適當(dāng)擔(dān)保時(shí)，應(yīng)當(dāng)恢復(fù)履行。163、設(shè)備工程發(fā)生質(zhì)量缺陷時(shí)，如果承包商未按設(shè)備監(jiān)理師的指示及時(shí)進(jìn)行處理，則業(yè)主可采用的處理方法有()。A.自己修補(bǔ)，由承包商承擔(dān)費(fèi)用B.終止合同，收回相關(guān)費(fèi)用C.讓他人修補(bǔ)，由承包商承擔(dān)費(fèi)用D.退還缺陷設(shè)備或材料，自行購買，并對承包商加倍索賠E.相應(yīng)減少合同價(jià)格答案：A、B、C、E本題解析：暫無解析164、對于設(shè)備工程的質(zhì)量缺陷進(jìn)行修復(fù)，工程師有權(quán)指示承包商完成的工作有()。A.從合同中刪除有質(zhì)量缺陷的工作B.換掉不符合合同的材料和生產(chǎn)設(shè)備并移出現(xiàn)場C.自費(fèi)調(diào)查導(dǎo)致質(zhì)量缺陷的原因D.對不符合合同要求的工作返工E.在發(fā)生緊急情況時(shí)，如事故、意外事件等，實(shí)施為保證工程安全迫切需要的工作答案：B、D、E本題解析：暫無解析165、專利權(quán)的客體包括()。A.計(jì)算機(jī)軟件B.發(fā)明C.實(shí)用新型D.工程設(shè)計(jì)E.外觀設(shè)計(jì)答案：B、C、E本題解析：暫無解析166、保險(xiǎn)合同中投保人的主要義務(wù)有()。A.交付保險(xiǎn)費(fèi)的義務(wù)B.如實(shí)告知義務(wù)C.降低保費(fèi)的義務(wù)D.危險(xiǎn)增加通知義務(wù)E.保險(xiǎn)事故通知義務(wù)答案：A、B、D、E本題解析：根據(jù)我國《保險(xiǎn)法》的規(guī)定，投保人主要有以下幾種義務(wù)：(1)按約定交付保險(xiǎn)費(fèi)的義務(wù)(2)如實(shí)告知的義務(wù)(3)危險(xiǎn)增加的通知義務(wù)(4)出險(xiǎn)通知義務(wù)(即保險(xiǎn)事故發(fā)生的通知義務(wù))。167、根據(jù)《侵權(quán)責(zé)任法》，生產(chǎn)者承擔(dān)懲罰性賠償責(zé)任的條件有()。A.惡意行為所造成了重大財(cái)產(chǎn)損失的嚴(yán)重后果B.惡意行為所造成的后果是人身傷亡C.產(chǎn)品使用者無過錯(cuò)D.主觀上存在故意E.產(chǎn)品缺陷與嚴(yán)重的損害后果之間存在因果關(guān)系答案：B、D、E本題解析：暫無解析168、仲裁和訴訟都是解決糾紛的方式，與訴訟相比，仲裁具有()特點(diǎn)。A.當(dāng)事人對仲裁庭的組成有權(quán)選擇；訴訟中審判人員是由法院指定的B.仲裁必須有合同糾紛當(dāng)事人的仲裁協(xié)議；而訴訟則沒有關(guān)于訴訟的協(xié)議C.對于仲裁，當(dāng)事人必須選擇仲裁委員會(huì)；而訴訟實(shí)行法定管轄，當(dāng)事人不能隨意選擇管轄法院D.在仲裁協(xié)議中，當(dāng)事人可不選擇仲裁委員會(huì)；在合同中，關(guān)于解決爭議方式中可以選擇訴訟管轄法院E.仲裁裁決不能強(qiáng)制執(zhí)行，而訴訟判決則能強(qiáng)制執(zhí)行答案：A、B、C本題解析：當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)在仲裁協(xié)議中約定：提請仲裁的意思表示；約定仲裁事項(xiàng)；選擇仲裁委員會(huì)。仲裁裁決作出后，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)履行，仲裁委員會(huì)本身并無強(qiáng)制執(zhí)行的權(quán)力，當(dāng)事人對于拒不履行的情況，可以向法院申請執(zhí)行。169、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，下列關(guān)于合同和投標(biāo)函的說法，正確的有()。A.投標(biāo)函附錄不構(gòu)成合同B.投標(biāo)函有時(shí)也稱作報(bào)價(jià)函C.投