設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同模擬試題整理打印

設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同模擬試題整理打印

單選題（共100題）1、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商根據(jù)價值工程原理，向業(yè)主提出變更建議書時，編制建議書的費用由()承擔。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.業(yè)主和承包商共同【答案】C2、一般情況下，設(shè)備工程在試運行期間生產(chǎn)的產(chǎn)品都屬于()的財產(chǎn)。A.業(yè)主B.承包商C.工程師D.指定分包商【答案】A3、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應(yīng)某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C4、代理是代理人在代理權(quán)限內(nèi)，以()的名義實施的、其民事責任由被代理人承擔的法律行為。A.代理人和被代理人B.被代理人C.第三人D.自己【答案】B5、恢復(fù)地表是承包商的合同義務(wù)之一，下列關(guān)于地表恢復(fù)的說法，正確的是()。A.接收證書的簽發(fā)，證明承包商已經(jīng)完成了對地表的恢復(fù)工作B.如果工程師對單位工程簽發(fā)了接收證書，即可證明承包商的地表恢復(fù)達到合同要求C.承包商的地表恢復(fù)工作可以安排在缺陷通知期內(nèi)完成D.只有完成地表恢復(fù)工作，業(yè)主方可接收工程【答案】C6、承包商應(yīng)將準備運往現(xiàn)場的任何生產(chǎn)設(shè)備和其他重要物品的名稱、日期，至少提前()天，通知工程師。A.7B.14C.21D.28【答案】C7、設(shè)備工程合同履行過程中合同偏差分析的主要內(nèi)容不包括()。A.合同偏差原因分析B.合同偏差責任分析C.合同偏差后果分析D.合同偏差處理結(jié)果分析【答案】D8、建設(shè)工程施工總承包企業(yè)依法將專業(yè)工程分包，關(guān)于工程質(zhì)量責任承擔的說法正確的是()。A.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)負總責B.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)單獨承擔責任C.總承包企業(yè)對分包工程質(zhì)量承擔連帶責任D.分包企業(yè)接受總承包企業(yè)的質(zhì)量管理可不承擔責任【答案】C9、每個設(shè)備工程合同簽訂后，合同正本應(yīng)由()保管。A.合同管理部門B.財務(wù)管理部門C.合同執(zhí)行部門D.技術(shù)管理部門【答案】A10、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，投標人撤回投標文件的，招標人退還其已收取的投標保證金的期限是()。A.投標截止時間前B.收到投標人書面撤回通知時C.收到投標人書面撤回通知之日起5日內(nèi)D.開標之日起15日內(nèi)【答案】C11、根據(jù)我國招標投標法律、行政法規(guī)的規(guī)定，招標方式不包括()。A.議標B.公開招標C.邀請招標D.分兩階段進行招標【答案】A12、與邀請招標相比，公開招標的特有程序有()。A.資格預(yù)審B.資格后審C.特別審查D.現(xiàn)場踏勘【答案】A13、施工單位對建設(shè)行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應(yīng)當受理的是()。A.對施工現(xiàn)場侵權(quán)賠償糾紛進行的調(diào)解B.撤銷施工單位資質(zhì)證書的決定C.因工作人員違法頒發(fā)資質(zhì)證書而給與的行政處分D.關(guān)于資質(zhì)證書頒發(fā)的條件不符合法律規(guī)定【答案】B14、根據(jù)招標投標的法律規(guī)定，在我國境內(nèi)進行的下列工程建設(shè)項目，可以不進行招標采購的是()。A.全部使用國有資金投資的項目B.部分使用國有資金投資的項目C.施工主要技術(shù)采用特定的專利技術(shù)的項目D.使用外國政府貸款的項目【答案】C15、如果承包商因工程師未能及時簽發(fā)付款證書而終止合同，則應(yīng)提前()天通知業(yè)主終止合同。A.7B.14C.21D.28【答案】B16、設(shè)備工程合同履行過程中合同調(diào)整的技術(shù)措施是()。A.增加人員投入B.變更工程設(shè)計C.加大資金收入D.調(diào)整合同計劃【答案】B17、下列產(chǎn)品中需要依照《產(chǎn)品質(zhì)量法》予以規(guī)范的是()。A.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量B.建筑工程質(zhì)量C.建筑材料質(zhì)量D.軍工產(chǎn)品質(zhì)量【答案】C18、承包商應(yīng)按照()，為業(yè)主人員提供必要的設(shè)施。A.業(yè)主要求中的規(guī)定B.投標書附錄的規(guī)定C.工程師的指示D.業(yè)主人員的需要【答案】A19、FIDIC合同條件規(guī)定，如果業(yè)主在()天內(nèi)未支付進度款，則應(yīng)對延遲付款金額支付融資成本。A.工程師收到承包商申請付款的月報表后28B.工程師開出付款證書后28C.工程師收到承包商申請付款的月報表后56D.工程師開出付款證書后56【答案】C20、業(yè)主談判的目的不包括()。A.宣傳自己的優(yōu)勢B.了解報價的構(gòu)成C.討論并共同確認某些局部變更D.將過去的雙方業(yè)已達成的協(xié)議進一步確認和具體化【答案】A21、根據(jù)FIDIC《設(shè)計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)在()仔細審查雇主要求。A.基準日期前B.基準日期后C.開工日期前D.開工日期后【答案】A22、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列表述正確的是()。A.承攬合同、設(shè)備工程合同必須采用書面形式B.未經(jīng)定做人同意，承攬人不得把任何工作交由第三人完成C.承攬合同生效后，對于當事人均有法律約束力，任何一方不得隨時解除合同D.承攬合同中的定做人可以隨時解除合同，造成承攬人損失的，應(yīng)當予以賠償【答案】D23、招標文件要求招標人提交履約保證金的，履約保證金不得超過()。A.招標項目估算價的10%B.中標合同金額的10%C.招標項目估算價的5%D.中標合同金額的2%【答案】B24、招標公告，從合同法律性質(zhì)上講屬于()。A.要約邀請B.要約C.新要約D.承諾【答案】A25、暫定金額雖然包括在合同中并列入工程量清單，屬于合同價格的一部分，但使用權(quán)歸()。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.指定分包商【答案】A26、某設(shè)備工程合同履行期間，業(yè)主基于自身利益的考慮而終止合同。業(yè)主3月1日發(fā)出的終止合同通知于次日到達承包商、業(yè)主于3月10日退還履約保證，則該合同終止生效的時間是()。A.3月2日B.3月10日C.3月30日D.4月7日【答案】D27、設(shè)備采購合同中，買受人逾期付款，應(yīng)依照()的計算方法，支付逾期付款利息。A.合同約定B.買受人提供C.銀行延期付款規(guī)定D.法律規(guī)定【答案】A28、當工程施工過程中有分包商參與時，應(yīng)掌握各分包商的HSE管理情況，避免可能發(fā)生的不利事件對整個工程的實施和其他人員造成影響的是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】D29、行政糾紛的處理方式不包括()。A.聽證B.復(fù)議C.和解D.訴訟【答案】C30、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，確定竣工試驗的具體日期并發(fā)出指示的是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】B31、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應(yīng)在收到有關(guān)報表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B32、對于無權(quán)代理行為，被代理人可以根據(jù)無權(quán)代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認權(quán)或者拒絕權(quán)B.催告權(quán)或者撤銷權(quán)C.追認權(quán)或者撤銷權(quán)D.同意權(quán)或者拒絕權(quán)【答案】A33、設(shè)備工程合同的計價方式不同，雙方當事人的風險分擔不同，承包商承擔風險最多的合同計價方式是()。A.工程量清單合同B.固定總價合同C.成本加固定費用D.混合合同【答案】B34、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應(yīng)某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C35、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應(yīng)某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C36、承包商的設(shè)計、承包商文件、工程的實施和完成，均應(yīng)遵守的相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準和規(guī)范的版本，這些版本是指在()時正在使用的。A.基準日期B.投標截止日期C.中標通知到達承包商D.開工日期【答案】A37、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，開工日期應(yīng)在()的42天內(nèi)。A.承包商提交履約擔保后B.承包商收到中標函后C.工程師發(fā)出開工通知后D.雙方簽訂合同后【答案】B38、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關(guān)于標的物提存的事由，表述不正確的是()。A.債權(quán)人喪失民事行為能力未確定監(jiān)護人的B.債權(quán)人下落不明的C.債權(quán)人被宣告死亡，未確定繼承人的D.債權(quán)人主張?zhí)岽娴摹敬鸢浮緿39、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關(guān)于撤銷權(quán)消滅的表述，正確的是()。A.撤銷事由發(fā)生之日起1年內(nèi)沒有行使B.撤銷事由發(fā)生之日起2年內(nèi)沒有行使C.知道撤銷事由發(fā)生之日起1年內(nèi)沒有行使D.知道撤銷事由發(fā)生之日起6個月內(nèi)沒有行使【答案】C40、下列單位可以作保證人的是()。A.教育部直屬高校B.醫(yī)科大學附屬醫(yī)院C.社會團體D.企業(yè)法人的子公司【答案】D41、經(jīng)濟生活中，最為常見的債權(quán)債務(wù)關(guān)系的產(chǎn)生原因是()。A.侵權(quán)B.合同C.無因管理D.不當?shù)美敬鸢浮緽42、設(shè)備承攬合同中，承攬人可將部分工作交由第三人完成，下列有關(guān)“第三人完成的工作”的敘述，正確的是()。A.該部分工作如符合合同約定，由定作人向第三人支付報酬B.該部分工作如不符合合同約定，由第三人對定作人負責C.承攬人應(yīng)就該部分工作對定作人負責D.該部分工作既可是輔助性工作，也可以是對工作成果質(zhì)量起關(guān)鍵性的工作【答案】C43、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，“不可預(yù)見”被定義為“一個有經(jīng)驗的承包商在()前不能合理預(yù)見”。A.提交投標書日期B.基準日期C.實施工程D.進入現(xiàn)場【答案】A44、下列關(guān)于權(quán)利與義務(wù)對等性的說法，正確的是()。A.合同當事人享有的權(quán)利與履行的義務(wù)應(yīng)對等，并與合同的預(yù)期目的相匹配B.合同當事人相互享有同等的權(quán)利C.合同當事人相互承擔同等的義務(wù)D.合同當事人一方享有的權(quán)利等同對方承擔的義務(wù)【答案】A45、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列表述正確的是()。A.承攬合同、設(shè)備工程合同必須采用書面形式B.未經(jīng)定做人同意，承攬人不得把任何工作交由第三人完成C.承攬合同生效后，對于當事人均有法律約束力，任何一方不得隨時解除合同D.承攬合同中的定做人可以隨時解除合同，造成承攬人損失的，應(yīng)當予以賠償【答案】D46、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應(yīng)當在檢驗期間內(nèi)將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定C.賣方可以行使催告權(quán)D.視為賣方違約，追究違約責任【答案】A47、合同當事人約定了違約金，也約定了定金。合同履行過程中發(fā)生違約后，()。A.未違約一方可以選擇定金或違約金要求對方賠償B.違約一方可以選擇定金或違約金承擔賠償責任C.未違約一方可以同時采用定金和違約金要求對方賠償D.違約金和定金的約定同時無效，需采用其他方式追究違約責任【答案】A48、我國《合同法》規(guī)定，當事人在合同中既約定違約金，又約定定金的，當違約發(fā)生時，()。A.違約方可以選擇適用違約金或者定金B(yǎng).守約方可以選擇適用違約金或者定金C.雙方可以協(xié)商選擇適用違約金或者定金D.違約金和定金可以同時并用【答案】B49、設(shè)備工程安裝中，如果由采購方負責設(shè)備安裝調(diào)試，則供貨方的現(xiàn)場服務(wù)內(nèi)容不應(yīng)包括()。A.提供現(xiàn)場的地下管線資料B.派出必要的現(xiàn)場服務(wù)人員C.重要工序須經(jīng)供貨方現(xiàn)場技術(shù)人員簽字確定D.整個安裝調(diào)試過程應(yīng)在供貨方現(xiàn)場人員指導下進行【答案】A50、工程師管理合同過程中，無權(quán)處理的事項是()。A.指示承包商調(diào)查引發(fā)工程質(zhì)量缺陷的原因B.撤銷對承包商任命的承包商代表的同意C.修改合同中業(yè)主的職責D.為了檢驗承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件【答案】C51、承包商承擔照管工程和貨物的全部職責的起止期限是()。A.開工日期起，至竣工日期B.簽發(fā)開工通知起，至竣工時間屆滿C.開工日期起，至簽發(fā)工程接收證書D.簽發(fā)開工通知起，至簽發(fā)履約證書【答案】C52、甲、乙訂立合同后，甲以重大誤解為由向人民法院提出撤銷合同請求。人民法院依法撤銷了該合同。該合同自()時起無效。A.合同訂立B.甲提出撤銷請求C.人民法院受理撤銷請求D.人民法院判決撤銷【答案】A53、對招標文件的響應(yīng)存在細微偏差的投標書，()。A.不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補正即可B.不予淘汰，在評標結(jié)束前予以澄清、補正即可C.不予淘汰，允許投標人重新報價D.初評階段予以淘汰【答案】B54、投標人在投標過程中出現(xiàn)()時，招標人可以沒收投標保證金。A.投標文件的密封不符合招標文件的要求B.投標文件中附有招標人不能接受的條件C.購買招標文件后不遞交投標文件D.中標人未能在規(guī)定期限內(nèi)提交履約保證金【答案】D55、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應(yīng)某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C56、躍興工程公司與建設(shè)單位簽訂了工程施工承包合同，建設(shè)單位的下列行為中，屬于違法行為的是()。A.委托與建設(shè)單位同屬于一個集團的具有監(jiān)理該項目資質(zhì)的某監(jiān)理公司實施工程施工監(jiān)理B.為早日實現(xiàn)投資效益，書面通知躍興公司將合同約定的13個月工期壓縮為12個月C.向工地派駐1名建設(shè)單位的代表D.所有取樣的試塊、試件送由建設(shè)單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行檢測【答案】B57、在設(shè)備工程合同談判中，將賣方對賣出后的貨物提供售后質(zhì)量保修服務(wù)的期限稱為()。A.缺陷責任期B.質(zhì)量保證期C.缺陷通知期D.設(shè)備維修期【答案】C58、按照FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》的規(guī)定，()是工程師可以行使的權(quán)力之一。A.修改施工計劃B.解除承包商根據(jù)合同應(yīng)承擔的責任C.在工程進行中向承包商發(fā)布信息和指示D.解除雇主根據(jù)合同應(yīng)承擔的責任【答案】C59、保險合同是()約定保險權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。A.投保人與被保險人B.投保人與受益人C.投保人與保險人D.保險人與被保險人【答案】C60、如果工程師的指示導致承包商因提供合作發(fā)生了某些不可預(yù)見費用，則該項指示應(yīng)構(gòu)成()。A.合同文件B.索賠C.爭議D.變更【答案】D61、如果業(yè)主未能按合同約定的時間和方式給予承包商進入和占用現(xiàn)場的權(quán)利，承包商有權(quán)獲得()的補償。A.工期延長B.相應(yīng)費用C.合理利潤D.工期延長和相應(yīng)費用加合理利潤【答案】D62、中標通知書對招標人和中標人具有()效力。A.要約B.要約邀請C.行政D.法律【答案】D63、在市場經(jīng)濟條件下，()是民法的主要調(diào)整對象。A.財產(chǎn)關(guān)系B.人身關(guān)系C.支配關(guān)系D.生產(chǎn)關(guān)系【答案】A64、甲、乙雙方在合同中既約定違約金，又約定定金，乙違約時，()。A.違約金與定金可以同時并用B.甲方可以選擇適用違約金或者定金C.乙方可以選擇適用違約金或者定金D.雙方應(yīng)當協(xié)商適用違約金或定金【答案】B65、FIDIC新黃皮書對業(yè)主最終付款的支付時間的規(guī)定是，()后的56天內(nèi)支付。A.工程師收到最終報表B.業(yè)主收到結(jié)清證明C.工程師收到結(jié)清證明D.業(yè)主收到工程師發(fā)出的付款證書【答案】D66、下列()財產(chǎn)可以抵押。A.土地所有權(quán)B.抵押人依法承包但未經(jīng)發(fā)包人同意的荒山的土地使用權(quán)C.以公開協(xié)商方式取得的土地承包經(jīng)營權(quán)D.有爭議的財產(chǎn)【答案】C67、設(shè)備工程合同履行過程中合同偏差分析的主要內(nèi)容不包括()。A.合同偏差原因分析B.合同偏差責任分析C.合同偏差后果分析D.合同偏差處理結(jié)果分析【答案】D68、根據(jù)索賠依據(jù)不同劃分索賠，當事人按照合同條款進行的索賠是()。A.按約索賠B.依法索賠C.項目索賠D.費用索賠【答案】A69、承包商應(yīng)在設(shè)備工程或單位工程的()之前，按照業(yè)主要求完成所有的缺陷或損壞部分的修補。A.竣工時間B.缺陷通知期期滿C.頒發(fā)接收證書D.保留金返還【答案】B70、某必須招標的項目，招標文件規(guī)定采用評標價法評標，有甲、乙、丙、丁四家單位投標有效。四家單位的投標報價和評標得分為：甲單位投標報價1050萬元，評標價1030萬元；乙單位投標報價1000萬元，評標價1000萬元；丙單位投標報價980萬元，評標價1050萬元；丁單位投標報價950萬元，評標價1020萬元。據(jù)此，第一中標候選單位應(yīng)是()。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】B71、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》，承包商應(yīng)提前21天發(fā)出其可進行每項竣工試驗的日期通知。該通知應(yīng)發(fā)給()。A.工程師B.監(jiān)理公司C.業(yè)主D.安全生產(chǎn)主管部門【答案】A72、甲公司按合同向乙公司交付一套標準設(shè)備，但合同中未約定設(shè)備的質(zhì)量要求，則甲方應(yīng)按照()履行。A.地方標準B.乙方企業(yè)標準C.國家標準D.甲方企業(yè)標準【答案】C73、如果工程未能通過竣工試驗導致工程價值降低，但合同價格應(yīng)予減少的扣減金額的方法在合同中沒有說明，經(jīng)雙方協(xié)商確定后，承包商應(yīng)在()前將扣減金額支付給業(yè)主，或根據(jù)業(yè)主的索賠約定支付。A.重新試驗B.承包商提交試驗報告C.工程師認可試驗結(jié)果D.簽發(fā)接收證書【答案】D74、投標邀請書，是指招標人向()個以上具備承擔招標項目的能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出的投標邀請通知。A.3B.5C.7D.9【答案】A75、根據(jù)FIDIC《設(shè)計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同》的規(guī)定，在頒發(fā)工程接收證書前的任何時間，()可通過發(fā)布指示或要求承包商提交建議書的方式，提出變更。A.工程師B.工程師助手C.雇主D.雇主代表【答案】C76、對于一項重大的設(shè)備工程，設(shè)備工程的操作和維修培訓是一個重要環(huán)節(jié)，下列關(guān)于培訓的說法，正確的是()。A.工程師應(yīng)對業(yè)主人員進行操作和維修培訓B.是否需要對業(yè)主人員進行培訓應(yīng)在承包商建議書中規(guī)定C.完成培訓工作是設(shè)備工程滿足接收要求而竣工的條件之一D.合同中如果要求對業(yè)主人員進行培訓，相關(guān)方應(yīng)在缺陷通知期內(nèi)完成培訓工作【答案】C77、某建筑設(shè)計院超越資質(zhì)等級承攬設(shè)計任務(wù)，且設(shè)計中未按照工程建設(shè)強制性標準進行設(shè)計，建設(shè)行政主管部門查證后對其作出吊銷資質(zhì)證書的處罰，設(shè)計院欲對該處罰提起行政訴訟。對此，下列說法正確的是()。A.作出具體行政處罰的工作人員是本案的被告B.設(shè)計院應(yīng)在知道處罰之日起2個月內(nèi)提起訴訟C.人民法院可就此爭議在判決前對原告和被告進行調(diào)解D.人民法院對該案件應(yīng)當公開宣告判決【答案】D78、對招標文件的響應(yīng)存在細微偏差的投標書，()。A.不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補正即可B.不予淘汰，在評標結(jié)束前予以澄清、補正即可C.不予淘汰，允許投標人重新報價D.初評階段予以淘汰【答案】B79、由于業(yè)主原因造成竣工試驗的延誤，承包商有權(quán)獲得的補償是()。A.竣工時間B.費用C.費用和利潤D.竣工時間、費用和利潤【答案】C80、根據(jù)《擔保法》的規(guī)定，有關(guān)抵押表述正確的是()。A.只能由債務(wù)人提供抵押物B.抵押人轉(zhuǎn)移對抵押物的占有C.抵押權(quán)人有權(quán)依法以抵押物的變賣價款優(yōu)先受償D.債務(wù)人不履行債務(wù)時，抵押物歸債權(quán)人所有【答案】C81、給付定金的一方不履行約定債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金，接受定金的一方不履行約定債務(wù)的，應(yīng)當()。A.返還定金B(yǎng).抵作合同價款C.雙倍返還定金D.繼續(xù)履行合同【答案】C82、下列關(guān)于留置擔保的說法中，正確的是()。A.定做人未向承攬人支付報酬，承攬人可以對工作成果實施留置B.可以留置的財產(chǎn)包括不動產(chǎn)C.定做人只是未向承攬人支付材料款，承攬人不可以對工作成果實施留置D.承攬合同、設(shè)備工程合同都屬于法定可以采用留置擔保形式的合同【答案】A83、FIDIC新黃皮書規(guī)定，如果修補任何缺陷或損害的工作可能影響工程的性能時，工程師可在修補缺陷或損害后()天內(nèi)要求重新進行合同中提出的任何試驗，包括竣工試驗和(或)竣工后試驗。A.7B.14C.21D.28【答案】D84、經(jīng)濟生活中，最為常見的債權(quán)債務(wù)關(guān)系的產(chǎn)生原因是()。A.侵權(quán)B.合同C.無因管理D.不當?shù)美敬鸢浮緽85、工程師基于非承包商原因指示承包商暫停實施某一部分或全部設(shè)備工程后，負責對工程做好保護措施的是()。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.造成工程暫停的責任方【答案】C86、中標人放棄中標，依法應(yīng)當向招標人承擔的法律責任，屬于()。A.締約過失責任B.違約責任C.行政責任D.經(jīng)濟責任【答案】A87、設(shè)備工程合同履行過程中，合同實施情況跟蹤的對象不包括()。A.具體合同事件B.設(shè)備工程進度情況C.工程資金使用情況D.合同管理人員管理情況【答案】D88、根據(jù)《建筑法》，除國務(wù)院建設(shè)行政主管部門確定的限額以下的小型工程外，建筑工程開工前，建設(shè)單位應(yīng)當依法向()申請領(lǐng)取施工許可證。A.建設(shè)單位所在地縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門B.工程所在地縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門C.建設(shè)單位所在地省級以上人民政府建設(shè)行政主管部門D.工程所在地省級以上人民政府建設(shè)行政主管部門【答案】B89、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》的規(guī)定，仲裁應(yīng)以()進行。A.英語B.法語C.世界語D.合同規(guī)定的交流語言【答案】D90、某建設(shè)工程施工總承包單位經(jīng)建設(shè)單位認可，將電氣線路安裝進行了分包。工程竣工驗收中，發(fā)現(xiàn)電氣線路安裝質(zhì)量不符合工程設(shè)計要求，存在安全隱患，導致工程未能通過竣工驗收。對此，下列說法正確的是()。A.建設(shè)單位認可了總承包單位的分包，總承包單位對電氣線路安裝質(zhì)量不承擔責任B.電氣線路安裝不符合工程設(shè)計要求導致工程竣工延誤，應(yīng)由分包人向建設(shè)單位承擔工程竣工延誤的責任C.分包人應(yīng)當向建設(shè)單位承擔電氣線路安裝的返修、保修責任D.總承包單位不僅對電氣線路承擔維修責任，還應(yīng)承擔由此導致的工期延誤的責任【答案】D91、在設(shè)備工程合同中，承包商擬雇傭的設(shè)計分包商應(yīng)獲得()的同意。A.業(yè)主B.項目經(jīng)理C.工程師D.工程師代表【答案】C92、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關(guān)于標的物提存的事由，表述不正確的是()。A.債權(quán)人喪失民事行為能力未確定監(jiān)護人的B.債權(quán)人下落不明的C.債權(quán)人被宣告死亡，未確定繼承人的D.債權(quán)人主張?zhí)岽娴摹敬鸢浮緿93、設(shè)備工程合同文件一般包括()。A.投標保函、合同條件及附件B.合同條件及投標保函C.合同協(xié)議書及招標文件D.合同條件、技術(shù)文件和附件【答案】D94、執(zhí)行政府指導價的合同，當事人一方逾期提貨時恰遇政府指導價格上漲，應(yīng)按()執(zhí)行A.原價格B.新價格C.原價和新價的平均價格D.當?shù)厥袌鰞r格【答案】B95、《擔保法》規(guī)定，在留置權(quán)的實現(xiàn)過程中，債權(quán)人留置財產(chǎn)后，應(yīng)當確定債務(wù)人履行債務(wù)的期限不少于()個月。A.1B.2C.3D.4【答案】B96、按照FIDIC新黃皮書的規(guī)定，如果在業(yè)主接收整個設(shè)備工程或單位工程后進行竣工后試驗，確定可以開始試驗日期的是()。A.工程師B.工程師代表C.承包商D.業(yè)主【答案】D97、下列關(guān)于設(shè)備承攬合同的說法，正確的是()。A.設(shè)備承攬合同的標的是特定的工作成果B.設(shè)備承攬合同是要式合同C.一旦承攬人開始工作，定作人不得解除合同D.共同承攬的，定作人應(yīng)當分別與各承攬人簽訂承攬合同【答案】A98、下列文件中，屬于確認承包商的工作成果是否符合合同的重要依據(jù)的是()。A.設(shè)計文件B.業(yè)主要求C.承包商文件D.投標書【答案】B99、按照FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》的規(guī)定，()是工程師可以行使的權(quán)力之一。A.修改施工計劃B.解除承包商根據(jù)合同應(yīng)承擔的責任C.在工程進行中向承包商發(fā)布信息和指示D.解除雇主根據(jù)合同應(yīng)承擔的責任【答案】C100、保險作為風險轉(zhuǎn)移的手段之一，其功能在于()。A.避免風險事件的發(fā)生B.避免風險事件對保險標的的損害C.發(fā)生風險事件后得到經(jīng)濟補償D.發(fā)生風險事件后轉(zhuǎn)移責任【答案】C多選題（共40題）1、下列()是行政復(fù)議的受案范圍。A.工商局對設(shè)備制造企業(yè)的罰款B.土地局拒絕頒發(fā)土地使用權(quán)證C.質(zhì)量監(jiān)督局對在建項目的查封D.房屋買賣糾紛的行政調(diào)解E.規(guī)劃局對“建設(shè)工程規(guī)劃許可證”的申請不予答復(fù)【答案】ABC2、當權(quán)利人的物權(quán)受到他人侵犯時，權(quán)利人可以行使的權(quán)利包括()。A.請求確認物權(quán)B.請求恢復(fù)原狀C.請求支付違約金D.請求賠償損失E.請求排除妨礙【答案】ABD3、非正常終止設(shè)備工程合同的情形有()。A.由業(yè)主終止B.由承包商終止C.因不可抗力終止D.根據(jù)法律終止E.因結(jié)清證明生效終止【答案】ABCD4、設(shè)備工程合同履行期間，承包人具有()情形的，發(fā)包人有權(quán)請求解除該設(shè)備工程合同。A.明確表示不履行合同主要義務(wù)的B.采用不合格的材料進行施工的C.將承包的設(shè)備工程非法轉(zhuǎn)包、違法分包的D.已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復(fù)的E.不能在合同約定的期限內(nèi)完工的【答案】ACD5、根據(jù)《行政訴訟法》，下列行政行為中，不屬于行政訴訟受案范圍的有()。A.抽象行政行為B.行政處罰行為C.國家外交行為D.終局行政裁決行為E.行政處分行為【答案】ACD6、在設(shè)備工程合同履行過程中，合同跟蹤的主要依據(jù)有()等。A.合同文件B.合同計劃C.原始記錄D.各類報表報告E.招標文件【答案】ABCD7、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，當事人因不可抗力不能履行合同的，應(yīng)當()。A.賠償對方全部損失B.解除合同C.及時通知對方D.在合理期限內(nèi)提供證明給對方E.積極防御不可抗力的再次發(fā)生【答案】BCD8、下列關(guān)于不安抗辯權(quán)的敘述，正確的有()。A.不安抗辨權(quán)是先履行義務(wù)一方當事人享有的權(quán)利B.不安抗辨權(quán)是后履行義務(wù)一方當事人享有的權(quán)利C.不安抗辨權(quán)的行使方式是中止履行合同義務(wù)D.不安抗辨權(quán)的行使方式是終止履行合同義務(wù)E.不安抗辨權(quán)的適用條件是對方當事人死亡或喪失行為能力【答案】AC9、下列有關(guān)承諾生效的表述，正確的有()。A.采用書面形式作出承諾的，承諾通知發(fā)出時生效B.采用電報形式作出承諾的，電報到達要約人時生效C.采用電子郵件形式作出承諾的，電子郵件進入要約人指定的郵箱時生效D.采用電子郵件作出承諾的，要約人了解內(nèi)容時生效E.采用行為方式作出承諾的，承諾行為作出時生效【答案】BC10、選擇談判小組成員一般要考慮的方面有()。A.敏捷清晰的思維推理能力B.專業(yè)特長C.各專業(yè)知識有機整合D.談判小組的人員數(shù)量E.表達與傳遞信息的能力【答案】BCD11、《合同法》規(guī)定，有()情形之一的，合同終止。A.債權(quán)人免除債務(wù)B.債務(wù)相互抵銷C.債務(wù)依法提存D.債權(quán)合法轉(zhuǎn)讓E.債務(wù)已按約定履行【答案】ABC12、下列有關(guān)承諾生效的表述，正確的有()。A.采用書面形式作出承諾的，承諾通知發(fā)出時生效B.采用電報形式作出承諾的，電報到達要約人時生效C.采用電子郵件形式作出承諾的，電子郵件進入要約人指定的郵箱時生效D.采用電子郵件作出承諾的，要約人了解內(nèi)容時生效E.采用行為方式作出承諾的，承諾行為作出時生效【答案】BC13、根據(jù)《合同法》，下列合同中，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)撤銷的合同有()。A.一方以脅迫手段訂立的合同B.附生效條件的合同C.以合法形式掩蓋非法目的的合同D.一方以欺詐手段訂立的合同E.在訂立合同時顯失公平【答案】AD14、代理的特征有()。A.代理人在代理權(quán)限內(nèi)獨立地為意思表示B.任何行為均可代理C.代理是代理人代替被代理人為民事法律行為D.代理權(quán)是依據(jù)法律的直接規(guī)定而產(chǎn)生E.代理人應(yīng)當在代理權(quán)范圍內(nèi)實施代理行為【答案】AC15、《合同法》規(guī)定，有()情形之一的，合同終止。A.債權(quán)人免除債務(wù)B.債務(wù)相互抵銷C.債務(wù)依法提存D.債權(quán)合法轉(zhuǎn)讓E.債務(wù)已按約定履行【答案】ABC16、《招投標法》規(guī)定，投標文件()的投標人應(yīng)確定為中標人。A.滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準的最低要求B.最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準C.滿足招標文件各項要求，并且報價最低D.滿足招標文件各項要求，并且經(jīng)評審的價格最低E.滿足招標文件各項要求，并且經(jīng)評審價格最高【答案】BD17、根據(jù)我國《合同法》，當事人承擔違約責任的方式有()。A.繼續(xù)履行B.賠禮道歉C.采取補救措施D.雙倍賠償E.賠償損失【答案】AC18、業(yè)主要保證現(xiàn)場的()配合承包商工作。A.工程師B.工程師的助理C.工程師雇用的其他職員D.業(yè)主指定的分包商E.業(yè)主雇用的其他承包商【答案】ABC19、采用FIDIC新黃皮書的設(shè)備工程合同，工程暫停時，承包商獲得生產(chǎn)設(shè)備款和/或材料款的支付，須滿足的條件有()。A.生產(chǎn)設(shè)備和/或材料的運輸被暫停超過合同中規(guī)定的期限B.承包商已向供應(yīng)商支付了相應(yīng)的款項C.承包商已經(jīng)將此設(shè)備和/或材料標記為業(yè)主的財產(chǎn)D.生產(chǎn)設(shè)備和/或材料已經(jīng)起運E.生產(chǎn)設(shè)備和/或材料經(jīng)檢驗符合合同要求【答案】AC20、承包商應(yīng)當重新任命承包商代表并獲得工程師同意的情況有()。A.工程師不同意承包商擬任命的承包商代表B.工程師隨后撤銷了對承包商代表的同意C.承包商代表需要回公司述職D.擬被任命的人員不能擔任承包商代表E.承包商代表暫離現(xiàn)場【答案】ABD21、理論上對產(chǎn)品缺陷進行分類時，產(chǎn)品缺陷包括()。A.設(shè)計缺陷B.制造缺陷C.包裝缺陷D.指示缺陷E.使用缺陷【答案】ABD22、按照《招標投標法》的要求，招標人如果自行辦理招標事宜，應(yīng)具備的條件包括()。A.有編制招標文件的能力B.已發(fā)布招標公告C.具有開標場地D.有組織評標的能力E.已委托公證機關(guān)公證【答案】AD23、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，就知識產(chǎn)權(quán)和工業(yè)產(chǎn)權(quán)而言，業(yè)主對承包商的侵權(quán)給予保障的方面，包括()。A.承包商的侵權(quán)是履行業(yè)主要求不可避免的B.承包商的工程設(shè)計、制造、施工或?qū)嵤┊a(chǎn)生的侵權(quán)C.業(yè)主不按合同規(guī)定的目的使用工程而導致的侵權(quán)索賠D.如果合同中沒有規(guī)定，或沒有在基準日期前向承包商說明，而業(yè)主使用工程時，同時配套使用了非承包商的物品，從而導致的侵權(quán)索賠E.使用承包商設(shè)備造成的侵權(quán)【答案】ACD24、業(yè)主人員包括()。A.工程師B.工程師助理C.工程師雇用的勞務(wù)人員D.指定分包商E.指定分包商的雇員【答案】ABC25、因不可抗力終止合同后，工程師開出的付款證書中通常包括的內(nèi)容有()。A.合同中標明的已完成的任何工作價值B.合同終止時承包商人員和設(shè)備遣返回公司注冊地的費用C.承包商將施工設(shè)備運至公司其他工地的費用D.因不可抗力招致的承包商利潤損失E.承包商在不可抗力情況下為完成工程而招致的合理開支【答案】AB26、根據(jù)《民法通則》，被代理人與代理人承擔連帶責任的情形有()。A.委托書授權(quán)不明B.代理人不履行職責C.代理人與第三人串通D.代理的事項違法E.代理人實施代理行為過程中給第三人造成損害【答案】AD27、設(shè)備工程合同履行過程中，竣工驗收的方式包括()。A.試車驗收B.分段驗收C.整個工程驗收D.部分工程驗收E.隱蔽工程驗收【答案】BCD28、地方政府部門造成的工程中斷，承包商有權(quán)延長工期的條件有()。A.業(yè)主未將地方政府部門制定的新規(guī)定告知承包商B.承包商已經(jīng)采取措施，仍不能避免工程延誤C.承包商已經(jīng)遵守了地