監(jiān)理工程師之交通工程目標(biāo)控制復(fù)習(xí)模擬資料

監(jiān)理工程師之交通工程目標(biāo)控制復(fù)習(xí)模擬資料

單選題（共100題）1、關(guān)于建設(shè)單位安全生產(chǎn)責(zé)任的說法，錯誤的是（）。A.應(yīng)當(dāng)向施工企業(yè)提供地下管線資料B.應(yīng)當(dāng)依法履行合同，不得壓縮合同約定的工期C.應(yīng)當(dāng)進行安全施工技術(shù)交底D.應(yīng)當(dāng)對拆除工程進行備案【答案】C2、插入式振動器的移位間距應(yīng)不超過振動器作用半徑的1.5倍，與側(cè)模應(yīng)保持（）的距離。A.100～150mmB.50～100mmC.30～80mmD.30～50mm【答案】B3、提高產(chǎn)品的價值可以通過（）。A.在降低產(chǎn)品功能的同時，又提高產(chǎn)品成本B.在產(chǎn)品成本不變的條件下，降低產(chǎn)品的功能C.保持產(chǎn)品功能不變的前提下，提高產(chǎn)品的壽命周期成本D.產(chǎn)品功能大幅度提高，產(chǎn)品成本略有增加【答案】D4、根據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)的修約規(guī)則，5.665，保留兩位小數(shù)為（）。A.5.65B.5.64C.5.66D.5.63【答案】C5、關(guān)于鉆孔底沉淀物厚度的說法不正確的是（）。A.對于摩擦樁，設(shè)計未規(guī)定時，對于直徑≤1.5m的樁應(yīng)不大于20mmB.對于直徑大于1.5m，或樁長大于40m的樁或土質(zhì)較差時，應(yīng)不大于30mmC.對于支撐樁，不大于設(shè)計規(guī)定，沒有規(guī)定時不大于5cmD.對于支撐樁，不大于設(shè)計規(guī)定，沒有規(guī)定時不大于4cm【答案】D6、（）編制的竣工決算報告在審計部門提出審計意見后方可組織竣工驗收。A.建設(shè)單位B.監(jiān)理單位C.施工單位D.交通運輸主管部門【答案】A7、招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)項目具體情況確定各評分因素及評分因素權(quán)重分值，并對各評分因素進行細分（如有）、確定各評分因素細分項的分值，各評分因素權(quán)重分值合計應(yīng)為（）。A.60分B.80分C.100分D.120分【答案】C8、結(jié)構(gòu)外露表面的模板，其撓度不應(yīng)超過跨徑的1/400，結(jié)構(gòu)隱蔽表面的模板，不應(yīng)超過跨徑的（）。A.1/150B.1/200C.1/250D.1/300【答案】C9、建設(shè)工程施工企業(yè)以建筑安裝工程造價為計提依據(jù)，公路工程計提標(biāo)準(zhǔn)為（），提取的安全生產(chǎn)費用列入工程造價，在競標(biāo)時不得刪減，列入標(biāo)外管理。A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%【答案】B10、某工程合同價為2000萬元，合同價的50％為可調(diào)部分。可調(diào)部分，人工費占35％，材料費55％，其余占10％。結(jié)算時，人工費價格指數(shù)增長20％，材料費價格指數(shù)增長20％，其余未發(fā)生變化。按照調(diào)值公式法計算，該工程的結(jié)算工程價款為（）萬元。A.2110B.2100C.2180D.2200【答案】C11、作為路面結(jié)構(gòu)中的承重層，且具有足夠的強度和剛度，指的是（）。A.面層B.基層C.墊層D.聯(lián)結(jié)層【答案】B12、隧道洞口開挖采用臺階法施工時，上臺階高度宜為（）m，裝渣機械應(yīng)緊跟開挖面，減少扒渣距離。A.1.5B.2.0C.2.5D.3.0【答案】C13、對于非橋面連續(xù)簡支梁，當(dāng)設(shè)計未規(guī)定安裝溫度時，一般在（）的溫度范圍內(nèi)安裝。A.5～15℃B.-5～20℃C.0～20℃D.5～20℃【答案】D14、（）建造懸臂與連續(xù)體系梁橋時，不需要在河道（海水）中搭設(shè)支架，而直接從已建墩臺頂部逐段向跨徑方向延伸施工，每延伸一段就施加預(yù)應(yīng)力，使其與成橋部分聯(lián)結(jié)成整體。A.平衡懸臂施工法B.有支架施工法C.逐跨頂推施工法D.活動支架法【答案】A15、下列關(guān)于安全生產(chǎn)專項費用計量支付的工作職責(zé)的說法中，錯誤的是（）。A.安全費用如有急用可以暫時挪用B.安全費用不得挪用或變相挪用C.分管安全副總監(jiān)組織安全專監(jiān)、計量專監(jiān)現(xiàn)場核實安全生產(chǎn)費用使用情況（若建設(shè)單位規(guī)定需要一同到現(xiàn)場進行核實的，由監(jiān)理負責(zé)通知建設(shè)單位）D.總監(jiān)辦簽認后，報建設(shè)單位審批【答案】A16、公路工程投標(biāo)工作程序，其中復(fù)核工程數(shù)量的，下一步工作是（）。A.編制總體施工組織設(shè)計文件B.現(xiàn)場考察、調(diào)查地材等價格C.投標(biāo)價的計算、匯總D.研究招標(biāo)文件【答案】A17、《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》（JTGG10-2016)第6.0.7條規(guī)定，監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)參加（）組織的竣工驗收，提交監(jiān)理工作報告和工程監(jiān)理資料，配合竣工驗收檢查。A.建設(shè)單位B.施工總承包單位C.城建檔案館D.工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)【答案】A18、（）是安全生產(chǎn)的核心、是改進安全狀況的根本途徑、基本方法和工作平臺。A.安全生產(chǎn)責(zé)任制度B.安全生產(chǎn)技術(shù)交底制度C.安全事故報告制度D.雙重預(yù)防機制建設(shè)制度【答案】A19、在拱橋施工中，增加主拱圈強度采用的加固方法是（）。A.加大拱圈截面B.提高混凝土強度等級C.用粘鋼板或復(fù)合纖維片材加固D.加設(shè)拉桿【答案】A20、同一層路基的填料應(yīng)為一種填料，性質(zhì)不同的填料不得混合填筑。路堤填筑時應(yīng)從最保處起分層填筑，而且是水平分層、分段鋪料、分段整平、分層壓實。每種填料的填筑層壓實后的連續(xù)厚度宜不小于（）mm。A.100mmB.200mmC.250mmD.500mm【答案】D21、真空預(yù)壓施工的第一步是（）。A.抽真空系統(tǒng)施工B.排水系統(tǒng)施工C.密封系統(tǒng)施工D.抽氣【答案】B22、某工程組織流水施工，有三個工序，路基，基層和面層，分5段施工，流水節(jié)拍分別為4天、7天和5天，則該工程的總工期應(yīng)為（）天。A.50B.44C.60D.65【答案】B23、流水施工中，每一施工過程在單位時間內(nèi)所完成的工程量稱為（）。A.流水段B.流水強度C.流水節(jié)拍D.流水步距【答案】B24、橋梁基礎(chǔ)混凝土承臺、墩臺施工，澆筑混凝土?xí)r，串筒、溜槽等的布置應(yīng)方便攤鋪和振搗，并應(yīng)明確劃分工作區(qū)域。混凝土澆筑完成后，應(yīng)及時進行養(yǎng)護，養(yǎng)護時間不得少于（）。A.3dB.7dC.14dD.28d【答案】B25、依據(jù)公路水運工程淘汰危及生產(chǎn)安全施工工藝、設(shè)備和材料目錄，下列淘汰類型屬于禁止的是（）。A.“直接鑿除法”樁頭處理工藝B.鋼筋閃光對焊工藝C.基樁人工挖孔工藝D.竹（木）腳手架工藝【答案】D26、發(fā)包人可以單方解除建設(shè)工程施工合同的情形包括（）。A.明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務(wù)的B.合同約定的期限內(nèi)沒有完工，且在發(fā)包人催告的合理期限內(nèi)仍未完工的C.已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復(fù)的D.將承包的建設(shè)工程非法轉(zhuǎn)包.違法分包的E.建設(shè)工程必須進行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無效的【答案】A27、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、勘察單位、設(shè)計單位、施工總承包單位等共同為質(zhì)量服務(wù)體現(xiàn)了（）。A.全方位質(zhì)量管理B.全面質(zhì)量管理C.全過程質(zhì)量管理D.全員參與質(zhì)量管理【答案】B28、在《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》（JTG10-2016）中“由總監(jiān)主持編制、開展監(jiān)理工作的指導(dǎo)性文件”稱為（）。A.監(jiān)理計劃B.監(jiān)理規(guī)劃C.監(jiān)理大綱D.監(jiān)理細則【答案】A29、總監(jiān)理工程師對外向（）負責(zé)，代表監(jiān)理單位或者和監(jiān)理單位一起協(xié)調(diào)建設(shè)單位、施工單位、設(shè)計單位、質(zhì)量安全監(jiān)督機構(gòu)等單位或機構(gòu)的工作關(guān)系。A.建設(shè)單位B.監(jiān)理單位C.設(shè)計單位D.施工單位【答案】A30、專項施工方案應(yīng)當(dāng)由（）審核簽字、加蓋單位公章，并由總監(jiān)理工程師審查簽字、加蓋執(zhí)業(yè)印章后方可實施。A.施工項目技術(shù)負責(zé)人B.施工項目負責(zé)人C.施工單位技術(shù)負責(zé)人D.施工單位負責(zé)人【答案】C31、從兼顧合同的公平性及簡化合同管理的要求出發(fā)，對于工期較短（一年甚至更短）的項目，可不考慮設(shè)立（）條款，由承包人在報價中去考慮相關(guān)風(fēng)險費用（通常一個有經(jīng)驗的承包人能對短期內(nèi)可能出現(xiàn)的物價上漲進行預(yù)測），以簡化費用監(jiān)理工作。A.工程變更B.價格調(diào)整C.工期調(diào)整D.進度款結(jié)算【答案】B32、箱梁體需分二次澆筑時，第一次和第二次澆筑的時間應(yīng)間隔至少（）小時。A.12B.24C.36D.48【答案】B33、下列有關(guān)投標(biāo)限價的說法中，不正確的是（）。A.招標(biāo)人可以自行決定是否設(shè)置最高投標(biāo)限價B.招標(biāo)人可以規(guī)定最低投標(biāo)限價C.招標(biāo)人設(shè)有最高投標(biāo)限價的，應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件中明確最高投標(biāo)限價D.接受委托編制最高投標(biāo)限價的中介機構(gòu)不得參加該項目的投標(biāo)【答案】B34、根據(jù)現(xiàn)行《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》（JGJ46），對于施工現(xiàn)場臨時用電設(shè)備數(shù)量在（）以上,或用電設(shè)備容量在（）及以上的，應(yīng)監(jiān)督施工單位編制臨時用電專項安全方案。A.5臺，50kWB.3臺，30kWC.5臺，30kWD.3臺，100kW【答案】A35、所謂“三級”安全教育培訓(xùn)是指（）。A.項目部——施工隊——施工班組B.施工隊——施工班組——操作崗位C.總工程師一一工程師——技術(shù)人員D.公司——項目部——施工班組【答案】D36、（）是指路基邊坡土體或巖石，沿著一定的滑動面成整體狀向下滑動，其規(guī)模與危害程度較碎落更為嚴重，有時滑動體可達數(shù)百立方米以上，造成嚴重的阻車。A.剝落B.碎落C.滑坍D.崩坍【答案】C37、水泥混凝土面層材料，高速公路粗集料含水率的檢測應(yīng)隨降雨或濕度變化隨時觀測，且每日不少于（）次。A.4B.3C.2D.1【答案】C38、當(dāng)隧道洞口位于山坡不穩(wěn)定、地形條件較差處，且隧道頂兩側(cè)土體嚴重不一致時，即為（）現(xiàn)象，如果處治不當(dāng)，可能會出現(xiàn)隧道開裂，嚴重時發(fā)生坍塌事故。A.應(yīng)力集中B.受力不均C.剪切D.偏壓【答案】D39、監(jiān)理工程師應(yīng)常駐工地，對施工活動的環(huán)境保護工作實施動態(tài)管理，其工作方式以（）為主。A.旁站B.巡視C.平行檢驗D.見證取樣【答案】B40、瀝青混合料壓實（）以后，應(yīng)對其厚度、密實度進行抽樣試驗。A.7hB.10hC.12hD.15h【答案】C41、洞內(nèi)導(dǎo)線，應(yīng)布置成多邊形導(dǎo)線環(huán)。導(dǎo)線邊長在直線段不宜小于（），在曲線段不宜小于（）。A.100m，50mB.100m，70mC.200m，50mD.200m，70m【答案】D42、施工單位、監(jiān)理單位和建設(shè)單位應(yīng)按（）的工程項目劃分進行工程質(zhì)量的檢驗和評定。A.相同B.不同C.類似D.部分相同【答案】A43、路基填方材料最小強度控制指標(biāo)是（）。A.回彈模量B.壓實度C.CBR值D.塑性指數(shù)【答案】C44、稀漿封層和微表處兩幅縱縫搭接寬度不宜超過（），橫向接縫宜做成對接縫。分兩層攤鋪時，第一層攤鋪后至少應(yīng)開放交通（）后方可進行第二層攤鋪。A.70cm，12hB.70cm，24hC.80cm，12hD.80cm，24h【答案】D45、下列不需要抽檢的是（）。A.鋼筋、水泥、瀝青、石灰和碎石、砂等原材料B.分項工程中的關(guān)鍵項目和結(jié)構(gòu)主要尺寸C.施工單位自制的工程構(gòu)配件D.監(jiān)理工程師有疑問的工程材料【答案】C46、某雙代號網(wǎng)絡(luò)計劃中，工作A的最早開始時間和最遲開始時間分別為第10天和第13天，其持續(xù)時間為5d；工作A有3項緊后工作，它們的最早開始時間分別為第19天、第22天和第26天，則工作A的自由時差為（）d。A.4B.7C.11D.15【答案】A47、洞內(nèi)導(dǎo)線，應(yīng)布置成多邊形導(dǎo)線環(huán)。導(dǎo)線邊長在直線段不宜小于（），在曲線段不宜小于（）。A.100m，50mB.100m，70mC.200m，50mD.200m，70m【答案】D48、嚴禁使用帶有嚴重病蟲的苗木，非檢疫對象的病蟲危害痕跡不得超過樹體的（）。A.5％～10％B.10％～15％C.15％～20％D.20％～25％【答案】A49、水泥混凝土面層養(yǎng)護初期，人、畜、車輛不得通行，達到設(shè)計彎拉強度的（）后可允許與工程施工有關(guān)的行人通行。A.40％B.50％C.75％D.100％【答案】A50、關(guān)于土石路堤填筑要求的說法，錯誤的是（）。A.土石路堤不得傾填B.壓實后透水性差異大的土石混合材料，宜縱向分幅填筑C.壓實機械宜采用自重不小于18t的振動壓路機D.中硬、硬質(zhì)石料的土石路堤應(yīng)進行邊坡碼砌【答案】B51、監(jiān)理計劃應(yīng)由（）主持編制，經(jīng)監(jiān)理單位審核后報建設(shè)單位批準(zhǔn)。A.專業(yè)監(jiān)理工程師B.總監(jiān)理工程師C.監(jiān)理單位技術(shù)負責(zé)人D.監(jiān)理員【答案】B52、根據(jù)《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》（JTGG10-2016），監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)審查施工單位提交的合同段開工申請，具備開工條件的，（）應(yīng)簽發(fā)開工令。A.建設(shè)單位B.總監(jiān)理工程師C.專業(yè)監(jiān)理工程師D.施工單位【答案】B53、某分部工程有3個施工過程，分為5個施工段組織加快的成倍節(jié)拍流水施工，各施工過程流水節(jié)拍分別是10d、10d、5d，則該分部工程的流水施工工期是（）d。A.40B.42C.45D.50【答案】C54、施工單位在施工中使用施工起重機械和整體提升式腳手架特種設(shè)備前，應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)單位進行驗收。驗收合格后（）日之內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向當(dāng)?shù)亟煌ㄟ\輸主管部門登記。A.40B.30C.20D.10【答案】B55、滑模攤鋪施工的水泥混凝土面層宜采用（）。A.引氣劑B.高效減水劑C.阻銹劑D.引氣高效減水劑【答案】D56、焊工應(yīng)經(jīng)過考試，熟悉焊接工藝要求，取得資格證書后方可從事焊接工作。焊工停焊時間超過（）月，應(yīng)重新考核。A.3個B.5個C.6個D.9個【答案】C57、隧道對向開挖的兩工作面相距達到（）倍隧道跨度時，兩端施工應(yīng)加強聯(lián)系、統(tǒng)一指揮，兩工作面不得同時起爆。A.2B.3C.4D.5【答案】C58、對于路基地表排水工程，一般要求截水溝先行施工，與其他排水設(shè)施銜接平順，縱坡宜不小于（）%。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.5【答案】C59、填石路堤施工時，路基邊線與邊坡不應(yīng)出現(xiàn)單向累計長度超過（）m的彎折。A.30B.40C.50D.60【答案】C60、現(xiàn)行價格指數(shù)是指各類付款證書相關(guān)周期最后一天的前（）天的各可調(diào)因子的價格指數(shù)。A.14B.28C.30D.42【答案】D61、鄭良縣擬新建一造紙廠，因建成后的造紙廠將排出有機毒液，排放時可能會影響周圍環(huán)境，造紙廠籌建人員中有人建議先征得縣環(huán)保部門同意,有人則認為“此造紙廠的建設(shè)已征得項目主管部門同意，沒有必要再通過環(huán)保部門認可”。據(jù)此，請回答下列題。A.工程中防治污染的設(shè)施必須經(jīng)原審批環(huán)境影響報告書的環(huán)保行政主管部門驗收合格，該造紙廠才可投入生產(chǎn)、使用B.工程中防治污染的設(shè)施必須經(jīng)該造紙廠上級主管部門驗收合格，才可投產(chǎn)、使用C.工程中防治污染的設(shè)施必須經(jīng)該造紙廠周邊居民委員會或村民委員會驗收合格，才可投產(chǎn)、使用D.工程中防治污染的設(shè)施必須經(jīng)所在地政府行政主管部門驗收合格，才可投產(chǎn)、使用【答案】A62、（）的功能是改善土基的濕度和溫度狀況，以保證面層及基層的強度、剛度和穩(wěn)定性不受土基水文狀況變化所造成的不良影響。A.面層B.基層C.聯(lián)結(jié)層D.功能層【答案】D63、某工程組織非節(jié)奏流水施工，三個施工過程在4個施工段上的流水節(jié)拍分別為5、8、4、4d和7、2、5、3d，以及6、5、6、8d，則該工程的流水施工工期是（）d。A.36B.38C.40D.42【答案】C64、對于注冊執(zhí)業(yè)人員未執(zhí)行法律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)的，以下不屬于處罰措施的是（）。A.停止執(zhí)業(yè)3個月以上1年以下B.情節(jié)嚴重的，吊銷執(zhí)業(yè)資格證書，3年內(nèi)不予注冊C.造成重大安全事故的，終身不予注冊D.構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任【答案】B65、根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，招標(biāo)方式分為公開招標(biāo)和（）。A.工程招標(biāo)B.邀請招標(biāo)C.投資招標(biāo)D.控制招標(biāo)【答案】B66、以下安全責(zé)任中，不屬于監(jiān)理單位的安全生產(chǎn)責(zé)任的是（）。A.審查專項施工方案B.向施工單位提供場地及地下管線資料C.對建設(shè)工程安全生產(chǎn)承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任D.應(yīng)按照法律法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)實施監(jiān)理，并對工程項目安全生產(chǎn)承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任【答案】B67、監(jiān)理人在收到修訂合同進度計劃后（）天內(nèi)進行批復(fù)。A.14B.21C.28D.30【答案】A68、土作為路基建筑材料，（）最優(yōu)。A.粉質(zhì)土B.黏質(zhì)土C.砂類土D.蒙脫土【答案】C69、下列關(guān)于時間—費用優(yōu)化的說法正確的是（）。A.縮短工期，會引起直接費用和間接費用的增加B.延長工期，會引起直接費用和間接費用的減少C.縮短工期，會引起直接費用的增加和間接費用的減少D.縮短工期，會引起直接費用的減少和間接費用的增加【答案】C70、下列四種時差中，對緊前緊后工作均有影響的是（）。A.總時差B.局部時差C.相關(guān)時差D.獨立時差【答案】A71、價值工程中的經(jīng)濟指標(biāo)是（）。A.最高的銷售數(shù)量B.最大的營業(yè)規(guī)模C.最低的壽命周期成本D.可靠地實現(xiàn)所需功能【答案】C72、路堤填前壓實質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)：二級及二級以上公路，一般土質(zhì)的壓實度應(yīng)不小于90%。三級、四級公路，壓實度應(yīng)不小于（）。A.70%B.75%C.80%D.85%【答案】D73、下列關(guān)于模板、支架和拱架的卸落的說法錯誤的是（）。A.非承重側(cè)模板應(yīng)在混凝土抗壓強度達到2.5MPa，且能保證其表面及棱角不致因拆模而受損壞時，方可拆除B.芯模和預(yù)留孔道的內(nèi)模，應(yīng)在混凝土強度能保證其表面不發(fā)生塌陷或裂縫現(xiàn)象時，方可拆除C.承重模板、拱架和支架，應(yīng)在混凝土強度能承受其自重荷載及其他可能的疊加荷載時，方可拆除D.側(cè)模及底模應(yīng)在結(jié)構(gòu)建立預(yù)應(yīng)力后方可拆除【答案】D74、直接經(jīng)濟損失為7500萬元的特大橋主體結(jié)構(gòu)垮塌，屬于（）質(zhì)量事故。A.特別重大B.重大C.較大D.一般【答案】B75、我國安全生產(chǎn)工作的基本方針是（）。A.安全生產(chǎn)重于泰山B.安全第一，以人為本，綜合治理C.安全第一，重在預(yù)防D.安全第一，預(yù)防為主，綜合治理【答案】D76、監(jiān)理人員在費用監(jiān)理工作中的職責(zé)權(quán)限中，需要取得發(fā)包人的專門批準(zhǔn)的是（）。A.工程計量權(quán)B.付款審批權(quán)C.工程變更的單價確認權(quán)D.工程扣款權(quán)【答案】C77、建設(shè)單位從銀行貸款500萬元。貸款期3年，年利率5%，按復(fù)利每半年計息一次，則貸款的年實際利率為（）。A.4.16%B.4.21%C.5.06%D.5.23%【答案】C78、監(jiān)理人員實施的旁站屬于（）。A.事前監(jiān)理B.事中監(jiān)理C.事后監(jiān)理D.平行監(jiān)理【答案】B79、按照工程項目的性質(zhì)、施工條件的不同和工期要求不同，確定工程項目的施工持續(xù)時間的方法不包括（）。A.根據(jù)施工單位現(xiàn)有的人工、船機數(shù)量以及流水段工作面的大小安排，計算施工過程的作業(yè)時間B.根據(jù)工期要求確定作業(yè)人數(shù)和船機臺數(shù)C.由于采用新技術(shù)、新工藝而缺乏定額，或者由于影響施工的因素復(fù)雜使得工作時間為不確定時，通常采用三時估計法估計工程項目的持續(xù)時間D.根據(jù)社會平均生產(chǎn)水平預(yù)估工期【答案】D80、施工過程中，應(yīng)對控制網(wǎng)（點）進行不定期的檢測和定期復(fù)測，定期復(fù)測周期不應(yīng)超過（）個月。A.3B.5C.6D.9【答案】C81、單車道施工便道寬度不宜小于（）m。A.6.5B.5.0C.4.5D.3.0【答案】C82、某路面工程的有效合同價為700萬元，瀝青材料預(yù)付款額度為有效合同價的20％，假定瀝青材料占合同價的比例為60％，瀝青材料預(yù)付款起扣點為（）萬元。A.450.36B.466.67C.475.32D.490.25【答案】B83、某企業(yè)年初借入流動資金1000萬元，一年后付息100萬元，該流動資金借款的年利率為（）。A.8%B.12%C.10%D.15%【答案】C84、某企業(yè)用100萬元購置一臺設(shè)備，欲在10年內(nèi)將該投資的復(fù)利本利和全部回收，基準(zhǔn)收益率為10%，則該企業(yè)每年均等的凈收益至少應(yīng)為（）萬元。A.10.00B.16.27C.20.06D.25.94【答案】B85、工程項目的（）是用來指導(dǎo)工程全局的，是工程從開工一直到竣工位置，各個主要環(huán)節(jié)的總的進度安排。A.年度進度計劃B.月度進度計劃C.季度進度計劃D.總體進度計劃【答案】D86、某建設(shè)項目驗收質(zhì)量評分為75分，則該建設(shè)項目評定等級為（）。A.優(yōu)良B.極差C.合格D.不合格【答案】C87、注冊執(zhí)業(yè)人員未執(zhí)行法律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)（）。A.5年內(nèi)不予注冊B.責(zé)令停止執(zhí)業(yè)3個月以上1年以下C.終身不予注冊D.依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任【答案】B88、地下水因素對圍巖分級有一定的影響。遇有地下水時，根據(jù)圍巖等級，一般采用（）。A.升級處理B.不做處理C.降級處理D.無法判斷【答案】C89、路堤填方試驗路段應(yīng)在路基主線上選擇地質(zhì)條件、路基斷面形式等具有代表性的地段進行試驗，試驗路段的長度宜不小于（）m。A.50B.100C.150D.200【答案】D90、調(diào)值公式計算時固定要素比重為0.4，人工費是可調(diào)因素的一半，人工費的比重為（）。A.0.5B.0.25C.0.2D.0.3【答案】D91、脹縫傳力桿應(yīng)在一端設(shè)置鍍鋅鋼管帽或塑料套筒，套帽厚度不應(yīng)小于2.0mm，并應(yīng)密封不透水，套帽長度宜為（），套帽內(nèi)活動空隙的長度宜為（）。A.100mm、30mmB.80mm、30mmC.100mm、50mmD.80mm、50mm【答案】A92、按照公路工程造價組成，建設(shè)項目信息化費屬于（）A.建設(shè)項目管理費B.直接費C.措施費D.預(yù)備費【答案】A93、樁長超過（）樁基內(nèi)宜布置聲測管，一般布置3～4根。A.20mB.30mC.40mD.50m【答案】C94、關(guān)于填隙碎石基層施工的說法錯誤的是（）。A.填隙碎石的施工工藝中，撒布填隙料應(yīng)在初壓之前進行B.粗碎石可以用強度合格的各種巖石軋制而成C.粗碎石可以用穩(wěn)定的礦渣軋制而成D.單層填隙碎石的壓實厚度宜為公稱最大粒徑的1.5－2.0倍【答案】A95、（）是監(jiān)理人員進行費用監(jiān)理的基本原則和最低要求。A.執(zhí)行合同條款B.執(zhí)行計價規(guī)則C.遵守支付期限D(zhuǎn).保持公正立場【答案】D96、土石路堤施工時，填料由土石混合材料變化為其他填料時，土石混合材料最后一層的壓實厚度應(yīng)小于（）mm。A.150B.200C.300D.400【答案】C97、安全事故隱患按其可能的后果,可分為（）。A.一般事故隱患、較大事故隱患B.一般事故隱患、重大事故隱患C.一般事故隱患、較大事故隱患、重大事故隱患D.一般事故隱患、較大事故隱患、重大事故隱患和特別重大事故隱患【答案】B98、因非施工單位的責(zé)任和風(fēng)險等因素造成、施工單位依據(jù)合同規(guī)則提出延期申請并經(jīng)監(jiān)理工程師審查和建設(shè)單位批準(zhǔn)的工期延長，稱為（）。A.工程延誤B.工程延期C.工期索賠D.工期順延【答案】B99、商品房現(xiàn)售應(yīng)符合的條件包括（）。A.現(xiàn)售商品房的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)具有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書B.取得土地使用權(quán)證書或者使用土地的批準(zhǔn)文件C.持有建設(shè)工程規(guī)劃許可證和施工許可證D.拆遷安置已經(jīng)落實E.物業(yè)管理方案尚未落實【答案】A100、一般地，提前工期獎金累計最高不得超過合同總價的（）。A.2%B.3%C.5%D.8%【答案】C多選題（共40題）1、毛某訴張明房屋糾紛一案，經(jīng)某中級人民法院一審判決后，毛某不服，但沒有上訴，而是于收到判決書20日后，向該省高級人民法院申請再審。該省高級人民法院接到其再審申請后，經(jīng)審查，認為該判決確有錯誤，遂指令作出生效判決的中級人民法院再審。該中級人民法院裁定撤銷原判決，決定按二審程序?qū)υ摪高M行再審，同時，要求毛某在接到通知一周內(nèi)向法院交納案件受理費。下列說法正確的是：A.毛某可以向作出生效判決的法院的上級法院提出再審申請B.中級人民法院應(yīng)該適用第一審程序?qū)徖碓撛賹彴讣﨏.該中級人民法院在接到再審指令之后，應(yīng)當(dāng)作出裁定，中止原判決的執(zhí)行，而不是裁定撤銷原判決D.再審案件一律免交案件受理費，所以再審法院要求毛某交納案件受理費沒有法律依據(jù)【答案】ABC2、甲公司因乙公司拒絕履行生效法律文書所確定的給付120萬元的義務(wù)，向區(qū)人民法院申請執(zhí)行。在執(zhí)行過程中，區(qū)人民法院發(fā)現(xiàn)乙公司已停業(yè)半年之久，無可供執(zhí)行的財產(chǎn)，但是乙公司曾在一年前購買上市公司丙公司的股票，價值110萬元，對此，區(qū)人民法院可以：()A.扣押股票，并強制乙公司按照公司法的有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓B.直接對乙公司的股票進行拍賣或者變賣，用于清償債務(wù)C.直接將股票抵償給甲公司D.將丙公司變更為本案的被執(zhí)行人【答案】ABC3、在公路工程施工過程中，加快施工進度的組織措施包括（）。A.采用先進的施工方法以減少施工過程的數(shù)量B.增加工作面，組織更多的專業(yè)施工隊C.改善勞動條件和外部配套條件D.增加勞動力和施工機械的數(shù)量E.改進施工工藝并實施強有力的調(diào)度【答案】BD4、以下適用《民事訴訟法》移送管轄規(guī)定的做法，哪些是錯誤的？A.甲市人民法院立案后發(fā)現(xiàn)對案件沒有管轄權(quán)，但是被告一方?jīng)]有提出管轄異議，出于訴訟效率考慮還是審理了此案B.乙市人民法院接到甲市人民法院移送來的案件后發(fā)現(xiàn)還是沒有管轄權(quán)，遂將之另行移送到了丙市人民法院C.丙市人民法院接到乙市人民法院移送的案件后發(fā)現(xiàn)還是沒有管轄權(quán)，只好提交本院審判委員會處理解決D.丁市人民法院本來已經(jīng)受理某案，結(jié)果由于行政區(qū)域變更，在審理之前失去了管轄權(quán)，于是又將之移送給剛剛獲得管轄權(quán)的戊市人民法院【答案】ABCD5、應(yīng)用于一級公路的水泥混凝土路面施工的是（）。A.計算機自動控制強制式拌和樓（機）B.強制式攪拌站（機）C.滑模攤鋪機施工工藝D.三輥軸機組施工工藝E.小型機具施工工藝【答案】AC6、下列應(yīng)開展風(fēng)險評估的橋梁工程有（）。A.跨徑為130m的鋼筋混凝土拱橋B.跨徑為140m的鋼筋混凝土拱橋C.跨徑為150m的鋼筋混凝土拱橋D.跨徑為130m的梁式橋E.跨徑為140m的梁式橋【答案】C7、以下關(guān)于路基填筑的說法中，錯誤的是（）。A.性質(zhì)不同的填料，應(yīng)水平分層、分段填筑，分層壓實B.同一層路基可以混合填筑C.路基下部宜采用水穩(wěn)性好或凍脹敏感性小的填料D.填料的選擇要經(jīng)過監(jiān)理工程師批準(zhǔn)E.有地下水的路段或浸水路堤，應(yīng)填筑水穩(wěn)性好的填料【答案】BC8、路基施工準(zhǔn)備階段正確的是（）。A.對路基基底的原狀土進行取樣試驗，每公里應(yīng)至少取2個點B.同一建設(shè)項目相鄰施工段水準(zhǔn)導(dǎo)線不用閉合C.可能受施工影響的導(dǎo)線點，施工前應(yīng)加固或改移D.公路沿線每500米宜有一個水準(zhǔn)點E.對導(dǎo)線的復(fù)測周期應(yīng)不超過3個月【答案】ACD9、關(guān)于日常性檢查，下列說法正確的有（）。A.日常性檢查，企業(yè)一般每年進行1～4次B.工程項目組每月至少進行1次C.車間每月至少進行1次D.班組每周、每班次都應(yīng)進行檢查E.日常性檢查，企業(yè)一般每年進行1～3次【答案】ABCD10、下列屬于面層特點的是（）。A.強度B.剛度C.平整度D.耐磨性E.透水性【答案】ABCD11、下列選項中，屬于蒙特卡洛法的實施步驟的有（）。A.分析哪些原始參數(shù)應(yīng)屬于隨機變量B.求出經(jīng)濟評價指標(biāo)的概率分布C.根據(jù)模擬實驗結(jié)果，計算出經(jīng)濟評價指標(biāo)的一系列總體值D.建立經(jīng)濟評價指標(biāo)的數(shù)學(xué)模型E.檢驗試驗次數(shù)是否滿足預(yù)定的精度要求【答案】ABD12、級配較好時，以下屬于良好的路基的填料有（）。A.巨粒土B.砂類土C.粉質(zhì)土D.黏質(zhì)土E.膨脹土【答案】AB13、水泥混凝土路面與其他類型路面相比，具有的優(yōu)點有（）。A.強度高B.穩(wěn)定性好C.耐久性好D.能見度好E.沒有接縫【答案】ABCD14、單位工程指的是在合同段中，具有獨立（）的工程。A.施工條件B.評價指標(biāo)C.施工工藝D.材料E.結(jié)構(gòu)功能【答案】A15、下列關(guān)于工程費用監(jiān)理作用的說法正確的有（）。A.控制施工“合同價格”的核心環(huán)節(jié)B.質(zhì)量控制的重要輔助手段C.安全控制的重要輔助手段D.進度控制的重要輔助手段E.保護承包人合法權(quán)益的重要途徑【答案】ABD16、隧道襯砌背后布設(shè)的排水管包括（）。A.環(huán)向的B.豎向的C.縱向的D.橫向的E.徑向的【答案】ABCD17、費用支付的基本原則包括（）。A.高效、迅速B.以合同為依據(jù)C.遵循規(guī)定的程序D.以工程計量為基礎(chǔ)E.準(zhǔn)確、及時【答案】BCD18、A市機械進出口公司向中國A市中級人民法院起訴，要求美國某貿(mào)易公司承擔(dān)其銷售不合格機械設(shè)備的違約責(zé)任。在訴訟過程中，由于美國該貿(mào)易公司在中國沒有住所，為了訴訟的便利，于是聘請中國陳律師代為進行訴訟。在這種情況下，美國某貿(mào)易公司從美國向中國A市中級人民法院寄交的對陳律師的授權(quán)委托書，需要履行下列哪種手續(xù)才視為有效？()A.經(jīng)中國駐美國使、領(lǐng)館證明B.經(jīng)美國公證機關(guān)證明，并經(jīng)中國駐美國使、領(lǐng)館認證C.履行中國與美國訂立的有關(guān)條約中規(guī)定的證明手續(xù)D.由中國駐美國的愛國華僑團體證明【答案】BC19、對于瀝青路面施工階段質(zhì)量控制，熱拌瀝青混合料面層質(zhì)量控制要點，以下說法正確的有（）。A.在鋪筑試驗路段之前14d，承包人應(yīng)安裝好與本項工程有關(guān)的全部試驗儀器和設(shè)備B.試驗路的目的是證實混合料的穩(wěn)定性以及拌和、攤鋪和壓實設(shè)備的效率和施工方法、施工組織的適應(yīng)性C.瀝青混合料攤鋪、壓實12h以后，應(yīng)對其厚度、密實度進行抽樣試驗D.經(jīng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)的試驗路應(yīng)成為比較的標(biāo)準(zhǔn)E.未取得監(jiān)理機構(gòu)批準(zhǔn)，承包人應(yīng)重新鋪筑試驗路，費用由發(fā)包人承擔(dān)【答案】BCD20、下列費用屬于材料預(yù)算價格組成部分的有（）。A.材料原價B.材料運雜費C.場內(nèi)運輸損耗費D.采購及保管費E.場外運輸損耗【答案】ABD21、根據(jù)《公路工程竣（交）工驗收辦法實施細則》，公路工程竣工驗收應(yīng)具備的條件有（）。A.通車試運營2年以上B.各參建單位已按交通運輸部規(guī)定的內(nèi)容完成各自的工作報告C.監(jiān)理單位對工程質(zhì)量評定合格D.質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)已按交通運輸部規(guī)定的“公路工程質(zhì)量鑒定辦法”對工程質(zhì)量檢測鑒定合格，并形成工程質(zhì)量鑒定報告E.檔案、環(huán)保等單項驗收合格，土地使用手續(xù)已辦理【答案】ABD22、某市中級人民法院對某甲訴某乙返還其出租于乙的房屋一案作出二審判決，責(zé)令乙在判決生效之日起10日內(nèi)向甲返還房屋，并承擔(dān)該案的訴訟費。10日后，乙向人民法院繳納了訴訟費，而未向甲返還房屋，甲向人民法院申請強制執(zhí)行。下列說法正確的是：A.可由執(zhí)行員強制某乙遷出房屋或退出土地B.某乙拒不到場的，不影響執(zhí)行C.執(zhí)行員將強制執(zhí)行筆錄口頭宣讀即可D.執(zhí)行員可以拘留被執(zhí)行人【答案】AB23、產(chǎn)生路基沉陷的主要原因有（）。A.路基填料不當(dāng)B.填筑方法不合理C.壓實不足D.土體發(fā)生膨脹、收縮以及冬季凍脹等E.巖石地基吸水軟化【答案】ABCD24、護坡、護面墻工程中，護面墻工程主要分為（）。A.預(yù)制安裝混凝土護面墻B.干砌片（塊）石護面墻C.現(xiàn)澆混凝土護面墻D.滿鋪干砌片（塊）石護面墻E.漿砌片（塊）石護面墻【答案】AC25、懸臂澆筑法設(shè)置預(yù)拱度時應(yīng)考慮（）。A.掛籃前端垂直撓度B.各施工階段的彈、塑性撓度C.1/2靜活載撓度D.溫度E.懸臂端應(yīng)力值【答案】ABC26、下面說法中，不正確的是（）。A.正式工程應(yīng)與批準(zhǔn)的試驗路段統(tǒng)同一標(biāo)準(zhǔn)B.鋪設(shè)試驗路段一段長約50-100mC.為了方便瀝青運輸車清理，車槽表面可撒有機物D.過度加熱的混合料可適當(dāng)冷卻后使用E.為消除縱向接縫，應(yīng)采用全路攤鋪【答案】BCD27、以下應(yīng)按照高溫期施工技術(shù)要求施工的是（）。A.連