2023年設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同模擬考試試卷B卷含答案

2023年設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同模擬考試試卷B卷含答案單選題（共200題）1、在設(shè)備工程合同中，承包商擬雇傭的設(shè)計(jì)分包商應(yīng)獲得()的同意。A.業(yè)主B.項(xiàng)目經(jīng)理C.工程師D.工程師代表【答案】C2、承包商應(yīng)按照()，為業(yè)主人員提供必要的設(shè)施。A.業(yè)主要求中的規(guī)定B.投標(biāo)書附錄的規(guī)定C.工程師的指示D.業(yè)主人員的需要【答案】A3、甲、乙雙方在合同中既約定違約金，又約定定金，乙違約時(shí)，()。A.違約金與定金可以同時(shí)并用B.甲方可以選擇適用違約金或者定金C.乙方可以選擇適用違約金或者定金D.雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商適用違約金或定金【答案】B4、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對(duì)業(yè)主的全部責(zé)任，除合同另有規(guī)定外，不應(yīng)超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應(yīng)超過()。A.合同價(jià)格B.最終付款證書中確認(rèn)的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標(biāo)合同金額【答案】D5、按照我國(guó)《合同法》關(guān)于合同一般條款的規(guī)定，下列不屬于合同內(nèi)容的是()。A.當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所B.標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬C.履行期限、地點(diǎn)和方式D.”一裁二審“條款【答案】D6、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，無論工程師采取何種方式提出變更，應(yīng)在()之前。A.開工日期B.簽發(fā)付款證書C.簽發(fā)接收證書D.簽發(fā)履約證書【答案】C7、《產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任包括()。A.企業(yè)賠償責(zé)任、商家賠償責(zé)任B.民事責(zé)任、行政責(zé)任、刑事責(zé)任C.一切責(zé)任D.產(chǎn)品責(zé)任、缺陷責(zé)任【答案】B8、甲、乙訂立合同后，甲以重大誤解為由向人民法院提出撤銷合同請(qǐng)求。人民法院依法撤銷了該合同。該合同自()時(shí)起無效。A.合同訂立B.甲提出撤銷請(qǐng)求C.人民法院受理撤銷請(qǐng)求D.人民法院判決撤銷【答案】A9、根據(jù)FIDIC《設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(EPC)／交鑰匙工程合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)在()仔細(xì)審查雇主要求。A.基準(zhǔn)日期前B.基準(zhǔn)日期后C.開工日期前D.開工日期后【答案】A10、恢復(fù)地表是承包商的合同義務(wù)之一，下列關(guān)于地表恢復(fù)的說法，正確的是()。A.接收證書的簽發(fā)，證明承包商已經(jīng)完成了對(duì)地表的恢復(fù)工作B.如果工程師對(duì)單位工程簽發(fā)了接收證書，即可證明承包商的地表恢復(fù)達(dá)到合同要求C.承包商的地表恢復(fù)工作可以安排在缺陷通知期內(nèi)完成D.只有完成地表恢復(fù)工作，業(yè)主方可接收工程【答案】C11、在我國(guó)，下列知識(shí)產(chǎn)權(quán)中，保護(hù)期限為20年的是()。A.發(fā)明專利權(quán)B.實(shí)用新型專利權(quán)C.職務(wù)作品著作權(quán)D.商標(biāo)專用權(quán)【答案】A12、下列關(guān)于聯(lián)營(yíng)體的說法，錯(cuò)誤的是()。A.聯(lián)營(yíng)體的各成員在履行合同上對(duì)業(yè)主負(fù)有連帶責(zé)任B.聯(lián)營(yíng)體的牽頭方應(yīng)由聯(lián)營(yíng)體各方認(rèn)可C.如果承包商是依法組建的聯(lián)營(yíng)體，應(yīng)向工程師通知誰(shuí)是聯(lián)營(yíng)體的牽頭方D.未經(jīng)業(yè)主的同意，承包商不得改變其聯(lián)營(yíng)體的法律地位【答案】C13、下列文件如果出現(xiàn)矛盾，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用的是()。A.合同條件B.承包商建議書C.業(yè)主要求D.投標(biāo)函【答案】D14、李某于2004年2月5日在馬路上正常行走，被張某騎自行車撞倒，李某起來覺得無事沒說什么就走了，2月7日李某覺得頭痛，懷疑是張某撞的，2月9日到醫(yī)院檢查發(fā)現(xiàn)車撞部位有內(nèi)傷，李某2月10日找張某要求支付治療費(fèi)，張某不同意，根據(jù)訴訟時(shí)效規(guī)定，此案的訴訟時(shí)效應(yīng)從()起算。A.2月5日B.2月7日C.2月9日D.2月10日【答案】C15、在買賣合同中，當(dāng)事人約定檢驗(yàn)期間的，買方應(yīng)當(dāng)在檢驗(yàn)期間內(nèi)將標(biāo)的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定C.賣方可以行使催告權(quán)D.視為賣方違約，追究違約責(zé)任【答案】A16、《合同法》中規(guī)定的“締約過失責(zé)任”是指()。A.訂立合同時(shí)，由于本方對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)不足，履行過程中受到的損失應(yīng)由自己負(fù)責(zé)B.委托代理人訂立合同，由于條款約定不明確導(dǎo)致的損失，應(yīng)由委托人承擔(dān)C.由于本方授權(quán)簽訂合同代表的失誤而受到的損失，追究代表人締約的過失責(zé)任D.因訂立合同時(shí)對(duì)方提供虛假情況而使本方受到損失，要求對(duì)方承擔(dān)賠償責(zé)任【答案】D17、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，業(yè)主與承包商簽訂合同協(xié)議書的時(shí)限是()天內(nèi)。A.業(yè)主發(fā)出中標(biāo)函的28B.承包商收到中標(biāo)函的28C.承包商提交履約保證的14D.業(yè)主退還投標(biāo)保證的14【答案】B18、下列關(guān)于承包商暫停工作權(quán)利的說法，錯(cuò)誤的是()。A.如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時(shí)間支付進(jìn)度款，承包商即可暫停工作B.暫停工作不影響承包商對(duì)延遲付款獲得融資費(fèi)用和終止合同的權(quán)利用C.如果承包商暫停工作致使工期和費(fèi)用受到影響，工程師應(yīng)公正確定對(duì)承包商的補(bǔ)償D.如果承包商因放慢工作進(jìn)度致使工期和費(fèi)用受到影響，可以提出工期延長(zhǎng)及補(bǔ)償費(fèi)用和利潤(rùn)的要求【答案】A19、根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的法律規(guī)定，在我國(guó)境內(nèi)進(jìn)行的下列工程建設(shè)項(xiàng)目，可以不進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的是()。A.全部使用國(guó)有資金投資的項(xiàng)目B.部分使用國(guó)有資金投資的項(xiàng)目C.施工主要技術(shù)采用特定的專利技術(shù)的項(xiàng)目D.使用外國(guó)政府貸款的項(xiàng)目【答案】C20、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關(guān)于代位權(quán)行使的表述，錯(cuò)誤的是()。A.債權(quán)人可以向人民法院請(qǐng)求以自己的名義代為行使債務(wù)人的債權(quán)B.專屬于債務(wù)人自身的債權(quán)，債權(quán)人不得行使代位權(quán)C.代位權(quán)的行使范圍以債務(wù)人的債權(quán)為限D(zhuǎn).債權(quán)人行使代位權(quán)的必要費(fèi)用，由債務(wù)人承擔(dān)【答案】C21、設(shè)備工程合同管理的根本任務(wù)是()。A.設(shè)備工程合同的簽訂、履行、保修B.設(shè)備工程合同約定的設(shè)計(jì)、制造、安裝C.設(shè)備工程合同質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制D.與業(yè)主簽訂委托監(jiān)理合同【答案】C22、甲公司授權(quán)其業(yè)務(wù)員張某采購(gòu)2臺(tái)設(shè)備，張某采購(gòu)時(shí)認(rèn)為價(jià)格便宜便購(gòu)買了4臺(tái)，并簽訂了合同。此合同的效力為()。A.有效B.可撤銷C.效力待定D.無效【答案】C23、在我國(guó)，依法代表國(guó)家對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行全面監(jiān)督管理的部門是()。A.國(guó)務(wù)院B.國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局C.衛(wèi)生部D.國(guó)家工商總局【答案】B24、設(shè)備工程的竣工試驗(yàn)，通常包括啟動(dòng)前試驗(yàn)、啟動(dòng)試驗(yàn)和()。A.混凝土試塊檢驗(yàn)B.鋼筋強(qiáng)度檢驗(yàn)C.工程材料試驗(yàn)D.試運(yùn)行【答案】D25、依據(jù)《合同法》的規(guī)定，出現(xiàn)()訂立的合同時(shí)，當(dāng)事人可以向仲裁機(jī)構(gòu)請(qǐng)求撤銷合同。A.違反法律法規(guī)規(guī)定B.當(dāng)事人惡意串通損害第三人利益C.以合法形式掩蓋非法目的D.對(duì)方當(dāng)事人采用欺詐手段【答案】D26、工程師將其權(quán)利委托給其助手時(shí)，授權(quán)委托書的生效時(shí)間是()。A.工程師向助手簽發(fā)授權(quán)委托書時(shí)B.業(yè)主和承包商收到授權(quán)委托書副本時(shí)C.工程師向助手簽發(fā)授權(quán)委托書后第14天D.業(yè)主和承包商收到授權(quán)委托書副本后第14天【答案】B27、投標(biāo)人參加投標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)在()送達(dá)投標(biāo)文件。A.投標(biāo)有效期內(nèi)B.評(píng)標(biāo)開始之前C.開標(biāo)時(shí)間之前D.中標(biāo)通知書發(fā)出之前【答案】C28、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，對(duì)承包商的設(shè)備進(jìn)行投保時(shí)，保險(xiǎn)有效期限是()。A.設(shè)備起運(yùn)日起，至設(shè)備離開現(xiàn)場(chǎng)B.設(shè)備運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)起，至使用該設(shè)備的工程竣工C.開工之日起，至頒發(fā)接收證書D.開工之日起，至竣工時(shí)間屆滿【答案】A29、如果規(guī)定必須在工程接收之前完成對(duì)業(yè)主的人員進(jìn)行工程操作和維修方面的培訓(xùn)，則完成培訓(xùn)是()的構(gòu)成條件之一。A.進(jìn)行工程竣工試驗(yàn)B.工程接收C.進(jìn)行工程竣工后試驗(yàn)D.簽發(fā)履約證書【答案】B30、給付定金的一方不履行約定債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金，接受定金的一方不履行約定債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)()。A.返還定金B(yǎng).抵作合同價(jià)款C.雙倍返還定金D.繼續(xù)履行合同【答案】C31、根據(jù)《民事訴訟法》，因設(shè)備采購(gòu)合同糾紛提起的訴訟，由()人民法院管轄。A.原告住所地B.合同簽訂地C.合同標(biāo)的物所在地D.被告住所地或合同履行地【答案】D32、設(shè)備工程合同管理的根本任務(wù)是()。A.設(shè)備工程合同的簽訂、履行、保修B.設(shè)備工程合同約定的設(shè)計(jì)、制造、安裝C.設(shè)備工程合同質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制D.與業(yè)主簽訂委托監(jiān)理合同【答案】C33、如果業(yè)主打算更換工程師，應(yīng)提前()天向承包商通知有關(guān)擬替換的工程師信息。A.14B.28C.35D.42【答案】D34、下列關(guān)于分包商的說法，正確的是()。A.承包商選擇的材料供應(yīng)商應(yīng)取得工程師的事先同意B.承包商擬分包工程，應(yīng)提前28天通知工程師C.承包商應(yīng)當(dāng)對(duì)指定分包商的行為負(fù)責(zé)D.承包商可將整個(gè)工程分包給他人【答案】C35、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，因產(chǎn)品存在缺陷造成損害要求賠償?shù)恼?qǐng)求權(quán)，在造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費(fèi)者滿()年喪失；但是，尚未超過明示的安全使用期的除外。A.lB.2C.4D.10【答案】D36、設(shè)備工程合同文件一般包括()。A.投標(biāo)保函、合同條件及附件B.合同條件及投標(biāo)保函C.合同協(xié)議書及招標(biāo)文件D.合同條件、技術(shù)文件和附件【答案】D37、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，對(duì)承包商的設(shè)備進(jìn)行投保時(shí)，保險(xiǎn)金額應(yīng)為()。A.設(shè)備的購(gòu)買價(jià)格B.設(shè)備的殘值C.設(shè)備的全部重置成本D.設(shè)備的制造成本【答案】C38、合同法律關(guān)系，是指由合同法律規(guī)范調(diào)整的在民事流轉(zhuǎn)過程中形成的()關(guān)系。A.社會(huì)B.權(quán)利義務(wù)C.道德D.人際【答案】B39、下列選項(xiàng)中，屬于合同收尾階段工作內(nèi)容的是()。A.修補(bǔ)質(zhì)量缺陷B.結(jié)算預(yù)付款C.設(shè)計(jì)交底D.裁決合同爭(zhēng)端【答案】A40、某建筑設(shè)計(jì)院超越資質(zhì)等級(jí)承攬?jiān)O(shè)計(jì)任務(wù)，且設(shè)計(jì)中未按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，建設(shè)行政主管部門查證后對(duì)其作出吊銷資質(zhì)證書的處罰，設(shè)計(jì)院欲對(duì)該處罰提起行政訴訟。對(duì)此，下列說法正確的是()。A.作出具體行政處罰的工作人員是本案的被告B.設(shè)計(jì)院應(yīng)在知道處罰之日起2個(gè)月內(nèi)提起訴訟C.人民法院可就此爭(zhēng)議在判決前對(duì)原告和被告進(jìn)行調(diào)解D.人民法院對(duì)該案件應(yīng)當(dāng)公開宣告判決【答案】D41、下列關(guān)于民事訴訟的表述，正確的是()。A.原告是與訴訟案件有直接或間接利害關(guān)系的公民、法人或其他組織B.被告不提出答辯將敗訴C.被告不到庭案件將無法審理D.人民法院在判決前可以進(jìn)行調(diào)解【答案】D42、下列關(guān)于權(quán)利與義務(wù)對(duì)等性的說法，正確的是()。A.合同當(dāng)事人享有的權(quán)利與履行的義務(wù)應(yīng)對(duì)等，并與合同的預(yù)期目的相匹配B.合同當(dāng)事人相互享有同等的權(quán)利C.合同當(dāng)事人相互承擔(dān)同等的義務(wù)D.合同當(dāng)事人一方享有的權(quán)利等同對(duì)方承擔(dān)的義務(wù)【答案】A43、FIDIC新黃皮書對(duì)業(yè)主最終付款的支付時(shí)間的規(guī)定是，()后的56天內(nèi)支付。A.工程師收到最終報(bào)表B.業(yè)主收到結(jié)清證明C.工程師收到結(jié)清證明D.業(yè)主收到工程師發(fā)出的付款證書【答案】D44、下列關(guān)于設(shè)備工程設(shè)計(jì)合同中設(shè)計(jì)人的義務(wù)表述，錯(cuò)誤的是()。A.依照合同規(guī)定的進(jìn)度、質(zhì)量要求提交設(shè)計(jì)成果B.對(duì)設(shè)計(jì)資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯(cuò)誤負(fù)責(zé)修改或補(bǔ)充C.提供設(shè)計(jì)依據(jù)資料并對(duì)資料的正確性負(fù)責(zé)D.參加工程竣工驗(yàn)收【答案】C45、如果承包商延誤工程竣工試驗(yàn)且在收到工程師通知后21天內(nèi)未進(jìn)行竣工試驗(yàn)，業(yè)主人員自行進(jìn)行了相應(yīng)試驗(yàn)。下列對(duì)此試驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用承擔(dān)的說法，正確的是()。A.工程合格，承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)主承擔(dān)費(fèi)用B.工程合格，業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用C.工程不合格，業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，承包商承擔(dān)費(fèi)用D.無論試驗(yàn)結(jié)果如何，均由承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用均由承包商承擔(dān)【答案】D46、恢復(fù)地表是承包商的合同義務(wù)之一，下列關(guān)于地表恢復(fù)的說法，正確的是()。A.接收證書的簽發(fā)，證明承包商已經(jīng)完成了對(duì)地表的恢復(fù)工作B.如果工程師對(duì)單位工程簽發(fā)了接收證書，即可證明承包商的地表恢復(fù)達(dá)到合同要求C.承包商的地表恢復(fù)工作可以安排在缺陷通知期內(nèi)完成D.只有完成地表恢復(fù)工作，業(yè)主方可接收工程【答案】C47、下列關(guān)于行政復(fù)議和行政訴訟的表述，正確的是()。A.當(dāng)事人對(duì)行政訴訟的判決不服，可以申請(qǐng)行政復(fù)議B.當(dāng)事人對(duì)行政復(fù)議的決定不服，可以提起行政訴訟C.行政復(fù)議決定書一經(jīng)送達(dá)，即發(fā)生法律效力D.行政訴訟一審終結(jié)【答案】B48、在()后，承包商應(yīng)清除并運(yùn)走所有承包商的設(shè)備、剩余材料以及殘物、垃圾和臨時(shí)工程，使現(xiàn)場(chǎng)和工程處于清潔、安全的狀態(tài)。A.工程竣工B.業(yè)主接收工程C.簽發(fā)工程接收證書D.簽發(fā)履約證書【答案】C49、隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應(yīng)當(dāng)通知建設(shè)單位和()。A.監(jiān)理單位B.設(shè)計(jì)單位C.建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)D.建設(shè)行政主管部門【答案】C50、下列()財(cái)產(chǎn)可以抵押。A.土地所有權(quán)B.抵押人依法承包但未經(jīng)發(fā)包人同意的荒山的土地使用權(quán)C.以公開協(xié)商方式取得的土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)D.有爭(zhēng)議的財(cái)產(chǎn)【答案】C51、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，除從事礦山開采、建筑施工和危險(xiǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存活動(dòng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位外，從業(yè)人員超過()人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。A.50B.100C.200D.300【答案】D52、暫定金額雖然包括在合同中并列入工程量清單，屬于合同價(jià)格的一部分，但使用權(quán)歸()。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.指定分包商【答案】A53、下列關(guān)于聯(lián)營(yíng)體的說法，錯(cuò)誤的是()。A.聯(lián)營(yíng)體的各成員在履行合同上對(duì)業(yè)主負(fù)有連帶責(zé)任B.聯(lián)營(yíng)體的牽頭方應(yīng)由聯(lián)營(yíng)體各方認(rèn)可C.如果承包商是依法組建的聯(lián)營(yíng)體，應(yīng)向工程師通知誰(shuí)是聯(lián)營(yíng)體的牽頭方D.未經(jīng)業(yè)主的同意，承包商不得改變其聯(lián)營(yíng)體的法律地位【答案】C54、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人認(rèn)為招標(biāo)活動(dòng)不符合法律規(guī)定進(jìn)行投訴的，應(yīng)當(dāng)在自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)，向()投訴。A.有關(guān)行政監(jiān)督部門B.仲裁機(jī)構(gòu)C.人民法院D.行業(yè)協(xié)會(huì)【答案】A55、9月10日，甲公司與乙公司簽訂一份貨物買賣合同。合同約定，乙公司于9月20日到甲公司的庫(kù)房提取所購(gòu)全部貨物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取該批貨物，但9月25日甲公司的庫(kù)房因洪水致使乙公司應(yīng)提取的部分貨物毀損。根據(jù)《合同法》的規(guī)定，乙公司承擔(dān)該批貨物毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)的起始時(shí)間是()。A.9月10日B.9月20日C.9月25日D.9月30日【答案】B56、根據(jù)我國(guó)《招標(biāo)投標(biāo)法》，評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)按照()確定評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較。A.合同法B.招標(biāo)人意見C.招標(biāo)文件D.招標(biāo)內(nèi)容【答案】C57、如果一方因不可抗力事件將或已經(jīng)使其履行合同義務(wù)受阻，通知另一方其受阻不能履行的具體合同義務(wù)的期限是，()。A.覺察到該不可抗力事件的14天內(nèi)B.該不可抗力事件發(fā)生的14天內(nèi)C.覺察到該不可抗力事件的28天內(nèi)D.該不可抗力事件發(fā)生的28天內(nèi)【答案】A58、根據(jù)《保險(xiǎn)法》，對(duì)保險(xiǎn)合同中()的條款，保險(xiǎn)人在訂立合同時(shí)應(yīng)當(dāng)在投保單、保險(xiǎn)單或者其他保險(xiǎn)憑證上作出足以引起投保人注意的提示，并對(duì)該條款的內(nèi)容以書面或者口頭形式向投保人作出明確說明。A.糾紛解決方式B.免除保險(xiǎn)人責(zé)任C.保險(xiǎn)費(fèi)用收取D.免除投保人責(zé)任【答案】B59、設(shè)備監(jiān)理工程師的合同管理對(duì)象是()。A.合同內(nèi)容B.設(shè)備工程C.監(jiān)理合同D.設(shè)備合同【答案】D60、由于設(shè)計(jì)人員錯(cuò)誤造成設(shè)備質(zhì)量事故損失，設(shè)計(jì)人除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外，應(yīng)()。A.免收直接受損失部分的設(shè)計(jì)費(fèi)，并支付賠償金B(yǎng).重新設(shè)計(jì)、并支付賠償金C.賠償委托人的實(shí)際損失D.支付違約金并賠償損失【答案】A61、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，評(píng)標(biāo)委員會(huì)如認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求，正確做法是()。A.與投標(biāo)人分別談判，重新確定合同條件B.降低條件，宣布綜合得分最高者中標(biāo)C.否決所有投標(biāo)D.向招標(biāo)人說明情況，由招標(biāo)人酌情決定【答案】C62、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》的規(guī)定，如果承包商無正當(dāng)理由延誤了竣工試驗(yàn)，工程師可通知承包商要求其在收到通知后()內(nèi)進(jìn)行竣工試驗(yàn)。A.14天B.21天C.28天D.35天【答案】B63、承包商將運(yùn)達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的承包商的主要設(shè)備移出現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)經(jīng)()同意。A.業(yè)主B.工程師C.工程師助理D.項(xiàng)目經(jīng)理【答案】B64、設(shè)備采購(gòu)合同對(duì)某些必須安裝運(yùn)轉(zhuǎn)后才能發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量缺陷的設(shè)備，應(yīng)于()規(guī)定缺陷責(zé)任期或保修期。A.安裝調(diào)試驗(yàn)收后B.安裝調(diào)試驗(yàn)收前C.設(shè)備采購(gòu)合同內(nèi)D.設(shè)備交于采購(gòu)方后【答案】C65、國(guó)內(nèi)設(shè)備工程合同的生效時(shí)間是()。A.經(jīng)公證B.經(jīng)批準(zhǔn)C.雙方對(duì)合同條款取得一致意見D.雙方簽署【答案】D66、檢核表的核心思想是()。A.確定事件的邏輯關(guān)系B.持續(xù)改進(jìn)C.分析事件的合理性D.完整描述事件的全過程【答案】B67、合同履行是指合同當(dāng)事人雙方依據(jù)()的規(guī)定，實(shí)現(xiàn)各自享有的權(quán)利，并承擔(dān)各自的義務(wù)。A.合同法B.合同條款C.招投標(biāo)法D.政府采購(gòu)法【答案】B68、工程師對(duì)承包商按照合同中承包商文件的送審程序提交的樣品和資料進(jìn)行審核的期限是：從工程師收到承包商樣品和資料起，一般不應(yīng)超過()天。A.7B.14C.21D.28【答案】C69、下列關(guān)于分包商的說法，正確的是()。A.承包商選擇的材料供應(yīng)商應(yīng)取得工程師的事先同意B.承包商擬分包工程，應(yīng)提前28天通知工程師C.承包商應(yīng)當(dāng)對(duì)指定分包商的行為負(fù)責(zé)D.承包商可將整個(gè)工程分包給他人【答案】C70、施工單位對(duì)建設(shè)行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應(yīng)當(dāng)受理的是()。A.對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)侵權(quán)賠償糾紛進(jìn)行的調(diào)解B.撤銷施工單位資質(zhì)證書的決定C.因工作人員違法頒發(fā)資質(zhì)證書而給與的行政處分D.關(guān)于資質(zhì)證書頒發(fā)的條件不符合法律規(guī)定【答案】B71、下列關(guān)于委托合同的說法不正確的是()A.委托合同的訂立以當(dāng)事人雙方相互信任為基礎(chǔ)B.委托合同中，受托人可以以委托人的名義處理事務(wù)，也可以以自己的名義處理事務(wù)C.受托人在處理委托事務(wù)中的法律關(guān)系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托處理事務(wù)而已D.委托合同中委托人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)處理事務(wù)中所花費(fèi)的費(fèi)用，委托事務(wù)處理所得收益由委托人和受托人共同所有【答案】D72、對(duì)招標(biāo)文件的響應(yīng)存在細(xì)微偏差的投標(biāo)書，()。A.不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補(bǔ)正即可B.不予淘汰，在評(píng)標(biāo)結(jié)束前予以澄清、補(bǔ)正即可C.不予淘汰，允許投標(biāo)人重新報(bào)價(jià)D.初評(píng)階段予以淘汰【答案】B73、甲、乙兩公司訂立購(gòu)銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應(yīng)某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C74、甲、乙雙方在合同中既約定違約金，又約定定金，乙違約時(shí)，()。A.違約金與定金可以同時(shí)并用B.甲方可以選擇適用違約金或者定金C.乙方可以選擇適用違約金或者定金D.雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商適用違約金或定金【答案】B75、下列關(guān)于設(shè)備承攬合同的說法，正確的是()。A.設(shè)備承攬合同的標(biāo)的是特定的工作成果B.設(shè)備承攬合同是要式合同C.一旦承攬人開始工作，定作人不得解除合同D.共同承攬的，定作人應(yīng)當(dāng)分別與各承攬人簽訂承攬合同【答案】A76、下列有關(guān)合同解除的敘述，錯(cuò)誤的是()。A.合同解除包括約定解除和法定解除B.合同解除后，不影響合同中結(jié)算和清理?xiàng)l款的效力C.當(dāng)事人協(xié)商一致，可以解除合同D.當(dāng)事人單方行使解除權(quán)的，合同自通知到達(dá)對(duì)方時(shí)解除，對(duì)方有異議的，解除權(quán)消滅【答案】D77、根據(jù)《民法通則》，下列責(zé)任形式中，屬于民事責(zé)任形式的是()。A.賠禮道歉B.責(zé)令停業(yè)C.罰款D.具結(jié)悔過【答案】A78、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，無論工程師采取何種方式提出變更，應(yīng)在()之前。A.開工日期B.簽發(fā)付款證書C.簽發(fā)接收證書D.簽發(fā)履約證書【答案】C79、基于員工健康和安全保障的需要，承包商應(yīng)至少指派一名稱職的()，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的安全和預(yù)防事故工作，并賦予其發(fā)布指示和采取各種措施預(yù)防事故發(fā)生的職權(quán)。A.專職安全員B.施工監(jiān)督員C.應(yīng)急救援人員D.專職醫(yī)護(hù)人員【答案】A80、建設(shè)單位因故不能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請(qǐng)延期，經(jīng)延期，建筑工程施工許可證的有效期限最長(zhǎng)可達(dá)到()。A.三個(gè)月B.六個(gè)月C.九個(gè)月D.一年【答案】C81、甲超越代理權(quán)使用乙公司的合同專用章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本等證明材料，在乙不知情的情況下，以乙的名義與丙訂立合同。以上情況丙并不知情，則甲代理行為的效力為()。A.有效B.無效C.乙追認(rèn)后有效D.乙拒絕后無效【答案】A82、下列()財(cái)產(chǎn)可以抵押。A.土地所有權(quán)B.抵押人依法承包但未經(jīng)發(fā)包人同意的荒山的土地使用權(quán)C.以公開協(xié)商方式取得的土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)D.有爭(zhēng)議的財(cái)產(chǎn)【答案】C83、具有民事權(quán)利能力和民事行為能力，依法獨(dú)立享有民事權(quán)利和承擔(dān)民事義務(wù)的企業(yè)是()。A.個(gè)人獨(dú)資企業(yè)B.合伙企業(yè)C.私營(yíng)企業(yè)D.法人企業(yè)【答案】D84、設(shè)備工程合同談判的議程，一般由()提出。A.工程師B.業(yè)主C.投標(biāo)人D.中標(biāo)人【答案】B85、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)-施工合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)為工程、生產(chǎn)設(shè)備、材料和承包商文件投保，保險(xiǎn)的有效期應(yīng)從()。A.開工日期起到頒發(fā)工程接收證書止B.開工日期起到頒發(fā)最終付款證書止C.基準(zhǔn)日期起到頒發(fā)工程接收證書止D.基準(zhǔn)日期起到頒發(fā)最終付款證書止【答案】A86、對(duì)于下列無效的施工合同，人民法院可以收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得的是()。A.承包人越級(jí)承攬工程B.承包人超越范圍承攬工程C.承包人向評(píng)標(biāo)委員行賄中標(biāo)D.承包人將主體結(jié)構(gòu)的施工進(jìn)行分包【答案】D87、承包商應(yīng)按照()，為業(yè)主人員提供必要的設(shè)施。A.業(yè)主要求中的規(guī)定B.投標(biāo)書附錄的規(guī)定C.工程師的指示D.業(yè)主人員的需要【答案】A88、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，在()后，因法律變化引起工程費(fèi)用增加的，應(yīng)相應(yīng)調(diào)整合同價(jià)格。A.基準(zhǔn)日期B.合同生效C.工程師通知開工D.開工日期【答案】A89、設(shè)備工程合同生效后，設(shè)備工程合同的變更，()。A.不能出自于業(yè)主的要求B.不能出自于承包商的建議C.只能出自于監(jiān)理工程師的建議D.既可以出自于業(yè)主的要求，也可以來自于承包商的建議【答案】D90、如果由于非承包商原因?qū)е驴⒐ず笤囼?yàn)未能在缺陷通知期(或雙方商定的其他期限)內(nèi)完成，則()。A.承包商另行選擇日期進(jìn)行竣工后試驗(yàn)B.此設(shè)備工程或單位工程應(yīng)被認(rèn)為已通過了竣工后試驗(yàn)C.缺陷通知期后，工程師再安排竣工后試驗(yàn)D.雙方商定其他期限，完成竣工后試驗(yàn)【答案】B91、根據(jù)《合同法》規(guī)定，甲方違約，乙方采取適當(dāng)措施減少了損失，為此多支出了合理費(fèi)用，該費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由()承擔(dān)。A.乙B.甲C.甲、乙共同D.甲、乙按比例【答案】B92、某建設(shè)項(xiàng)目在施工招標(biāo)中，投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的要求提交了投標(biāo)保證金。招標(biāo)人最遲在()日內(nèi)，予以退還投標(biāo)保證金。A.開標(biāo)后30B.完成評(píng)標(biāo)后15C.發(fā)出中標(biāo)通知書30D.簽訂施工合同5【答案】D93、代理是指代理人以被代理人的名義在代理的權(quán)限內(nèi)向第三人作出的意思表示，所產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)直接由被代理人享有和承擔(dān)的()行為。A.法律B.代理C.行政D.執(zhí)法【答案】A94、承包商應(yīng)從現(xiàn)場(chǎng)撤走所有屬于承包商的貨物的時(shí)限是()。A.工程通過竣工試驗(yàn)后B.業(yè)主接收工程前C.承包商收到履約證書后D.缺陷通知期屆滿前【答案】C95、根據(jù)我國(guó)《合同法》，要約的生效時(shí)間為()。A.要約人發(fā)出要約時(shí)B.要約到達(dá)受要約人時(shí)C.要約人通知受要約人時(shí)D.受要約人作出承諾時(shí)【答案】B96、出賣人出賣交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕局械脑O(shè)備，毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)自()起由買受人承擔(dān)。A.自該設(shè)備運(yùn)抵目的地時(shí)B.自該設(shè)備買賣合同生效時(shí)C.自該設(shè)備買賣合同成立時(shí)D.自該設(shè)備交付買受人時(shí)【答案】C97、承包商未遵守對(duì)履約保證的相關(guān)要求而導(dǎo)致業(yè)主終止合同的，業(yè)主應(yīng)提前()天通知承包商。A.10B.14C.20D.28【答案】B98、某住宅工程竣工1年后，房地產(chǎn)開發(fā)商尚欠施工企業(yè)一筆工程款，并以資金緊張為由拒不付款。同時(shí)，購(gòu)房者也拖欠房地產(chǎn)開發(fā)商的購(gòu)房款，且已到該支付的時(shí)間。此時(shí)，施工企業(yè)應(yīng)()。A.以自己的名義向人民法院主張?jiān)撡?gòu)房款B.以房地產(chǎn)開發(fā)商名義向人民法院主張?jiān)撡?gòu)房款C.以自己的名義直接向購(gòu)房者主張?jiān)撡?gòu)房款D.以房地產(chǎn)開發(fā)商名義直接向購(gòu)房者主張?jiān)撡?gòu)房款【答案】A99、承包商向工程師提交承包商在履行合同過程中的各類人員的數(shù)量以及每類施工設(shè)備的數(shù)量的時(shí)間周期是()。A.1周B.2周C.1個(gè)月D.2個(gè)月【答案】C100、設(shè)備采購(gòu)合同中，因出賣人原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回洠瑧?yīng)依照()的違約金數(shù)額支付違約金。A.法律規(guī)定B.合同約定C.買受人要求D.出賣人接受【答案】B101、合同法律關(guān)系的內(nèi)容是()。A.權(quán)利和義務(wù)B.權(quán)利和責(zé)任C.法律事實(shí)D.法律行為【答案】A102、FIDIC新黃皮書規(guī)定，業(yè)主應(yīng)向承包商支付期中付款證書確認(rèn)的款額，付款時(shí)間在()天內(nèi)。A.工程師簽發(fā)期中付款證書后的28B.工程師完成工程量計(jì)量后的56C.工程師收到報(bào)表和證明文件后的56D.工程師簽發(fā)期中付款證書后的56【答案】C103、如果出現(xiàn)缺陷的生產(chǎn)設(shè)備不能在現(xiàn)場(chǎng)修復(fù)，承包商可征得()同意，將有缺陷的生產(chǎn)設(shè)備移出現(xiàn)場(chǎng)修復(fù)。A.業(yè)主B.業(yè)主代表C.工程師代表D.工程師【答案】A104、依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，招標(biāo)人公示中標(biāo)候選人的公示期不得少于()日。A.lB.2C.3D.5【答案】C105、如果業(yè)主未能按合同約定的時(shí)間和方式給予承包商進(jìn)入和占用現(xiàn)場(chǎng)的權(quán)利，承包商有權(quán)獲得()的補(bǔ)償。A.工期延長(zhǎng)B.相應(yīng)費(fèi)用C.合理利潤(rùn)D.工期延長(zhǎng)和相應(yīng)費(fèi)用加合理利潤(rùn)【答案】D106、承包商按照工程師的指示更新了進(jìn)度計(jì)劃，并按照新的進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施設(shè)備工程。承擔(dān)由此帶來的風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用的是()。A.工程師承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，承包商承擔(dān)費(fèi)用B.工程師承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)主承擔(dān)費(fèi)用C.承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用D.業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用【答案】C107、由于業(yè)主原因造成未經(jīng)竣工試驗(yàn)而接收工程，應(yīng)在缺陷通知期內(nèi)進(jìn)行竣工試驗(yàn)的，工程師應(yīng)按提前()天通知承包商進(jìn)行竣工試驗(yàn)的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】B108、某工程施工合同爭(zhēng)議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A109、根據(jù)《合同法》，除當(dāng)事人另有約定外，書面合同的成立時(shí)間是()。A.標(biāo)的物交付時(shí)B.雙方當(dāng)事人簽字或者蓋章時(shí)C.定金支付時(shí)D.承諾到達(dá)時(shí)【答案】B110、下列文件均屬于設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)合同的組成部分，如果在運(yùn)用時(shí)發(fā)生矛盾，應(yīng)優(yōu)先適用()。A.監(jiān)理投標(biāo)書B.中標(biāo)通知書C.專用條件D.協(xié)議書及附件【答案】D111、根據(jù)《保險(xiǎn)法》，對(duì)保險(xiǎn)合同中()的條款，保險(xiǎn)人在訂立合同時(shí)應(yīng)當(dāng)在投保單、保險(xiǎn)單或者其他保險(xiǎn)憑證上作出足以引起投保人注意的提示，并對(duì)該條款的內(nèi)容以書面或者口頭形式向投保人作出明確說明。A.糾紛解決方式B.免除保險(xiǎn)人責(zé)任C.保險(xiǎn)費(fèi)用收取D.免除投保人責(zé)任【答案】B112、當(dāng)事人依法經(jīng)過協(xié)商，可以變更合同，當(dāng)事人對(duì)合同變更的內(nèi)容約定不明確的()。A.按變更的內(nèi)容確定B.由仲裁機(jī)構(gòu)裁決決定合同內(nèi)容C.推定為未變更D.重新確定合同內(nèi)容【答案】C113、在設(shè)備工程合同履行中，屬于業(yè)主索賠事由的是()。A.設(shè)備監(jiān)理工程師要求增加工程量，致使業(yè)主受到損失B.設(shè)備監(jiān)理工程師批示錯(cuò)誤，致使業(yè)主受到損失C.因設(shè)備監(jiān)理工程師原因造成工程未能進(jìn)行中間驗(yàn)收，致使業(yè)主受到損失D.因分包商過錯(cuò)，致使業(yè)主受到損失【答案】D114、甲乙雙方于2009年6月1日簽訂了一份設(shè)備租賃合同，約定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。據(jù)此，出租方要求支付租金的訴訟時(shí)效起算的時(shí)間是()。A.2009年6月1日B.2009年6月15日C.2009年6月17日D.2009年6月30日【答案】C115、在生產(chǎn)安全事故中受到傷害的從業(yè)人員，除依法享有工傷社會(huì)保險(xiǎn)外，還依法有權(quán)向()提出賠償要求。A.本單位安全生產(chǎn)管理人員B.政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門C.本單位D.本單位上級(jí)主管部門【答案】C116、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，依法必須公開招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)在()發(fā)布招標(biāo)公告。A.國(guó)務(wù)院發(fā)展改革部門依法指定的媒介B.全國(guó)發(fā)行量最大的報(bào)紙、雜志C.全國(guó)影響最大的門戶網(wǎng)站D.國(guó)務(wù)院建設(shè)行政主管部門指定的媒介【答案】A117、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，招標(biāo)人在招標(biāo)文件中載明的投標(biāo)有效期，起算時(shí)間是()之日。A.投標(biāo)人發(fā)出投標(biāo)文件B.招標(biāo)人收到投標(biāo)文件C.提交投標(biāo)文件截止D.提交投標(biāo)保證【答案】C118、某廠開發(fā)一種新型節(jié)能爐具，先后制造出10件樣品，后來樣品有6件丟失。1996年某戶居民的燃?xì)夤薨l(fā)生爆炸，查明原因是使用了某廠丟失的6件樣品爐具中的一件，而該爐具存在重大缺陷。該戶居民要求某廠賠償損失，某廠不同意賠償，下列理由中哪一個(gè)最能支持某廠立場(chǎng)()。A.該爐具尚未投入流通B.該戶居民如何得到爐具的事實(shí)不清C.該戶居民偷盜樣品，由此造成的損失應(yīng)由其自負(fù)D.該戶居民應(yīng)向提供給其爐具的人索賠【答案】A119、基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線和基準(zhǔn)標(biāo)高等原始數(shù)據(jù)使用前，應(yīng)當(dāng)采取合理措施驗(yàn)證其準(zhǔn)確性的責(zé)任方是()。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.分包商【答案】C120、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關(guān)于代位權(quán)行使的表述，錯(cuò)誤的是()。A.債權(quán)人可以向人民法院請(qǐng)求以自己的名義代為行使債務(wù)人的債權(quán)B.專屬于債務(wù)人自身的債權(quán)，債權(quán)人不得行使代位權(quán)C.代位權(quán)的行使范圍以債務(wù)人的債權(quán)為限D(zhuǎn).債權(quán)人行使代位權(quán)的必要費(fèi)用，由債務(wù)人承擔(dān)【答案】C121、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人認(rèn)為招標(biāo)活動(dòng)不符合法律規(guī)定進(jìn)行投訴的，應(yīng)當(dāng)在自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)，向()投訴。A.有關(guān)行政監(jiān)督部門B.仲裁機(jī)構(gòu)C.人民法院D.行業(yè)協(xié)會(huì)【答案】A122、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，下列情形中，訴訟時(shí)效期間為4年的是()。A.張某因工傷要求損害賠償B.某設(shè)備廠商因租用倉(cāng)庫(kù)而拒付租金C.甲廠購(gòu)買的機(jī)床存在質(zhì)量缺陷D.某項(xiàng)目部進(jìn)口日本的數(shù)控設(shè)備與合同不符，提起仲裁【答案】D123、對(duì)基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線和基準(zhǔn)標(biāo)高等原始數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤，應(yīng)由()承擔(dān)責(zé)任。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.分包商【答案】B124、下列屬于民事法律關(guān)系客體中行為的是()。A.貨幣B.計(jì)算機(jī)軟件C.勘察設(shè)計(jì)單位為委托人完成勘察設(shè)計(jì)任務(wù)D.專利權(quán)【答案】C125、大中型工程從發(fā)出中標(biāo)通知書后的()天內(nèi)，雙方應(yīng)按照招投標(biāo)文件訂立書面合同。A.30B.28C.20D.15【答案】A126、設(shè)備工程完工后，()應(yīng)組織對(duì)設(shè)備工程項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。A.業(yè)主B.設(shè)備監(jiān)理工程師C.設(shè)計(jì)人D.承包人【答案】A127、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，雙方應(yīng)在仲裁前盡力友好解決爭(zhēng)議，仲裁可在不滿意通知發(fā)出第()天后開始。A.14B.28C.56D.84【答案】C128、FIDIC合同條件規(guī)定，最終解決爭(zhēng)端的方法是()。A.DAB決定B.友好協(xié)商C.仲裁D.訴訟【答案】C129、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，在投標(biāo)函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標(biāo)合同金額的5%B.中標(biāo)合同金額的10%C.合同價(jià)格的5%D.合同價(jià)格的10%【答案】A130、買賣合同中標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)，不屬于買受人承擔(dān)的是()。A.因買受人的原因致使標(biāo)的物不能按照約定的期限交付的B.交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕緲?biāo)的物C.因標(biāo)的物質(zhì)量不符合要求，買受人拒受或解除合同的D.出賣人完成了標(biāo)的物交付，但未按約定交付有關(guān)單證資料的【答案】C131、為保護(hù)無行為能力的人和限制行為能力的人的合法權(quán)益而設(shè)立的代理方式是()。A.有權(quán)代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】B132、由于變更計(jì)劃、制造要求而造成設(shè)計(jì)工作的返工、停工、窩工或修改時(shí)，委托人應(yīng)()。A.按照合同約定支付設(shè)計(jì)費(fèi)B.依照設(shè)計(jì)人實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用C.與設(shè)計(jì)人就設(shè)計(jì)費(fèi)用問題重新協(xié)商D.償付逾期違約金【答案】B133、依據(jù)《合同法》的規(guī)定，出現(xiàn)()訂立的合同時(shí)，當(dāng)事人可以向仲裁機(jī)構(gòu)請(qǐng)求撤銷合同。A.違反法律法規(guī)規(guī)定B.當(dāng)事人惡意串通損害第三人利益C.以合法形式掩蓋非法目的D.對(duì)方當(dāng)事人采用欺詐手段【答案】D134、下列關(guān)于行政復(fù)議和行政訴訟的表述，正確的是()。A.當(dāng)事人對(duì)行政訴訟的判決不服，可以申請(qǐng)行政復(fù)議B.當(dāng)事人對(duì)行政復(fù)議的決定不服，可以提起行政訴訟C.行政復(fù)議決定書一經(jīng)送達(dá)，即發(fā)生法律效力D.行政訴訟一審終結(jié)【答案】B135、某工程施工合同爭(zhēng)議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A136、根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的法律規(guī)定，在我國(guó)境內(nèi)進(jìn)行的下列工程建設(shè)項(xiàng)目，可以不進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的是()。A.全部使用國(guó)有資金投資的項(xiàng)目B.部分使用國(guó)有資金投資的項(xiàng)目C.施工主要技術(shù)采用特定的專利技術(shù)的項(xiàng)目D.使用外國(guó)政府貸款的項(xiàng)目【答案】C137、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，以下說法正確的是()。A.產(chǎn)品責(zé)任的訴訟時(shí)效期間為1年B.因產(chǎn)品缺陷造成損害的賠償請(qǐng)求權(quán)，自造成損害的缺陷產(chǎn)品最初使用之日起滿5年喪失C.產(chǎn)品只要在明示的安全使用期內(nèi)因存在缺陷造成損害，生產(chǎn)者和銷售者都應(yīng)承擔(dān)產(chǎn)品責(zé)任D.因產(chǎn)品缺陷造成損害的賠償請(qǐng)求權(quán)，自造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費(fèi)者之日起滿20年喪失【答案】C138、2012年5月8日，王某騎車回家經(jīng)過一個(gè)工地，掉入沒有設(shè)置明顯標(biāo)志和采取安全措施的坑中，當(dāng)時(shí)未予注意，5月29日去醫(yī)院檢查才發(fā)現(xiàn)骨折。王某于6月10日出院找到建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)包人和承包人要求賠償。二單位相互推委。次日，王某前往法院起訴，突遭臺(tái)風(fēng)襲擊，中途返回。下列說法正確的是()。A.本案訴訟時(shí)效應(yīng)于2013年5月29日屆滿B.本案訴訟時(shí)效應(yīng)于2013年6月10日屆滿C.王某6月11日的行為適用訴訟時(shí)效中止D.王某6月11日的行為適用訴訟時(shí)效中斷【答案】B139、業(yè)主可以使用某部分工程的條件是()。A.工程師為該部分工程簽發(fā)了接收證書B.承包商完成了該部分工程的全部施工C.已經(jīng)對(duì)該部分工程進(jìn)行了竣工試驗(yàn)D.業(yè)主已對(duì)該部分工程支付了工程款【答案】A140、交付設(shè)備的規(guī)格、質(zhì)量等不符合合同規(guī)定，當(dāng)采購(gòu)方不同意接收時(shí)，由供貨方負(fù)責(zé)()。A.包換B.保修C.包修D(zhuǎn).包修或包換【答案】D141、勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁時(shí)效期間為()。A.60天B.6個(gè)月C.1年D.2年【答案】C142、某工程公司使用變?cè)斓馁Y質(zhì)證書參與某工程項(xiàng)目的投標(biāo)，這一不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為屬于()。A.投標(biāo)人相互串通投標(biāo)B.投標(biāo)人與招標(biāo)人串通招標(biāo)投標(biāo)C.投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)D.投標(biāo)人以弄虛作假方式騙取中標(biāo)【答案】D143、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，確定竣工試驗(yàn)的具體日期并發(fā)出指示的是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】B144、工程師將其權(quán)利委托給其助手時(shí)，授權(quán)委托書的生效時(shí)間是()。A.工程師向助手簽發(fā)授權(quán)委托書時(shí)B.業(yè)主和承包商收到授權(quán)委托書副本時(shí)C.工程師向助手簽發(fā)授權(quán)委托書后第14天D.業(yè)主和承包商收到授權(quán)委托書副本后第14天【答案】B145、當(dāng)工程師動(dòng)用暫定金額指示承包商從指定渠道購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備、材料或服務(wù)時(shí)，承包商應(yīng)得到款項(xiàng)是()。A.承包商為此工作實(shí)際支付的成本B.承包商為此工作實(shí)際支付的成本以及按一定比例收取的管理費(fèi)C.承包商為此工作實(shí)際支付的成本以及按一定比例收取的利潤(rùn)D.承包商為此工作實(shí)際支付的成本以及按一定比例收取的管理費(fèi)和利潤(rùn)【答案】D146、如果承包商因工程師未能及時(shí)簽發(fā)付款證書而終止合同，則應(yīng)提前()天通知業(yè)主終止合同。A.7B.14C.21D.28【答案】B147、某廠開發(fā)一種新型節(jié)能爐具，先后制造出10件樣品，后來樣品有6件丟失。1996年某戶居民的燃?xì)夤薨l(fā)生爆炸，查明原因是使用了某廠丟失的6件樣品爐具中的一件，而該爐具存在重大缺陷。該戶居民要求某廠賠償損失，某廠不同意賠償，下列理由中哪一個(gè)最能支持某廠立場(chǎng)()。A.該爐具尚未投入流通B.該戶居民如何得到爐具的事實(shí)不清C.該戶居民偷盜樣品，由此造成的損失應(yīng)由其自負(fù)D.該戶居民應(yīng)向提供給其爐具的人索賠【答案】A148、《合同法》賦予設(shè)備工程承包人的工程款享有法定優(yōu)先權(quán)，下列“優(yōu)先權(quán)”表述正確的是()。A.設(shè)備工程承包人工程款債權(quán)優(yōu)先于其他民事主體的權(quán)利，但不優(yōu)先于其他民事主體在設(shè)備工程上設(shè)定的抵押權(quán)B.具有法定優(yōu)先權(quán)的設(shè)備工程價(jià)款包括承包人為設(shè)備工程應(yīng)當(dāng)支付的工作人員報(bào)酬等實(shí)際支出的費(fèi)用，也包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失C.消費(fèi)者交付購(gòu)買商品房的全部或者大部分款項(xiàng)后，承包人的法定優(yōu)先權(quán)不得對(duì)抗買受人D.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為12個(gè)月【答案】C149、對(duì)于一個(gè)大型的設(shè)備工程，相關(guān)人員在合同文件編制完成后，需對(duì)此文件進(jìn)行評(píng)估，并最終得到()的審查認(rèn)可。A.業(yè)主B.承包商C.設(shè)備監(jiān)理工程師D.總監(jiān)理工程師【答案】A150、某廠開發(fā)出一種新型爐具，先后制造出10件樣品，后有1件被盜。2011年，一居民家爐具因缺陷導(dǎo)致爆炸。經(jīng)查，爆炸爐具是該廠丟失的爐具樣品。居民向該廠提出索賠。該廠拒賠的下列事由中，能得到法院認(rèn)可的是()。A.該爐具尚未投入流通B.該居民獲得爐具的途徑不清C.該居民應(yīng)當(dāng)向提供爐具的人索賠D.對(duì)該居民的損失，該廠主觀上無過錯(cuò)【答案】A151、下列關(guān)于設(shè)備工程合同溝通相關(guān)內(nèi)容的說法，正確的是()。A.為合同各方建立相關(guān)術(shù)語(yǔ)的統(tǒng)一解釋有利于提高溝通效率B.書面溝通方式與口頭溝通方式相比，約束力較差C.統(tǒng)一文件格式的規(guī)定不利于合同各方對(duì)信息的理解D.沖突會(huì)對(duì)履行合同產(chǎn)生破壞作用，工程師應(yīng)依據(jù)經(jīng)驗(yàn)確定沖突解決方式【答案】A152、下列關(guān)于設(shè)備承攬合同的說法，正確的是()。A.設(shè)備承攬合同的標(biāo)的是特定的工作成果B.設(shè)備承攬合同是要式合同C.一旦承攬人開始工作，定作人不得解除合同D.共同承攬的，定作人應(yīng)當(dāng)分別與各承攬人簽訂承攬合同【答案】A153、甲超越代理權(quán)使用乙公司的合同專用章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本等證明材料，在乙不知情的情況下，以乙的名義與丙訂立合同。以上情況丙并不知情，則甲代理行為的效力為()。A.有效B.無效C.乙追認(rèn)后有效D.乙拒絕后無效【答案】A154、FIDIC“新黃皮書”中，，業(yè)主和承包商在簽訂合同時(shí)，中標(biāo)函和協(xié)議書中對(duì)實(shí)施、完成和修補(bǔ)設(shè)備工程所列明的金額是()。A.中標(biāo)合同金額B.合同價(jià)格C.承包商的報(bào)價(jià)金額D.評(píng)標(biāo)價(jià)格【答案】A155、某工程公司使用變?cè)斓馁Y質(zhì)證書參與某工程項(xiàng)目的投標(biāo)，這一不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為屬于()。A.投標(biāo)人相互串通投標(biāo)B.投標(biāo)人與招標(biāo)人串通招標(biāo)投標(biāo)C.投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)D.投標(biāo)人以弄虛作假方式騙取中標(biāo)【答案】D156、某工程施工階段，安裝在電梯井口的護(hù)欄被撞落后長(zhǎng)時(shí)間未予安裝，施工人員發(fā)現(xiàn)后，應(yīng)立即報(bào)告給的管理人員是()。A.班組長(zhǎng)B.監(jiān)理工程師C.本單位負(fù)責(zé)人D.總監(jiān)理工程師【答案】C157、按照國(guó)際慣例，如果承包商沒有在合同規(guī)定的支付時(shí)間內(nèi)收到付款，有權(quán)向業(yè)主收取延誤期的融資費(fèi)用，計(jì)算融資費(fèi)用的費(fèi)率是()。A.以銀行貸款年利率計(jì)算B.以高出銀行貸款利率的1個(gè)百分點(diǎn)的年利率計(jì)算C.以高出銀行貸款利率的2～3個(gè)百分點(diǎn)的年利率計(jì)算D.以高出銀行貸款利率的5個(gè)百分點(diǎn)的年利率計(jì)算【答案】C158、如果規(guī)定必須在工程接收之前完成對(duì)業(yè)主的人員進(jìn)行工程操作和維修方面的培訓(xùn)，則完成培訓(xùn)是()的構(gòu)成條件之一。A.進(jìn)行工程竣工試驗(yàn)B.工程接收C.進(jìn)行工程竣工后試驗(yàn)D.簽發(fā)履約證書【答案】B159、在買賣合同中，當(dāng)事人約定檢驗(yàn)期間的，買方應(yīng)當(dāng)在檢驗(yàn)期間內(nèi)將標(biāo)的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定C.賣方可以行使催告權(quán)D.視為賣方違約，追究違約責(zé)任【答案】A160、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，下列產(chǎn)品中，屬于該法所稱“產(chǎn)品”的是()。A.鍋爐輔機(jī)B.天然氣C.軍工產(chǎn)品D.鐵礦石【答案】A161、根據(jù)我國(guó)《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，開標(biāo)由()主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。A.招標(biāo)地建設(shè)主管部門B.工程項(xiàng)目所在地建設(shè)主管部門C.招標(biāo)人D.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)【答案】C162、在買賣合同中，當(dāng)事人約定檢驗(yàn)期間的，買方應(yīng)當(dāng)在檢驗(yàn)期間內(nèi)將標(biāo)的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定C.賣方可以行使催告權(quán)D.視為賣方違約，追究違約責(zé)任【答案】A163、設(shè)備工程安裝合同中的性能驗(yàn)收()。A.由采購(gòu)方負(fù)責(zé)，供貨方參加B.由供貨方負(fù)責(zé)，采購(gòu)方參加C.由采購(gòu)方會(huì)同監(jiān)理人員一并參加D.由供貨方會(huì)同監(jiān)理人員一并參加【答案】A164、根據(jù)FIDIC《設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(EPC)／交鑰匙工程合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)在()仔細(xì)審查雇主要求。A.基準(zhǔn)日期前B.基準(zhǔn)日期后C.開工日期前D.開工日期后【答案】A165、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應(yīng)在收到有關(guān)報(bào)表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B166、根據(jù)FIDIC《設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(EPC)／交鑰匙工程合同》的規(guī)定，在頒發(fā)工程接收證書前的任何時(shí)間，()可通過發(fā)布指示或要求承包商提交建議書的方式，提出變更。A.工程師B.工程師助手C.雇主D.雇主代表【答案】C167、收到承包商的履約保函并簽署合同協(xié)議書后，()應(yīng)盡快將投標(biāo)保函退還承包商和其他未中標(biāo)的投標(biāo)者。A.業(yè)主B.評(píng)標(biāo)委員會(huì)C.監(jiān)理工程師D.監(jiān)理工程師代表【答案】A168、某一必須招標(biāo)的施工項(xiàng)目，采用綜合評(píng)估法評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)評(píng)審，推薦的3名中標(biāo)候選人：甲報(bào)價(jià)1000萬元，評(píng)標(biāo)得分96；乙報(bào)價(jià)980萬元，評(píng)標(biāo)得分90，丙報(bào)價(jià)950萬元，評(píng)標(biāo)得分95。下列關(guān)于中標(biāo)人的確定和合同金額的說法，正確的是()。A.中標(biāo)人為甲，合同價(jià)為950萬元B.中標(biāo)人為甲，合同價(jià)為1000萬元C.中標(biāo)人為丙，合同價(jià)為950萬元D.中標(biāo)人為乙，合同價(jià)為980萬元【答案】B169、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，仲裁解決合同爭(zhēng)議的，除非雙方另有商定，否則，應(yīng)當(dāng)適用()的仲裁規(guī)則。A.國(guó)際商會(huì)B.中國(guó)商會(huì)C.中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)D.FIDIC【答案】A170、甲、乙兩企業(yè)欲進(jìn)行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.可撤銷C.可變更D.效力待定【答案】A171、業(yè)主退還履約保證給承包商的期限是()天內(nèi)。A.工程師簽發(fā)接收證書后的14B.業(yè)主接收工程后的21C.缺陷通知期屆滿后的14D.業(yè)主收到工程師簽發(fā)的履約證書副本后的21【答案】D172、按照《安全生產(chǎn)許可證條例》的規(guī)定，建筑施工企業(yè)的安全生產(chǎn)許可證，應(yīng)當(dāng)由()頒發(fā)和管理。A.安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門B.煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)C.勞動(dòng)監(jiān)察主管部門D.建設(shè)行政主管部門【答案】D173、下列()財(cái)產(chǎn)可以抵押。A.土地所有權(quán)B.抵押人依法承包但未經(jīng)發(fā)包人同意的荒山的土地使用權(quán)C.以公開協(xié)商方式取得的土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)D.有爭(zhēng)議的財(cái)產(chǎn)【答案】C174、承包商按照合同要求編制的竣工文件，應(yīng)保存在現(xiàn)場(chǎng)，并在()，提交工程師兩套副本。A.移交工程時(shí)B.竣工試驗(yàn)開始前C.通過竣工試驗(yàn)后D.申請(qǐng)簽發(fā)接收證書時(shí)【答案】B175、FIDIC新黃皮書規(guī)定，承包商在收到()后，應(yīng)按合同規(guī)定的份數(shù)和時(shí)間向工程師提交最終報(bào)表草案并附證明文件。A.接收證書B.履約擔(dān)保C.履約證書D.保留金【答案】C176、發(fā)包方與承包方簽訂設(shè)備工程合同后，發(fā)包方與承包方形成的法律關(guān)系是()。A.物權(quán)關(guān)系B.雇傭關(guān)系C.債權(quán)關(guān)系D.產(chǎn)權(quán)關(guān)系【答案】C177、在()后，承包商應(yīng)清除并運(yùn)走所有承包商的設(shè)備、剩余材料以及殘物、垃圾和臨時(shí)工程，使現(xiàn)場(chǎng)和工程處于清潔、安全的狀態(tài)。A.工程竣工B.業(yè)主接收工程C.簽發(fā)工程接收證書D.簽發(fā)履約證書【答案】C178、中標(biāo)通知書對(duì)招標(biāo)人和中標(biāo)人具有()效力。A.要約B.要約邀請(qǐng)C.行政D.法律【答案】D179、對(duì)竣工后試驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，要考慮()使用工程可能對(duì)測(cè)試結(jié)果產(chǎn)生的影響。A.承包商在竣工試驗(yàn)中B.業(yè)主在缺陷通知期屆滿之前C.業(yè)主在竣工之前D.承包商維修缺陷工程中【答案】C180、某工程因連日降雨基坑積水，總承包施工負(fù)責(zé)人指示土方分包人將積水處理后，再繼續(xù)施工，分包人以下雨已經(jīng)影響工期為由，一邊抽水一邊施工，隨后發(fā)生基坑坍塌安全事故，則該事故的主要責(zé)任人是()。A.總承包單位B.總承包單位施工負(fù)責(zé)人C.分包人D.施工人員【答案】C181、法定代理終止條件是()A.代理期限屆滿B.被代理人取消委托C.代理人辭去委托D.代理人喪失行為能力【答案】D182、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，開工日期應(yīng)在()的42天內(nèi)。A.承包商提交履約擔(dān)保后B.承包商收到中標(biāo)函后C.工程師發(fā)出開工通知后D.雙方簽訂合同后【答案】B183、甲廠業(yè)務(wù)員范某一直負(fù)責(zé)與乙廠的購(gòu)銷業(yè)務(wù)，后因故被甲廠開除。此后，范某用蓋有甲廠公章的空白合同書與乙廠訂立了一份購(gòu)銷合同，乙廠對(duì)范某被開除并不知情，按時(shí)將貨送至甲廠，甲廠拒絕收貨而引起糾紛。此案中，范某的行為是()。A.無權(quán)代理B.表見代理C.越權(quán)代理D.委托代理【答案】B184、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關(guān)于撤銷權(quán)消滅的表述，正確的是()。A.撤銷事由發(fā)生之日起1年內(nèi)沒有行使B.撤銷事由發(fā)生之日起2年內(nèi)沒有行使C.知道撤銷事由發(fā)生之日起1年內(nèi)沒有行使D.知道撤銷事由發(fā)生之日起6個(gè)月內(nèi)沒有行使【答案】C185、下列關(guān)于訴訟時(shí)效的表述中，正確的是()。A.訴訟時(shí)效期間從權(quán)利人的權(quán)利被侵害之日起算B.權(quán)利人提起訴訟是訴訟時(shí)效中止的法定事由之一C.只有在訴訟時(shí)效期間的最后6個(gè)月內(nèi)發(fā)生訴訟時(shí)效中止的法定事由，才能中止時(shí)效的進(jìn)行D.訴訟時(shí)效中止的法定事由發(fā)生后，已經(jīng)過去的時(shí)效期間統(tǒng)歸無效【答案】C186、行為人對(duì)行為內(nèi)容有重大誤解而實(shí)施的民事行為，違背了民事法律行為生效要件中的()，屬于可變更或可撤銷的民事行為。A.意思表示真實(shí)B.行為不得違反法律C.行為人具有相應(yīng)的行為能力D.行為不得違反社會(huì)公共利益【答案】A187、FIDIC新黃皮書規(guī)定，承包商在收到()后，應(yīng)按合同規(guī)定的份數(shù)和時(shí)間向工程師提交最終報(bào)表草案并附證明文件。A.接收證書B.履約擔(dān)保C.履約證書D.保留金【答案】C188、基于安全施工的保障，在()前，承包商應(yīng)提供圍欄、照明設(shè)施、保衛(wèi)器材等安全保障設(shè)施。A.進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)B.工程開工C.工程竣工移交D.獲得履約證書【答案】C189、如果由于非承包商原因?qū)е驴⒐ず笤囼?yàn)未能在缺陷通知期(或雙方商定的其他期限)內(nèi)完成，則()。A.承包商另行選擇日期進(jìn)行竣工后試驗(yàn)B.此設(shè)備工程或單位工程應(yīng)被認(rèn)為已通過了竣工后試驗(yàn)C.缺陷通知期后，工程師再安排竣工后試驗(yàn)D.雙方商定其他期限，完成竣工后試驗(yàn)【答案】B190、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》對(duì)產(chǎn)品責(zé)任的訴訟時(shí)效的規(guī)定，我國(guó)的產(chǎn)品責(zé)任訴訟時(shí)效為()年。A.1B.2C.4D.10【答案】B191、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，仲裁解決合同爭(zhēng)議的，除非雙方另有商定，否則，應(yīng)當(dāng)適用()的仲裁規(guī)則。A.國(guó)際商會(huì)B.中國(guó)商會(huì)C.中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)D.FIDIC【答案】A192、FIDIC“新黃皮書”中，按合同規(guī)定的計(jì)量方法，實(shí)際支付給承包商的金額是()。A.進(jìn)度款B.結(jié)算款C.合同價(jià)格D.保留金【答案】C193、根據(jù)我國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，招標(biāo)方式不包括()。A.議標(biāo)B.公開招標(biāo)C.邀請(qǐng)招標(biāo)D.分兩階段進(jìn)行招標(biāo)【答案】A194、根據(jù)《民事訴訟法》，證據(jù)必須符合()要求。A.真實(shí)性、合法性、客觀性B.合法性、客觀性、公正性C.合法性、客觀性、關(guān)聯(lián)性D.真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性、公正性【答案】C195、設(shè)備工程合同履行期間，承包商要求索賠時(shí)，應(yīng)在()內(nèi)，及時(shí)提交索賠報(bào)告。A.已經(jīng)察覺索賠事由后28天B.理應(yīng)察覺索賠事由后28天C.取得現(xiàn)場(chǎng)資料后28天D.發(fā)出索賠通知后28天或設(shè)備監(jiān)理工程師指定的期間【答案】D196、根據(jù)我國(guó)《合同法》的規(guī)定，合同當(dāng)事人承擔(dān)違約責(zé)任適用()責(zé)任原則。A.無過錯(cuò)B.過錯(cuò)C.推定過錯(cuò)D.混合【答案】A197、設(shè)備安裝合同應(yīng)約定具體的設(shè)備保證期限。保證期從()之日起開始計(jì)算。A.簽發(fā)初步驗(yàn)收證書B.啟動(dòng)試車C.性能驗(yàn)收試驗(yàn)D.簽發(fā)最終驗(yàn)收證書【答案】A198、給付定金的一方不履行約定債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金，接受定金的一方不履行約定債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)()。A.返還定金B(yǎng).抵作合同價(jià)款C.雙倍返還定金D.繼續(xù)履行合同【答案】C199、根據(jù)《擔(dān)保法》，債權(quán)人和保證人對(duì)保證方式?jīng)]有約定或約定不明確的，保證人承擔(dān)保證責(zé)任的方式是()。A.一般保證B.保證人要求的方式C.債權(quán)人要求的方式D.連帶責(zé)任保證【答案】D200、業(yè)主談判的目的不包括()。A.宣傳自己的優(yōu)勢(shì)B.了解報(bào)價(jià)的構(gòu)成C.討論并共同確認(rèn)某些局部變更D.將過去的雙方業(yè)已達(dá)成的協(xié)議進(jìn)一步確認(rèn)和具體化【答案】A多選題（共150題）1、根據(jù)《行政訴訟法》，下列行政行為中，不屬于行政訴訟受案范圍的有()。A.抽象行政行為B.行政處罰行為C.國(guó)家外交行為D.終局行政裁決行為E.行政處分行為【答案】ACD2、委托合同與委托代理合同的區(qū)別在于：委托事項(xiàng)可以是()行為。A.事件B.法律事實(shí)C.法律行為D.事實(shí)行為E.行政行為【答案】CD3、建設(shè)工程承包單位在向建設(shè)單位出具的質(zhì)量保修書中，應(yīng)當(dāng)明確建設(shè)工程的()等。A.保修范圍B.保修總次數(shù)C.保修期限D(zhuǎn).保修人員E.保修責(zé)任【答案】AC4、買賣合同屬于()。A.雙務(wù)合同B.不要式合同C.有償合同D.實(shí)踐合同E.諾成合同【答案】ABC5、可供承包商使用的業(yè)主設(shè)備，在業(yè)主要求中應(yīng)詳細(xì)說明()。A.設(shè)備型號(hào)B.設(shè)備狀態(tài)C.目前施工能力D.存放地點(diǎn)E.使用的價(jià)格【答案】ACD6、在設(shè)備工程合同履行過程中，設(shè)備監(jiān)理工程師進(jìn)行合同控制的日常工作有()。A.參與合同計(jì)劃的落實(shí)B.協(xié)調(diào)各方關(guān)系C.實(shí)施合同監(jiān)控D.合同文檔管理E.編制合同文件【答案】ABCD7、某施工單位組織編制深基坑的專項(xiàng)施工方案時(shí)實(shí)施的下列行為中，符合《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》的有()。A.組織專家論證B.附具安全驗(yàn)算結(jié)果C.經(jīng)專職安全生產(chǎn)管理人員和項(xiàng)目經(jīng)理簽字報(bào)送監(jiān)理機(jī)構(gòu)D.經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字后實(shí)施E.由專職安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督實(shí)施【答案】ABD8、基于現(xiàn)場(chǎng)保安，承包商可以允許進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的經(jīng)授權(quán)的人員有()。A.承包商人員B.業(yè)主人員C.工程師通知承包商允許進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的其他承包商的人員D.業(yè)主通知承包商允許進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的其他承包商的人員E.政府主管部門的監(jiān)督檢查人員【答案】ABCD9、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，依法必須招標(biāo)的項(xiàng)目，評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦三名中標(biāo)候選人的，排名第一的中標(biāo)候選人有下列情形的，招標(biāo)人可以確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人的有()。A.資質(zhì)等級(jí)由二級(jí)晉升一級(jí)B.因不可抗力提出不能履行合同C.參與其他同類工程項(xiàng)目投標(biāo)D.投標(biāo)期間與另一投標(biāo)人協(xié)商投標(biāo)報(bào)價(jià)E.放棄中標(biāo)【答案】BD10、根據(jù)《勞動(dòng)合同法》的規(guī)定，勞動(dòng)合同類型有()。A.固定期限勞動(dòng)合同B.長(zhǎng)期性勞動(dòng)合同C.無固定期限勞動(dòng)合同D.時(shí)限性勞動(dòng)合同E.以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動(dòng)合同【答案】AC11、在開標(biāo)時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件出現(xiàn)()等情況，應(yīng)按無效投標(biāo)文件處理。A.未按招標(biāo)文件的要求予以密封B.投標(biāo)函未加蓋投標(biāo)人的企業(yè)公章C.聯(lián)合體投標(biāo)未附聯(lián)合體協(xié)議書D.明顯不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求E.完成期限超過招標(biāo)文件規(guī)定的期限【答案】ABC12、在設(shè)備工程合同履行過程中，設(shè)備監(jiān)理工程師進(jìn)行合同控制的日常工作有()。A.參與合同計(jì)劃的落實(shí)B.協(xié)調(diào)各方關(guān)系C.實(shí)施合同監(jiān)控D.合同文檔管理E.編制合同文件【答案】ABCD13、根據(jù)我國(guó)《合同法》，合同訂立的必經(jīng)程序有()。A.要約B.要約--再要約C.承諾D.簽訂書面合同E.公證【答案】AC14、對(duì)于使用國(guó)有資金投資的項(xiàng)目，評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦多名中標(biāo)候選人的，招標(biāo)人確定中標(biāo)人的原則有()。A.招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)確定報(bào)價(jià)最低的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人B.排名第一的中標(biāo)候選人因不可抗力提出不能履行合同的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人C.排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)的，招標(biāo)人可以確定排名第二的候選人為中標(biāo)人D.排名第一的中標(biāo)候選人在招標(biāo)文件規(guī)定的期限內(nèi)未能提交履約保證金的，招標(biāo)人可以確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人E.排名第二的中標(biāo)候選人因故不能簽訂合同時(shí)，招標(biāo)人應(yīng)重新招標(biāo)【答案】BCD15、根據(jù)我國(guó)相關(guān)規(guī)定，評(píng)標(biāo)方法包括()。A.經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法B.綜合打分法C.平均分值法D.經(jīng)驗(yàn)估計(jì)法E.設(shè)備壽命周期成本評(píng)標(biāo)價(jià)法【答案】AB16、某設(shè)備工程公開招標(biāo)時(shí)，下列關(guān)于合格的投標(biāo)人的描述，正確的有()。A.能夠提供合理報(bào)價(jià)B.具有完善的質(zhì)量保證體系C.具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利D.具有良好的銀行資信和商譽(yù)E.提供了足夠的擔(dān)保【答案】BCD17、根據(jù)我國(guó)《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)具備的條件有()。A.有從事招標(biāo)代理業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和相應(yīng)資金B(yǎng).有能夠編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)的相應(yīng)專業(yè)力量C.有可以作為評(píng)標(biāo)委員會(huì)人選的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家?guī)霥.有自己的名稱的事業(yè)單位E.經(jīng)有關(guān)行政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)成立【答案】ABC18、下列關(guān)于缺陷通知期的說法，正確的有()。A.缺陷通知期限由雙方在合同中規(guī)定B.缺陷通知期從業(yè)主接收工程之日起開始計(jì)算C.在簽發(fā)接收證書時(shí)尚未完成的工作，承包商應(yīng)在缺陷通知期屆滿期完成D.缺陷通知期到簽發(fā)履約證書之日止E.如果由于業(yè)主原因?qū)е陆桓渡a(chǎn)設(shè)備延誤，承包商不再承擔(dān)任何修復(fù)缺陷的義務(wù)【答案】ABC19、按照《擔(dān)保法》的規(guī)定，下列選項(xiàng)正確的是()。A.債權(quán)人和保證人訂立書面保證合同后，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，由保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任B.所有抵押合同均自簽訂之日起生效C.留置是債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人或第三人的動(dòng)產(chǎn)D.質(zhì)押包括動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押和不動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押E.定金應(yīng)以書面形式約定，定金數(shù)額最高不得超過主合同標(biāo)的額的20%【答案】A20、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，如果承包商在竣工時(shí)間后實(shí)施工程，價(jià)格調(diào)整時(shí)，采取的價(jià)格或者指數(shù)有()。A.基準(zhǔn)日期的價(jià)格或者指數(shù)B.開工日期的價(jià)格或者指數(shù)C.竣工日期的價(jià)格或者指數(shù)D.竣工時(shí)間期滿日前第49天的價(jià)格或者指數(shù)E.現(xiàn)行的價(jià)格或者指數(shù)【答案】D21、設(shè)備工程發(fā)生質(zhì)量缺陷時(shí)，如果承包商未按設(shè)備監(jiān)理師的指示及時(shí)進(jìn)行處理，則業(yè)主可采用的處理方法有()。A.自己修補(bǔ)，由承包商承擔(dān)費(fèi)用B.終止合同，收回相關(guān)費(fèi)用C.讓他人修補(bǔ)，由承包商承擔(dān)費(fèi)用D.退還缺陷設(shè)備或材料，自行購(gòu)買，并對(duì)承包商加倍索賠E.相應(yīng)減少合同價(jià)格【答案】ABC22、民法調(diào)整的財(cái)產(chǎn)關(guān)系主要包括()。A.財(cái)產(chǎn)權(quán)益關(guān)系B.財(cái)產(chǎn)支配關(guān)系C.財(cái)產(chǎn)流轉(zhuǎn)關(guān)系D.財(cái)產(chǎn)繼承關(guān)系E.財(cái)產(chǎn)救濟(jì)關(guān)系【答案】BC23、買賣合同中，買受人應(yīng)當(dāng)按照約定數(shù)額支付價(jià)款，合同對(duì)價(jià)款沒有約定或約定不明確時(shí)，買受人可依《合同法》確定價(jià)款的方法有()。A.提議雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議確定B.按照合同有關(guān)條款確定C.按照交易習(xí)慣確定D.按照訂立合同時(shí)簽訂地市場(chǎng)價(jià)格確定E.按照訂立合同時(shí)履行地市場(chǎng)價(jià)格確定【答案】ABC24、合同分析的基本原則有()。A.合法性B.準(zhǔn)確性和客觀性C.整體性D.公平性E.可操作性【答案】BCD25、業(yè)主的設(shè)備工程合同總體策劃的內(nèi)容包括()。A.確定合同的談判策略B.按合同類型選擇合同范本C.確定每個(gè)合同的范圍和采購(gòu)方式D.編制設(shè)備工程合同管理計(jì)劃E.明確重大合同問題的決策程序【答案】BCD26、根據(jù)《合同法》對(duì)相關(guān)合同的規(guī)定，下列說法正確的有()。A.建設(shè)工程合同分為工程咨詢合同、勘察合同、設(shè)計(jì)合同和施工合同B.委托合同無論是否有償，委托人都有義務(wù)預(yù)付或補(bǔ)償委托事務(wù)所必要的費(fèi)用C.出賣人出賣交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕緲?biāo)的物，除當(dāng)事人另有約定的以外，毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)自合同成立時(shí)起由買受人承擔(dān)D.承攬人可將對(duì)工作成果質(zhì)量起關(guān)鍵作用的工作交由第三人完成E.承攬合同履行中，定作人享有任意解除權(quán)【答案】BC27、采用FIDIC新黃皮書的設(shè)備工程合同，最終決算應(yīng)包括的內(nèi)容有()。A.承包商完成設(shè)備工程的全部?jī)r(jià)值B.退還保留金C.竣工結(jié)算額D.根據(jù)合同核實(shí)和確定業(yè)主應(yīng)付給承包商或承包商應(yīng)付給業(yè)主的其他費(fèi)用E.索賠引起相應(yīng)變化的款額【答案】AD28、非正常終止設(shè)備工程合同的情形有()。A.由業(yè)主終止B.由承包商終止C.因不可抗力終止D.根據(jù)法律終止E.因結(jié)清證明生效終止【答案】ABCD29、設(shè)備工程合同正式簽字前，當(dāng)事人雙方的代表或其助手要復(fù)核準(zhǔn)備簽字的正式文本。雙方應(yīng)審查()。A.合同文件是否符合法律、行政法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定B.合同的完備性C.合同雙方的責(zé)、權(quán)、利的對(duì)等性D.合同語(yǔ)言文字的準(zhǔn)確性E.履約保證的有效性【答案】ABCD30、根據(jù)《合同法》，下列合同中，當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)撤銷的合同有()。A.一方以脅迫手段訂立的合同B.附生效條件的合同C.以合法形式掩蓋非法目的的合同D.一方以欺詐手段訂立的合同E.在訂立合同時(shí)顯失公平【答案】AD31、處理下列事項(xiàng)時(shí)，工程師不能將要求其作決定的權(quán)力委托給助手行使的有()。A.業(yè)主要求中出現(xiàn)錯(cuò)誤B.業(yè)主向承包商提出索賠C.對(duì)單位工程進(jìn)行竣工試驗(yàn)D.承包商暫停工作E.承包商無法按合同約定進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)【答案】ABD32、相對(duì)其他合同計(jì)價(jià)方式而言，固定單價(jià)合同的優(yōu)點(diǎn)有()。A.編制工程量清單不需要花費(fèi)一定的物質(zhì)成本和時(shí)間成本B.承包商所做的每項(xiàng)工作都能在合同價(jià)格中得到體現(xiàn)，承包商能夠根據(jù)工程量估算自己的工作范圍并據(jù)此制訂適當(dāng)?shù)膶?shí)施計(jì)劃C.如果工作范圍不發(fā)生變化，業(yè)主的財(cái)務(wù)支出將是固定的D.填入單價(jià)的工程量清單有利于業(yè)主通過匯總價(jià)評(píng)判投標(biāo)人的報(bào)價(jià)優(yōu)劣情況E.在一定程度上可激勵(lì)承包商降低成本，以提高單位直接成本的效益【答案】BCD33、根據(jù)《合同法》規(guī)定，違約人承擔(dān)賠償損失責(zé)任的構(gòu)成條件有()。A.一方當(dāng)事人有違約行為B.違約方主觀上有過錯(cuò)C.另一方當(dāng)事人有損失D.違約行為與損失之間有因果關(guān)系E.賠償與損失應(yīng)相當(dāng)【答案】ACD34、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，招標(biāo)人以不合理?xiàng)l件限制、排斥潛在投標(biāo)人或者投標(biāo)人的行為有()。A.就同一招標(biāo)項(xiàng)目向投標(biāo)人提供有差別的信息B.設(shè)定的資格條件與履行合同無關(guān)C.對(duì)投標(biāo)人采取不同的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)D.指定特定的供應(yīng)商E.要求投標(biāo)人具有較高的資質(zhì)等級(jí)【答案】ABCD35、業(yè)主的設(shè)備工程合同總體策劃的內(nèi)容包括()。A.確定合同的談判策略B.按合同類型選擇合同范本C.確定每個(gè)合同的范圍和采購(gòu)方式D.編制設(shè)備工程合同管理計(jì)劃E.明確重大合同問題的決策程序【答案】BCD36、根據(jù)《勞動(dòng)合同法》規(guī)定，下列()情形中，用人單位須提前30天以書面形式通知?jiǎng)趧?dòng)者本人或者額外支付勞動(dòng)者一個(gè)月工資，可以解除勞動(dòng)合同。A.勞動(dòng)者患病或者非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的B.勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使勞動(dòng)合同無法履行，經(jīng)用人單位與勞動(dòng)者協(xié)商，未能就變更勞動(dòng)合同內(nèi)容達(dá)成協(xié)議的C.勞動(dòng)者同時(shí)與其他用人單位建立勞動(dòng)關(guān)系，對(duì)完成本單位的工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響，或者經(jīng)用人單位提出，拒不改正的D.在試用期間被證明不符合錄用條件的E.因勞動(dòng)者原因致使勞動(dòng)合同無效的；【答案】AB37、業(yè)主要保證現(xiàn)場(chǎng)的()配合承包商工作。A.工程師B.工程師的助理C.工程師雇用的其他職員D.業(yè)主指定的分包商E.業(yè)主雇用的其他承包商【答案】ABC38、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》及《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，下列情形中，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)拒收投標(biāo)文件的有()。A.投標(biāo)文件逾期送達(dá)B.投標(biāo)文件未送達(dá)指定地點(diǎn)C.投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求密封D.投標(biāo)文件未按規(guī)定編制E.投標(biāo)人以低于成本的報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)【答案】ABC39、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》的規(guī)定，竣工報(bào)表應(yīng)列明的內(nèi)容包括()。A.截止到工程接收證書注明的日期，按合同要求完成的所有工作的價(jià)值B.承包商認(rèn)為應(yīng)付的任何其他款項(xiàng)C.承包商認(rèn)為根據(jù)合同規(guī)定將應(yīng)支付給他的任何款項(xiàng)D.最終應(yīng)支付的款項(xiàng)E.雇主應(yīng)付給承包商的余額【答案】ABC40、根據(jù)《仲裁法》，仲裁協(xié)議的內(nèi)容包括()。A.仲裁時(shí)限B.請(qǐng)求仲裁的意思表示C.仲裁事項(xiàng)D.法律依據(jù)E.選定的仲裁委員會(huì)【答案】BC41、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》的規(guī)定，下列選項(xiàng)中，屬于工程監(jiān)理單位安全責(zé)任的有()。A.應(yīng)當(dāng)依法取得安全生產(chǎn)許可證，并在許可的范圍內(nèi)承擔(dān)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)B.不得與建設(shè)單位的有利害關(guān)系C.在實(shí)施監(jiān)理前，就設(shè)計(jì)文件向施工單位作出說明和技術(shù)交底D.按照工程強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)理E.施工單位對(duì)嚴(yán)重安全事故隱患拒不整改的，及時(shí)向有關(guān)主管部門報(bào)告【答案】D42、《合同法》規(guī)定，有()情形之一的，合同終止。A.債權(quán)人免除債務(wù)B.債務(wù)相互抵銷C.債務(wù)依法提存D.債權(quán)合法轉(zhuǎn)讓E.債務(wù)已按約定履行【答案】ABC43、采用FIDIC新黃皮書的設(shè)備工程合同，承包商編制的竣工報(bào)表，需要考慮的費(fèi)用包括()。A.承包商根據(jù)合同所完成的全部工作價(jià)值的估計(jì)額B.承包商認(rèn)為應(yīng)支付給他的任何款項(xiàng)(包括索賠款)C.到工程竣工日期為止，根據(jù)合同所完成的全部工作的價(jià)值D.到工程移交日期為止，根據(jù)合同所完成的全部工作的價(jià)值E.承包商認(rèn)為根據(jù)合同將應(yīng)支付給他的任何其他款項(xiàng)的估計(jì)額【答案】BD44、如果工程師發(fā)出了暫停指示，承包商在遵守該指示或在復(fù)工時(shí)招致了費(fèi)用損失和工期延誤，承包商無權(quán)獲得補(bǔ)償?shù)那樾斡?)。A.由于承包商提供的設(shè)計(jì)存在缺陷造成的暫停B.由于承包商提供的材料存在缺陷造成的暫停C.由于承包商提供的設(shè)備存在缺陷造成的暫停D.承包商未能在工程暫停時(shí)，按合同規(guī)定提供相應(yīng)的安全保護(hù)措施E.承包商已經(jīng)遵守了地方政府部門制定的程序【答案】ABCD45、根據(jù)《合同法》，受要約人對(duì)要約內(nèi)容中的下列條款作出了變更，屬于實(shí)質(zhì)性變更的有()。A.合同標(biāo)的B.價(jià)款或者報(bào)酬C.履行期限D(zhuǎn).違約責(zé)任E.履約擔(dān)?！敬鸢浮緼BCD46、根據(jù)《民法通則》，法人應(yīng)具備的基本條件有()。A.依法成立B.設(shè)立分支機(jī)構(gòu)C.有必要的財(cái)產(chǎn)和經(jīng)費(fèi)D.能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任E.有自己的名稱、組織機(jī)構(gòu)和場(chǎng)所【答案】ACD47、業(yè)主要保證現(xiàn)場(chǎng)的()配合承包商工作。A.工程師B.工程師的助理C.工程師雇用的其他職員D.業(yè)主指定的分包商E.業(yè)主雇用的其他承包商【答案】ABC48、甲公司與乙公司因設(shè)備工程合同糾紛提起訴訟，甲公司向法庭提供的下列文件，可作為證據(jù)使用的有()。A.設(shè)備工程合同B.監(jiān)理工程師證言C.法庭記錄D.工程部分梁裂縫的照片E.法律、行政法規(guī)和工程驗(yàn)收規(guī)范【答案】ABD49、承包商應(yīng)向業(yè)主方提供保障責(zé)任的情況有()。A.因承包商的工程設(shè)計(jì)、施工、竣工以及修補(bǔ)缺陷等活動(dòng)引起的任何人員的人身傷害、疾病或死亡B.由于承包商違約行為造成的任何財(cái)產(chǎn)損失C.由于承包商及其人員的疏忽行為造成的任何財(cái)產(chǎn)損失D.承包商履行其合同義務(wù)導(dǎo)致的不可避免的損害E.不包括在保險(xiǎn)中的業(yè)主風(fēng)險(xiǎn)所引起的損害【答案】ABC50、建設(shè)工程的保修范圍應(yīng)當(dāng)包括()。A.地基基礎(chǔ)工程B.主體結(jié)構(gòu)工程C.屋面防水工程D.供熱系統(tǒng)E.電力、郵電通訊工程【答案】ABCD51、判斷生產(chǎn)設(shè)備所有權(quán)歸屬業(yè)主的時(shí)間界限的情況有()。A.生產(chǎn)設(shè)備起運(yùn)B.生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)C.承包商向制造商付款D.業(yè)主向承包商付款E.生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)工程師檢驗(yàn)認(rèn)可【答案】BD52、設(shè)備監(jiān)理工程師預(yù)防和減少索賠的管理措施主要包括()。A.完善合同條款B.認(rèn)真審核索賠報(bào)告C.反駁承包商的索賠D.加強(qiáng)監(jiān)督管理E.提供全面服務(wù)【答案】AD53、某建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)人組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)是：兩名招標(biāo)人代表和三名技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家。為確保評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組成符合《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，下列關(guān)于該評(píng)標(biāo)委員會(huì)改組的做法，正確的有()。A.減少一名招標(biāo)人代表，專家不再增加B.減少一名招標(biāo)人代表，再?gòu)膶＜規(guī)熘谐槿∫幻麑＜褻.減少一名招標(biāo)人代表，再?gòu)膶＜規(guī)熘谐槿擅麑＜褼.不減少招標(biāo)人代表，再?gòu)膶＜規(guī)熘谐槿∫幻麑＜褽.不減少招標(biāo)人代表，再?gòu)膶＜規(guī)熘谐槿擅麑＜摇敬鸢浮緽54、買賣合同屬于()。A.雙務(wù)合同B.不要式合同C.有償合同D.實(shí)踐合同E.諾成合同【答案】ABC55、根據(jù)《物權(quán)法》，下列財(cái)產(chǎn)中可以設(shè)定抵押的有()。A.正在建造的建筑物、船舶、航空器B.交通運(yùn)輸工具C.公立學(xué)校的教育設(shè)施D.依法被查封、抵押、監(jiān)管的財(cái)產(chǎn)E.以招標(biāo)方式取得的土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)【答案】AB56、在設(shè)備工程合同履行過程中，合同跟蹤的主要依據(jù)有()等。A.合同文件B