二級(jí)建造師之二建建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)題庫(kù)及答案（提分題）

二級(jí)建造師之二建建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)題庫(kù)及答案（提分題）

單選題（共50題）1、根據(jù)《行政訴訟法》，下列情形中屬于行政訴訟受案范圍的是（）。A.對(duì)于限制人身自由的行政強(qiáng)制措施不服的B.國(guó)防、外交等國(guó)家行為C.行政法規(guī)、規(guī)章或者行政機(jī)關(guān)制定、發(fā)布的具有普遍的約束力的決定、命令D.行政機(jī)關(guān)對(duì)行政機(jī)關(guān)人員的獎(jiǎng)懲、任免等決定【答案】A2、根據(jù)我國(guó)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，建設(shè)單位在申請(qǐng)領(lǐng)取施工許可證時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供（）。A.建設(shè)工程進(jìn)度及投資計(jì)劃B.建設(shè)工程有關(guān)安全施工措施的資料C.建設(shè)工程有關(guān)質(zhì)量保證措施的資料D.建設(shè)工程安全生產(chǎn)人員的有關(guān)資料【答案】B3、按照建設(shè)工程合約約定，某建設(shè)單位應(yīng)于工程驗(yàn)收合格交付后兩個(gè)月內(nèi)付清工程款。2013年9月1日，該工程經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用，但建設(shè)單位遲遲不予支付工程款。施工單位經(jīng)過(guò)內(nèi)部商量后決定要通過(guò)訴訟的方式解決糾紛，下列情形會(huì)使訴訟時(shí)效中止的是（）。A.2015年6月，施工單位所在地發(fā)生強(qiáng)烈地震，一個(gè)月后恢復(fù)生產(chǎn)B.2016年6月，施工單位所在地發(fā)生強(qiáng)烈地震，一個(gè)月后恢復(fù)生產(chǎn)C.2016年7月，施工單位法定代表人生病住院，一個(gè)月后痊愈出院D.2014年7月，建設(shè)單位付清了所有的工程款【答案】B4、某建設(shè)工程在施工過(guò)程中發(fā)生一起安全事故，導(dǎo)致5人死亡，20人重傷，直接經(jīng)濟(jì)損失5,000萬(wàn)元，則此次事故為（）。A.一般事故B.較大事故C.重大事故D.特別重大事故【答案】C5、（2018年真題）施工合同履行過(guò)程中出現(xiàn)以下情形，施工企業(yè)可以被免除違約責(zé)任的是（）。A.施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)罕見(jiàn)洪災(zāi)，導(dǎo)致工期延誤B.施工過(guò)程中遭遇梅雨季節(jié)，導(dǎo)致工期延誤C.施工企業(yè)的設(shè)備損壞，導(dǎo)致工期延誤D.施工企業(yè)延遲施工遭遇泥石流，導(dǎo)致工期延誤【答案】A6、關(guān)于施工企業(yè)返修義務(wù)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.施工企業(yè)對(duì)施工中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的建設(shè)工程負(fù)責(zé)返修B.施工企業(yè)對(duì)竣工驗(yàn)收不合格的工程負(fù)責(zé)返修C.非施工企業(yè)原因造成的質(zhì)量問(wèn)題，相應(yīng)的損失和返修費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)D.對(duì)于非施工企業(yè)原因造成的質(zhì)量問(wèn)題，施工企業(yè)不承擔(dān)返修的義務(wù)【答案】D7、下列情形中，產(chǎn)生合同之債的是（）。A.施工企業(yè)與監(jiān)理單位惡意串通造成建設(shè)單位損失B.建設(shè)單位與施工企業(yè)簽訂施工承包協(xié)議書C.施工現(xiàn)場(chǎng)的磚塊墜落砸傷現(xiàn)場(chǎng)外的行人D.施工企業(yè)將本應(yīng)當(dāng)匯給甲的設(shè)備租賃款匯給了乙【答案】B8、關(guān)于評(píng)標(biāo)的說(shuō)法,正確的是（）A.評(píng)標(biāo)委員會(huì)可以向招標(biāo)人征詢確定中標(biāo)人的意向B.評(píng)標(biāo)委員會(huì)可以視情況將招標(biāo)文件沒(méi)有規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法作為評(píng)標(biāo)依據(jù)C.投標(biāo)報(bào)價(jià)高于招標(biāo)文件設(shè)定的最高投標(biāo)限價(jià)的，評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)D.評(píng)標(biāo)委員會(huì)無(wú)權(quán)要求投標(biāo)人就投標(biāo)文件中的明顯計(jì)算錯(cuò)誤作出澄清或者說(shuō)明【答案】C9、當(dāng)事人未依照法律、行政法規(guī)規(guī)定辦理租賃合同登記備案手續(xù)的，租賃合同（）。A.有效B.效力不受影響C.無(wú)效D.效力待定【答案】B10、（2021年真題第2批）關(guān)于保險(xiǎn)索賠的說(shuō)法，正確的是（）。A.投保人可以在保險(xiǎn)事故發(fā)生后的任意時(shí)間向保險(xiǎn)人提出索賠B.投保人僅需在保險(xiǎn)事故發(fā)生后收集證據(jù)C.保險(xiǎn)單上載明的保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)修理費(fèi)超過(guò)賠償金額的，應(yīng)當(dāng)按照修理費(fèi)全額賠償D.一個(gè)建設(shè)工程項(xiàng)目同時(shí)由多家保險(xiǎn)公司承保的，應(yīng)當(dāng)按照約定的比例，分別向不同的保險(xiǎn)公司提出索賠要求【答案】D11、發(fā)包人可以解除建設(shè)工程施工合同的情形是（）。A.發(fā)包人未按約定支付工程價(jià)款，承包人停工的B.承包人將承包的工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位的C.已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格的D.承包人未按合同約定的期限完工的【答案】B12、根據(jù)《注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)管理辦法（試行）》，注冊(cè)建造師可以同時(shí)擔(dān)任兩個(gè)及以上項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的情形是（）。A.兩個(gè)項(xiàng)目的發(fā)包人是同一單位B.因發(fā)包人原因?qū)е峦９こ^(guò)3個(gè)月C.合同約定的工程驗(yàn)收合格，正在辦理工程結(jié)算D.建造師同時(shí)具有兩個(gè)專業(yè)的執(zhí)業(yè)資格【答案】C13、建筑施工企業(yè)的管理人員和作業(yè)人員每（）應(yīng)至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)并考核合格。A.半年B.二年C.一年D.三年【答案】C14、（2020年真題）下列投標(biāo)人的情形中，屬于以他人名義投標(biāo)的是（）。A.使用通過(guò)受讓或者租借的方式獲取的資質(zhì)證書投標(biāo)B.使用偽造、變?cè)斓脑S可證件投標(biāo)C.提供虛假的財(cái)務(wù)狀況或者業(yè)績(jī)投標(biāo)D.提供虛假的信用狀況投標(biāo)【答案】A15、（2021年真題第1批）在執(zhí)行過(guò)程中，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定中止執(zhí)行的情形是（）。A.據(jù)以執(zhí)行的法律文書被撤銷的B.作為被執(zhí)行人的公民因生活困難無(wú)力償還借款，無(wú)收入來(lái)源，又喪失勞動(dòng)能力的C.追索贍養(yǎng)費(fèi)、扶養(yǎng)費(fèi)、撫育費(fèi)案件的權(quán)利人死亡的D.案外人對(duì)執(zhí)行標(biāo)的提出確有理由的異議的【答案】D16、對(duì)于有分公司的企業(yè)集團(tuán)，集團(tuán)負(fù)責(zé)人因故不能到現(xiàn)場(chǎng)的，可（）委托工程所在地的分公司負(fù)責(zé)人對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行帶班檢查。A.口頭通知B.電話告知C.書面D.當(dāng)面【答案】C17、（2021年真題第2批）施工合同履行中，關(guān)于設(shè)計(jì)缺陷造成的工程質(zhì)量問(wèn)題的說(shuō)法，正確的是（）。A.設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修，費(fèi)用由設(shè)計(jì)單位承擔(dān)B.施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修，費(fèi)用由施工企業(yè)支付C.施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修，費(fèi)用由建設(shè)單位先行承擔(dān)D.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修，費(fèi)用由設(shè)計(jì)單位承擔(dān)【答案】C18、人民法院確定舉證期限，當(dāng)事人提供新的證據(jù)的第二審案件不得少于（）。A.15日B.20日C.30日D.10日【答案】D19、關(guān)于專利權(quán)和商標(biāo)權(quán)期限的說(shuō)法，正確的是（）。A.發(fā)明專利權(quán)和實(shí)用新型專利權(quán)的期限為20年B.外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的期限為10年C.商標(biāo)權(quán)的期限為10年D.專利權(quán)有效期屆滿可以續(xù)期【答案】C20、某建筑公司實(shí)施了下列行為，其中符合我國(guó)環(huán)境污染防治法律規(guī)范的是（）。A.將建筑垃圾傾倒在季節(jié)性干涸的河道里B.對(duì)已受污染的潛水和承壓水混合開(kāi)采C.冬季工地上的工人燃燒瀝青、油氈取暖D.從事收集、貯存、處置危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須申請(qǐng)領(lǐng)取經(jīng)營(yíng)許可證【答案】D21、（2016年真題）根據(jù)《全國(guó)建筑市場(chǎng)各方主體不良行為記錄認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》，允許其他單位或個(gè)人以本單位名義承攬工程的，屬于（）。A.資質(zhì)不良行為B.承攬業(yè)務(wù)不良行為C.工程質(zhì)量不良行為D.工程安全不良行為【答案】A22、下列合同各項(xiàng)內(nèi)容中，不屬于合同主要條款的是（）。A.價(jià)款或者報(bào)酬B.保險(xiǎn)條款C.履行期限、地點(diǎn)和方式D.當(dāng)事人的名稱【答案】B23、根據(jù)《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋（一）》,當(dāng)事人對(duì)建設(shè)工程實(shí)際竣工日期有爭(zhēng)議的，關(guān)于人民法院認(rèn)定竣工日期的說(shuō)法，正確的是（）。A.建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以承包人提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日為竣工日期B.建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期C.承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以承包人提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日為竣工日期D.建設(shè)工程未竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以承包人實(shí)際完工之日為竣工日期【答案】C24、關(guān)于無(wú)效施工合同工程款的結(jié)算，正確的是（）A.建設(shè)工程經(jīng)驗(yàn)收合格的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照合同約定進(jìn)行工程款結(jié)算B.建設(shè)工程驗(yàn)收不合格，修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)驗(yàn)收仍不合格的，發(fā)包人可以在結(jié)算中大幅度減少結(jié)算金額C.建設(shè)工程驗(yàn)收不合格，修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)驗(yàn)收合格的，維修費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由發(fā)包人與承包人共同承擔(dān)D.建設(shè)工程經(jīng)驗(yàn)收合格的，發(fā)包人可以參照合同關(guān)于工程價(jià)款的約定折價(jià)承包人【答案】D25、下列情形中，屬于施工合同可撤銷的情形是（）。A.承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級(jí)的B.沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的C.在訂立施工合同時(shí)顯失公平，損害了一方當(dāng)事人的利益D.建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無(wú)效的【答案】C26、某工程由甲施工企業(yè)承包，施工現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目部的項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員的和安全管理人員都是乙施工企業(yè)職工。則甲的行為視同（）。A.違法分包B.與他人聯(lián)合承攬C.允許他人使用本企業(yè)名義承攬工程D.使用其他企業(yè)名義承攬工程【答案】C27、人民法院確定舉證期限,當(dāng)事人提供新的證據(jù)的第二審案件不得少于（）。A.10日B.15日C.20日D.30日【答案】A28、（2017年真題）關(guān)于建設(shè)工程合同承包人工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)的說(shuō)法，正確的是()。A.承包人的優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)于抵押權(quán)B.承包人的優(yōu)先受償權(quán)可以對(duì)抗已經(jīng)交付購(gòu)買商品房大部分款項(xiàng)的消費(fèi)者C.優(yōu)先受償權(quán)的范圍包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失D.承包人行使優(yōu)先受償權(quán)的期限為1年【答案】A29、某建筑公司向供貨商采購(gòu)某種國(guó)家定價(jià)的特種材料，合同簽訂時(shí)價(jià)格為4000元/噸，約定6月1日運(yùn)至某工地。后供貨商遲遲不予交貨，8月下旬，國(guó)家調(diào)整價(jià)格為3400元/噸，供貨商急忙交貨。雙方為結(jié)算價(jià)格產(chǎn)生爭(zhēng)議。下列說(shuō)法正確的是（）。A.應(yīng)按合同約定的價(jià)格4000元/噸結(jié)算B.應(yīng)按國(guó)家確定的最新價(jià)格3400元/噸結(jié)算C.應(yīng)當(dāng)按新舊價(jià)格的平均值結(jié)算D.雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成的應(yīng)當(dāng)解除合同【答案】B30、在承攬合同中，除當(dāng)事人另有約定的外，定作人未向承攬人支付報(bào)酬或者材料費(fèi)等價(jià)款的，承攬人對(duì)完成的工作成果享有的權(quán)利是（）。A.留置權(quán)B.抵押權(quán)C.所有權(quán)D.處分權(quán)【答案】A31、在某一委托代理事項(xiàng)中，委托代理人B為被代理人A的利益需要轉(zhuǎn)托他人代理的，應(yīng)當(dāng)事先取得被代理人A的同意。事先沒(méi)有取得被代理人A同意的，應(yīng)當(dāng)在事后及時(shí)告訴被代理人A，如果被代理人A不同意，由（）向所轉(zhuǎn)托的人的行為負(fù)民事責(zé)任。A.代理人B.被代理人AC.代理人B和被代理人A按比例D.代理人B和被代理人A連帶【答案】A32、以下關(guān)于專利權(quán)期限的說(shuō)法中正確的是（）。A.發(fā)明權(quán)的保護(hù)期限為20年B.實(shí)用新型的保護(hù)期限為15年C.外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)期限為10年D.專利權(quán)的保護(hù)期限自公告之日起計(jì)算【答案】A33、某施工合同中約定設(shè)備由施工企業(yè)自行采購(gòu)。施工期間，建設(shè)單位要求施工企業(yè)購(gòu)買某品牌設(shè)備，理由是該品牌設(shè)備的生產(chǎn)商與建設(shè)單位有長(zhǎng)期合作關(guān)系，關(guān)于本案中施工企業(yè)的行為，正確的是（）。A.施工企業(yè)應(yīng)同意建設(shè)單位自行采購(gòu)B.設(shè)計(jì)單位提出此要求，施工企業(yè)就必須接受C.建設(shè)單位以書面形式提出要求，施工企業(yè)就必須接受D.施工企業(yè)可拒絕建設(shè)單位的要求【答案】D34、根據(jù)對(duì)施工用電及照明的相關(guān)規(guī)定，照明設(shè)計(jì)以滿足最低照度為原則，照度不應(yīng)超過(guò)最低照度的（）。A.15%B.20%C.25%D.30%【答案】B35、某建造師因工作調(diào)動(dòng)與原聘用單位解除了勞動(dòng)關(guān)系，其注冊(cè)證書應(yīng)當(dāng)（）。A.注銷注冊(cè)或變更注冊(cè)B.被吊銷C.被撤銷D.延續(xù)有效【答案】A36、根據(jù)《安全生產(chǎn)事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》，建筑工地事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即向（）報(bào)告。A.業(yè)主單位負(fù)責(zé)人B.事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門C.事故發(fā)生地省級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門D.本單位負(fù)責(zé)人【答案】D37、（2018年真題）關(guān)于承攬工程業(yè)務(wù)的說(shuō)法，正確的是（）。A.企業(yè)承攬分包工程，應(yīng)當(dāng)取得相應(yīng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)B.不具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的施工企業(yè)，可以采取同一專業(yè)聯(lián)合承包的方式滿足承攬工程業(yè)務(wù)要求C.施工企業(yè)與項(xiàng)目經(jīng)理簽訂內(nèi)部承包協(xié)議，屬于允許他人以本企業(yè)名義承攬工程D.自然人可以成為承攬分包工程業(yè)務(wù)的主體【答案】A38、場(chǎng)景(一）A.建設(shè)單位有權(quán)要求丙降低報(bào)價(jià)。B.建設(shè)單位應(yīng)在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時(shí)間的同一時(shí)間開(kāi)標(biāo)C.建設(shè)單位可以在招標(biāo)人中選擇任何一個(gè)投標(biāo)人中標(biāo)D.評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員中的2/3可以由建設(shè)單位代表?yè)?dān)任【答案】B39、（2021年真題第1批）下列情形中，造成建設(shè)工程質(zhì)量缺陷的發(fā)包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)過(guò)錯(cuò)責(zé)任的是（）。A.拖欠工程款影響工期的B.未申領(lǐng)施工許可證導(dǎo)致無(wú)法開(kāi)工的C.直接指定分包人分包專業(yè)工程D.設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致費(fèi)用增加的【答案】C40、事故調(diào)查組應(yīng)當(dāng)自事故發(fā)生之日起（）日內(nèi)提交事故調(diào)查報(bào)告。A.15B.30C.45D.60【答案】D41、（2014年真題）根據(jù)《合同法》，應(yīng)當(dāng)采用書面形式的合同是()。A.設(shè)備租賃合同B.建設(shè)工程合同C.承攬合同D.貨物買賣合同【答案】B42、（2020年真題）關(guān)于施工許可證適用范圍的說(shuō)法，正確的是()。A.實(shí)行開(kāi)工報(bào)告批準(zhǔn)制度的建設(shè)工程，不再領(lǐng)取施工許可證B.工程投資額在50萬(wàn)元以下的建筑工程，可以不申請(qǐng)辦理施工許可證C.房屋建筑配套的線路、管道、設(shè)備的安裝工程，無(wú)需申請(qǐng)辦理施工許可證D.建筑面積超過(guò)300平方米的臨時(shí)性房屋建筑需辦理施工許可證【答案】A43、關(guān)于企業(yè)資質(zhì)的法定條件和等級(jí)的說(shuō)法，正確的是（）。A.“注冊(cè)資本”是申請(qǐng)施工企業(yè)資質(zhì)的條件之一，指的是企業(yè)可自由支配的資產(chǎn)，即所有者權(quán)益;B.企業(yè)自行擁有符合規(guī)定的技術(shù)裝備，不得租賃;C.建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)分為施工總承包、專業(yè)承包、施工勞務(wù)資質(zhì)三個(gè)序列;D.國(guó)務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門負(fù)責(zé)全國(guó)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的統(tǒng)一監(jiān)督管理;【答案】D44、在施工監(jiān)理過(guò)程中，工程監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)存在重大安全事故隱患，要求施工單位停工整改，而施工單位拒不整改或者不停止施工，監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)（）。A.及時(shí)簽發(fā)監(jiān)理通知單B.協(xié)助施工單位消除隱患C.及時(shí)向有關(guān)主管部門報(bào)告D.繼續(xù)要求施工單位整改【答案】C45、關(guān)于承攬合同解除的說(shuō)法，正確的是（）。A.承攬人未經(jīng)定作人同意將其承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同B.除非合同當(dāng)事人雙方書面的約定，定作人和承攬人均不得隨時(shí)解除承攬合同C.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的材料不符合約定的，有權(quán)以書面通知的方式，單方面解除承攬合同D.承攬人可以隨時(shí)解除承攬合同，造成定作人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償【答案】A46、引起債權(quán)債務(wù)關(guān)系發(fā)生的最主要、最普遍的根據(jù)是（）。A.合同B.扶養(yǎng)C.不當(dāng)?shù)美鸇.無(wú)因管理【答案】A47、A施工單位的材料采購(gòu)員甲某，從2008年以來(lái)一直負(fù)責(zé)本單位與B公司的鋼材采購(gòu)業(yè)務(wù)。2010年3月份甲某被單位開(kāi)除，但B公司并不知情；2010年6月甲某用蓋有原單位公章的空白合同書與B公司簽訂了一份鋼材采購(gòu)合同，則該合同為()合同。A.效力待定B.無(wú)效C.可撤銷D.有效【答案】D48、根據(jù)《注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)管理辦法（試行）》,注冊(cè)建造師擔(dān)任施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人期間發(fā)生的下列情形中,應(yīng)當(dāng)在辦理書面交接手續(xù)后更換施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的是（）A.承包人同意更換項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的B.發(fā)包人與注冊(cè)建造師受聘企業(yè)已經(jīng)解除承包合同的C.注冊(cè)建造師本人不愿繼續(xù)擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的D.擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的施工項(xiàng)目暫時(shí)停工的【答案】B49、關(guān)于核驗(yàn)施工許可證的說(shuō)法，正確的是（）。A.中止施工經(jīng)核驗(yàn)符合條件期間，由建設(shè)單位做好建設(shè)工程的維護(hù)管理工作B.在建的建筑工程因故中止施工的，施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)自中止之日起3個(gè)月內(nèi)報(bào)發(fā)證機(jī)關(guān)C.中止施工滿6個(gè)月的，在建筑工程恢復(fù)施工前，應(yīng)當(dāng)報(bào)發(fā)證機(jī)關(guān)核驗(yàn)施工許可證D.經(jīng)核驗(yàn)不符合條件的，不允許其恢復(fù)施工，待條件具備后再申請(qǐng)核驗(yàn)【答案】A50、關(guān)于二級(jí)注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)的說(shuō)法，正確的是（）。A.不得同時(shí)擔(dān)任一工程相鄰分段發(fā)包的施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人B.可以擔(dān)任二級(jí)以及以下建筑企業(yè)資質(zhì)的建設(shè)工程項(xiàng)目施工的項(xiàng)目經(jīng)理C.可以同時(shí)在一個(gè)施工企業(yè)和一個(gè)設(shè)計(jì)單位執(zhí)業(yè)D.不得在一級(jí)建筑業(yè)企業(yè)執(zhí)業(yè)【答案】B多選題（共20題）1、以下關(guān)于物權(quán)保護(hù)的說(shuō)法中正確的有（）。A.因物權(quán)的歸屬、內(nèi)容發(fā)生爭(zhēng)議的，利害關(guān)系人可以請(qǐng)求返還原物B.無(wú)權(quán)占有不動(dòng)產(chǎn)或者動(dòng)產(chǎn)的，權(quán)利人可以請(qǐng)求確認(rèn)權(quán)利C.造成不動(dòng)產(chǎn)或者動(dòng)產(chǎn)毀損的，權(quán)利人可以請(qǐng)求修理、重作、更換或者恢復(fù)原狀D.侵害物權(quán)，造成權(quán)利人損害的，權(quán)利人可以請(qǐng)求損害賠償，也可以請(qǐng)求承擔(dān)其他民事責(zé)任E.物權(quán)保護(hù)方式，可以單獨(dú)適用，也可以根據(jù)權(quán)利被侵害的情形合并適用【答案】CD2、以下關(guān)于建設(shè)工程債的說(shuō)法中正確的有（）。A.施工合同債是發(fā)生在建設(shè)單位和施工單位之間的債B.施工合同的義務(wù)主要是完成施工任務(wù)和支付工程款C.對(duì)于完成施工任務(wù)，建設(shè)單位是債權(quán)人，施工單位是債務(wù)人D.對(duì)于支付工程款，建設(shè)單位是債權(quán)人，施工單位是債務(wù)人E.對(duì)于完成施工任務(wù)，建設(shè)單位是債務(wù)人，施工單位是債權(quán)人【答案】ABC3、下列勞動(dòng)合同條款中，屬于選擇條款的有（）。A.社會(huì)保險(xiǎn)B.試用期C.保守秘密D.補(bǔ)充保險(xiǎn)E.休息休假【答案】BCD4、關(guān)于行政復(fù)議的特點(diǎn)，說(shuō)法正確的是（）。A.行政復(fù)議解決行政糾紛，也可以解決其他民事?tīng)?zhēng)議B.當(dāng)事人對(duì)行政機(jī)關(guān)的行政復(fù)議決定不服時(shí),不可以再提起行政訴訟C.行政復(fù)議以書面審查為主,以調(diào)解為原則D.行政復(fù)議決定作出后，即具有法律效力E.提出行政復(fù)議的，必須要是認(rèn)為合法權(quán)益被行政機(jī)關(guān)行使職權(quán)侵犯的公民、法人和其他組織【答案】D5、下列糾紛中，屬于勞動(dòng)爭(zhēng)議范圍的有（）。A.勞動(dòng)者與用人單位在履行勞動(dòng)合同過(guò)程中發(fā)生的糾紛B.勞動(dòng)者請(qǐng)求社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)發(fā)放社會(huì)保險(xiǎn)金的糾紛C.勞動(dòng)者與用人單位因住房制度改革產(chǎn)生的公有住房轉(zhuǎn)讓糾紛D.因除名、辭退和辭職、離職發(fā)生的糾紛E.勞動(dòng)者退休后，與尚未參加社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌的原用人單位因追索養(yǎng)老金、醫(yī)療費(fèi)、工傷保險(xiǎn)待遇和其他社會(huì)保險(xiǎn)待遇而發(fā)生的糾紛【答案】AD6、下列情形中，屬于人民法院對(duì)仲裁裁決裁定不予執(zhí)行的是（）。A.對(duì)方當(dāng)事人向仲裁機(jī)構(gòu)隱瞞了足以影響公正裁決的證據(jù)的B.仲裁庭的組成違反法定程序的C.合同中沒(méi)有仲裁條款，爭(zhēng)議發(fā)生后當(dāng)事人才達(dá)成書面仲裁協(xié)議的D.載有仲裁條款的合同被人民法院確認(rèn)無(wú)效的E.裁決所依據(jù)的證據(jù)是偽造的【答案】AB7、合法有效的仲裁協(xié)議必須同時(shí)具有下列內(nèi)容（）。A.選定的仲裁委員會(huì)B.仲裁事項(xiàng)C.仲裁地點(diǎn)D.選定的仲裁員E.請(qǐng)求仲裁的意思表示【答案】AB8、施工企業(yè)安全費(fèi)用的提取和使用管理，符合規(guī)定的有（）。A.建設(shè)工程施工企業(yè)安全費(fèi)用以建筑安裝工程造價(jià)為計(jì)提依據(jù)B.施工企業(yè)安全防護(hù)、文明施工措施的報(bào)價(jià)，不得低于工程所在地定額費(fèi)用的90%C.合同工期在一年以內(nèi)的，建設(shè)單位預(yù)付安全、文明措施項(xiàng)目費(fèi)用不得低于該費(fèi)用總額的30%D.分包合同應(yīng)當(dāng)明確由總承包統(tǒng)一管理安全、文明施工措施費(fèi)用E.總承包單位不按照約定支付費(fèi)用，造成分包單位不能及時(shí)落實(shí)安全防護(hù)措施導(dǎo)致發(fā)生事故，應(yīng)負(fù)同等責(zé)任【答案】ABD9、在城市市區(qū)范圍內(nèi)，建筑施工過(guò)程中使用機(jī)械設(shè)備可能產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的，施工單位必須在工程開(kāi)工15日以前向工程所在地縣級(jí)以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門申報(bào)該工程的相關(guān)信息，包括()。A.項(xiàng)目名稱B.施工場(chǎng)所和期限C.產(chǎn)生噪聲的原因D.可能產(chǎn)生的環(huán)境噪聲值E.所采取的環(huán)境噪聲污染防治措施【答案】ABD10、根據(jù)《勞動(dòng)合同法》，有下列情形，用人單位提前30天書面通知?jiǎng)趧?dòng)者本人后可以解除勞動(dòng)合同的有（）。A.勞動(dòng)者患病，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作也不能從事由用人單位另行安排的工作B.勞動(dòng)者非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)C.勞動(dòng)者因工負(fù)傷，并被確認(rèn)部分喪失勞動(dòng)能力的D.勞動(dòng)者不能勝任工作，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的E.勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原勞動(dòng)合同無(wú)法履行，經(jīng)當(dāng)事人協(xié)商不能就變更勞動(dòng)合同達(dá)成協(xié)議【答案】AD11、（2015年真題）關(guān)于無(wú)效合同的說(shuō)法，正確的有()。A.無(wú)效合同不具有違法性B.無(wú)效合同具有違法性C.無(wú)效合同部分無(wú)效會(huì)影響其他部分的效力D.無(wú)效合同自訂立之時(shí)就不具有法律效力E.無(wú)效合同可能會(huì)損害社會(huì)公共利益【答案】BD12、關(guān)于投標(biāo)保證金的說(shuō)法，正確的有（）。A.退還投標(biāo)保證金時(shí)，無(wú)須退還保證金利息B.投標(biāo)保證金不得超過(guò)招標(biāo)項(xiàng)目結(jié)算價(jià)的2%C.招標(biāo)人在招標(biāo)文件中可以要求投標(biāo)人提交投標(biāo)保證金D.投標(biāo)保證金有效期應(yīng)當(dāng)與投標(biāo)有效期一致E.中標(biāo)人無(wú)正當(dāng)理由不予招標(biāo)人訂s立合同，取消其中標(biāo)資格，投標(biāo)保證金不予退還【答案】CD13、按照《建筑法》和《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的規(guī)定，未取得資質(zhì)證書承攬工程承擔(dān)的法律責(zé)任包括（）。A.予以取締B.對(duì)施工單位處以工程合同價(jià)款2%以上4%以下的罰款C.一年內(nèi)不得申請(qǐng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)D.有非法所得的予以沒(méi)收E.3年內(nèi)不得申請(qǐng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)【答案】ABD14、建設(shè)工程民事責(zé)任的主要承擔(dān)方式主要包括（）。A.返還財(cái)產(chǎn)B.修理C.賠償損失D.行政處罰