臨時售樓部裝修施工合同

臨時售樓部裝修施工合同雙方約定本合同由以下雙方締結(jié)：甲方為裝修公司（以下簡稱“裝修公司”），乙方為售樓部所有者（以下簡稱“售樓部所有者”）。本合同約定裝修公司將對售樓部進行裝修施工。在本合同中，除非在文本上另有明確約定，否則以下術(shù)語應具有以下含義：裝修工程：包括裝修施工和任何與其有關(guān)的工作，以實現(xiàn)售樓部所有者的裝修要求。合同預算：指所有裝修工程的預算清單。工程進度表：指按照裝修工程預算計劃要求，裝修施工按照時間順序所做的記錄。裝修公司責任1.在裝修公司施工期間，若遇到關(guān)于施工的問題，則裝修公司應協(xié)商解決，并應及時通知售樓部所有者。2.裝修公司將對售樓部有關(guān)的裝修工程進行責任保險。保險標準由裝修公司自行確定，但保險金額不得少于所有裝修工程的價值總額。3.若裝修公司未能按照約定時間完成所有裝修工程，則裝修公司應無條件賠償售樓部所有者因延誤造成的任何經(jīng)濟損失。售樓部所有者責任1.售樓部所有者應為所有裝修工程提供合理的隨時進入施工物業(yè)的便利。2.售樓部所有者應全面協(xié)助裝修公司完成所有工作，并應在工程進度表規(guī)定的時間內(nèi)向裝修公司支付合同預算中規(guī)定的全部費用。3.若售樓部所有者未能按照約定時間支付裝修費用，則裝修公司可停工，但延誤的時間和費用由售樓部所有者負責。在停工后，裝修公司應恢復施工，直至所有裝修工程完成。工程變更如果售樓部所有者需要修改任何裝修工程中的工程內(nèi)容，則應事先與裝修公司協(xié)商并書面確認。此類變更應計入裝修施工的時間表和預算。如果售樓部所有者隨意單方面更改工程內(nèi)容但未得到裝修公司的書面認可，造成的任何費用增加應由售樓部所有者承擔。安全在施工期間，裝修公司應確保符合所有的安全條例和規(guī)定。裝修公司應在裝修工程期間派遣足夠的工人進行監(jiān)督，并保證施工期間的安全和衛(wèi)生。售樓部所有者有義務確保他們的員工和客戶遵守工作現(xiàn)場的所有安全規(guī)定。裝修公司有權(quán)拒絕所有未履行安全和衛(wèi)生規(guī)定的人進入施工現(xiàn)場。保修期自裝修公司完成所有工程之后，裝修公司將對售樓部的所有裝修工程提供保修期的服務，該期限為6~12個月（依照裝修公司規(guī)定的各項條款和保修項目內(nèi)容而定）。在保修期內(nèi)，對于任何并非售樓部所有者或其員工做出的故意損壞或誤用裝修工程的問題，裝修公司不承擔責任。撤銷如果售樓部所有者違反任何與本合同有關(guān)的條款和規(guī)定，則裝修公司有權(quán)停工并解除本合同，并要求賠償因售樓部所有者違約而造成的損失。如果裝修公司在施工過程中出現(xiàn)重大失誤或違反合同中的重大條款和規(guī)定，則售樓部所有者有權(quán)通過法律途徑解除本合同并要求賠償損失。法律適用和爭端解決合同的制定、履行和修改應適用中國法律。因雙方之間包括但不限于合同爭端所產(chǎn)生的任何糾紛應首先通過友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不成功，則應提交至所在市或縣的人民法院。本合同一式兩份，裝修公司與售樓部所有者各一份。本合同自雙方協(xié)商一致簽字并加蓋公章起生效。甲方：裝修公