整修堰塘工程承攬合同

整修堰塘工程承攬合同甲方與乙方甲方：[公司/個人名稱][地址][聯(lián)系人姓名][電話號碼]乙方：[公司/個人名稱][地址][聯(lián)系人姓名][電話號碼]工程名稱整修堰塘工程工程范圍本工程的范圍包括堰塘的整修、加固和疏浚工作，具體包括以下內(nèi)容：堰塘的測量和勘察堰塘的清理和疏浚堰塘堤壩的加固和修補堰塘水閘的檢查和維修堰塘周邊水渠和道路的修整和清理工程地點本工程地點位于[地址]工期本工程的工期為工期天，具體執(zhí)行時間另行商定。工程合同價款本工程的總合同價款為[價款]元，具體金額如下：堰塘的測量和勘察費用：[費用]元堰塘的清理和疏浚費用：[費用]元堰塘堤壩的加固和修補費用：[費用]元堰塘水閘的檢查和維修費用：[費用]元堰塘周邊水渠和道路的修整和清理費用：[費用]元工程款支付方式和時間本工程款的支付方式如下：工程款將以[比例]的比例分期支付，每次工程款支付的時間將另行商定。工程完工后，經(jīng)驗收合格后，將支付剩余工程款。工程質(zhì)量保證本工程的質(zhì)量應(yīng)符合以下標(biāo)準(zhǔn)：國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范的要求；甲方所提供的工程設(shè)計和施工標(biāo)準(zhǔn)；工程施工前經(jīng)甲方審核并同意通過。延期條款如工程延誤超出合同約定的時間，乙方應(yīng)負責(zé)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償由此給甲方造成的損失。如果延誤的原因是乙方無法控制，例如不可抗力因素，雙方應(yīng)協(xié)商解決。合同解除條款如乙方未按照合同約定的時間完成工程且經(jīng)甲方催告后仍未完成，甲方有權(quán)解除合同，并請求返還已支付款項。違約責(zé)任條款任何一方的違約行為都會導(dǎo)致違約責(zé)任，具體的責(zé)任將根據(jù)違約情況而定，雙方應(yīng)按照合同保證書承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。爭議解決及其他事項本合同的執(zhí)行和解釋應(yīng)遵守中華人民共和國的有關(guān)法律法規(guī)。對于未盡事宜，雙方應(yīng)共同商定解決方式，并于雙方協(xié)商一致后簽署有關(guān)協(xié)議。如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)先就爭議協(xié)商解決。如無法協(xié)商解決的，應(yīng)提交所在地有管轄權(quán)的人民法院解決。合同生效、期限和備案本合同一式[份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[份數(shù)]份，具有同等法律效力。本合同自雙方簽字或蓋章后生效，有效期到工程年度中的[日期]。本合同自簽字之日起須在[備案機關(guān)]備案后方可執(zhí)行。合同簽署本合同一式[份數(shù)]份，雙方共同簽署。甲方（章）:_______________________地址：___________________________聯(lián)系電話：_____________________乙方（章）：_______________________地址：