承攬合同模板錦集8篇

承攬合同模板錦集8篇承攬合同篇1

合同編號(hào)：_____________

定作人：________________________

承攬人：________________________

簽訂地點(diǎn)：______________________

簽訂時(shí)間：________年____月____日

第一條承攬項(xiàng)目、數(shù)量、酬勞及支付期限

項(xiàng)目名稱及內(nèi)容

計(jì)量單位

數(shù)量

工作量(工時(shí))

酬勞

交付期限

單價(jià)

金額

合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě))：

(注：空格如不夠用，可以另接)

第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：_____________________________

第三條承攬人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：____________

第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、方法及保密要求：___________________________

第五條承攬人使用的材料由________________人提供。材料的檢驗(yàn)方法：______________________________

第六條定作人(是／否)允許承攬項(xiàng)目中的主要工作由第三人來(lái)完成?？梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵篲___________________

第七條工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：________________________________

第八條結(jié)算方法及期限：_______________________________________

第九條定作人在________年________月________日前交定金(大寫(xiě))________________元。

第十條定作人解除承攬合同應(yīng)準(zhǔn)時(shí)書(shū)面通知承攬人。

第十一條定作人未向承攬人支付酬勞或者材料費(fèi)的，承攬人(是／否)可以留置工作成果。

第十二條違約責(zé)任：______________________________

第十三條合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T(mén)調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按以下第________種方式解決：

(一)提交________________仲裁委員會(huì)仲裁；

(二)依法向人民法院起訴。

第十四條其他商定事項(xiàng)：________________________________________

定作人

定作人(章)：

住宅：

法定代表人：

居民身份證號(hào)碼：

托付代理人：

電話：

開(kāi)戶銀行：

賬號(hào)：

郵政編碼：

承攬人

承攬人(章)：

鑒(公)證意見(jiàn)：

鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)

經(jīng)辦人：

年月日

監(jiān)制部門(mén)：____________印制單位：___________

承攬合同篇2

定作方：_______(簡(jiǎn)稱甲方)

承攬方：_______(簡(jiǎn)稱乙方)

經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立以下條款，共同信守。

品名或項(xiàng)目規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)價(jià)款或酬金(元)

金額：仟佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分

1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：

2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

3.履行的期限、地點(diǎn)和方式：

4.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

5.結(jié)算方式：

6.違約責(zé)任：除不行抗力的緣由外，任何一方不履行合同，都要承當(dāng)違約責(zé)

任。

(1)承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作

物或不能完成工作部分價(jià)款總值____%或酬金總額____的違約金。

(2)定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠

償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部

分價(jià)款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部

分酬金____%的違約金。

7.雙方商定的其它條款：

8.以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書(shū)面協(xié)議，作為附件。

9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)準(zhǔn)時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都

可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

10.本合同一式___份，正本雙方各執(zhí)____份，副本送工商行政管理

局所存查。

11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年__月__日止。

12.本合同簽訂日期：____年__月__日

定作方：_____承攬方：_____

法定代表人：_____法定代表人：____

開(kāi)戶銀行：______開(kāi)戶銀行：_____

帳號(hào)：_______帳號(hào)：_______

____年__月__日

承攬合同篇3

甲方：

乙方：住址：

身份證號(hào)碼：

甲方承建的成都富園物流商業(yè)中心工程，經(jīng)協(xié)商甲方同意將該工程的磚砌體工程勞務(wù)分包給乙方施工，并就有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程概況：

框架結(jié)構(gòu)，層數(shù)：四層，總高度：40米，建筑面積約?90000?平方米。

二、工程地址：

雙流縣文星鎮(zhèn)物流大道

三、承包形式：

1、本工程中的砌體，二次構(gòu)造砼勞務(wù)工程，以分項(xiàng)包干的形式承包給乙方。

2、低值易耗品：斗車、鏟子、灰盒、灰桶、振動(dòng)棒、電線、膠水管、廣線，加班需要的照明及個(gè)人安全防護(hù)用品等由乙方自負(fù)包干。

四、承包工作內(nèi)容及勞務(wù)承包單價(jià)：

1、工作內(nèi)容：

〔1〕、施工圖以內(nèi)全部磚砌體，包括主體構(gòu)造，零星砌體等全部?jī)?nèi)容；

〔2〕、依據(jù)主控線放〔彈〕砌體線；

〔3〕、現(xiàn)場(chǎng)全部二次構(gòu)造砼澆筑〔包括止水帶、壓頂、構(gòu)造柱、圈梁，零星等；

〔4〕、現(xiàn)場(chǎng)的砌體所需砂漿，二次構(gòu)造砼的自拌，攪拌機(jī)由甲方提供，乙方負(fù)責(zé)機(jī)操人員支配，人員必需持證上崗且到項(xiàng)目部登記記錄，經(jīng)檢查合格后方可上崗，乙方負(fù)責(zé)機(jī)器日常保養(yǎng)，大件損壞由甲方負(fù)責(zé)修理，其余小件均由乙方負(fù)責(zé)。如乙方無(wú)專業(yè)機(jī)操人員，甲方將另行支配，其機(jī)操人員工資由乙方負(fù)責(zé)；

〔5〕、本班組所需腳手架均由班組自己負(fù)責(zé)搭拆，并將撤除的腳手架材料堆放到項(xiàng)目部指定地點(diǎn)，所搭架體必需滿足安全需要，嚴(yán)禁搭設(shè)單排腳手架；

以上工作內(nèi)容均需根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙及現(xiàn)行規(guī)范，同時(shí)按項(xiàng)目部的具體要求進(jìn)行施工。

2、承包方式：實(shí)行承包范圍內(nèi)的工程施工勞務(wù)、施工機(jī)具費(fèi)，承包范圍內(nèi)工作勞務(wù)費(fèi)，搶工費(fèi)及輔料費(fèi)、民工的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，暫住證費(fèi)用，交通費(fèi)、防暑降溫費(fèi)、烤火費(fèi)及相關(guān)管理費(fèi)用，按雙方商定固定單價(jià)包干承包方式。

3、承包單價(jià)：

4、材料損耗：由甲方管理人員確定〔必需到達(dá)甲方要求，如超過(guò)甲方要求甲方按超出部分價(jià)值從月包費(fèi)中扣除〕。

5、計(jì)量方式：計(jì)算規(guī)則有雙方商定的按商定執(zhí)行，無(wú)商定的按現(xiàn)行計(jì)算定額及圖紙執(zhí)行。

6、付款方式：每月25日計(jì)量，次月15日按計(jì)量的75%~80%支付乙方，余款在主體驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)付清。

五、工期要求

1、按項(xiàng)目工期進(jìn)度要求進(jìn)行；

2、乙方依據(jù)整體工期要求及工程進(jìn)度狀況，協(xié)作項(xiàng)目部進(jìn)行工期調(diào)整；

3、甲方確定的工期月計(jì)劃、周計(jì)劃作為本協(xié)議附件，乙方必需遵照?qǐng)?zhí)行；

4、乙方必需按甲方的工期計(jì)劃，組織與本工程相應(yīng)的管理人員及技術(shù)操作工人，確保工期，不得延誤。若因乙方緣由影響其它工種及班組的施工，使整個(gè)工期計(jì)劃不能按時(shí)完成，造成工期拖延，按500元/天進(jìn)行懲罰，此款項(xiàng)將在工程結(jié)算款中扣除。

5、因乙方緣由工期延誤造成現(xiàn)場(chǎng)塔吊、龍門(mén)架撤除延誤，由乙方向甲方賠償造成的設(shè)備租賃費(fèi)。

6、如乙方勞動(dòng)力缺乏，達(dá)不到工期要求，甲方口頭或書(shū)面通知了還未增加人員，甲方有權(quán)另請(qǐng)人員協(xié)助施工，其產(chǎn)生的費(fèi)用在乙方總款中扣除。

六、質(zhì)量要求：

1、乙方在施工過(guò)程中除根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工外，同時(shí)還要嚴(yán)格根據(jù)業(yè)主、甲方項(xiàng)目部的質(zhì)量目標(biāo)和要求施工；

2、以“精品工程〞、“創(chuàng)杯工程〞、“用戶滿意工程〞為質(zhì)量目標(biāo)；

3、乙方必需配備與本工程相應(yīng)的專職質(zhì)檢員，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量檢查工作，協(xié)作甲方質(zhì)檢人員收集整理相關(guān)的技術(shù)質(zhì)量檔案。

4、乙方必需嚴(yán)格工程質(zhì)量管理，做到勤檢查，勤整改，如甲方發(fā)覺(jué)乙方工程質(zhì)量問(wèn)題，由甲方現(xiàn)場(chǎng)管理人員口頭及書(shū)面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知后，一個(gè)工作日內(nèi)必需整改完備，如乙方超出規(guī)定的時(shí)效，即不返工又不整改，甲方將視其情節(jié)給予乙方100~500元的懲罰，并承當(dāng)由此返工造成的全部工時(shí)及材料費(fèi)。

5、乙方必需遵守執(zhí)行甲方項(xiàng)目部制定的《質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則》并以細(xì)則作為合同的附件。

6、如乙方不服從甲方的管理，違章指揮，違章作業(yè)造成的重大工程質(zhì)量事故，除負(fù)責(zé)本次事故所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失外，還要給予1000~5000元罰款，情節(jié)嚴(yán)重的要追究當(dāng)事人及責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任，構(gòu)成犯罪的將追究其刑事責(zé)任。

7、由于乙方造成的一切返工和修理費(fèi)用〔包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、違約金及返工費(fèi)等一切費(fèi)用〕均由乙方承當(dāng)，方單結(jié)算時(shí)在乙方工程款中扣除；

8、本工程質(zhì)量等級(jí)為“優(yōu)良〞工程。

七、安全生產(chǎn)要求及安全責(zé)任：

1、安全學(xué)習(xí)及交底：乙方在甲方工程期間必需學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)及項(xiàng)目部制定的各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度。做到上崗前的安全培訓(xùn)學(xué)習(xí)及安全教育和安全交底工作，嚴(yán)禁使用未成年人，操作工人不得使用50周歲以上的人。

2、安全檢查：嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目部制定的各項(xiàng)安全檢查制度，真正做到自檢、互檢、交叉檢查。做到小檢有記錄，大檢有報(bào)告。在檢查中發(fā)覺(jué)安全隱患應(yīng)準(zhǔn)時(shí)處理、準(zhǔn)時(shí)整改消除事故隱患。隨時(shí)接受和協(xié)作項(xiàng)目部、業(yè)主單位及上級(jí)主管部門(mén)的各項(xiàng)安全檢查工作。

3、專職安全員的配備及職責(zé)：乙方必需配備以本工程相應(yīng)的1名專職安全員負(fù)責(zé)本工程的安全教育、安全交底、安全檢查工作，并協(xié)助甲方安全管理人員作好安全技術(shù)檔案的收集、整理及歸檔工作，對(duì)本班組的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。

4、嚴(yán)禁違章指揮，違章作業(yè)：正確使用和佩戴個(gè)人防護(hù)用品，嚴(yán)禁酒后上班，嚴(yán)禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全繩、安全帶及其它個(gè)人防護(hù)用品由乙方自負(fù)。

5、安全防范：乙方要仔細(xì)搞好安全防范措施管理，必需嚴(yán)格遵守執(zhí)行項(xiàng)目部、業(yè)主單位、地方各級(jí)政府制定的各項(xiàng)安全規(guī)章制度及相關(guān)的法律、法規(guī)。

甲方：

乙方：

時(shí)間：

承攬合同篇4

托付單位(甲方)：

承攬單位(乙方)：

為規(guī)范裝飾裝潢施工，愛(ài)護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益愛(ài)護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項(xiàng)目的具體狀況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

一、工程概況

1.工程名稱：__________________________________。

2.工程地點(diǎn)：__________________________________。

3.承包范圍：參見(jiàn)合同附件之預(yù)算表。

4.工程承包方式：雙方商定實(shí)行以下第____________種承包方式：

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;

(3)承包人包工、發(fā)包人包料。

5.施工圖紙：雙方施工圖實(shí)行以下第____________種方式提供：

(1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;

(2)發(fā)包人托付承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫(xiě))____________元，由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)).

6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在商定的開(kāi)工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門(mén)確認(rèn)或者批準(zhǔn)。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

7.甲方自愿將項(xiàng)目托付給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì)圓整，大寫(xiě)金額：圓整(附報(bào)價(jià)清單)。

二、施工時(shí)間

工程期限日，時(shí)間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時(shí)間順延。

三、甲方工作

1、開(kāi)工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，去除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)實(shí)行愛(ài)護(hù)措施，為承包人進(jìn)場(chǎng)做好預(yù)備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。

3、提供符合施工要求的水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。

4、參加工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。

5、施工期間仍舊需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的愛(ài)護(hù)等工作，應(yīng)當(dāng)留意為施工提供各種便利條件。

6、根據(jù)商定的期限支付工程費(fèi)，根據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承當(dāng)?shù)母鞣N稅費(fèi)。

四、乙方工作

1.參與有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。

2.施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。

3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，不得隨便拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

4.愛(ài)護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。

5.對(duì)于施工過(guò)程中的有關(guān)事項(xiàng)(如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱藏工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等)需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)并給予其必要的預(yù)備時(shí)間。

6.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場(chǎng)的干凈，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。

7.工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)行愛(ài)護(hù)。

五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)

1.根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)覺(jué)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)染売啥斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

六、工程款付款方式如下：

付款時(shí)間

付款百分比

金額

七、違約責(zé)任：

1、由于甲方緣由導(dǎo)致延期開(kāi)工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的商定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由于乙方緣由逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承當(dāng)責(zé)任。

八、質(zhì)保期

乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問(wèn)題，乙方負(fù)責(zé)修理。

九、其他：

1、本合同一式份，

2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗(yàn)收符合要求過(guò)質(zhì)量保修期后終止。

3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時(shí)，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。

4、雙方因履行合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。

托付方(甲方)：承攬單位(乙方)：

代表人：代表人：

簽約日期：簽約日期：

承攬合同篇5

甲方：××汽車有限公司住宅地：法定代表人：電話：

乙方：住宅地：法定代表人：電話：

鑒于：甲方現(xiàn)有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車修理服務(wù)等三大類業(yè)務(wù)；乙方擁有品牌售后服務(wù)的豐富客戶資源積累以及修理服務(wù)閱歷。

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就共同合作開(kāi)辦修理售后業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議：

一、合作項(xiàng)目標(biāo)的：修理售后服務(wù)。

二、合作時(shí)間及地址：年月日至年月日。

地址：〔詳見(jiàn)附圖〕，其中車間〔平方米〕，鈑金、噴漆〔平方米〕，接待室〔平方米〕。

三、合作方式及雙方投入：甲方以原有設(shè)備、場(chǎng)地改造實(shí)物折價(jià)人民幣萬(wàn)元及現(xiàn)金人民幣萬(wàn)共萬(wàn)元作為投資；乙方以設(shè)備折價(jià)萬(wàn)及現(xiàn)金萬(wàn)共出資萬(wàn)元作為投資。

雙方商定：

①雙方實(shí)物投入和現(xiàn)金投入均由雙方書(shū)面確認(rèn)后作為合作項(xiàng)目的共有財(cái)產(chǎn)。

②設(shè)備添置及場(chǎng)地再改造均由雙方共同確認(rèn)后購(gòu)置，作為雙方共有的固定資產(chǎn)以及今后設(shè)備折舊、攤銷的根據(jù)。

四、合作的經(jīng)營(yíng)管理模式：雙方商定共同管理和經(jīng)營(yíng)

汽車的汽車修理售后服務(wù)項(xiàng)目。原則上甲方委派財(cái)務(wù)部經(jīng)理和修理服務(wù)部副經(jīng)理，乙方委派財(cái)務(wù)部副經(jīng)理和修理服務(wù)部經(jīng)理。雙方在本協(xié)議生效個(gè)月內(nèi)擬訂經(jīng)營(yíng)管理制度和財(cái)務(wù)管理制度，共同確認(rèn)后作為本協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議，并享有同等法律效力。五、合作盈虧及安排方式：公司合作項(xiàng)目的資金往來(lái)設(shè)置雙方共同確認(rèn)的資金帳戶〔含轉(zhuǎn)帳帳戶及現(xiàn)金帳戶〕，合作項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入扣除本錢(qián)〔場(chǎng)租分?jǐn)傢?xiàng)目、工資、稅金及日常經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用〕后盈虧按甲方%、乙方%共同享有和承當(dāng)。

六、合作項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地費(fèi)用分?jǐn)偅鸿b于甲方目前每年場(chǎng)地費(fèi)為萬(wàn)元，合作項(xiàng)目專用帳戶須分?jǐn)偧追綀?chǎng)地費(fèi)每年萬(wàn)元整，由甲方提供正規(guī)房屋租賃發(fā)票于每年月日前入帳。從年度開(kāi)始，合作項(xiàng)目按每年萬(wàn)元分?jǐn)倛?chǎng)地費(fèi)，于每年月日前入帳。

七、設(shè)備折舊及攤銷：從合作之日起，從合作項(xiàng)目中提取設(shè)備折舊。具體折舊率以雙方確認(rèn)為準(zhǔn)。

八、雙方責(zé)任：

〔一〕、甲方：

①繼續(xù)開(kāi)發(fā)和擴(kuò)大現(xiàn)有修理業(yè)務(wù)，并在合作期內(nèi)承當(dāng)修理行業(yè)管理及保險(xiǎn)、定損、交警支隊(duì)的公共關(guān)系處理。

②將所銷售汽車客戶引入雙方共同擁有的修理業(yè)務(wù)中。

〔二〕、乙方：

①將原有的奔馳、寶馬客戶納入雙方合作項(xiàng)目中。

②為奔馳、寶馬車輛修理做好技術(shù)保障及技術(shù)特訓(xùn)工作。

③開(kāi)發(fā)客戶并介紹給甲方。

九、特殊商定：

①原××汽車場(chǎng)地系為爭(zhēng)取"4s"品牌而設(shè)置，故一旦甲方爭(zhēng)取到新的品牌，乙方有優(yōu)先參加權(quán)。

②在本合同有效期內(nèi)任何一方不得在市區(qū)〔除外〕內(nèi)與第三方就本項(xiàng)目進(jìn)行合作。

③自合作協(xié)議生效后，因修理投訴造成甲方的經(jīng)濟(jì)損失由雙方共同承當(dāng)。

④雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議，互不承當(dāng)違約責(zé)任。

⑤依據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，甲方可以向乙方提出在市區(qū)內(nèi)就合作項(xiàng)目增開(kāi)新店，乙方無(wú)正當(dāng)理由不得拒絕。

十、違約責(zé)任：①任何一方有違背上述義務(wù)或有其它損害合作對(duì)方利益的行為的。守約方有權(quán)要求對(duì)方賠償損失并有權(quán)解除本協(xié)議。如損失難以計(jì)算的，損失賠償數(shù)額為萬(wàn)元/年乘以本合同未到期年度〔不滿一年的按一年計(jì)〕。

②任何一方就本合作項(xiàng)目事宜未經(jīng)合作對(duì)方同意而與第三方合作的，因此所獲之收益均歸本合同合作各方全部。

③任何一方無(wú)正當(dāng)理由不得提前解約。否則另一方有權(quán)要求賠償損失，如損失難以計(jì)算的'，損失賠償數(shù)額為萬(wàn)元/年乘以本合同未到期年度〔不滿一年的按一年計(jì)〕。

十一、爭(zhēng)議解決方式：雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成則由甲方所在地有管轄權(quán)人民法院管轄。

十二、未盡事宜：雙方另行商定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

十三、文本：本協(xié)議一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，于雙方簽字后生效。

甲方：乙方：

法定代表人：代理人：

時(shí)間：

承攬合同篇6

甲方：xxx物業(yè)服務(wù)有限公司

乙方：xxx筑工程有限公司

一、工程范圍

xxxx團(tuán)辦公區(qū)〔紅樓內(nèi)〕全部房屋屋面〔紅樓屋面除外〕、屋檐、外墻及門(mén)窗修理翻新。

二、工程承包方式及造價(jià)

工程項(xiàng)目采納包工包料，乙方按甲方要求自行支配施工，總造價(jià)xxxx萬(wàn)元左右。

三、施工期限

此修理項(xiàng)目施工期限為xx天，xxxx年x月x日開(kāi)始施工，乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按期、按量、按質(zhì)完成施工任務(wù)。如有違背，造成的一切損失由乙方承當(dāng)。

四、工程質(zhì)量

乙方必需嚴(yán)格根據(jù)甲方提出的要求和施工方案進(jìn)料、施工，自覺(jué)接受甲方監(jiān)管人員的質(zhì)量監(jiān)管，全部進(jìn)料及施工單項(xiàng)均由甲乙雙方現(xiàn)場(chǎng)施工及監(jiān)管人員簽證認(rèn)可。

五、安全責(zé)任

乙方在施工過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格規(guī)范程序，杜絕責(zé)任事故發(fā)生。如在施工過(guò)程中發(fā)生與施工有關(guān)的一切安全責(zé)任〔包括人員傷亡〕事故，均由乙方承當(dāng)全部責(zé)任。

六、付款方式

甲方先行預(yù)付工程款x萬(wàn)元整，其余款項(xiàng)在施工完畢后，閱歷收合格準(zhǔn)時(shí)由乙方造出結(jié)算單，由甲方分別按程序?qū)徍撕蟾犊?，款必需付到乙方法定帳戶?/p>

七、其他條款

乙方施工人員在施工期間，應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律法規(guī)和xxxx集團(tuán)的規(guī)章制度，文明施工。

本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。

甲方代表〔簽章〕：乙方代表〔簽章〕：

年月日

承攬合同篇7

第十五章承攬合同

第二百五十一條承攬合同是承攬人根據(jù)定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付酬勞的合同。

承攬包括加工、定作、修理、復(fù)制、測(cè)試、檢驗(yàn)等工作。

第二百五十二條承攬合同的內(nèi)容包括承攬的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、酬勞、承攬方式、材料的提供、履行期限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法等條款。

第二百五十三條承攬人應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成主要工作，但當(dāng)事人另有商定的除外。

承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé);未經(jīng)定作人同意的，定作人也可以解除合同。

第二百五十四條承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。

第二百五十五條承攬人提供材料的，承攬人應(yīng)當(dāng)根據(jù)商定選用材料，并接受定作人檢驗(yàn)。

第二百五十六條定作人提供材料的，定作人應(yīng)當(dāng)根據(jù)商定提供材料。承攬人對(duì)定作人提供的材料，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)檢驗(yàn)，發(fā)覺(jué)不符合商定時(shí)，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)通知定作人更換、補(bǔ)齊或者實(shí)行其他補(bǔ)救措施。

承攬人不得擅自更換定作人提供的材料，不得更換不需要修理的零部件。

第二百五十七條承攬人發(fā)覺(jué)定作人提供的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)通知定作人。因定作人怠于答復(fù)等緣由造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

第二百五十八條定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

第二百五十九條承攬工作需要定作人協(xié)助的，定作人有協(xié)助的義務(wù)。定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在合理期限內(nèi)履行義務(wù)，并可以順延履行期限;定作人逾期不履行的，承攬人可以解除合同。

第二百六十條承攬人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn)。定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)阻礙承攬人的正常工作。

第二百六十一條承攬人完成工作的，應(yīng)當(dāng)向定作人交付工作成果，并提交必要的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。定作人應(yīng)當(dāng)驗(yàn)收該工作成果。

第二百六十二條承攬人交付的工作成果不符合質(zhì)量要求的，定作人可以要求承攬人承當(dāng)修理、重作、削減酬勞、賠償損失等違約責(zé)任。

第二百六十三條定作人應(yīng)當(dāng)根據(jù)商定的期限支付酬勞。對(duì)支付酬勞的期限沒(méi)有商定或者商定不明確，按照本法第六十一條的規(guī)定仍不能確定的，定作人應(yīng)當(dāng)在承攬人交付工作成果時(shí)支付;工作成果部分交付的，定作人應(yīng)當(dāng)相應(yīng)支付。

第二百六十四條定作人未向承攬人支付酬勞或者材料費(fèi)等價(jià)款的，承攬人對(duì)完成的工作成果享有留置權(quán)，但當(dāng)事人另有商定的除外。

第二百六十五條承攬人應(yīng)當(dāng)妥當(dāng)保管定作人提供的材料以及完成的工作成果，因保管不善造成毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)承當(dāng)損害賠償責(zé)任。

第二百六十六條承攬人應(yīng)當(dāng)根據(jù)定作人的要求保守隱秘，未經(jīng)定作人答應(yīng)，不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。

第二百六十七條共同承攬人對(duì)定作人承當(dāng)連帶責(zé)任，但當(dāng)事人另有商定的除外。

第二百六十八條定作人可以隨時(shí)解除承攬合同，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

承攬合同篇8

發(fā)包方(簡(jiǎn)稱甲方)：_________________________承包方(簡(jiǎn)稱乙方)：_________________________

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定托付乙方進(jìn)行住房裝修，為愛(ài)護(hù)雙方的合法權(quán)益，合本工程的具體狀況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。

一、工程概況

1.裝飾施工地點(diǎn)：

2.住房構(gòu)：房型房廳套，施工面積平方米。

3.裝飾施工內(nèi)容：詳見(jiàn)附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。

4.承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。

5.工期：自________年________月________日開(kāi)工，至________年________月________日竣工，________工期________天。

二、工程價(jià)款及算的商定

1.工程總價(jià)款：￥_________元，大寫(xiě)(人民幣)：________________詳見(jiàn)本合同裝修工程報(bào)價(jià)單。

2.工程款付款方式按以下方式支付：

(1)第一次，對(duì)預(yù)算設(shè)計(jì)認(rèn)可簽訂合同之日。支付10000元訂金，第二次付款時(shí)扣除

(2)第二次合同簽定后開(kāi)工前支付工程總造價(jià)50%合計(jì)_________元

(3)第三次施工過(guò)程中工期進(jìn)度過(guò)半支付工程總造價(jià)40%合計(jì)_________元

(4)第四次竣工驗(yàn)收當(dāng)天支付工程總造價(jià)10%合計(jì)_________元

(5)工程保修期兩年。工程款全部清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗(yàn)收簽章之日起算。

三、關(guān)于材料供應(yīng)的商定

1.甲方提供的材料：詳見(jiàn)合同裝修工程報(bào)價(jià)單。本工程甲方負(fù)責(zé)選購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向甲方書(shū)面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承當(dāng)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后，經(jīng)乙方驗(yàn)收，由乙方負(fù)責(zé)保管，乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費(fèi)，費(fèi)率由雙方商定，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

2.乙方對(duì)甲方選購(gòu)的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違背此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。

3.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)