加工定作物合同書電子版（4篇）

第4頁共4頁加工定作物合同書電子版承攬方(全稱)：_____定作方(全稱)：_____合同編號:_____簽訂地點:_____承攬方和定作方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。一、定作物品名、規(guī)格、數量、價格、交提貨日期：二、質量標準：1、定作方應該于本合同簽訂之日起____天內,向承攬方提供定作物的樣品,承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符.2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。三、質量檢驗及驗收辦法：定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________________。五、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求：1、定作物交由定作方指定的_____(承運人)承運，由承攬方代辦相關的托運手續(xù)，運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。2、時間要求：交定作物期限應按照合同規(guī)定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，并且取得對方同意。委托承運人運輸的，以交定作物時承運人簽發(fā)的戳記日期為準。六、預付款要求：定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣____元預付款(按照定作款總額的百分之_____計算)，該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。七、定作款結算辦法及期限：1、_____2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。八、違約責任：第一點：定作方的違約責任(1)中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為____元人民幣。(2)中途解除合同的，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。(3)未按合同規(guī)定日期付款的，除應該繼續(xù)付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。(4)無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，(5)錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。第二點：承攬方的違約責任(1)違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金。(2)包裝不符合合同規(guī)定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用;(3)承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。(4)因為承攬方原因導致定作物錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。九、爭議解決方式本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向桐鄉(xiāng)市人民法院起訴。十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。十一、因生產特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動，在交付時間上有±____天的浮動。十二、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。十三、雙方需約定的其它事項：_____。本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。承攬方(蓋章)：_____定作方(蓋章)：_____法定代表人：_____法定代表人：_____電話：_____電話：_____地址：_____地址：_____開戶銀行：_____開戶銀行：_____帳號：_____帳號：_____加工定作物合同書電子版（二）承攬方（全稱）：_____定作方（全稱）：_____合同編號:_____簽訂地點:_____承攬方和定作方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。一、定作物品名、規(guī)格、數量、價格、交提貨日期：品_____名規(guī)格單位數量單價金額分期交（收）貨數量備注____月____月____月____月____月總金額（大寫）____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元____角_____分_____定作款共計人民幣（大寫）:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿二、質量標準：1、定作方應該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內,向承攬方提供定作物的樣品,承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符.2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。三、質量檢驗及驗收辦法：定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________________。五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：1、定作物交由定作方指定的_____（承運人）承運，由承攬方代辦相關的托運手續(xù)，運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。2、時間要求：交定作物期限應按照合同規(guī)定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，并且取得對方同意。委托承運人運輸的，以交定作物時承運人簽發(fā)的戳記日期為準。六、預付款要求：定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣____元預付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿計算），該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。七、定作款結算辦法及期限：1、_______________________________________________________________________________________________________________________________________2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。八、違約責任：第一點：定作方的違約責任（1）中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。（2）中途解除合同的，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。（3）未按合同規(guī)定日期付款的，除應該繼續(xù)付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。（4）無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，（5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。第二點：承攬方的違約責任（1）違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金。（2）包裝不符合合同規(guī)定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用；（3）承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。（4）因為承攬方原因導致定作物錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。九、爭議解決方式本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向____市人民法院起訴。十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。十一、因生產特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有177;10%的浮動，在交付時間上有177;＿＿天的浮動。十二、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。183;服裝加工合同183;鋼筋加工合同183;加工貿易合同183;進料加工合同十三、雙方需約定的其它事項：_____本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。承攬方（蓋章）：_____定作方（蓋章）：法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿開戶銀行：__________＿＿＿＿＿＿開戶銀行：__________＿＿＿＿＿帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿帳號：＿＿＿＿＿＿＿日期：____年____月____日返加工定作物合同書電子版（三）合同編號：定作方：簽訂地點：承攬方：簽訂時間：____年____月____日一：品種或項目、規(guī)格型號、數量、單價、金額、交貨期限二：定作方帶料三：質量要求、技術標準四：承攬方對質量負責的條件及期限五：驗收標準、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求六：驗收標準、方法和期限七：包裝要求及費用負擔八：交(提)貨方式、地點運輸方式、到達站(港)和費用負擔九：交付定金、預付款數額及時間十：結算方式及期限十一：違約責任十二：如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。十三：解決合同糾紛的方式十四：雙方協商的其它條款定作方承攬方單位名稱：_____(章)單位名稱：_____(章)鑒(公)證意見單位地址：_____單位地址：_____法定代表人：_____法定代表人：_____經辦人簽(公)證機關(章)委托代理人：_____委托代理人：_____電話：_____電話：_____電掛：_____電掛：_____開戶銀行：_____開戶銀行：_____帳號：_____帳號：_________年____月____日郵政編碼：_____郵政編碼：_____有效期限：____年____月____日至____年____月____日加工定作物合同書電子版（四）甲(簡稱甲方)，向木器加工廠(簡稱乙方)，定作下列木器家具，經雙方協商訂立本合同，共同信守。1.木料：甲方供應，乙方完成定作的家具后，如有余料應退還給甲方。2.規(guī)格標準：按