砂石料加工承攬合同范本（3篇）

第砂石料加工承攬合同范本（3篇）

砂石料加工承攬合同范本（精選3篇）

砂石料加工承攬合同范本篇1

加工方：（以下稱甲方）

承攬方：（以下稱乙方）

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協(xié)商達成一致，訂立本合同，共同遵守。

第一條加工地材名稱及單價

砂石料加工為綜合包干單價，單價內(nèi)含人工費、材料費、場內(nèi)裝車費、場內(nèi)運輸費、試驗檢測費、機械及料具費、動力和照明費、機械人員設(shè)備的進出場費、管理費、利潤以及除資源稅以外的稅金等。

第二條原材料提供方式

甲方提供原材料開采區(qū)由乙方自行開采加工，或乙方利用路基挖方料進行加工。（要根據(jù)實際情況表述清楚）

第三條加工砂石料質(zhì)量要求

乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》（gb/t14684—20__）以及項目辦（業(yè)主）下發(fā)的其它相關(guān)質(zhì)量標準，相關(guān)標準由甲方提供。

第四條加工砂石料數(shù)量

本工程預(yù)計加工砂石料數(shù)量合計為萬t，具體數(shù)量由甲方向乙方下達使用計劃，乙方應(yīng)按甲方下達的計劃編制砂、碎石、片石或甲方工程所需其它石材加工計劃，確保施工生產(chǎn)的正常進行。若業(yè)主中途調(diào)整生產(chǎn)計劃，乙方需服從甲方整體安排。

第五條砂石料數(shù)量確認方法及價款支付方式

一、每月21日甲方組織相關(guān)部門對本月砂、碎石、片石等用料清理匯總，以過磅清單作為計算依據(jù)制作計價單，該計價單由甲方合同部、工程部、物設(shè)部進行簽認，經(jīng)總工程師審核后報項目經(jīng)理審批并加蓋甲方印章，作為支付乙方價款的`憑據(jù)。

二、甲方根據(jù)業(yè)主每期撥付款情況按比例支付計量款，并在每期計量款中扣留5%作為工作安全、質(zhì)量保證金，保證金待合同履行完畢后或合同終止1個月內(nèi)不計利息退還。如合同履行期發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的損失，甲方書面通知乙方，乙方在收到后10日內(nèi)無答復(fù)即視為同意扣除。

第六條甲方權(quán)利義務(wù)

一、指派工程技術(shù)人員和現(xiàn)場管理人員，實施對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理，對乙方工作進行監(jiān)督、檢查和驗收。

二、若乙方不能履行合同義務(wù)或其加工能力不能滿足甲方需求，甲方有權(quán)收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務(wù)，或終止與乙方的合同關(guān)系。

三、負責將施工用電（高壓端）引入到乙方加工場地。

四、負責交納資源稅。

五、負責下達砂、碎石、片石等石材需用量計劃。

六、負責組織車輛運輸并承擔運輸費用（場內(nèi)運輸費由乙方承擔），甲方提供地磅進行驗收。

第七條乙方權(quán)利和義務(wù)

一、在滿足合同約定的前提下，乙方有權(quán)對自有人員、設(shè)備等進行合理調(diào)配，在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的開采、加工等相關(guān)事項。

二、提供反擊破破碎機、振動篩等加工砂石料所需設(shè)備。

三、自行修建砂石料加工場及相關(guān)臨時住房，并承擔相應(yīng)費用。

四、上足本工作的生產(chǎn)工人，保證生產(chǎn)需要，負責按甲方要求組織崗前培訓，組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動。

五、乙方在開采、加工過程中，涉及河道、山林、植被、道路、“三廢”等有關(guān)環(huán)保、水保的相關(guān)事項應(yīng)當按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定辦理。

六、在合同期內(nèi)，乙方應(yīng)在開采及生產(chǎn)加工區(qū)域內(nèi)設(shè)置安全警示標志，做好砂石開采、生產(chǎn)加工過程中的安全管理工作；按照國家、地方政府、業(yè)主及甲方有關(guān)安全生產(chǎn)的各項規(guī)定，確保安全生產(chǎn)，對因?qū)嵤┍竞贤l(fā)生一切安全及其它事故均由乙方自行負責；若因乙方原因造成甲方損失或?qū)ν獬袚r償責任，甲方有權(quán)向乙方追償。

第八條違約責任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付砂石料，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方承擔。

二、乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達的使用計劃用量，因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿足本工程需用量，需去其他料場采購時，價差費用由乙方承擔。除此外，另按未完成生產(chǎn)量總價的%向甲方支付違約金。

三、原材料、成品（即使經(jīng)檢驗質(zhì)量不合格）或半成品僅限于本項目建設(shè)使用，乙方不得對外銷售；生產(chǎn)線設(shè)施、設(shè)備，僅用于本項目砂石料加工，乙方不得對外承接其他加工任務(wù)。否則，乙方承擔萬元人民幣的違約金，連續(xù)兩次發(fā)生上述行為，甲方有權(quán)解除合同。

四、乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉(zhuǎn)包。否則，甲方有權(quán)終止合同，并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。

六、乙方應(yīng)采取有效安全保衛(wèi)措施，保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件，相關(guān)損失由乙方自行承擔。

第九條履約保證

乙方采取方式提供履約保證。方式一：提供履約保證金萬元；方式二：以開采區(qū)機械設(shè)備作抵押擔保并簽訂抵押合同。甲方有權(quán)根據(jù)合同約定，在乙方出現(xiàn)違約情況時，全部或部分扣除履約保證金。合同履行完畢或終止后1個月之內(nèi)，甲方應(yīng)將剩余履約保證金不計利息退還乙方。

第十條爭議解決方法

在履行合同過程中發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商不能解決時，交由貴陽鐵路運輸法院審理。若訴訟標的超過貴陽鐵路運輸法院的管轄權(quán)限，則由其上級法院成都鐵路運輸中級法院裁決。

第十一條協(xié)議的生效

本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

第十二條附則

本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，雙方另行商定，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份，甲方執(zhí)三份；乙方執(zhí)一份。

甲方：乙方：

地址：地址：

授權(quán)代理人：授權(quán)代理人：

合同訂立地點：

砂石料加工承攬合同范本篇2

甲方(定作方)：______

乙方(承攬方)：______

根據(jù)《_____》規(guī)定，結(jié)合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

一、加工制作內(nèi)容

1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_______。

2、制作內(nèi)容

(1)主鋼構(gòu)：由定作方提供鋼板材質(zhì)：_______;系列：_______;噸位：_______;單價約_______元(大寫：_______);

(2)次鋼構(gòu)材質(zhì)：_______;系列：_______;噸位：_______;單價約_______元(大寫：_______);

(3)其他：以上主構(gòu)件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。

二、合同價款及結(jié)算方式

1、合同總價暫定為______元，(大寫______)(以實際決算為準)。

2、合同簽訂當日甲方付______元，(大寫______)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。

3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

三、質(zhì)量要求

1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范)認真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。

2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。

3、要求第三方檢測單位為：

(1)檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復(fù)驗□

(2)其他檢測項目：______。

(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□

四、交貨地點和時間

1、交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。

2、交貨時間：_______年_______月_______日開始提貨。

五、包裝及運輸

1、乙方負責裝車，裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內(nèi)。

2、甲方負責運輸，運輸標志應(yīng)該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。

3、運輸費用由甲方承擔，構(gòu)件到位后甲方負責卸車。

六、雙方權(quán)利及義務(wù)

1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙?zhí)?，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，若需要修改變更的應(yīng)當及時通知，否則由此引起的工期延誤應(yīng)當順延交貨時間。

3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題應(yīng)及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。

4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負責修復(fù)，并承擔返工費及直接費用。

七、違約責任

按《_____》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

八、合同糾紛處理方式

甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。

九、附則

1、本合同式份，雙方各執(zhí)份。

2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另訂補充合同。

甲方(蓋章)：______乙方(蓋章)：______

法定代表人：______法定代表人：______

委托代理人：______委托代理人：______

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

砂石料加工承攬合同范本篇3

承攬方：

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號：

法定代表人：

定作方：

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號：

法定代表人：

定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

品名：

規(guī)格：

單位：

數(shù)量：

備注：

第二條加工成品質(zhì)量要求：

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。

承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。

2、用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。

定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。

承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。

承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、原材料等物品交日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方;

定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。

承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

3、定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。

第五條價款或酬金：

價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法：

1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。

驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。

保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復(fù)或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點：

1、交定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。

任何一方要求提前或延期交定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2、交定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;

委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;

自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;

雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔：

第九條運輸辦法及費用負擔：

第十條結(jié)算方式及期限：

第十一條其他：

1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。

定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。

定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。

承攬方不履行合同的，應(yīng)當雙倍返還定金。

2、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。

承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。

定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;

有余款的可以請求返還。

第十二條承攬方的違約責任：

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價;

不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;

經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;

少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。

定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。

因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物，應(yīng)當向定作方償付違約金_________元;

以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。

10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任：

1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%的違約金;

不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。

3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;

承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將