新《建設(shè)工程施工合同示范文本》的新規(guī)定對(duì)律

熟知合同變化迎合市場(chǎng)需求提高服務(wù)能力

——新版《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》的新規(guī)定對(duì)律師專業(yè)法律服務(wù)提出的新要求及新對(duì)策2013版施工合同<示范文本>使用指南副主編全國(guó)律協(xié)建設(shè)工程與房地產(chǎn)委員會(huì)建設(shè)工程論壇副主任上海市建緯律師事務(wù)所副主任曹珊律師曹珊簡(jiǎn)介

曹珊律師是上海市建緯律師事務(wù)所副主任、高級(jí)合伙人。具有工業(yè)與民用建筑工程學(xué)士、經(jīng)濟(jì)法碩士和工程項(xiàng)目管理碩士學(xué)位。具有高級(jí)律師、高級(jí)工程師、土建一級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理、土建一級(jí)建造師、造價(jià)工程師、國(guó)際工程高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理（B）資格。全國(guó)律協(xié)建設(shè)工程與房地產(chǎn)專業(yè)委員會(huì)委員暨建設(shè)工程論壇副主任，中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)法律事務(wù)委員會(huì)委員，中國(guó)建筑工程造價(jià)協(xié)會(huì)專家委員。擔(dān)任中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院及律師學(xué)院客座教授，中國(guó)政法大學(xué)高級(jí)研修班高級(jí)培訓(xùn)師。曹珊律師還是武漢仲裁委、濟(jì)南仲裁委的仲裁員，多個(gè)地方和機(jī)構(gòu)的評(píng)標(biāo)專家及評(píng)審專家。目錄一、即將施行的2013版施工合同的主要內(nèi)容以及與國(guó)際接軌的合同管理的八項(xiàng)新制度。二、準(zhǔn)確貫徹執(zhí)行2013版施工合同以及新的合同管理制度，應(yīng)高度重視十二個(gè)疑難復(fù)雜法律問(wèn)題的深入研究及其準(zhǔn)確處理。三、新版合同的新規(guī)定對(duì)律師法律服務(wù)提出的新要求和新對(duì)策。一、即將施行的2013版施工合同的主要內(nèi)容以及與國(guó)際接軌的合同管理的八項(xiàng)新制度（一）應(yīng)高度重視我國(guó)建設(shè)工程施工合同管理的“雙軌制”雙軌制的涵義：1、按國(guó)務(wù)院的“三定”方針，政府投資和國(guó)有資金投資為主的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目歸口國(guó)家發(fā)改委牽頭管理，非政府投資的房屋建筑歸口住建部牽頭管理，據(jù)此，國(guó)家已建立建設(shè)工程項(xiàng)目和工程合同的雙軌制管理。2、接軌國(guó)際慣例，按施工總承包和工程總承包的不同承包模式，主管部門(mén)已按“兩兩對(duì)應(yīng)”方式頒發(fā)四個(gè)示范文本。（1）國(guó)家工商局、住建部先后施行兩個(gè)市場(chǎng)投資項(xiàng)目的示范合同文本。1999年12月，國(guó)家工商管理總局和建設(shè)部施行《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》，該文本共47條177款，已沿用至今。現(xiàn)已為2013版施工合同所取代，新版施工合同共20條116款。2011年11月27日，國(guó)家工商局、住建部就主管的房建項(xiàng)目發(fā)布《工程總承包合同（2011版示范文本）》，該文本共20條108款。（2）發(fā)改委等九部委先后施行兩個(gè)政府投資項(xiàng)目的示范合同文本。2007年11月，國(guó)家發(fā)改委等九部委聯(lián)合頒發(fā)用于政府投資的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的施工總承包《通用合同條款》，共24條131款。2012年1月9日，國(guó)家發(fā)改委等九部委聯(lián)合發(fā)布基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工總承包《通用合同條款》，共24條139款。（二）要充分了解建設(shè)工程合同的法律價(jià)值強(qiáng)調(diào)多重法律價(jià)值，且國(guó)家利益和社會(huì)公共利益順位在先《建筑法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)的立法目的來(lái)看，強(qiáng)調(diào)施工活動(dòng)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，還要接受工程建設(shè)監(jiān)督管理，維護(hù)市場(chǎng)秩序，保證工程的質(zhì)量和安全，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。合同價(jià)值：存在國(guó)家利益、社會(huì)公共利益、當(dāng)事人合法權(quán)益的價(jià)值順序，與普通民事交易活動(dòng)不同。強(qiáng)調(diào)公平分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的原則。建設(shè)工程合同的法律本質(zhì)：是承攬合同。即要在發(fā)包人和承包人之間必須進(jìn)行合理的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)。施工合同主要目的：承包人進(jìn)行工程建設(shè)，發(fā)包人支付價(jià)款。

建設(shè)工程合同中，發(fā)包人通常為出資人，不宜對(duì)發(fā)包人提出過(guò)高的專業(yè)技術(shù)要求，發(fā)包人承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，工程實(shí)施由承包人負(fù)責(zé)。承包人作為專業(yè)單位，依靠其專業(yè)技術(shù)完成工程承攬業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法定和約定的施工責(zé)任，但對(duì)于因市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變化引起的法律和合同后果，以按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的規(guī)則承擔(dān)有限風(fēng)險(xiǎn)為宜。發(fā)包人完全承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)：法律變化引起的合同價(jià)格和工期調(diào)整；相關(guān)條款：1.3法律11.2法律變化引起的調(diào)整變更類風(fēng)險(xiǎn)

相關(guān)條款：

7.6不利物質(zhì)條件7.7異常惡劣的氣候條件7.8.6暫停施工持續(xù)56天以上10變更承包人完全承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)：由于承包人使用機(jī)械設(shè)備、施工技術(shù)以及現(xiàn)場(chǎng)組織管理水平等自身原因造成施工費(fèi)用增加和工期延長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。部分主要相關(guān)條款：1.10.1出入現(xiàn)場(chǎng)的權(quán)利1.10.4超大件和超重件的運(yùn)輸1.10.5道路和橋梁的損壞責(zé)任3.1承包人的一般義務(wù)3.2項(xiàng)目經(jīng)理3.3承包人人員3.4承包人現(xiàn)場(chǎng)查勘3.5分包3.6工程照管與成品、半成品保護(hù)3.8聯(lián)合體5工程質(zhì)量6.1.9.2承包人的安全責(zé)任7.2施工進(jìn)度計(jì)劃13.6竣工退場(chǎng)15.缺陷責(zé)任與保修1、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

相關(guān)條款：11.1市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)引起的調(diào)整2、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)條款：17不可抗力發(fā)承包雙方共擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)：（三）建設(shè)工程合同示范文本的法律地位以及規(guī)范建筑市場(chǎng)的重要作用。國(guó)家主管部門(mén)上述管理理念和指導(dǎo)思想，可以從頒布上述4個(gè)工程合同文本時(shí)不同表述和處理方式得到顯明的反映。2007年11月，國(guó)家發(fā)改委等九部委在頒布56號(hào)文件時(shí)，突出強(qiáng)調(diào)了政府主管部門(mén)加強(qiáng)對(duì)政府投資項(xiàng)目的嚴(yán)格管理，強(qiáng)調(diào)通用條款屬于強(qiáng)制使用的文本，明確規(guī)定當(dāng)事人對(duì)通用條款不得擅自修改。

該通知第5條規(guī)定：“行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件和試點(diǎn)項(xiàng)目招標(biāo)人編制的施工招標(biāo)資格預(yù)審文件、施工招標(biāo)文件，應(yīng)不加修改地引用《標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)資格預(yù)審文件》中的申請(qǐng)人須知（申請(qǐng)人須知前附表除外）、資格審查辦法（資格審查辦法前附表除外），以及《標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》中的投標(biāo)人須知（投標(biāo)人須知前附表和其他附表除外）、評(píng)標(biāo)辦法（評(píng)標(biāo)辦法前附表除外）、通用合同條款”。第六條規(guī)定：“行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件中的專用合同條款可對(duì)《標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》中的通用合同條款進(jìn)行補(bǔ)充、細(xì)化，除通用合同條款明確專用合同條款可做出不同約定外，補(bǔ)充和細(xì)化的內(nèi)容不得與通用合同條款強(qiáng)制性規(guī)定相抵觸，否則抵觸內(nèi)容無(wú)效”。第13條規(guī)定：“因出現(xiàn)新情況，需要對(duì)《標(biāo)準(zhǔn)文件》中不加修改地引用的內(nèi)容做出解釋或調(diào)整的，由國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)做出解釋或調(diào)整。該解釋和調(diào)整與《標(biāo)準(zhǔn)文件》具有同等效力”。九部委頒布用于政府投資工程項(xiàng)目的《通用合同條款》屬于當(dāng)事人必須執(zhí)行的行政強(qiáng)制性的管理規(guī)范。住建部和國(guó)家工商管理總局在頒布2013版施工合同時(shí)，在新版示范文本的《說(shuō)明》第二部分“《示范文本》的性質(zhì)和適用范圍”中明確：“《示范文本》為非強(qiáng)制性使用文本。為了指導(dǎo)建設(shè)工程施工合同當(dāng)事人的簽約行為，維護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》以及相關(guān)法律法規(guī)，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)家工商行政管理總局對(duì)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）進(jìn)行了修訂，制定了《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》”。當(dāng)事人是不是可用可不用？它的法律地位是什么呢？新版施工合同的法律地位是我國(guó)以市場(chǎng)方式從事工程承包行業(yè)的交易習(xí)慣其一，在法律、法規(guī)沒(méi)有規(guī)定時(shí)，行業(yè)交易習(xí)慣可以作為判案的根據(jù)。交易習(xí)慣是確定當(dāng)事人對(duì)合同條款有爭(zhēng)議時(shí)以及當(dāng)事人未能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議時(shí)的合同真實(shí)意思表示的認(rèn)定依據(jù)?！逗贤ā返?1條規(guī)定：“合同生效后，當(dāng)事人就質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行地點(diǎn)等內(nèi)容沒(méi)有約定或者約定不明確的，可以協(xié)議補(bǔ)充；不能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議的，按照合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定”。“第125條規(guī)定：“當(dāng)事人對(duì)合同條款的理解有爭(zhēng)議的，應(yīng)當(dāng)按照合同所使用的詞句、合同的有關(guān)條款、合同的目的、交易習(xí)慣以及誠(chéng)實(shí)信用原則，確定該條款的真實(shí)意思”。最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國(guó)合同法》若干問(wèn)題的解釋（二）》（下稱合同法司法解釋之二）第7條規(guī)定：“交易習(xí)慣是指在交易行為當(dāng)?shù)鼗蛘吣骋活I(lǐng)域、某一行業(yè)通常采用并為交易對(duì)方訂立合同時(shí)所知道或者應(yīng)當(dāng)知道的做法；或者指當(dāng)事人雙方經(jīng)常使用的習(xí)慣做法”。其二，1999版施工合同通用條款中的有關(guān)規(guī)定因其行業(yè)交易習(xí)慣性質(zhì)，成為最高院施工合同司法解釋處理相關(guān)爭(zhēng)議的依據(jù)。針對(duì)司法實(shí)踐中出現(xiàn)的工程實(shí)際竣工日期的認(rèn)定、施工過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量事故對(duì)影響工期的處理等疑難復(fù)雜的問(wèn)題，由于目前我國(guó)法律、法規(guī)并無(wú)相應(yīng)的規(guī)定，司法解釋分別采用1999版施工合同的相關(guān)規(guī)定作為處理的依據(jù)。舉例工程實(shí)際竣工日期的認(rèn)定司法解釋第14條規(guī)定：“當(dāng)事人對(duì)建設(shè)工程實(shí)際竣工日期有爭(zhēng)議的，按照以下情形分別處理：（一）建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期；（二）承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以承包人提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日為竣工日期；（三）建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期”。1999版示范文本通用條款第32條“竣工驗(yàn)收”的規(guī)定。該條第1款規(guī)定：“工程具備竣工驗(yàn)收條件，承包人按國(guó)家工程竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定，向發(fā)包人提供完整竣工資料及竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。雙方約定由承包人提供竣工圖的，應(yīng)當(dāng)在專用條款內(nèi)約定提供的日期和份數(shù)”。第2款規(guī)定：“發(fā)包人收到竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后28天內(nèi)組織有關(guān)單位驗(yàn)收，并在驗(yàn)收后14天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見(jiàn)。承包人按要求修改，并承擔(dān)由自身原因造成修改的費(fèi)用”。第3款規(guī)定：“發(fā)包人收到承包人送交的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后28天內(nèi)不組織驗(yàn)收，或驗(yàn)收后14天內(nèi)不提出修改意見(jiàn)，視為竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告已被認(rèn)可”。第4款規(guī)定：“工程竣工驗(yàn)收通過(guò)，承包人送交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的日期為實(shí)際竣工日期。工程按發(fā)包人要求修改后通過(guò)竣工驗(yàn)收的，實(shí)際竣工日期為承包人修改后提請(qǐng)發(fā)包人驗(yàn)收的日期”。第5款規(guī)定：“發(fā)包人收到承包人竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后28天內(nèi)不組織驗(yàn)收，從第29天起承擔(dān)工程保管及一切意外責(zé)任”。依據(jù)施工過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量事故對(duì)工期影響的處理司法解釋第15條規(guī)定：“建設(shè)工程竣工前，當(dāng)事人對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間”。1999版施工合同通用條款第18條“重新檢驗(yàn)”的規(guī)定，該條規(guī)定：“無(wú)論工程師是否進(jìn)行驗(yàn)收，當(dāng)其要求對(duì)已經(jīng)隱蔽的工程重新檢驗(yàn)時(shí)，承包人應(yīng)按要求進(jìn)行剝離或開(kāi)孔，并在檢驗(yàn)后重新覆蓋或修復(fù)。檢驗(yàn)合格，發(fā)包人承擔(dān)由此發(fā)生的全部追加合同價(jià)款，賠償承包人損失，并相應(yīng)順延工期。檢驗(yàn)不合格，承包人承擔(dān)發(fā)生的全部費(fèi)用，工期不予順延”。依據(jù)制定上述兩條司法解釋規(guī)定并沒(méi)有相關(guān)法律、法規(guī)的依據(jù)，最高院是在認(rèn)真研究、確認(rèn)1999版施工合同的通用條款屬于行業(yè)交易習(xí)慣，然后按《合同法》的相關(guān)規(guī)定，才做出了司法實(shí)踐迫切需要的上述兩條規(guī)定。（四）2013版施工合同修改重點(diǎn)及八項(xiàng)新的合同管理制度完善合同要素結(jié)構(gòu)與體系強(qiáng)調(diào)合同履行程序完善合同價(jià)格類型創(chuàng)設(shè)八項(xiàng)合同管理制度注重對(duì)發(fā)承包人市場(chǎng)行為的引導(dǎo)實(shí)現(xiàn)與法律和其他文本的銜接修改重點(diǎn)2013版施工合同根據(jù)市場(chǎng)的需求，借鑒國(guó)際菲迪克合同（FIDIC）創(chuàng)設(shè)的八項(xiàng)合同管理新制度。1、通用條款第2.5、3.7款確定承發(fā)包雙方的雙方互為擔(dān)保制度；2、通用條款第11.1款確定價(jià)格市場(chǎng)波動(dòng)的情勢(shì)變更調(diào)價(jià)制度；3、通用條款第14.4確定逾期付款的違約雙倍賠償制度；4、通用條款第13.2和15.2款規(guī)定兩項(xiàng)物權(quán)證書(shū)移交制度；5、通用條款第15.2款規(guī)定保修金返還的缺陷責(zé)任定期制度；6、通用條款18條確定風(fēng)險(xiǎn)防范的工程系列保險(xiǎn)制度；7、通用條款第19.1和19.3款規(guī)定的索賠過(guò)期作廢制度；8、通用條款第20.3款規(guī)定前置程序的爭(zhēng)議過(guò)程評(píng)審制度。獨(dú)創(chuàng)（五）2013版施工合同的主要內(nèi)容

2013版示范合同協(xié)議書(shū)通用條款的主要內(nèi)容：第一部分合同協(xié)議書(shū)一、工程概況二、合同工期三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 四、簽約合同價(jià)與合同價(jià)格形式 五、項(xiàng)目經(jīng)理 六、合同文件構(gòu)成 七、承諾

八、詞語(yǔ)含義 九、簽訂時(shí)間 十、簽訂地點(diǎn) 十一、補(bǔ)充協(xié)議 十二、合同生效 十三、合同份數(shù) 第1條：一般規(guī)定◎1.1詞語(yǔ)定義與解釋◎1.2語(yǔ)言文字◎1.3法律◎1.4標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范◎1.5合同文件的優(yōu)先順序◎1.6圖紙和承包人文件◎1.7聯(lián)絡(luò)◎1.8嚴(yán)禁賄賂 ◎1.9化石、文物 ◎1.10交通運(yùn)輸 ◎1.11知識(shí)產(chǎn)權(quán) ◎1.12保密 ◎1.13工程量清單錯(cuò)誤的修正

第二部分通用合同條款

第2條：發(fā)包人◎2.1許可或批準(zhǔn) ◎2.2發(fā)包人代表 ◎2.3發(fā)包人人員 ◎2.4施工現(xiàn)場(chǎng)、施工條件和基礎(chǔ)資料的提供◎2.5資金來(lái)源證明及支付擔(dān)保 ◎2.6支付合同價(jià)款 ◎2.7組織竣工驗(yàn)收 ◎2.8現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)一管理協(xié)議 第3條：承包人◎3.1承包人的一般義務(wù) ◎3.2項(xiàng)目經(jīng)理 ◎3.3承包人人員 ◎3.4承包人現(xiàn)場(chǎng)查勘 ◎3.5分包 ◎3.6工程照管與成品、半成品保護(hù)◎3.7履約擔(dān)保 ◎3.8聯(lián)合體 第4條：監(jiān)理人◎4.1監(jiān)理人的一般規(guī)定◎4.2監(jiān)理人員◎4.3監(jiān)理人的指示◎4.4協(xié)商和確定第5條：工程質(zhì)量◎5.1質(zhì)量要求◎5.2質(zhì)量保證措施◎5.3隱蔽工程檢查◎5.4不合格工程的處理◎5.5質(zhì)量爭(zhēng)議檢測(cè)第6條：安全文明施工和環(huán)境保護(hù)◎6.1安全文明施工◎6.2職業(yè)健康◎6.3環(huán)境保護(hù)第7條：工期和進(jìn)度

◎7.1施工組織設(shè)計(jì) ◎7.2施工進(jìn)度計(jì)劃 ◎7.3開(kāi)工 ◎7.4測(cè)量放線 ◎7.5工期延誤 ◎7.6不利物質(zhì)條件 ◎7.7異常惡劣的氣候條件 ◎7.8暫停施工 ◎7.9提前竣工 第8條：材料和設(shè)備◎

8.1發(fā)包人供應(yīng)材料與工程設(shè)備 ◎

8.2承包人采購(gòu)材料與工程設(shè)備 ◎

8.3材料與工程設(shè)備的接收與拒收◎

8.4材料與工程設(shè)備的保管與使用◎

8.5禁止使用不合格的材料和工程設(shè)備◎

8.6樣品 ◎

8.7材料與工程設(shè)備的替代 ◎

8.8施工設(shè)備和臨時(shí)設(shè)施 ◎

8.9材料與設(shè)備專用要求 第9條：試驗(yàn)和檢驗(yàn)◎9.1試驗(yàn)設(shè)備與試驗(yàn)人員◎9.2取樣◎9.3試驗(yàn)和檢驗(yàn)◎9.4現(xiàn)場(chǎng)工藝試驗(yàn)第10條：變更與調(diào)整

◎10.1變更的范圍◎10.2變更權(quán)◎10.3變更程序◎10.4變更估價(jià)◎10.5承包人的合理化建議◎10.6變更引起的工期調(diào)整◎10.7暫估價(jià)◎10.8暫列金額◎10.9計(jì)日工第11條：價(jià)格調(diào)整

◎11.1市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)引起的調(diào)整◎11.2法律變化引起的調(diào)整 第12條：合同價(jià)格、計(jì)量與支付

◎12.1合同價(jià)格形式◎12.2預(yù)付款◎12.3計(jì)量◎12.4工程進(jìn)度款支付◎12.5支付賬戶第13條：驗(yàn)收和工程試車◎13.1分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收◎13.2竣工驗(yàn)收◎13.3工程試車◎13.4提前交付單位工程的驗(yàn)收◎13.5施工期運(yùn)行

◎13.6竣工清場(chǎng)14.竣工結(jié)算

◎14.1竣工結(jié)算申請(qǐng) ◎14.2竣工結(jié)算審核 ◎14.3甩項(xiàng)竣工協(xié)議 ◎14.4最終結(jié)清 第15條：缺陷責(zé)任期與保修◎15.1工程保修的原則◎15.2缺陷責(zé)任期◎15.3質(zhì)量保證金◎

15.4保修第17條：不可抗力◎16.1發(fā)包人違約◎16.2承包人違約◎16.3第三人造成的違約第16條：違約◎17.1不可抗力的確認(rèn)◎17.2不可抗力的通知◎17.3不可抗力后果的承擔(dān)◎17.4因不可抗力解除合同第18條：保險(xiǎn)

◎18.1工程保險(xiǎn)◎18.2工傷保險(xiǎn)◎18.3其他保險(xiǎn)◎18.4持續(xù)保險(xiǎn)◎18.5保險(xiǎn)憑證◎18.6未按約定投保的補(bǔ)救◎18.7通知義務(wù)第19條：索賠◎19.1承包人的索賠 ◎19.2對(duì)承包人索賠的處理 ◎19.3發(fā)包人的索賠 ◎19.4對(duì)發(fā)包人索賠的處理 ◎19.5提出索賠的期限 第20條：爭(zhēng)議解決

◎20.1和解◎20.2調(diào)解◎20.3爭(zhēng)議評(píng)審◎20.4仲裁或訴訟◎20.5爭(zhēng)議解決條款效力二、準(zhǔn)確貫徹執(zhí)行2013版施工合同以及新的合同管理制度，應(yīng)高度重視十二個(gè)疑難復(fù)雜法律問(wèn)題的深入研究及其準(zhǔn)確處理（一）協(xié)議書(shū)第7條“承諾”規(guī)定三項(xiàng)要求中前兩項(xiàng)主要針對(duì)承、發(fā)包各方，對(duì)此，通用條款己設(shè)定互為擔(dān)保等一系列新的管理制度予以落實(shí)；要求承諾不簽訂黑白合同，則是2013版施工合同針對(duì)承、發(fā)包雙方所作宣誓性的特別約定，雙方當(dāng)事人對(duì)此應(yīng)寄予高度關(guān)注。協(xié)議書(shū)在原1999版施工合同基礎(chǔ)上增加的第7條“承諾”規(guī)定：“1、發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項(xiàng)目審批手續(xù)、籌集工程建設(shè)資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款。2、承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質(zhì)量和安全，不進(jìn)行轉(zhuǎn)包及違法分包，并在缺陷責(zé)任期及保修期內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的工程維修責(zé)任。3、發(fā)包人和承包人通過(guò)招投標(biāo)形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容相背離的協(xié)議”。雙方互相擔(dān)保黑白合同（二）施工企業(yè)轉(zhuǎn)包、違法分包、借用資質(zhì)三種違法行為會(huì)造成工程分包行為無(wú)效。承包人履行協(xié)議書(shū)不進(jìn)行轉(zhuǎn)包和違法分包工程的承諾，必須大力加強(qiáng)工程分包管理和項(xiàng)目管理，預(yù)防表見(jiàn)代理則是施工企業(yè)加強(qiáng)分包管理的重點(diǎn)?！按_保工程質(zhì)量和安全，不進(jìn)行轉(zhuǎn)包及違法分包”協(xié)議書(shū)要求承包人所作的特別承諾司法解釋第4條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無(wú)效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得”。司法實(shí)踐中，工程分包中存在的問(wèn)題以及承包人確保承諾實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵主要有：1、非法轉(zhuǎn)包、違法分包，是引起重大安全質(zhì)量事故的違法行為。2、施工實(shí)踐中的非法轉(zhuǎn)包、違法分包，又往往與施工企業(yè)的項(xiàng)目掛靠和對(duì)項(xiàng)目承包負(fù)責(zé)制的不落實(shí)責(zé)任，以及項(xiàng)目經(jīng)理個(gè)人或項(xiàng)目經(jīng)理部合同履行越權(quán)產(chǎn)生的表見(jiàn)代理有關(guān)，表見(jiàn)代理是施工企業(yè)工程分包管理中的突出問(wèn)題。3、加強(qiáng)施工企業(yè)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的有效管理，企業(yè)預(yù)防承擔(dān)因項(xiàng)目經(jīng)理個(gè)人責(zé)任造成的表見(jiàn)代理的法律后果。（三）發(fā)包人依約支付工程款和承包人確保工期、質(zhì)量同樣重要。要高度重視設(shè)定承發(fā)包雙方互為擔(dān)保的新規(guī)定，承、發(fā)包各方應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目具體情況落實(shí)擔(dān)保措施，切實(shí)解決確保工程安全、質(zhì)量管理和依約支付工程款的市場(chǎng)操作。有效解決拖欠工程款2013版施工合同承發(fā)包“雙方互為擔(dān)保制度”

固定價(jià)格合同因市場(chǎng)波動(dòng)的“情勢(shì)變更調(diào)價(jià)制度”

限期釋放保修金的“缺陷責(zé)任定期制度”

追究逾期付款的“違約雙倍賠償制度”

舉例承發(fā)包“雙方互為擔(dān)保制度”

新的合同通用條款第2.5款規(guī)定：如果發(fā)包人要求承包人擔(dān)保按約定的期限和質(zhì)量等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)完成工程，則必須同時(shí)提供按約定支付工程款的支付擔(dān)保。第3.7款規(guī)定：如果承包人要求發(fā)包人擔(dān)保不拖欠工程款，則必須首先確保按合同約定的工期和質(zhì)量要求完成工程。市場(chǎng)操作中如何準(zhǔn)確實(shí)施？2006年12月，建設(shè)部頒發(fā)《關(guān)于在建設(shè)工程項(xiàng)目中進(jìn)一步推行工程擔(dān)保制度的意見(jiàn)》，對(duì)于發(fā)包人的支付擔(dān)保和承包人的履約擔(dān)保以及具體方式作了相關(guān)規(guī)定。支付擔(dān)保履約擔(dān)保同業(yè)擔(dān)保（四）落實(shí)體現(xiàn)情勢(shì)變更原則的合同調(diào)價(jià)的新規(guī)定，要求固定價(jià)格合同遇市場(chǎng)波動(dòng)超過(guò)約定的風(fēng)險(xiǎn)范圍應(yīng)調(diào)整價(jià)款。承發(fā)包雙方都要加強(qiáng)相應(yīng)的簽證管理，妥善解決固定價(jià)格合同履約過(guò)程中價(jià)格調(diào)整的矛盾和爭(zhēng)議。2013版施工合同第11條“價(jià)格調(diào)整”第1款“市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)引起的調(diào)整”規(guī)定：“除專用合同條款另有約定外，市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)超過(guò)合同當(dāng)事人約定的范圍，合同價(jià)格應(yīng)當(dāng)調(diào)整。合同當(dāng)事人可以在專用合同條款中約定選擇以下一種方式對(duì)合同價(jià)格進(jìn)行調(diào)整”合同法司法解釋之二第26條確立了“情勢(shì)變更原則”，該條規(guī)定：“合同成立以后客觀情況發(fā)生了當(dāng)事人在訂立合同時(shí)無(wú)法預(yù)見(jiàn)的、非不可抗力造成的不屬于商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的重大變化，繼續(xù)履行合同對(duì)于一方當(dāng)事人明顯不公平或者不能實(shí)現(xiàn)合同目的，當(dāng)事人請(qǐng)求人民法院變更或者解除合同的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平原則，并結(jié)合案件的實(shí)際情況確定是否變更或者解除。”條款對(duì)調(diào)整的方式作了具體的規(guī)定供當(dāng)事人選擇。這是2013版施工合同區(qū)別于1999版施工合同的一個(gè)重要的改變。人工、材料、工程設(shè)備及機(jī)械臺(tái)班等市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)的情況受到不利影響的一方當(dāng)事人可依據(jù)該條規(guī)定以出現(xiàn)“情勢(shì)變更”為由請(qǐng)求人民法院變更或者解除合同。《最高人民法院關(guān)于正確適用<中華人民共和國(guó)合同法>若干問(wèn)題的解釋（二）服務(wù)黨和國(guó)家的工作大局的通知》（法[2009]165號(hào)）中規(guī)定：“對(duì)于合同法司法解釋（二）第26條，各級(jí)人民法院務(wù)必正確理解、慎重適用，如果根據(jù)案件的特殊情況，確需在個(gè)案中適用的，應(yīng)當(dāng)由高級(jí)人民法院審核，必要時(shí)應(yīng)報(bào)請(qǐng)最高人民法院審核”。當(dāng)事人想以出現(xiàn)“情勢(shì)變更”為由主張變更或者解除合同的實(shí)體難度非常大因此，2013版施工合同對(duì)情勢(shì)變更原則做出相應(yīng)的合同規(guī)定，既明確了承發(fā)包雙方在市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)時(shí)整合同固定價(jià)格的權(quán)利義務(wù)，也解決了最高人民法院相關(guān)司法解釋的操作性。（五）針對(duì)建筑市場(chǎng)發(fā)包人違約拖欠工程結(jié)算款的老大難問(wèn)題，2013版施工合同對(duì)發(fā)包人拖欠結(jié)算款應(yīng)承擔(dān)的法律后果做出違約雙倍賠償?shù)拿鞔_規(guī)定，對(duì)有效解決拖欠工程款問(wèn)題設(shè)定了合同制度的保證。2013版施工合同通用條款第14條“竣工結(jié)算”第2款“竣工結(jié)算審核”（2）的規(guī)定：“除專用合同條款另有約定外，發(fā)包人應(yīng)在簽發(fā)竣工付款證書(shū)后的14天內(nèi)，完成對(duì)承包人的竣工付款。發(fā)包人逾期支付的，按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類貸款基準(zhǔn)利率支付違約金；逾期支付超過(guò)56天的，按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類貸款基準(zhǔn)利率的兩倍支付違約金”；第4款“最終結(jié)清”第2目“最終結(jié)算證書(shū)及支付”規(guī)定：“（2）除專用合同條款另有約定外，發(fā)包人應(yīng)在頒發(fā)最終結(jié)清證書(shū)后7天內(nèi)完成支付。發(fā)包人逾期支付的，按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類貸款基準(zhǔn)利率支付違約金；逾期支付超過(guò)56天的，按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類貸款基準(zhǔn)利率的兩倍支付違約金”。由于市場(chǎng)操作中的房屋建筑工程承包人墊資施工已很普遍，承包人的墊資款的來(lái)源又往往是通過(guò)民間借款或銀行貸款；而司法解釋第6條又規(guī)定“墊資原則上按有效處理”，發(fā)包人拖欠工程款會(huì)對(duì)承包人造成的損失進(jìn)一步擴(kuò)大，因此，2013版施工合同對(duì)發(fā)包人逾期付款的違約責(zé)任承擔(dān)做出雙倍賠償?shù)男乱?guī)定。最高人民法院《關(guān)于人民法院審理借貸案件的若干意見(jiàn)》第6條利率（六）建設(shè)工程是正在加工中的不動(dòng)產(chǎn)，工程通過(guò)竣工質(zhì)量驗(yàn)收即形成物權(quán)。借鑒菲迪克合同的經(jīng)驗(yàn)，2013版施工合同設(shè)定的工程接收證書(shū)和缺陷責(zé)任期屆滿證書(shū)是新的物權(quán)證書(shū)制度，同時(shí)明確的竣工資料先行移交的規(guī)定，都應(yīng)引起承、發(fā)包雙方的高度重視，并應(yīng)通過(guò)招投標(biāo)對(duì)此做出明確的具體約定。建設(shè)工程合同是特殊的不動(dòng)產(chǎn)的加工承攬合同，工程通過(guò)竣工質(zhì)量驗(yàn)收，即形成不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)。2008年5月施行的發(fā)改委等九部委共同頒發(fā)的《通用合同條款》國(guó)內(nèi)率先對(duì)工程的交付使用和質(zhì)量缺陷責(zé)任期分別設(shè)定了工程交接證書(shū)和缺陷責(zé)任期屆滿證書(shū)2013版施工合同第13條“驗(yàn)收與工程試車”第2款“竣工驗(yàn)收”第（3）目規(guī)定：“竣工驗(yàn)收合格的，發(fā)包人應(yīng)在驗(yàn)收合格后14天內(nèi)向承包人簽發(fā)工程接收證書(shū)。發(fā)包人無(wú)正當(dāng)理由逾期不頒發(fā)工程接收證書(shū)的，自驗(yàn)收合格后第15天起視為已頒發(fā)工程接收證書(shū)”。第15條“缺陷責(zé)任與保修”第2款“缺陷責(zé)任期”第4目規(guī)定：“除專用合同條款另有約定外，承包人應(yīng)于缺陷責(zé)任期屆滿后7天內(nèi)向發(fā)包人發(fā)出缺陷責(zé)任期屆滿通知，發(fā)包人應(yīng)在收到缺陷責(zé)任期滿通知后14天內(nèi)核實(shí)承包人是否履行缺陷修復(fù)義務(wù)，承包人未能履行缺陷修復(fù)義務(wù)的，發(fā)包人有權(quán)扣除相應(yīng)金額的維修費(fèi)用。發(fā)包人應(yīng)在收到缺陷責(zé)任期屆滿通知后14天內(nèi)，向承包人頒發(fā)缺陷責(zé)任期終止證書(shū)”。工程通過(guò)竣工質(zhì)量驗(yàn)收，發(fā)包人發(fā)出“工程接收證書(shū)”表明承包人加工的工程已經(jīng)形成不動(dòng)產(chǎn)并且已經(jīng)轉(zhuǎn)移所有，轉(zhuǎn)移占有的同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任也已經(jīng)轉(zhuǎn)移工程通過(guò)竣工質(zhì)量驗(yàn)收，發(fā)包人發(fā)出“工程接收證書(shū)”表明承包人第一階段的保修責(zé)任已經(jīng)完成，扣留保修金的保修期的期限已經(jīng)屆滿，發(fā)包人應(yīng)釋放扣留的保修金。用證據(jù)妥善解決在建設(shè)工程完工報(bào)竣、竣工驗(yàn)收、驗(yàn)收通過(guò)、工程交付諸環(huán)節(jié)中的矛盾，有利于避免目前司法實(shí)踐中施工合同糾紛案件經(jīng)常發(fā)生的實(shí)際竣工期限難以確定、工程未經(jīng)驗(yàn)收擅自使用、工程驗(yàn)收通過(guò)與竣工資料移交的關(guān)系以及工程接受時(shí)間等爭(zhēng)議。當(dāng)事人的竣工資料應(yīng)何時(shí)提交的問(wèn)題2013版施工合同第14條“竣工結(jié)算”第1款“竣工結(jié)算申請(qǐng)”規(guī)定：“除專用合同條款另有約定外，承包人應(yīng)在工程竣工驗(yàn)收合格后28天內(nèi)向發(fā)包人和監(jiān)理人提交竣工結(jié)算申請(qǐng)單，并提交完整的結(jié)算資料，有關(guān)竣工結(jié)算申請(qǐng)單的資料清單和份數(shù)等要求由合同當(dāng)事人在專用合同條款中約定”發(fā)包人應(yīng)在招標(biāo)時(shí)就明確承包人應(yīng)提交竣工資料包括種類和數(shù)量的清單，承包人則應(yīng)在施工全過(guò)程加強(qiáng)資料的專人管理，以確?？⒐べY料的完整性。承包人提交竣工結(jié)算單的同時(shí)應(yīng)提交完整的結(jié)算資料（七）司法解釋的一系列規(guī)定體現(xiàn)工程質(zhì)量至高無(wú)上、已完工程質(zhì)量合格與相應(yīng)的工程價(jià)款直接掛鉤結(jié)算原則。工程質(zhì)量合格，首先要重視隱蔽工程的質(zhì)量；確保隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收合格，才能保證工程竣工質(zhì)量驗(yàn)收合格。司法解釋第2條規(guī)定：“建設(shè)工程施工合同無(wú)效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，承包人請(qǐng)求參照合同約定支付工程價(jià)款的，應(yīng)予支持”。第3條規(guī)定：“建設(shè)工程施工合同無(wú)效，且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格的，按照以下情形分別處理：（一）修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，發(fā)包人請(qǐng)求承包人承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用的，應(yīng)予支持；（二）修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格，承包人請(qǐng)求支付工程價(jià)款的，不予支持。因建設(shè)工程不合格造成的損失，發(fā)包人有過(guò)錯(cuò)的，也應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任”。第10條規(guī)定：“建設(shè)工程施工合同解除后，已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量合格的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照約定支付相應(yīng)的工程價(jià)款；已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格的，參照本解釋第三條規(guī)定處理”。第16條第3款規(guī)定：“建設(shè)工程施工合同有效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格的，工程價(jià)款結(jié)算參照本解釋第三條規(guī)定處理”。第25條規(guī)定：“因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實(shí)際施工人為共同被告提起訴訟?！睆纳鲜鲆幌盗幸?guī)定可以看出：最高人民法院把工程質(zhì)量是否合格放在建設(shè)工程糾紛案件處理的最高地位，不論合同是否有效，也不論質(zhì)量責(zé)任在誰(shuí)，工程價(jià)款的結(jié)算必須以已完工程的質(zhì)量合格作為前提。隱蔽工程地基、結(jié)構(gòu)、電氣管線、供水供熱管線等需要覆蓋、掩蓋的分部分項(xiàng)工程。隱蔽工程部位偷工減料或質(zhì)量缺陷是導(dǎo)致工程合同重大安全、質(zhì)量事故的根本原因

2013版合同通用條款第12條第2款規(guī)定如發(fā)包人不參加隱蔽工程驗(yàn)收，承包人可自行通過(guò)驗(yàn)收發(fā)包人自行或者通過(guò)監(jiān)理人要按時(shí)參加驗(yàn)收，并嚴(yán)格辦理參加隱蔽工程驗(yàn)收的簽證管理，預(yù)防因簽證資料不全產(chǎn)生的法律風(fēng)險(xiǎn)。

（八）缺陷責(zé)任期制度是國(guó)際承包工程實(shí)施保修的慣例。我國(guó)已實(shí)施預(yù)留保修金的缺陷責(zé)任期與不預(yù)留保修金的保修期并存的管理制度，缺陷責(zé)任定期制度要求承包人加強(qiáng)工程缺陷責(zé)任期內(nèi)的主動(dòng)保修，缺陷責(zé)任期屆滿承包人符合相應(yīng)條件，發(fā)包人即應(yīng)釋放保修金。工程保修年限內(nèi)的缺陷責(zé)任期屆滿便釋放預(yù)留的保修金，是國(guó)際承包工程的慣例根據(jù)《建筑法》第62條的規(guī)定，國(guó)務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第40條已對(duì)工程保修的部位和最低保修年限做出規(guī)定，其工程的不同部位的保修期限分別為不少于2年、5年和設(shè)計(jì)年限。工程交付使用后的缺陷責(zé)任期則由建設(shè)部的《建設(shè)工程質(zhì)量保證金管理暫行辦法》規(guī)定，缺陷責(zé)任期分別為6個(gè)月、12個(gè)月和24個(gè)月。（九）2013版施工合同對(duì)工程系列保險(xiǎn)作有新規(guī)定，該項(xiàng)制度是根據(jù)新的法律規(guī)定和市場(chǎng)需求所設(shè)定的，除了工程保險(xiǎn)，為施工人員購(gòu)買工傷保險(xiǎn)是修改后《建筑法》的明確規(guī)定。從江都建總被判不承擔(dān)施工現(xiàn)場(chǎng)人身侵權(quán)責(zé)任案，看企業(yè)為施工人員購(gòu)買工傷保險(xiǎn)以及重視隱蔽工程驗(yàn)收和管理的重要性。2013版施工合同通用條款第6條“安全文明施工與環(huán)境保護(hù)”第1款“安全文明施工”第2款“職業(yè)健康”第18條“工程保險(xiǎn)”的第2款“工傷保險(xiǎn)”規(guī)定發(fā)包人和承包人都“應(yīng)依照法律規(guī)定參加工傷保險(xiǎn)，并為在施工現(xiàn)場(chǎng)的全部員工辦理工傷保險(xiǎn)，繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)，并要求監(jiān)理人及由發(fā)包人為履行合同聘請(qǐng)的第三方依法參加工傷保險(xiǎn)”修改后的《建筑法》第42條的規(guī)定新增的工程保險(xiǎn)的險(xiǎn)種我國(guó)《侵權(quán)責(zé)任法》第85條規(guī)定：“建筑物、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施及其擱置物、懸掛物發(fā)生脫落、墜落造成他人損害，所有人、管理人或者使用人不能證明自己沒(méi)有過(guò)錯(cuò)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任”。江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司（下稱金建集團(tuán)）總承包的上海佘山歡樂(lè)谷項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)人身傷害侵權(quán)賠償案加重了承、發(fā)包企業(yè)的資料管理責(zé)任，企業(yè)管理沒(méi)有過(guò)錯(cuò)應(yīng)由企業(yè)自己舉證證明。金建集團(tuán)按該法此規(guī)定，提供電纜井施工的“隱蔽工程驗(yàn)收單”證明自己沒(méi)有過(guò)錯(cuò)，被法院判決免于賠償。法院以發(fā)包人不能提供證據(jù)證明自己沒(méi)有過(guò)錯(cuò)判決承擔(dān)70％的賠償責(zé)任，而原告所在的分包單位因沒(méi)有為員工購(gòu)買工傷保險(xiǎn)判決承擔(dān)30％的賠償責(zé)任。（十）針對(duì)索賠過(guò)期作廢新的管理制度，承、發(fā)包均應(yīng)對(duì)工程簽證、索賠要建立全新的認(rèn)識(shí)，尤其是對(duì)索賠期限的重大改變。從上海某涉外工程索賠案看及時(shí)行使履約抗辯權(quán)以及武漢某施工單位被索賠3032萬(wàn)元逾期違約金的兩個(gè)典型案例，看承、發(fā)包企業(yè)加強(qiáng)工期順延簽證和工期延誤索賠管理的重要性。2013版施工合同第10條“變更”第6款“變更引起的工期調(diào)整”規(guī)定；“因變更引起工期變化的，合同當(dāng)事人均可要求調(diào)整合同工期，由合同當(dāng)事人按照第4.4款〔商定或確定〕并參考工程所在地的工期定額標(biāo)準(zhǔn)確定增減工期天數(shù)”。針對(duì)1999版施工合同承、發(fā)包雙方索賠期限不統(tǒng)一、不對(duì)等的問(wèn)題2013版施工合同借鑒國(guó)際菲迪克合同的經(jīng)驗(yàn)，通用條款第19條“索賠”的第1款“承包人的索賠”和第3款“發(fā)包人的索賠”，把承、發(fā)包雙方的索賠期限都限定在28天內(nèi)，逾期不提出視為放棄索賠，這就是索賠過(guò)期作廢的新的合同管理制度。建設(shè)工程合同的履約順序有先后，承包人作為先履行義務(wù)一方依法享有后合同義務(wù)抗辯權(quán)即不安抗辯權(quán)?！逗贤ā返?6章《建設(shè)工程合同》第283條案例1法國(guó)某國(guó)際工程公司作為承包人在上海浦東某重大工程案件中，因發(fā)包人未按期支付1個(gè)月的進(jìn)度款行使抗辯權(quán)，先停工、后解約、再通過(guò)司法程序提出損失賠償請(qǐng)求履約抗辯權(quán)催告權(quán)即簽證權(quán)中止權(quán)即停工權(quán)解約權(quán)索賠權(quán)索賠分三大部分19個(gè)小項(xiàng)索賠請(qǐng)求共2543萬(wàn)美元，索賠獲763萬(wàn)美元已完工程款已開(kāi)始未完成工程價(jià)款開(kāi)辦費(fèi)共13小項(xiàng)未完工程的總部管理費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)利潤(rùn)的損失案例2承包人最終被判承擔(dān)3032萬(wàn)元

武漢某施工企業(yè)提起訴訟，索要工程欠款1204萬(wàn)元，利息263萬(wàn)元發(fā)包人卻以工期逾期為由提出索賠請(qǐng)求5800萬(wàn)元確保工期是承包人的法定義務(wù)，工期延誤也是一旦涉訟發(fā)包人提出反訴的主要主張和依據(jù)。此案成為國(guó)內(nèi)同類案件被判逾期違約金之最，也成為疏于工期簽證管理的國(guó)內(nèi)施工企業(yè)均應(yīng)從中吸取教訓(xùn)的典型案例。（十一）承發(fā)包企業(yè)都應(yīng)建立部門(mén)、制度、人員三落實(shí)的新的合同履約管理，尤其是全員、全過(guò)程的資料管理即證據(jù)管理的新機(jī)制，以適應(yīng)新的索賠過(guò)期作廢制度對(duì)工程簽證、索賠管理提出的新要求?！端痉ń忉尅返谑艞l：當(dāng)事人對(duì)工程量有爭(zhēng)議的，按照施工過(guò)程中形成的簽證等書(shū)面文件確認(rèn)。承包人能夠證明發(fā)包人同意其施工，但未能提供簽證文件證明工程量發(fā)生的，可以按照當(dāng)事人提供的其他證據(jù)確認(rèn)實(shí)際發(fā)生的工程量。¤這是有執(zhí)法效力的司法解釋首次對(duì)工程簽證和索賠做出的明確規(guī)定為適應(yīng)2013版施工合同的索賠過(guò)期作廢的新制度和司法解釋的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)和整個(gè)領(lǐng)導(dǎo)層要提高認(rèn)識(shí)，采取切實(shí)有效的管理措施。承發(fā)包企業(yè)都應(yīng)針對(duì)企業(yè)管理的落后實(shí)際情況，建立部門(mén)、制度、人員三落實(shí)的新的合同履約管理，尤其是全員、全過(guò)程的資料管理即證據(jù)管理的新機(jī)制，這需要企業(yè)設(shè)置有相當(dāng)數(shù)量的法務(wù)人員在合同履行的全過(guò)程加強(qiáng)資料即證據(jù)的管理。

當(dāng)事人在執(zhí)行索賠過(guò)期作廢制度、建立新的管理辦法時(shí)要注意的問(wèn)題有：1、提高和強(qiáng)化及時(shí)簽證、依約索賠的意識(shí)和自覺(jué)性，把簽證和索賠作為加強(qiáng)造價(jià)管理、降低成本和提高企業(yè)效益的最有效手段。2、建立嚴(yán)格的文檔記錄和資料保管制度，加強(qiáng)專業(yè)的和有針對(duì)性的簽證和索賠管理。合同履約管理的主要環(huán)節(jié)：合同交底；資料專管；過(guò)程檢查。3、明確工程負(fù)責(zé)人簽證和索賠的量化管理責(zé)任，杜絕該簽未簽、該賠不賠的情況。一方不確認(rèn)或拒絕簽證的對(duì)策：賓館發(fā)傳真；快遞送來(lái)回；掛號(hào)并公證。4、嚴(yán)密注意提出簽證和索賠的期限和程序，逾期提出可能會(huì)被認(rèn)為放棄確認(rèn)或索賠，凡是應(yīng)該在施工過(guò)程中提出的均應(yīng)按合同約定期限及時(shí)提出。5、司法解釋第6條規(guī)定的墊資開(kāi)禁帶來(lái)的簽證管理的新要求，墊資工程更應(yīng)加強(qiáng)月工程量報(bào)表申報(bào)和確認(rèn)工作。

6、加強(qiáng)企業(yè)有關(guān)人員的證據(jù)意識(shí)和履約管理知識(shí)的培訓(xùn)，采取有效措施落實(shí)司法解釋第19條要求搜集其他證據(jù)的方法和注意事項(xiàng)。7、承包人對(duì)于只確認(rèn)事實(shí)而不確認(rèn)增減工程價(jià)款的應(yīng)作為索賠處理，要繼續(xù)提供相應(yīng)費(fèi)用計(jì)算表和變更引起的價(jià)款的組成，以便在最終結(jié)算時(shí)雙方核對(duì)或提交審價(jià)時(shí)有相應(yīng)依據(jù)。8、深入研究在約定期限內(nèi)獲得簽證確認(rèn)和索賠成功的方法和實(shí)際效果，友好協(xié)商和謀求調(diào)解是最重要和最有效方法。9、工程簽證和索賠均屬于專業(yè)法律問(wèn)題，有疑問(wèn)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行簽證索賠專題咨詢，必要時(shí)應(yīng)聘請(qǐng)懂行的律師或?qū)I(yè)咨詢、服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行有針對(duì)性的簽證和索賠的過(guò)程管理和控制。（十二）爭(zhēng)議評(píng)審制度是國(guó)際承包工程通過(guò)專家評(píng)審在履約過(guò)程中解決爭(zhēng)議，有效減少訴訟和仲裁的成功經(jīng)驗(yàn)，在市場(chǎng)中借鑒并推廣爭(zhēng)議評(píng)審制度，變事后訴訟為專家過(guò)程評(píng)審解決，有利于大大減少工程合同的訴訟和仲裁。九部委的《通用合同條款》最先設(shè)定了爭(zhēng)議過(guò)程評(píng)審制度，國(guó)內(nèi)首先由北京仲裁委員會(huì)已推出《建設(shè)工程合同爭(zhēng)議評(píng)審規(guī)則》，已于2009年3月1日起施行。2013版施工合同第20條“爭(zhēng)議解決”第3款“爭(zhēng)議評(píng)審”規(guī)定：“合同當(dāng)事人在專用合同條款中約定采取爭(zhēng)議評(píng)審方式解決爭(zhēng)議以及評(píng)審規(guī)則”約定采取爭(zhēng)議評(píng)審的約定期限內(nèi)提出不服評(píng)審意見(jiàn)14天內(nèi)即應(yīng)把爭(zhēng)議提交仲裁或訴訟需要企業(yè)有大量法務(wù)人員在履約過(guò)程中隨時(shí)完成需要提出評(píng)審事項(xiàng)的證據(jù)。三、新版合同的新規(guī)定對(duì)律師法律服務(wù)提出的新要求和新對(duì)策1、專業(yè)律師應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，預(yù)先熟知新版合同的新內(nèi)容和新規(guī)定（1）建設(shè)工程領(lǐng)域的當(dāng)事人一旦明確了新版合同的新制度和新規(guī)定對(duì)專業(yè)律師的法律服務(wù)提出新的要求和考量標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)問(wèn)律師對(duì)新版合同的了解程度、以及會(huì)問(wèn)當(dāng)事人該如何應(yīng)對(duì)？（2）新版合同與1999版合同的區(qū)別以及相關(guān)規(guī)定的變化，新版合同與其他三個(gè)示范文本的互相關(guān)系，根據(jù)不同當(dāng)事人的不同需求提供相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，都是律師應(yīng)對(duì)新版合同的專業(yè)法律服務(wù)必須掌握的專業(yè)知識(shí)和能力◎律師、尤其是建設(shè)領(lǐng)域的專業(yè)律師，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、預(yù)先熟知新版合同的新內(nèi)容和新規(guī)定，盡快掌握對(duì)當(dāng)事人適用新版合同進(jìn)行合同交底、提供相應(yīng)法律服務(wù)的能力。同時(shí)，除了我強(qiáng)調(diào)的八項(xiàng)新的合同管理制度外，需注意新版合同在結(jié)構(gòu)形式邏輯等方面也有許多新的規(guī)定和新的內(nèi)容2、承發(fā)包當(dāng)事人的法定地位和情況各異，專業(yè)法律服務(wù)應(yīng)研究當(dāng)事人的不同需求，順應(yīng)市場(chǎng)的變化和不同當(dāng)事人的服務(wù)要求建設(shè)工程施工合同的一個(gè)明顯特點(diǎn):合同要通過(guò)招投標(biāo)確定其簽約的前提和依據(jù)招標(biāo)人和投標(biāo)人的不同法律地位決定了施工合同當(dāng)事人的利弊得失和不同的應(yīng)對(duì)對(duì)策，即所謂當(dāng)事人的“橫看成嶺側(cè)成峰”。發(fā)包人會(huì)注重合同的簽約管理承包人則注重履約管理◎律師應(yīng)當(dāng)根據(jù)承發(fā)包商不同當(dāng)事人的不同需求，在合同的簽約和履約過(guò)程中認(rèn)真研究相應(yīng)當(dāng)事人應(yīng)對(duì)新版合同的不同對(duì)策，為當(dāng)事人提供有針對(duì)性的專業(yè)法律服務(wù)。新版合同的八項(xiàng)新的合同管理制度，對(duì)原版合同作了新的甚至是根本性的改變，對(duì)不同當(dāng)事人的合同管理都提出了不同的新的應(yīng)對(duì)要求。原版合同通用條款第36條規(guī)定的索賠期限，對(duì)索賠提出方和被索賠方作了不同的規(guī)定，索賠提出方的提出期限并未過(guò)期作廢，而對(duì)被提出方的未按期答復(fù)則視為認(rèn)可該項(xiàng)索賠。例如：由于通常的索賠由承包方提出，這項(xiàng)規(guī)定明顯對(duì)發(fā)包方不利。新版合同通用條款第18條把索賠提出時(shí)效和被提出方的確認(rèn)時(shí)效，對(duì)等作出過(guò)期作廢規(guī)定。這對(duì)目前建設(shè)工程案件訴訟和司法實(shí)踐中承包人在起訴時(shí)才提出工程索賠、發(fā)包人也在面對(duì)承包人在追索工程價(jià)款的訴訟時(shí)才提出工期、質(zhì)量的反訴，都作出根本性改變時(shí)效的新規(guī)定，對(duì)承發(fā)包雙方當(dāng)事人都構(gòu)成新的法律風(fēng)險(xiǎn)。3、應(yīng)及時(shí)向當(dāng)事人宣傳新版合同雙方互為擔(dān)保等新規(guī)定，幫助當(dāng)事人切實(shí)解決相關(guān)新規(guī)定在合同簽約和履約管理中的操作性如何有效解決拖欠工程款？新版合同設(shè)定了：承發(fā)包“雙方互為擔(dān)保制度”市場(chǎng)波動(dòng)的“情勢(shì)變更調(diào)價(jià)制度”限期釋放保修金的“缺陷責(zé)任定期制度”等新的管理制度◎律師要針對(duì)承發(fā)包雙方的不同市場(chǎng)地位和不同的應(yīng)對(duì)對(duì)策，事先研究并解決相關(guān)制度在合同簽約和履約管理中的操作性，如實(shí)向當(dāng)事人解釋并明確新制度的立規(guī)本意，使新版合同能夠真正起到規(guī)范市場(chǎng)、化解拖欠工程款的防范法律風(fēng)險(xiǎn)的作用。以新版合同的承發(fā)包“雙方互為擔(dān)保制度”為例：如果發(fā)包人要求承包人擔(dān)保按約定的期限和質(zhì)量等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)完成工程，則必須同時(shí)提供按約定支付工程款的支付擔(dān)保；同樣，承包人要求發(fā)包人擔(dān)保不拖欠工程款，則必須首先確保按合同約定的工期和質(zhì)量完成工程。律師在提供相關(guān)法律服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向雙方當(dāng)事人闡明雙方互為擔(dān)保制度的公正性和對(duì)等性，以及對(duì)于確保工程工期質(zhì)量、切實(shí)解決拖欠工程款項(xiàng)重要現(xiàn)實(shí)意義。使當(dāng)事人都能夠明白：作為發(fā)包人只有真正落實(shí)建設(shè)資金，才不懼提供支付擔(dān)任以確保工程的工期和質(zhì)量；而承包人也只有確保工程的工期和質(zhì)量，才能確保不被拖欠工程款。新制度規(guī)定：4、借鑒中國(guó)人民銀行新樓法律服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，切實(shí)貫徹《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》協(xié)助當(dāng)事人通過(guò)招投標(biāo)簽訂一份有質(zhì)量的施工合同律師深入研究招標(biāo)投標(biāo)的專業(yè)法律服務(wù)，使當(dāng)事人能夠簽訂一份有質(zhì)量的工程承包合同，是律師專業(yè)服務(wù)質(zhì)量的最好體現(xiàn)。地處北京西長(zhǎng)安街的中國(guó)人民銀行新辦公大樓項(xiàng)目舉例中銀新辦公大樓的分類簽證管理辦法，雖然是律師站在發(fā)包人的立場(chǎng)和角度的應(yīng)對(duì)對(duì)策，但同時(shí)也對(duì)承包人的索賠管理提出了相應(yīng)的管理要求。5、提高當(dāng)事人對(duì)證據(jù)重要性的認(rèn)識(shí)，協(xié)助當(dāng)事人建立新的合同管理機(jī)制，切實(shí)解決索賠過(guò)期作廢問(wèn)題1999版合同的最大疏漏，是原文本通用條款第36條“索賠”的期限過(guò)期不作廢的規(guī)定造成承發(fā)包雙方在工程結(jié)算或發(fā)生爭(zhēng)議后對(duì)方都可以據(jù)此提出反訴，并造成工程案件疑難復(fù)雜、案件審理曠日持久新版合同的索賠過(guò)期作廢制度對(duì)于當(dāng)事人而言，要在期限內(nèi)提出工程索賠要求，取決于履約過(guò)程中的索賠證據(jù)，而證據(jù)來(lái)源于合同履行的全過(guò)程，因此，提高對(duì)證據(jù)重要性的認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)證據(jù)管理成為當(dāng)事人加強(qiáng)履約管理的主要環(huán)節(jié)?！?qū)I(yè)律師應(yīng)抓住三個(gè)管理環(huán)節(jié)，協(xié)助當(dāng)事人建立新的合同管理機(jī)制，切實(shí)解決索賠過(guò)期作廢的相應(yīng)對(duì)策問(wèn)題。新版合同的索賠過(guò)期作廢制度給律師的建設(shè)工程施工合同的履約過(guò)程服務(wù)提供了一個(gè)重要契機(jī)和商機(jī)，律師應(yīng)乘勢(shì)而入，全面加強(qiáng)給當(dāng)事人的索賠管理和完善相應(yīng)證據(jù)管理的非訴訟法律服務(wù)。合同交底證據(jù)專管過(guò)程檢查三個(gè)主要管理環(huán)節(jié)（1）強(qiáng)化合同文本的履約交底，使管理人員胸中有數(shù)合同交底造價(jià)人員法務(wù)人員技術(shù)角度證據(jù)角度以解決特定項(xiàng)目合同的基礎(chǔ)資料即原始證據(jù)有針對(duì)性的管理要求以2013版施工合同通用條款簽證的相關(guān)規(guī)定為例：律師以疏理的合同簽證一覽表作為重點(diǎn)的合同交底，有利于當(dāng)事人的項(xiàng)目管理部的所有人員事先明確簽證及索賠的證據(jù)管理的利弊得失和應(yīng)對(duì)措施

（2）強(qiáng)化合同資料的定人專管，使證據(jù)管理落到實(shí)處根據(jù)先進(jìn)企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，履約原始資料即原始證據(jù)的定人專管是解決索賠過(guò)期作廢最重要的對(duì)策。中建系統(tǒng)在這方面已取得成功經(jīng)驗(yàn)的中建八局的經(jīng)驗(yàn)：由企業(yè)造價(jià)人員在項(xiàng)目經(jīng)理部擔(dān)任成本經(jīng)理由法務(wù)人員在項(xiàng)目經(jīng)理部擔(dān)任合約經(jīng)理確定其中一人負(fù)責(zé)履約資料專管責(zé)任發(fā)給崗位津貼責(zé)任落實(shí)到人，才確保從證據(jù)角度搜集資料，有利于有效實(shí)施簽證、索賠和確保及時(shí)進(jìn)行預(yù)、決算※定人專管是解決證據(jù)完整性，實(shí)現(xiàn)規(guī)范、有效管理的最重要的措施（3）強(qiáng)化合同履行的過(guò)程檢查，在實(shí)施過(guò)程預(yù)防疏漏由企業(yè)造價(jià)人員和法務(wù)人員組團(tuán)分片對(duì)項(xiàng)目合同履約過(guò)程每月定期進(jìn)行一次檢查及時(shí)發(fā)現(xiàn)簽證和索賠中存在的問(wèn)題，并隨時(shí)暴露在履約過(guò)程檢查中，有利于企業(yè)及時(shí)采取解決措施，做到該簽證、該索賠的都在約定期限內(nèi)辦妥。為預(yù)防當(dāng)事人疏于管理使索賠過(guò)期作廢，律師協(xié)助當(dāng)事人切實(shí)解決索賠的提出期限問(wèn)題，將是當(dāng)事人最困惑也最希望律師能夠提供有效化解措施的服務(wù)課題。律師順應(yīng)企業(yè)的需求，積極參與企業(yè)法務(wù)人員的索賠過(guò)程檢查，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出整改的對(duì)策和辦法，將能夠獲得當(dāng)事人的高度認(rèn)可。

6、應(yīng)對(duì)爭(zhēng)議評(píng)審解決的新制度，應(yīng)大力發(fā)展建設(shè)工程合同的非訴訟服務(wù)，過(guò)程參與合同履約管理，全程跟蹤才能適應(yīng)需求工程爭(zhēng)議的履約過(guò)程評(píng)審解決是國(guó)際菲迪克合同妥善解決爭(zhēng)議的一個(gè)成熟經(jīng)驗(yàn)，是國(guó)際工程承發(fā)包解決爭(zhēng)議的有效措施。正在最后審定中的國(guó)務(wù)院法規(guī)《建筑市場(chǎng)管理?xiàng)l例》，已明確規(guī)定爭(zhēng)議評(píng)審作為當(dāng)事人可選擇的傳統(tǒng)的仲裁和訴訟之外新的法律制度。按評(píng)審規(guī)定，在約定期限內(nèi)當(dāng)事人如不及時(shí)提出爭(zhēng)議評(píng)審，則視為放棄解決爭(zhēng)議的權(quán)利。因此，當(dāng)事人一旦在專用條款中約定爭(zhēng)議評(píng)審規(guī)定，必然會(huì)要求律師提供相應(yīng)對(duì)策，以防范過(guò)期喪失依法解決爭(zhēng)議的合法權(quán)利。此項(xiàng)新的履約過(guò)程解決爭(zhēng)議的法律制度，客觀上對(duì)律師全面進(jìn)入工程合同履行過(guò)程的非訴訟服務(wù)創(chuàng)造了非常有利的契機(jī)和商機(jī)。今后有關(guān)建設(shè)工程案件的訴訟案件，必然會(huì)由在履約過(guò)程提供非訴訟服務(wù)的律師所掌控。建設(shè)工程法律服務(wù)市場(chǎng)之大，要求廣大的律師尤其是專業(yè)律師未雨綢繆，早作準(zhǔn)備，借助爭(zhēng)議評(píng)審制度的全面推行，擴(kuò)大律師在建設(shè)中工程領(lǐng)域的法律服務(wù)市場(chǎng)，并能夠在非訴訟和訴訟領(lǐng)域?yàn)楫?dāng)事人提供過(guò)程的、及時(shí)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)?？梢灶A(yù)見(jiàn)：謝謝各位！THEEND...兒童慢性咳嗽與處理1急性咳嗽，時(shí)間短于4周單擊此處添加文本具體內(nèi)容2亞急性咳嗽，時(shí)間介于4－8周單擊此處添加文本具體內(nèi)容3慢性咳嗽，時(shí)間超過(guò)8周單擊此處添加文本具體內(nèi)容一.定義CONTENTSONE1二.咳嗽感受器與部位三種感受器

RARlike（快速適應(yīng)性感受器，機(jī)械刺激為主）

Nociceptive（傷害感受器，化學(xué)刺激為主）

Polymodal（咳嗽感受器，機(jī)械刺激與酸）有髓神經(jīng)纖維口咽部、喉、支氣管樹(shù)、外耳道與鼓膜A

神經(jīng)纖維C神經(jīng)纖維C類神經(jīng)纖維感受器(VR1)無(wú)髓神經(jīng)纖維通過(guò)釋放神經(jīng)多肽，刺激RARs主要位于支氣管Opioidreceptor阿片受體,有μ、κ、δ和σ亞型麻醉鎮(zhèn)痛劑通過(guò)某些肽類物質(zhì)(如β-內(nèi)啡肽)及μ阿片受體抑制咳嗽呼吸道中也存在μ受體,參與了芬太尼誘發(fā)嗆咳過(guò)程慢性咳嗽經(jīng)常（16~62%）同時(shí)由一種以上病因引起UACS，哮喘，GERD是各年齡慢性咳嗽最常見(jiàn)的三種原因慢性咳嗽是57%哮喘和75%GERD的唯一癥狀大多數(shù)慢性咳嗽能明確病因，使治療有效率達(dá)84~98%三.慢性咳嗽的常見(jiàn)病因上呼吸道咳嗽綜合癥(UACS)

慢性鼻竇炎慢性鼻炎，包括過(guò)敏性鼻炎增殖體肥大吸入綜合癥

胃食道反流病(GERD)

會(huì)厭功能障礙支氣管源性疾病哮喘綜合征病毒感染后咳嗽心因性疾病兒童慢性咳嗽(胸片正常)的常見(jiàn)原因常見(jiàn)的支氣管源性疾病是兒童慢性咳嗽的第一大原因支氣管哮喘咳嗽變異性哮喘(CVA)

非哮喘性嗜酸細(xì)胞性支氣管炎(NAEB)<一>哮喘綜合征有慢性氣道炎癥，氣道高反應(yīng)，肺功能異常有咳嗽及喘息發(fā)作，以夜間和清晨為重有特應(yīng)性家族史對(duì)糖皮質(zhì)激素，抗白三烯受體拮抗藥及支氣管擴(kuò)張藥有效1.支氣管哮喘有慢性氣道炎癥，氣道高反應(yīng)，肺功能大多正常；中央氣道慢性炎癥和支氣管反應(yīng)增高平滑肌收縮刺激肌梭內(nèi)咳嗽感受器以咳嗽為主，偶爾有喘息發(fā)作以夜間和清晨為重對(duì)糖皮質(zhì)激素，抗白三烯受體拮抗藥，支氣管擴(kuò)張藥有效2.咳嗽變異性哮喘又稱過(guò)敏性咳嗽有慢性氣道炎癥，痰液嗜酸細(xì)胞>2.5~5%無(wú)氣道高反應(yīng)和肺功能異常僅有咳嗽，無(wú)喘息發(fā)作對(duì)糖皮質(zhì)激素，抗白三烯受體拮抗藥有效；支氣管擴(kuò)張藥無(wú)效3.嗜酸細(xì)胞性支氣管炎激素敏感性咳嗽常用的相關(guān)檢查支氣管舒張?jiān)囼?yàn)支氣管激發(fā)試驗(yàn)3％NaCl霧化吸入誘導(dǎo)咳嗽痰液咳出或吸出處理后計(jì)數(shù)嗜酸細(xì)胞數(shù)痰液嗜酸細(xì)胞>2.5~5%誘導(dǎo)痰嗜酸細(xì)胞計(jì)數(shù)RSV毛細(xì)支氣管炎與慢性咳嗽有密切關(guān)系RSV導(dǎo)致支氣管結(jié)構(gòu)或功能的持續(xù)損害RSV改變神經(jīng)敏感閾值，咳嗽感受器閾值降低RSV誘導(dǎo)RSV-IgE形成，ECP增高RSV誘發(fā)咳嗽(哮喘、肺發(fā)育不全、氣道吸入)<二>病毒感染后咳嗽以夜間及清晨咳嗽為主，可伴有喘息發(fā)作多持續(xù)3－8周，但對(duì)于早產(chǎn)兒、小于3個(gè)月的嬰兒及伴有基礎(chǔ)疾病的患兒持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)部分伴有特異體質(zhì)的患兒，對(duì)糖皮質(zhì)激素及白三烯拮抗藥物治療有效是兒童慢性咳嗽常見(jiàn)原因之一分泌物直接刺激鼻咽部分泌物反流刺激咽喉分泌物導(dǎo)致鼻咽喉部神經(jīng)敏感度增加<三>上呼吸道咳嗽綜合癥

慢性鼻炎過(guò)敏性鼻炎常年性非過(guò)敏性鼻炎血管運(yùn)動(dòng)性鼻炎感染性鼻炎慢性鼻竇炎增殖體肥大引起UACS的原因有：臨床表現(xiàn)喉部發(fā)癢、疼痛，咳粘液性痰及清嗓動(dòng)作有咽后壁分泌物流動(dòng)感咽后壁可見(jiàn)粘液樣分泌物咽部粘膜呈鵝卵石改變(結(jié)節(jié)狀淋巴濾泡)一代抗組胺藥物/鼻減充藥物有效胃食道反流酸性反流非酸性反流氣管食管瘺吞咽協(xié)調(diào)障礙<四>吸入綜合癥胃食道反流反流形式：食道下端咳嗽感受器反流到咽下部或喉部(咽喉部反流)吸入氣管或支氣管肺多見(jiàn)于小齡幼兒，表現(xiàn)為喂水或奶時(shí)的嗆咳部分見(jiàn)于神經(jīng)肌肉受損或發(fā)育異常的患兒上呼吸道感染后會(huì)加重癥狀進(jìn)食稠厚流質(zhì)或鼻飼能明顯改善癥狀吞咽協(xié)調(diào)障礙1.室內(nèi)環(huán)境空氣污染污穢或刺激性有害氣體；氣媒性過(guò)敏原2.在集體環(huán)境中生活

幼兒園和小學(xué)<五>慢性或反復(fù)呼吸道感染3.支氣管肺功能結(jié)構(gòu)異常氣道堵塞

支氣管異物、支氣管淋巴結(jié)壓迫、異位血管.氣道結(jié)構(gòu)異常原發(fā)性纖毛運(yùn)動(dòng)障礙慢性氣道炎癥麻疹肺炎后,先天性心臟病肺功能異常早產(chǎn)兒、支氣管發(fā)育不良胸部平片或CT：明確肺部病變鼻腔鏡：明確鼻炎及鼻竇炎鼻竇平片或CT：明確鼻竇炎吞鋇、同位素、食道下端pH測(cè)定：明確胃食道返流支氣管擴(kuò)張或激發(fā)試驗(yàn)：明確哮喘或病毒感染后咳嗽誘導(dǎo)痰液試驗(yàn)：明確嗜酸細(xì)胞支氣管炎纖支鏡檢查：明確異物超聲心動(dòng)圖檢查：心臟情況四.常用輔助診斷措施ONE1常見(jiàn)慢性咳嗽的處理方法過(guò)敏性鼻炎：鼻用糖皮質(zhì)激素抗組胺藥-減充劑/抗組胺藥避免過(guò)敏原/刺激物血管運(yùn)動(dòng)性鼻炎：鼻用嗅化異丙托品感染后鼻炎：第一代抗組胺藥-減充劑鼻用嗅化異丙托品慢性鼻竇炎：抗生素+抗組胺藥-減充劑

上呼吸道咳嗽綜合癥治療原則避免接觸過(guò)敏原;

阻斷或減輕炎癥反應(yīng)和分泌物的產(chǎn)生;

治療感染;

糾正結(jié)構(gòu)異常

診斷為UACS誘發(fā)咳嗽的患者,如果第一代抗組胺藥物和(或)減充血?jiǎng)?A/D)的經(jīng)驗(yàn)性治療沒(méi)有效果,下一步應(yīng)進(jìn)行鼻竇的影像學(xué)檢查吸入皮質(zhì)醇，減輕氣道炎癥和氣道反應(yīng)性白三烯受體拮抗劑，

受體激動(dòng)劑，治療夜間陣發(fā)性咳嗽一般不用祛痰藥、中樞性止咳藥和抗生素咳嗽變異性哮喘

(Coughvariantasthma)吸入性糖皮質(zhì)激素及白三烯拮抗藥物有效對(duì)支氣管擴(kuò)張藥物無(wú)效嗜酸細(xì)胞性支氣管炎避免反復(fù)呼吸道感染

受體激動(dòng)劑或溴化異丙托品緩解咳嗽必要時(shí)可吸入糖皮質(zhì)激素一般在1歲后逐漸好轉(zhuǎn)

感染后氣道高反應(yīng)性加強(qiáng)喂養(yǎng)指導(dǎo)稠厚食品鼻飼喂養(yǎng)吞咽協(xié)調(diào)障礙1.針對(duì)性抗病原治療2.治療局部慢性病灶3.調(diào)節(jié)機(jī)體免疫狀態(tài)4.加強(qiáng)營(yíng)養(yǎng)與鍛煉

慢性遷移性感染重視病史與體檢，包括耳鼻咽喉和消化系統(tǒng)疾病。根據(jù)病史與體檢結(jié)果選擇有關(guān)檢查，由簡(jiǎn)單到復(fù)雜。先檢查常見(jiàn)病，后少見(jiàn)病。診斷和治療兩者應(yīng)同步或順序進(jìn)行。如前者條件不具備時(shí)，根據(jù)臨床特征進(jìn)行診斷性治療，并根據(jù)治療反應(yīng)確定咳嗽病因，治療無(wú)效時(shí)再選擇有關(guān)檢查。慢性咳嗽的病因診斷原則

1．病史和查體，通過(guò)病史詢問(wèn)縮小診斷范圍

2．常規(guī)X線胸片檢查

3．胸片有明顯病變者,可根據(jù)病變的形態(tài)、性質(zhì)選擇進(jìn)一步檢查。

4．胸片無(wú)明顯病變者，如被動(dòng)吸煙、環(huán)境刺激物，則脫離刺激物的接觸，觀察4周?？人匀晕淳徑饣驘o(wú)上述誘發(fā)因素，則進(jìn)入下一步診斷程序。

慢性咳嗽病因診斷流程具體步驟：5．肺通氣功能+支氣管激發(fā)試驗(yàn)，診斷和鑒別哮喘通氣功能正常、激發(fā)試驗(yàn)陰性，進(jìn)行誘導(dǎo)痰檢查

6．懷疑呼吸道過(guò)敏者，可行變應(yīng)原皮試、血清IgE

和咳嗽敏感性檢測(cè)。7．存在鼻后滴流或頻繁清喉時(shí)，可先按UACS治療，聯(lián)合使用第一代H1受體阻斷劑和鼻減充血?jiǎng)?duì)變應(yīng)性鼻炎可加用鼻腔吸入糖皮質(zhì)激素。治療1～2周癥狀無(wú)改善者，可攝鼻竇CT或鼻咽鏡

8．對(duì)于飲水或喂奶嗆咳者，可考慮改用稠厚食品，必要時(shí)進(jìn)行短期鼻飼喂養(yǎng)。

9．上述檢查仍未確診，或試驗(yàn)治療仍繼續(xù)咳嗽者，應(yīng)考慮進(jìn)行高分辨率CT和纖支鏡以及心臟超聲檢查，除外支氣管擴(kuò)張癥、支氣管內(nèi)膜結(jié)核及左心功能不全等疾病。

10．反復(fù)發(fā)作的慢性咳嗽患者，夜間不咳，較敏感，如上述各項(xiàng)檢查和針對(duì)性治療均無(wú)效時(shí)，應(yīng)除外心因性咳嗽。

注意點(diǎn)：

1．經(jīng)相應(yīng)治療后咳嗽緩解，病因診斷方能確立。

2．部分患者可同時(shí)存在多種病因。如果患者治療后，咳嗽癥狀部分緩解，應(yīng)考慮是否同時(shí)合并其它病因謝謝第三節(jié)分析文體特征和表現(xiàn)手法2大考點(diǎn)書(shū)法大家啟功自傳賞析中學(xué)生，副教授。博不精，專不透。名雖揚(yáng)，實(shí)不夠。高不成，低不就。癱偏‘左’，派曾‘右’。面微圓，皮欠厚。妻已亡，并無(wú)后。喪猶新，病照舊。六十六，非不壽。八寶山，漸相湊。計(jì)平生，謚曰陋。身與名，一起臭?！举p析】寓幽默于“三字經(jīng)”，名利淡薄，人生灑脫，真乃大師心態(tài)。1.實(shí)用類文本都有其鮮明的文體特征，傳記的文體特征體現(xiàn)為作品的真實(shí)性和生動(dòng)性。傳記的表現(xiàn)手法主要有以下幾個(gè)方面：人物表現(xiàn)的手法、結(jié)構(gòu)技巧、語(yǔ)言藝術(shù)和修辭手法。2.在實(shí)際考查中，對(duì)傳記中段落作用、細(xì)節(jié)描寫(xiě)、人物陪襯以及環(huán)境描寫(xiě)設(shè)題較多，對(duì)于材料的選擇與組織也常有涉及。3.考生復(fù)習(xí)時(shí)要善于借鑒小說(shuō)和散文的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)抓住傳記的主旨、構(gòu)思以及語(yǔ)言特征來(lái)解答問(wèn)題。傳記的文體特點(diǎn)是真實(shí)性和文學(xué)性。其中，真實(shí)性是傳記的第一特征，寫(xiě)作時(shí)不允許任意虛構(gòu)。但傳記不同于一般的枯燥的歷史記錄，它具有文學(xué)性，它通過(guò)作者的選擇、剪輯、組接，傾注了愛(ài)憎的情感；它需要用藝術(shù)的手法加以表現(xiàn)，以達(dá)到傳神的目的?？键c(diǎn)一分析文體特征從哪些方面分析傳記的文體特征？一、選材方面1.人物的時(shí)代性和代表性。傳記里的人物都是某時(shí)代某領(lǐng)域較

突出的人物。2.選材的真實(shí)性和典型性。傳記的材料比較翔實(shí)，作者從傳主

的繁雜經(jīng)歷中選取典型的事例，來(lái)表現(xiàn)傳主的人格特點(diǎn)，有

較強(qiáng)的說(shuō)服力。3.傳記的材料可以是重大事件，也可以是日常生活小事。[知能構(gòu)建]二、組材方面1.從時(shí)序角度思考。通過(guò)抓時(shí)間詞語(yǔ)，可以迅速理清文章脈絡(luò)，

把握人物的生活經(jīng)歷及思想演變過(guò)程。2.從詳略方面思考。組材是與主題密切相關(guān)的。對(duì)中心有用的，

與主題特別密切的材料，是主要內(nèi)容，則需濃墨重彩地渲染，

要詳細(xì)寫(xiě)；與主題關(guān)系不很密切的材料，是次要內(nèi)容，則輕

描淡寫(xiě)，甚至一筆帶過(guò)。三、句段作用和標(biāo)題效果類別作用或效果開(kāi)頭段內(nèi)容：開(kāi)篇點(diǎn)題，渲染氣氛，奠定基調(diào)，表明情感。結(jié)構(gòu)：總領(lǐng)下文，統(tǒng)攝全篇；與下文某處文字呼應(yīng)，為下文做鋪墊或埋下伏筆；與結(jié)尾呼應(yīng)。中間段內(nèi)容：如果比較短，它的作用一般是總結(jié)上文，照應(yīng)下文；如果比較長(zhǎng)，它的作用一般是擴(kuò)展思路，豐富內(nèi)涵，具體展示，深化主題。結(jié)構(gòu)：過(guò)渡，承上啟下，為下文埋下伏筆、鋪墊蓄勢(shì)。結(jié)尾段內(nèi)容：點(diǎn)明中心，深化主題，畫(huà)龍點(diǎn)睛，升華感情、卒章顯志，啟發(fā)思考。結(jié)構(gòu)：照應(yīng)開(kāi)頭；呼應(yīng)前文；使結(jié)構(gòu)首尾圓合。標(biāo)題①突出了敘述評(píng)議的對(duì)象。②設(shè)置懸念，激發(fā)讀者的閱讀興趣。③表現(xiàn)了傳主的精神或品質(zhì)。④點(diǎn)明了主旨，表達(dá)了作者的情感。⑤運(yùn)用修辭，使文章內(nèi)涵豐富，意蘊(yùn)深刻，增加了文章的厚度與深度。四、語(yǔ)言特色角度分析鑒賞傳記的類別自傳采用第一人稱，語(yǔ)言或幽默調(diào)侃或自然親切；他傳采用第三人稱，語(yǔ)言或樸實(shí)自然或文采斐然。語(yǔ)意和句式句子中的關(guān)鍵詞所包含的情感、態(tài)度等，整句與散句、推測(cè)與肯定、議論與抒情、祈使與反問(wèn)等特殊句式，往往有著不同一般的表現(xiàn)力。這些都是分析語(yǔ)言的切入點(diǎn)。修辭的角度修辭一般是用來(lái)加強(qiáng)語(yǔ)言的表現(xiàn)力的。抓住修辭特點(diǎn)，就能從語(yǔ)言的表達(dá)效果上加以體味。語(yǔ)言風(fēng)格含蓄與明快、文雅與通俗、生動(dòng)與樸實(shí)、富麗與素淡、簡(jiǎn)潔與繁復(fù)等。1.(2015·新課標(biāo)全國(guó)卷Ⅰ)閱讀下面的文字，完成后面的題目。[即學(xué)即練]朱東潤(rùn)自傳1896年我出生在江蘇泰興一個(gè)失業(yè)店員的家庭，早年生活艱苦，所受的教育也存在著一定的波折。21歲我到梧州擔(dān)任廣西第二中學(xué)的外語(yǔ)教師，23歲調(diào)任南通師范學(xué)校教師。1929年4月間，我到武漢大學(xué)擔(dān)任外語(yǔ)講師，從此我就成為大學(xué)教師。那時(shí)武漢大學(xué)的文學(xué)院長(zhǎng)是聞一多教授，他看到中文系的教師實(shí)在太復(fù)雜，總想來(lái)一些變動(dòng)。用近年的說(shuō)法，這叫作摻沙子。我的命運(yùn)是作為沙子而到中文系開(kāi)課的。大約是1939年吧，一所內(nèi)遷的大學(xué)的中文系在學(xué)年開(kāi)始，出現(xiàn)了傳記研究這一個(gè)課，其下注明本年開(kāi)韓柳文。傳記文學(xué)也好，韓柳文學(xué)也不妨，但是怎么會(huì)在傳記研究這個(gè)總題下面開(kāi)韓柳文呢？在當(dāng)時(shí)的大學(xué)里，出現(xiàn)的怪事不少，可是這一項(xiàng)多少和我的興趣有關(guān)，這就決定了我對(duì)于傳記文學(xué)獻(xiàn)身的意圖?！端膸?kù)全書(shū)總目》有傳記類，指出《晏子春秋》為傳之祖，《孔子三朝記》為記之祖，這是三百年前的看法，現(xiàn)在用不上了。有人說(shuō)《史記》《漢書(shū)》為傳記之祖，這個(gè)也用不上?！妒贰贰稘h》有互見(jiàn)法，對(duì)于一個(gè)人的評(píng)價(jià)，常常需要通讀全書(shū)多卷，才能得其大略。可是在傳記文學(xué)里，一個(gè)傳主只有一本書(shū)，必須在這本書(shū)里把對(duì)他的評(píng)價(jià)全部交代。是不是古人所作的傳、行狀、神道碑這一類的作品對(duì)于近代傳記文學(xué)的寫(xiě)作有什么幫助呢？也不盡然。古代文人的這類作品，主要是對(duì)于死者的歌頌，對(duì)于近代傳記文學(xué)是沒(méi)有什么用處的。這些作品，畢竟不是傳記文學(xué)。除了史家和文人的作品以外，是不是還有值得提出的呢？有的，這便是所謂別傳。別傳的名稱，可能不是作者的自稱而是后人認(rèn)為有別于正史，因此稱為“別傳”。有些簡(jiǎn)單一些，也可稱為傳敘。這類作品寫(xiě)得都很生動(dòng)，沒(méi)有那些阿諛?lè)畛兄o，而且是信筆直書(shū)，對(duì)于傳主的錯(cuò)誤和缺陷，都是全部奉陳。是不是可以從國(guó)外吸收傳記文學(xué)的寫(xiě)作方法呢？當(dāng)然可以，而且有此必要。但是不能沒(méi)有一個(gè)抉擇。羅馬時(shí)代的勃路塔克是最好的了，但是他的時(shí)代和我們相去太遠(yuǎn)，而且他的那部大作，所著重的是相互比較而很少對(duì)于傳主的刻畫(huà)，因此我們只能看到一個(gè)大略而看不到入情入理的細(xì)致的分析。英國(guó)的《約翰遜博士傳》是傳記文學(xué)中的不朽名作，英國(guó)人把它推重到極高的地位。這部書(shū)的細(xì)致是到了一個(gè)登峰造極的地位，但是的確也難免有些瑣碎。而且由于約翰遜并不處于當(dāng)時(shí)的政治中心，其人也并不能代表英國(guó)的一般人物，所以這部作品不是我們必須模仿的范本。是不是我國(guó)已經(jīng)翻譯過(guò)來(lái)的《維多利亞女王傳》可以作為范本呢？應(yīng)當(dāng)說(shuō)是可以，由于作者著墨無(wú)多，處處顯得“頰上三毫”的風(fēng)神。可是中國(guó)文人相傳的做法，正是走的一樣的道路，所以無(wú)論近代人怎么推崇這部作品，總還不免令人有“穿新鞋走老路”的戒心。國(guó)內(nèi)外的作品讀過(guò)一些，也讀過(guò)法國(guó)評(píng)論家莫洛亞的傳記文學(xué)理論，是不是對(duì)于傳記文學(xué)就算有些認(rèn)識(shí)呢？不算，在自己沒(méi)有動(dòng)手創(chuàng)作之前，就不能算是認(rèn)識(shí)。這時(shí)是1940年左右，中國(guó)正在艱苦抗戰(zhàn)，我只身獨(dú)處，住在四川樂(lè)山的郊區(qū)，每周得進(jìn)城到學(xué)校上課，生活也很艱苦。家鄉(xiāng)已經(jīng)陷落了，妻室兒女，一家八口，正在死亡線上掙扎。我決心把研讀的各種傳記作為范本，自己也寫(xiě)出一本來(lái)。我寫(xiě)誰(shuí)呢？我考慮了好久，最后決定寫(xiě)明代的張居正。第一，因?yàn)樗馨岩粋€(gè)充滿內(nèi)憂外患的國(guó)家拯救出來(lái)，為垂亡的明王朝延長(zhǎng)了七十年的壽命。第二，因?yàn)樗活檪€(gè)人的安危和世人的唾罵，終于完成歷史賦予他的使命。他不是沒(méi)有缺點(diǎn)的，但是無(wú)論他有多大的缺點(diǎn)，他是唯一能夠拯救那個(gè)時(shí)代的人物。(有刪改)【相關(guān)鏈接】①自傳和傳人，本是性質(zhì)類似的著述，除了因?yàn)樽髡吡?chǎng)的不同，因而有必要的區(qū)別以外，原來(lái)沒(méi)有很大的差異。但是在西洋文學(xué)里，常會(huì)發(fā)生分類的麻煩。我們則傳敘二字連用指明同類的文學(xué)。同時(shí)因?yàn)楣糯挠梅?，傳人曰傳，自敘曰敘，這種分別的觀念，是一種原有的觀念，所以傳敘文學(xué)，包括敘、傳在內(nèi)，絲毫不感覺(jué)牽強(qiáng)。(朱東潤(rùn)《關(guān)于傳敘文學(xué)的幾個(gè)名詞》)②朱先生確是有儒家風(fēng)度的學(xué)者，一身正氣，因此他所選擇的傳主對(duì)象，差不多都是關(guān)心國(guó)計(jì)民生的有為之士。他強(qiáng)調(diào)關(guān)切現(xiàn)實(shí)，拯救危亡，尊崇氣節(jié)與品格。這都是可以理解的。(傅璇琮《理性的思索和情感的傾注——讀朱東潤(rùn)先生史傳文學(xué)隨想》)★作為帶有學(xué)術(shù)性質(zhì)的自傳，本文有什么特點(diǎn)？請(qǐng)簡(jiǎn)要回答。答：________________________________________________解析本題考查分析文本的文體基本特征和語(yǔ)言特色。解答時(shí)，要在閱讀的基礎(chǔ)上，了解文章的文體特征、內(nèi)容的側(cè)重點(diǎn)、內(nèi)容表達(dá)的特征。本文作為一篇帶有學(xué)術(shù)性質(zhì)的自傳，突出特點(diǎn)之一就是偏重學(xué)術(shù)經(jīng)歷，介紹了自己的傳記文學(xué)觀及其形成過(guò)程。文章的開(kāi)頭與結(jié)尾，將自己的生平與學(xué)術(shù)結(jié)合起來(lái)，尤其是為張居正寫(xiě)傳原因的解說(shuō)，結(jié)合當(dāng)時(shí)的社會(huì)背景和自己家庭的情況，更是呈現(xiàn)出學(xué)術(shù)背后的家國(guó)情懷。在行文方面，語(yǔ)言平易自然，穿插“怎么會(huì)在傳記研究這個(gè)總題下面開(kāi)韓柳文呢？”“我寫(xiě)誰(shuí)呢？”等口語(yǔ)，語(yǔ)言平白如話，就像面對(duì)面閑談一樣。答案①偏重學(xué)術(shù)經(jīng)歷，主要寫(xiě)自己的傳記文學(xué)觀及其形成過(guò)程；②寫(xiě)生平與寫(xiě)學(xué)術(shù)二者交融，呈現(xiàn)學(xué)術(shù)背后的家國(guó)情懷；③行文平易自然，穿插使用口語(yǔ)，就像和老朋友閑談一樣。1.一般和具體結(jié)合我們?cè)趯?duì)文本的一般性特征進(jìn)行分析的同時(shí)，也應(yīng)該注意到富有個(gè)性的“具體”的特征。[思維建模]分析文體特征2要領(lǐng)2.注意效果解讀

分析文體特征時(shí)，不能僅僅停留在辨別認(rèn)知的層面上，而必須懂得去對(duì)它們做“效果”分析。對(duì)“效果”的分析不外乎從這樣的兩個(gè)方面去考慮：一是從表達(dá)者的表達(dá)這個(gè)方面去考慮，看他采用這樣的方式會(huì)給他的表達(dá)帶來(lái)怎樣的好處；二是從閱讀者這個(gè)方面考慮，看他這樣做可以對(duì)讀者的閱讀產(chǎn)生什么樣的積極的效果。分析傳記的文體特征?咀嚼經(jīng)典高考題目提升審題答題技能高考曾經(jīng)這樣考品答案，悟技巧，不丟分1.(2014·遼寧卷)本文第一自然段有何作用？請(qǐng)簡(jiǎn)要分析。(6分)(《侯仁之：城市的知音》)①交代侯仁之選擇歷史專業(yè)的原因；②寫(xiě)出了侯仁之對(duì)國(guó)家民族命運(yùn)的關(guān)注，使傳主形象更加豐滿；③體現(xiàn)了傳記的真實(shí)性；④為下文介紹侯仁之的學(xué)術(shù)研究及成就做鋪墊。(答出1點(diǎn)給1分，2點(diǎn)給3分，3點(diǎn)給5分，4點(diǎn)給6分)2.(2013·福建卷)文章已有“《夢(mèng)里京華》”一例，為何還要例舉“委曲求全”？請(qǐng)簡(jiǎn)要分析。(4分)(《那一種遙遠(yuǎn)的幽默》)①增強(qiáng)說(shuō)服力，進(jìn)一步突出王文顯劇作別有一番幽默，肯定他喜劇創(chuàng)作的能力和影響。②引出下文對(duì)王文顯任代理校長(zhǎng)時(shí)行事風(fēng)格的敘寫(xiě)，形成對(duì)比，以突出王文顯治校的持重務(wù)實(shí)，一絲不茍。(每點(diǎn)2分，意思對(duì)即可。)3.(2012·新課標(biāo)全國(guó)卷)12(1)選項(xiàng)E：本文擷取謝希德人生的若干片斷，描寫(xiě)她熱愛(ài)祖國(guó)、獻(xiàn)身科學(xué)、關(guān)愛(ài)親人的事跡，表現(xiàn)了一位杰出女性的偉大人格。(√)(《謝希德的誠(chéng)與真》)本選項(xiàng)考查對(duì)文體特征的理