施工發(fā)包合同

施工發(fā)包合同

施工發(fā)包合同篇1甲方：_________________乙方：_________________由于工程施工需要，甲方把以下工程承包給乙方進行施工。依據《中華人民共和國民法典》暨《中華人民共和國建筑法》以及建筑施工管理條例、施工規(guī)范，經過甲乙雙方充分協(xié)商，達成以下條款，雙方必須嚴格遵守。一、工程地點及名稱1、工程地點：_________________2、工程名稱：_________________二、承包內容價款以及工期1、承包內容污水站全部土建工程2、工程造價一次性包死。3、工程工期：_________________自開工內完成承包全部承包內容。三、付款及質量1、污水地底板驗收合格后付30%，主體驗收合格后付至70%，發(fā)包方進行竣工驗收合格后付至95%，其余工程款待工程保修期滿一次性付清。2、工程質量：_________________合格四、甲方責任：_________________幫助乙方解決水源電源，協(xié)助乙方解決施工現(xiàn)場出現(xiàn)的問題，給乙方提供施工圖紙并交底。五、乙方責任，嚴格按照施工圖及相關規(guī)范進行施工，必須遵守安全文明施工相關規(guī)定，承擔因為安全和質量造成的責任和費用。六、保修期及質保金。1、保修期：_________________發(fā)包方竣工驗收后日歷天共計六個月。2、質保金：_________________承包總價的10%為保修金，保修期滿后付清全部承包價款。4、合同生效日期：_________________合同生效日期雙方簽字后立即生效，保修期滿質保金付清自行失效。甲方：_________________乙方：_________________簽字：_________________身份證號：_________________日期：_________________日期：________________這就是一份建筑施工發(fā)包合同施工發(fā)包合同篇2合同編號：發(fā)包方：承包方：依照有關法律、法規(guī)的規(guī)定，雙方在協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包方裝修工程的有關事宜，達成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程地點：______________________________________。1.2工程內容及做法。1.3工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。承包方包工、包料;承包方包工、部分包料，發(fā)包方提供部分材料;承包方包工、發(fā)包方包料。1.4工程期限___個工作日，開工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。1.5合同價款：本合同工程造價為：________________________元,小寫:______________元。第二條施工圖紙發(fā)包方委托承包方設計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包方、承包方各一份，設計費用含在工程價款內。第三條發(fā)包方義務3.1開工前_______天，為承包方入場施工創(chuàng)造條件，以不影響施工為原則;3.2提供施工期間的水源、電源;3.3負責協(xié)調施工隊與周邊鄰居之間的關系;3.4不拆室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);3.5參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收。第四條承包方義務4.1施工中嚴格執(zhí)行安全施工、防火規(guī)定及質量標準，按期保質完成工程;4.2嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;4.3保證室內上、下水管道的暢通;4.4保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。第五條工程變更5.1工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調整相關工程費用及工期。第六條材料的提供6.1由發(fā)包方提供的材料、設備。發(fā)包方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);6.2由承包方提供的材料、設備，承包方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包方，并接受發(fā)包方檢驗。第七條工期延誤7.1對以下原因造成竣工日期延誤，經發(fā)包方確認，工期相應順延：工程量變化和設計變更;不可抗力;發(fā)包方同意工期順延的其他情況。7.2因發(fā)包方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因發(fā)包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發(fā)包方承擔，工期順延。7.3發(fā)包方未按期支付工程款，工期相應順延。7.4因承包方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包方原因造成工程質量存在問題的，在____日內由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費用由承包方承擔，工期協(xié)商順延,同一質量問題第二次整改工期不順延。第八條質量標準雙方約定本工程施工質量標準：，施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議，由____市裝飾協(xié)會主管部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包方承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發(fā)包方承擔。第九條工程驗收和保修9.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：水電施工改造完工,開關插座定位驗收;泥工粉砌新墻完畢,墻、地磚鋪貼完工;木工吊頂,木制品完工;油漆工程完工;全部工程完工。承包方應提前兩天通知發(fā)包方進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。9.2工程竣工后，承包方應通知發(fā)包方驗收，發(fā)包方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續(xù)。9.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為3個月，3個月后收費保修。保修內容為本公司施工過的項目，因外力引起的損壞和其它單位提供的設備，工程項目收費維修。第十條工程款支付方式10.1雙方約定按以下____方式支付工程款：合同簽定后，發(fā)包方按約定直接向承包方支付工程款的,70%預付款，即_________元;水電改造完工后，發(fā)包方按約定直接向承包方支付工程款的15%進度款，即___________元;油漆工程完工后發(fā)包方按約定直接向承包方支付工程款10%余額款,即_________元。全部工程完工后三天內支付余款5%,即_________元.其他支付方式：______________________________________________.10.2工程驗收合格后，承包方應向發(fā)包方提出工程結算，并將有關資料送交發(fā)包方。發(fā)包方接到資料后____日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程驗收單并簽字，發(fā)包方應在簽字后三天內向承包方結清每期工程進度款。10.3工程款全部結清后，承包方應向發(fā)包方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。第十一條違約責任11.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。11.2未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包方擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包方負責。11.3因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。11.4發(fā)包方未按期支付每次工程進度款的，每延誤一天向對方支付違約金發(fā)包價2‰,七天后乙方可中止合同。11.5由于承包方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金發(fā)包價2‰。第十二條合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第________種方式解決：提交____市裝飾協(xié)會仲裁;依法向人民法院提起訴訟。第十三條幾項具體規(guī)定13.1工程施工中產生的垃圾，由承包方負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到指定的地點，發(fā)包方負責支付垃圾清運費用________________元。有關單位向發(fā)包方收取的各項收費和押金由發(fā)包方支付。13.2施工期間，承包方每天的工作時間為：上午________點______分至______點______分;下午______點______分至______點______分。第十四條其他約定事項：第十五條附則15.1本合同經雙方簽章后生效，合同履行完畢后終止。15.2本合同簽訂后工程不得轉包。15.3本合同一式________份，雙方各執(zhí)________份。15.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。甲方：乙方：聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：________年____月____日________年____月____日施工發(fā)包合同篇3合同編號：簽訂地點：發(fā)包方：承包方：依照其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿和誠實信用的原則，甲乙雙方就訂立此合同，以資共同遵守。一、合同內容的金額：見附件清單。二、交貨時間、地點、方式：交貨安裝地點為：三、付款方式：1、合同簽訂后2、月天內付款3、工程全部完工后四、工程要求工程質保期：不扣質保金。五、驗收1、合同燈具安裝且啟用后，乙方向甲方填寫《工程竣工報驗單》，驗收期為乙方填寫《工程竣工報驗單》后三天內;2、驗收合格后，甲方在《工程竣工報驗單》上簽字及加蓋單位印章。如甲方無正當理由而拖延驗收或不驗收，超過本合同驗收期的，則視為合同產品及安裝已通過甲方驗收合格。六、乙方應履行的責任1、乙方按時安裝合同產品，并保證工程質量;2、乙方免費補正、補齊包裝或運輸或安裝過程中造成產品品種、型號、規(guī)格、質量不符或損壞、遺失;3、工程質保期內有質量問題，乙方無償維修。七、甲方應履行責任1、甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物及安裝的，應承擔因此給乙方造成的損失;2、甲方應按合同規(guī)定準時向乙方支付合同貨款;3、產品運抵達交貨地點后，甲方應立即派人員對產品進行驗收及簽收;4、甲方驗收產品時，如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、數量、規(guī)格、型號不符，應在到貨時間三個工作日內以書面方式向乙方提出異議，以查明產品缺損原因。乙方不承擔任何超期的諸如以上問題的異議。5、產品保質期內，甲方應承擔其責任及疏忽所造成的損失。八、違約責任違約方向守約方支付合同總價5‰每天的違約金。九、不可抗力任何一方由于不可抗力原因不能屣行合同時，應在不可抗力事件結束后十日內向雙方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得不可抗力證明后，允許延期履行，部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。十、產品所有權甲方未向乙方付清產品貨款前，產品所有權屬于乙方，其它債權不得與此對抗。十一、合同附件經雙方簽字蓋章的產品技術圖;甲乙雙方營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法人授權委托書;合同在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的未盡事宜，經雙方協(xié)商而達成的紀要，與合同具有同等法律效力。十二、爭議解決本合同未作規(guī)定的，按照規(guī)定執(zhí)行;如雙方在合同履行過程中發(fā)生任何爭議;協(xié)商未果，由原告方所在地法院判決。十三、合同生效本合同經甲乙雙方簽字蓋章，且甲方向乙方支付合同預付款后，即行生效;本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。甲方：乙方：代表人：代表人：電話號碼：電話號碼：日期：日期：施工發(fā)包合同篇4甲方：乙方：甲乙雙方于_________年________月____________日上午，經過平等協(xié)商，達成協(xié)議條款如下：一、甲方日光菜棚上頂焊作部分工程量發(fā)包給乙方，上頂焊作量全部完成每架鋼梁加工費為_________元，大寫_______圓整。二、工期從元月12日起計算，乙方每天保證安裝齊五座棚焊作工程量。三、乙方保證工程質量，漆、焊條和切片均有乙方承擔。四