2023年建設工程合同應當采用

1/12023年建設工程合同應當采用在人們越來越相信法律的社會中，合同起到的作用越來越大，它可以保護民事法律關系。怎樣寫合同才更能起到其作用呢？合同應該怎么制定呢？下面是我給大家整理的合同范本，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

建設工程合同應當采用篇一承包方(乙方)：

按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。

1.1工程名稱：

1.2工程地點：1.3承包范圍：外門臉底商平開門、旋轉(zhuǎn)門、鐵藝裝飾門楣工程

1.4工期：本工程自20xx年10月15日開工,于20xx年12月30日前竣工。

1.5工程質(zhì)量：達到國家規(guī)定的裝飾驗收標準(jgj73—91)

1.6結(jié)算方式：按雙方約定單價為結(jié)算依據(jù)

注：(雙方約定單價明細為本合同附件)

1.7合同價款：

(人民幣大寫)：

注：(按雙方約定單價和實際工程量為結(jié)算依據(jù))

以上只作為首付款依據(jù)，施工圖由乙方自行設計，經(jīng)設計單位確認后方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。

3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

3.2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定及甲方的相關規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。

3.3、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作.

3.4、施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。

3.5、工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。

4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

4.3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)，工期相應順延。

4.5、此工程于11月15日—20日供熱，若供熱前乙方需保證封閉結(jié)束，如不能封閉需考慮臨時封閉措施。

5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(gbj300-88)等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。

5.2、本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定優(yōu)良標準。

5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

5.4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

5.5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內(nèi)組織驗收、并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。乙方應向總承包方提供相關資料以備主體驗收。

6.1、雙方商定本合同價款采用固定綜合單價。：

6.2、付款方式:第一次付款簽定合同之日后，甲方首付款30%。

第二次付款工程完成70%以上，付款30%。

第三次付款工程完成90%，付款20%。

第四次付款按雙方商定結(jié)算價格結(jié)清，付款17%。

第五次付款尾款3%質(zhì)保金一年。

凡由乙方采購的材料，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。

8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。

8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，經(jīng)乙方書面通知甲方修改方案，因甲方不進行修改方案，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。

8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財產(chǎn)損失由乙方負責并承擔。

9.1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同總額1%的日違約金。由于甲方無故不按合同約定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分的1%日滯納金

9.2、未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。

9.3、未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

9.4、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，協(xié)商解決或向人民法院起訴。

12.1、本合同正本肆份，雙方各執(zhí)貳份。

12.2、本合同履行完成后自動終止

甲方：乙方：年月日：

建設工程合同應當采用篇二建設單位：〔以下簡稱甲方〕;

拆遷戶（單位）:市（縣）區(qū)（鎮(zhèn)）街（路）號房主（代表人）〔以下簡稱乙方〕。

根據(jù)建筑安裝工程的建設需要，經(jīng)規(guī)劃部門和拆遷房屋主管機關批準，拆遷乙方現(xiàn)有住房。為了明確甲乙雙方權(quán)利義務，保證拆遷工作的順利進行，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以供雙方遵守執(zhí)行。

第一條乙方在甲方用地范圍內(nèi)共有結(jié)構(gòu)的住房幢間，共平方米（原住房面積的數(shù)量，私有房屋以產(chǎn)權(quán)證標明自住的數(shù)量為準；租住公房以承租數(shù)量為準，單位公用房屋按拆除房屋的建筑面積為準），全部交給甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費）。甲方負責于年月日以前為乙方安排住房（拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規(guī)劃管理部門批準的地區(qū)內(nèi)進行遷建）平方米（安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產(chǎn)管理部門的規(guī)定作價補償；乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧）。

第二條乙方應于年月日以前搬往甲方安置的住房或周轉(zhuǎn)房（或乙方自找的周轉(zhuǎn)房），甲方于乙方搬遷后日內(nèi)一次付給乙方搬遷費元。

第三條甲方對乙方在臨時周轉(zhuǎn)期間按下列情況給予補助：

1．乙方自行找房周轉(zhuǎn)，每人每月補助元；

2．由乙方所在工作單位解決乙方周轉(zhuǎn)房致使其家庭人口分散居住的，每人每月補助元；

3．乙方用甲方的簡易房周轉(zhuǎn)的，周轉(zhuǎn)期間免收房租。簡易周轉(zhuǎn)房沒有取暖裝置的，取暖季節(jié)每人每月補助元取暖費，并按規(guī)定補助增加的公共交通月票費用。

第四條甲方安置乙方的住房位于，共套間，層號，配有等裝備。

第五條乙方家庭的全部成員（18歲以上者）等人一致簽字同意作為乙方代表人，授權(quán)他（她）在合同文本和其他文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人領取。甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關的分家析產(chǎn)、繼承糾紛等，一律不負責任。

第六條甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的%向乙方償付違約金（如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付元違約金）；甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付元的違約金，乙方可以向有管轄權(quán)的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。

乙方如經(jīng)甲方按合同規(guī)定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金元，甲方并可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。

第七條其他：。

本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與本合同具有同等效力。合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，經(jīng)雙方協(xié)商仍不能解決的，可提請當?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門調(diào)解，調(diào)解不成的，可提請合同管理機關仲裁或有管轄權(quán)的人民法院裁決。

本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份；合同副本一式份，交市（縣）房地產(chǎn)管理局、建設銀行、建委、計委等單位各留存一份。

甲方：_________________乙方：_________________

地址：_________________地址：_________________

電話：_________________電話：_________________

代表：_________________代表：_________________

簽約日期：_____________簽約日期：_____________

建設工程合同應當采用篇三1.信息管理手冊的主要內(nèi)容，不包括()。

a.繪制信息處理流程圖b.確定信息管理的任務

c.信息處理平臺的建立與運行維護d.確定工程檔案管理制度

2.某高層辦公樓工程項目，由甲公前進行施工總承包，主體結(jié)構(gòu)工程施工由甲公司自行承擔，樁基工程、暖通工程、裝飾裝修工程等經(jīng)業(yè)主同意由甲公司分包給其他施工單位施工。小張是甲公司總承包項目部唯一的專職檔案管理員，小張的主要工作職責應該是()。

a.編寫、整理、管理本項目范圍內(nèi)的所有信息

b.只要將主體結(jié)構(gòu)工程施工形成的工程文件整理、立卷后移交建設單位

c.編寫、匯總本單位和各分包單位形成的工程檔案，立卷后及時間向建設單位移交

d.編寫、整理本項目的工程文件，立卷后及時向地方城建檔案部門移交

3.某施工承包工程，承包人于20xx年5月10日送交驗收報告，發(fā)包人組織驗收后提出修改意見，承包人按發(fā)包人要求修改后于20xx年7月10日再次送工程交驗收報告，發(fā)包人于20xx年7月20日組織驗收，20xx年7月30日給予認可。則該工程實際竣工日期為()。

a.20xx年5月10日b.20xx年7月10日

c.20xx年7月20日d.20xx年7月30日

4.勞務分包合同中，勞務分包人應()。

a.負責工程測量定位、沉降觀測、技術交底

b.協(xié)調(diào)與發(fā)包人、監(jiān)理、設計及有關部門的工作關系

c.自行準備有關的生產(chǎn)、生活臨時設施

d.承擔由于自身責任造成的質(zhì)量修改所造成的損失及各種罰款

5.某業(yè)主擬建一棟磚混結(jié)構(gòu)的宿舍樓，建設工期8個月，施工圖等資料齊全，采用()計價方式合適

a.固定單價合同b.變動單價合同

c.總價合同d.成本加酬金合同

6.單價合同對于承包商而言不存在()風險。

a.工程量b.價格

c.設計錯誤d.環(huán)境變化

7.根據(jù)《標準施工招標文件》中的通用合同條款，沒有()的變更指示，承包人不得擅自進行工程變更。

a.發(fā)包人b.設計人

c.監(jiān)理人d.政府建設主管部門

8.根據(jù)《標準施工招標文件》中的通用條款，承包人按合同約定提交的最終結(jié)清申請單中，只限于提出()的索賠。

a.在合同工程接收證書頒發(fā)前b.在合同工作接收證書頒發(fā)后

c.在竣工付款證書接收前d.在缺陷責任期終止證書頒發(fā)后

9.施工中當前一專業(yè)工程對后續(xù)專業(yè)工程施工質(zhì)量產(chǎn)生影響時，應該填寫()。

a.施工試驗記錄b.交接檢查記錄

c.質(zhì)量評估記錄d.隱蔽工程驗收記錄

10.下列關于歸檔施工文件的說法，不符合歸檔文件質(zhì)量要求的是()。

a.工程文件的內(nèi)容及其深度必須符合國家有關技術規(guī)范、標準和規(guī)程

b.歸檔文件可以為復印件，但必須加蓋單位印章

c.竣工圖可以利用施工圖改繪

d.工程文件使用碳素墨水書寫

建設工程合同應當采用篇四甲方：________________

乙方：________________

甲、乙雙方于年月日簽訂了《________________項目拆除工程施工合同》，針對該合同，雙方經(jīng)協(xié)商討論，達成以下共識：_________________

1、甲乙雙方簽訂題述合同主要為了辦理前期工程施工許可證備案所用，該合同約定的權(quán)利、義務和責任均不作為雙方執(zhí)行依據(jù)，但乙方須在前期工程施工許可手續(xù)辦理完畢后即進場施工；

2、甲方后續(xù)將對________________項目裝修工程進行邀請招標，如乙方中標，甲乙雙方將簽訂《________________項目裝修工程施工合同》（以下稱裝修工程施工合同），該裝修工程施工合同將覆蓋題述合同約定的內(nèi)容及雙方權(quán)利義務，雙方承諾按照該裝修工程施工合同的約定行使權(quán)利、履行義務、承擔責任。

3、甲乙雙方對本備忘錄負有保密義務，除非按照法律規(guī)定有合理必要，未經(jīng)另一方事先書面同意，任何一方不得就本備忘錄發(fā)表任何公開聲明或進行任何披露。

4、本備忘錄經(jīng)雙方法定代表人或其委托代理人簽字或簽章并加蓋公司合同專用章之日起生效，至后續(xù)所簽裝修工程施工合同生效之日終止。

甲方：_________________（簽章）乙方：_________________（簽章）

地址：_________________地址：_________________

法定代表人或委托代理人（簽章）：_________________法定代表人或委托代理人（簽章）：_________________

經(jīng)辦人：_________________經(jīng)辦人：_________________

電話：_________________電話：_________________

傳真：_________________傳真：_________________

本合同于20年_____月______日簽訂于_____________市

建設工程合同應當采用篇五工程承包人（甲方）：

勞務分包人（乙方）：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，鑒于公司與工程承包人已經(jīng)簽訂施工承包合同，雙方就工程外墻抹灰專業(yè)勞務分包事項協(xié)商達成一致，訂立本合同。

1、承包內(nèi)容：外墻面原基層界面處理和粉刷一道水泥砂漿層；

2、承包形式：包工不包料

1、嚴格按照國家建筑行業(yè)質(zhì)量檢驗評定標準及建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范（gb50210－20）標準驗收。

2、施工及使用過程中出現(xiàn)的由于乙方施工質(zhì)量原因空鼓、脫落等引起的經(jīng)濟損失由乙方負責賠償，同時乙方必須在甲方指定的時間內(nèi)負責修復完畢并驗收合格。

1、結(jié)算價格：完成合同內(nèi)所有工作內(nèi)容，按元∕2進行結(jié)算。計算時面積按實際粉刷面積計算。

2、工程付款:本抹灰分項工程施工至工程量一半時，付完成工作量的50﹪；本抹灰分項工程施工結(jié)束后，付工程總價的50﹪；余款在本抹灰分項工程結(jié)束后三個月內(nèi)結(jié)清。

本抹灰分項工程工期25天，從________年____月____日開始施工至________年____月____日完工，如遇天氣條件原因?qū)е虏荒苁┕さ那闆r下，工期相應順x。

1、變更施工項目內(nèi)容、規(guī)模（數(shù)量）、條件時，須書面通知乙方，變更后需重新明確項目內(nèi)容和數(shù)量，進行協(xié)商并及時辦理簽訂補充協(xié)議。

2、在施工期間乙方施工人員出現(xiàn)以下情形，甲方有權(quán)對乙方進行相應的處罰，如乙方的施工人員出現(xiàn)打架、斗毆事件，無論何種原因?qū)σ曳教幰?0.00元處罰，同時乙方承擔全部經(jīng)濟責任及法律責任；不及時清理衛(wèi)生對乙方處以300-500元處罰；相應處罰款項自工程款中扣除。

3、如甲方資金不到位，施工方案不確定，造成延誤工期由甲方負責順x。

1、乙方進入施工現(xiàn)場后，必須加強自身隊伍素質(zhì)教育和管理，做好安全文明施工管理，不得從事和參與各種非法活動，要堅持“安全

第

一、質(zhì)量第

一、文明施工”的原則。

2、服從甲方的領導指揮，并遵守甲方的規(guī)章制度。嚴格按確認的設計要求施工，并按

第二條的質(zhì)量標準及要求進行施工和驗收。

3、總進場施工人數(shù)按施工勞動力計劃。如由于施工技術力量不足，不按甲方要求施工，不能按規(guī)定工期完成任務，不按國家質(zhì)量標準施工，所造成的一切損失由乙方承擔，同時甲方有權(quán)解除合同并更換隊伍。

4、做好文明安全施工，并堅持工完場清，施工垃圾每天清除到指定位置，保持現(xiàn)場清潔衛(wèi)生。

5、加強自身隊伍素質(zhì)教育和管理，不做違法、違規(guī)的事，不從事非法活動，做好安全、防火、防盜工作。

6、乙方現(xiàn)場施工期間水、電管理、衛(wèi)生管理、住宿管理、治安管理必須按甲方的制度規(guī)范要求執(zhí)行，如造成浪費由乙方承擔。

1、勞務分包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準

進行施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。工程承包人安全防護措施到位后，由于勞務分包人安全措施不力造成事故的責任和因此而發(fā)生的費用，由勞務分包人承擔。

2、工程承包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。工程承包人不得要求勞務分包人違反安全管理的規(guī)定進行施工。

在合同履約過程中發(fā)生糾紛，雙方友好協(xié)商，如協(xié)商不成時，可向人民法院提出訴訟。

1、由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方及時協(xié)商解決。

2、本合同未盡事宜，雙方友好協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3、雙方履行完合同全部義務，勞務報酬價款支付完畢，勞務分包人向工程承包人交付勞務作業(yè)成果，并經(jīng)工程承包人驗收合格后，本合同即告終止。

4、本合同共三頁，合同一式叁份，甲方執(zhí)貳份、乙方執(zhí)壹份。

工程承包人：勞務分包人：

代表：代表：

________年____月____日

建設工程合同應當采用篇六1.根據(jù)《建設工程項目管理規(guī)范》(gb/t50326-20xx)，施工方項目經(jīng)理的管理權(quán)限包括()等。

a.主持項目的投標工作b.組建工程項目經(jīng)理部

c.制訂項目經(jīng)理部內(nèi)部計酬辦法d.選擇具有相應資質(zhì)的分包人

2.下列防范土方開挖過程中塌方風險而采取的措施，屬于風險轉(zhuǎn)移對策的是()。

a.投保建筑工程一切險b.設置警示牌

c.進行專題安全教育d.設置邊坡護壁

3.《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》第十四條規(guī)定，工程監(jiān)理單位和監(jiān)理工程師對建設工程安全生產(chǎn)承擔()。

a.領導責任b.經(jīng)濟責任

c.監(jiān)理責任d.刑事責任

4.監(jiān)理公司在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)施工單位的施工過程中存在安全事故隱患，則應當()。

a.向當?shù)亟ㄔO局報告b.向項目業(yè)主報告

c.要求施工單位整改d.要求業(yè)主終止與施工單位的承包合同

5.監(jiān)理公司在該項目的監(jiān)理機構(gòu)中現(xiàn)場旁站監(jiān)理員發(fā)現(xiàn)施工單位在主體結(jié)構(gòu)施工中有違反工程強制性標準的行為，則該旁站監(jiān)理員()。

a.向當?shù)亟ㄔO局報告b.要求施工單位全面停工

c.有權(quán)責令施工單位立即整改d.終止施工單位的承包合同

6.按照《建筑安裝工程費用項目組成》(建標[20xx]206號)，建筑安裝工程費用的組成為()。

a.直接工程費+間接費+規(guī)費+利潤+稅金

b.直接工程費+企業(yè)管理費+措施費+利潤+稅金

c.直接費+間接費+規(guī)費+利潤+稅金

d.直接工程費+措施費+企業(yè)管理費十規(guī)費+利潤+稅金

7.下列建筑安裝工程費用，屬于材料費的是()。

a.對建筑構(gòu)件進行一般鑒定、檢查所發(fā)生的費用

b.混凝土、鋼筋混凝土模板及支架費

c.搭建臨時設施所耗材料費

d.跳板、腳手架等的攤銷費

8.在下列費用中，屬于建筑安裝工程間接費的是()。

a.施工單位搭設的臨時設施b.危險作業(yè)意外傷害保險費

c.生產(chǎn)工人勞動保護費d.已完工程和設備保護費

9.根據(jù)《建筑安裝工程費用項目組成》(建標[20xx]206號)，施工中使用的鋼筋混凝土模板的支、拆、運輸費用或租賃費應計入建筑安裝工程()。

a.直接工程費中的人工費b.措施費

c.規(guī)費d.企業(yè)管理費

10在取費計算時，關于計費基數(shù)的說法正確的是()。

a.企業(yè)管理費的計算基數(shù)分別是“直接工程費”、“人工費”、“人工費+機械費”

b.規(guī)費的計算基數(shù)分別是“直接費”、“人工費”、“人工費+機械費”

c.利潤的計算基數(shù)分別是“直接費”、“人工費”、“人工費+機械費”

d.稅金的計算基數(shù)分別是“直接費+間接費”、“人工費”、“人工費+機械費”

建設工程合同應當采用篇七甲方：_____________公司乙方：_____________公司

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，一致同意按下列條款簽訂本合同：

1.工程名稱：_____________合同

2.工程地點：__________________________

3.承包方式：包工包料(甲方認質(zhì)認價)

1.本合同工期為______天

2.工程總造價：____________元整，大寫：__________________整。本合同簽訂生效后，乙方制作安裝完工后，待甲方驗收合格，無扣減事項后，______天內(nèi)甲方以支票方式付全款，乙方需出具由稅務局監(jiān)制的有效發(fā)票。

1.乙方必須按照設計圖紙及甲方的要求保質(zhì)、保量的進行施工，如工程質(zhì)量不符合相關規(guī)定，乙方負責無償修理或返工，否則將賠償甲方的一切損失。

2.乙方必須按雙方約定的時間完工，如發(fā)生不可抗力因素，工期順延。否則，視為違約，并賠償甲方工程總造價______%的違約金。

3.使用過程中，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方在得到甲方通知后應及時負責維修。

1.乙方采購的材料必須保證質(zhì)量，且是符合設計要求的合格產(chǎn)品。否則，應及時、免費按照甲方要求更換并賠償甲方的損失。

2.合同糾紛解決方式：法院起訴。

本合同正本一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份，均具有同等效力，本合同自簽訂之日起生效。

甲方：____________公司乙方：____________公司

_____年_____月_____日

建設工程合同應當采用篇八建設工程合同是承包人進行工程建設，發(fā)包人支付價款的合同。建設工程合同包括工程勘察、設計、施工、監(jiān)理等合同。建設工程合同是工程承發(fā)包雙方實現(xiàn)市場交易的重要方式和依據(jù)?！督ㄖā?、《合同法》和《質(zhì)量管理條例》對于建設工程合同都做出了明確的規(guī)定。其要點有：

建設工程的發(fā)包單位和承包單位應當依法訂立書面合同?！逗贤ā访鞔_規(guī)定，建設工程合同應當采取書面形式。因此，以口頭方式或其它形式訂立的建設工程合同不符合法律規(guī)定，是無效合同。合同履行時發(fā)包單位和承包單位應當全面履行合同約定的義務，不按照合同約定履行義務的，依法承擔違約責任。

合同的主要內(nèi)容規(guī)定為：勘察、設計合同應當包括提交有關基礎資料和文件的條款；施工合同的內(nèi)容應當包括工程范圍、建設工期、工程質(zhì)量、工程造價、技術資料交付時間、材料和設備供應責任、撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款；監(jiān)理合同應當包括發(fā)包方委托監(jiān)理的內(nèi)容、發(fā)包方與監(jiān)理方權(quán)力責任的劃分、監(jiān)理費用及付款方式等條款。

建設工程竣工后，發(fā)包人應及時按照約定支付價款，發(fā)包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告。發(fā)包人如逾期不支付，除按建設工程性質(zhì)不宜折價、拍賣的以外，承包人可以與發(fā)包方協(xié)議將該工程折價，也可以申請人民法院將該工程依法拍賣。折價和拍賣款，承包人享有優(yōu)先受償其被拖欠工程款的權(quán)利。

為了保護發(fā)包與承包雙方的合法權(quán)益，依照《合同法》、《建筑法》、《質(zhì)量管理條例》，建設部和國家工商局組織編寫了建設工程施工合同文本等示范合同文本。以建設工程施工合同文本為例，其主要內(nèi)容如下：

協(xié)議書包括發(fā)承包雙方全稱；工程概況；工程承包范圍和方式；合同工期、質(zhì)量標準；合同價款；組成合同的文件；甲方關于按照合同約定支付合同價款的承諾及乙方按照合同約定進行施工、竣工交付工程及質(zhì)量保修的承諾；生效日期及條件。

通用條款是雙方都需認可的詞語、合同文件和對于工程事務的處理方法。包括雙方的一般權(quán)利和義務；施工組織設計和工期；質(zhì)量與檢驗；合同價款與支付；設備材料供應；工程變更；竣工驗收與結(jié)算；違約、索培和爭議；其他有關安全施工、發(fā)現(xiàn)文物及地下障礙物的處理方法、工程分包、不可抗力、保險、擔保、合同解除、合同生效與終止的處理方法。

規(guī)定以上內(nèi)容和結(jié)合具體工程的一些特殊規(guī)定。

建設施工示范合同文本的附件有：

（1）乙方承攬工程項目一覽表；

（2）甲方供應材料設備一覽表；

（3）工程質(zhì)量保修書。

建設工程合同應當采用篇九(一)合理設置合同管理機構(gòu)，配備專業(yè)管理人員

合理設置合同管理機構(gòu)及管理人員，明確崗位職責是合同管理工作的基礎，也是實現(xiàn)管理規(guī)范化、流程化的必要條件。合同管理人員需要有一定的專業(yè)技術知識、法律知識和造價管理知識。

(二)嚴格執(zhí)行企業(yè)制定的合同管理規(guī)定，規(guī)范合同管理業(yè)務流程

建設工程合同管理貫穿于工程項目建設的整個過程，是整個工程項目管理的核心和靈魂，項目不分大小輕重都應嚴格按照企業(yè)制定的合同管理規(guī)定做好合同簽訂、合同審查、合同授權(quán)、合同公證、合同履行的監(jiān)督管理。建立健全合同管理制度，嚴格按照規(guī)定程序進行操作，不斷提高合同管理水平，減少項目執(zhí)行中的紛爭。

(三)嚴密制訂合同違約條款，保證合同履行的規(guī)范化

在起草建設工程項目合同時要審視奪度的考慮到可能出現(xiàn)的各種違約情況，縝密的.制定好違約責任和賠償措施的合同條款。在工程建設過程中，一旦出現(xiàn)爭議，雙方要嚴格按照合同約定的爭議解決方式，及時地解決爭議問題。

(四)加強工程合同的索賠管理工作

合同的索賠管理要求承發(fā)包商在簽訂合同時要充分考慮到各種不利的因素，合理預測合同履行時可能會發(fā)生的違約情況；嚴格明確合同規(guī)定的權(quán)利和義務，降低合同風險，科學分析合同變更和索賠的可能性，采取最有效的合同管理策略和索賠策略；在合同履行過程中，要隨時結(jié)合項目現(xiàn)場的實際情況，結(jié)合法律法規(guī)進行分析研究，合理履行合同，保護己方的合法權(quán)益。

(五)重視合同終結(jié)的評估工作和管理工作的信息化建設

一個工程合同終結(jié)后的評估是對這個合同管理的總結(jié)階段，其評估工作主要是總結(jié)合同的執(zhí)行情況，現(xiàn)行法律法規(guī)的應用情況，以及合同中容易出現(xiàn)問題條款的注意事項。及時有效的評估工作對合同的履約能力、索賠原因和管理中出現(xiàn)的問題可做到科學的分析匯總，能為以后相似的工程項目提供管理經(jīng)驗的借鑒，比如在造價控制方面需考慮進的因素。為了規(guī)范建設工程合同基礎管理工作，提升管理水平，有效防范法律風險，要將合同管理工作和電子化、網(wǎng)絡化管理相結(jié)合，全面推進建設工程合同管理的信息化建設。中國石化集團公司投資建設了首次使用世界先進的“云計算”技術，技術架構(gòu)，實施“大集中”管理模式的中國石化合同管理信息系統(tǒng)(簡稱cmis)，初步實現(xiàn)了統(tǒng)一、集成、規(guī)范、高效、便捷的管理模式，進一步提升了企業(yè)規(guī)范經(jīng)營與合規(guī)管理水平。通過系統(tǒng)的建設、應用實現(xiàn)了合同管理制度規(guī)范化、標準化和信息化，合同管理的專業(yè)化和一體化，普遍提高了合同管理效率和有效降低了合同管理成本。

大到一個企業(yè)，小到一個項目部，一個有效的工程合同管理是促進參與工程建設各方全面實現(xiàn)合同約定的權(quán)利和履行合同義務，確保建設目標(質(zhì)量、投資、工期)的重要手段，是推進項目順利實施的有力保證，同時也體現(xiàn)了一個企業(yè)的綜合管理水平。作為工程項目的各參與方必須認真做好建設工程合同管理工作科學、有效地進行，及時應用先進管理手段，改善合同管理條件，推進合同管理的信息化建設，不斷提高管理水平，從而保障工程項目高效地運行實施，促進建設市場健康有序地發(fā)展。

建設工程合同應當采用篇十一、案件要旨

本案要旨為，原告的起訴行為是否構(gòu)成重復起訴，這涉及到民事訴訟中的一項基本原則，即“一事不再理”原則，判斷是否適用該原則，主要依據(jù)：訴訟標的是否一致，訴訟請求是否一致，當事人是否一致，爭議事項是否一致，應當就具體案件結(jié)合當事人的具體訴訟請求及其依據(jù)，以及行使處分權(quán)的具體情況進行綜合判斷。

20xx年4月22日，被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份，施工結(jié)束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書》，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結(jié)算未結(jié)算?！痹摻Y(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書調(diào)解結(jié)案，調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。經(jīng)調(diào)閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內(nèi)容；另經(jīng)法院對被告當時主管工程的負責人查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額，不包括原告本案所起訴的數(shù)額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數(shù)額不能確定。

本案的爭議焦點主要為，原告的起訴行為是否構(gòu)成重復起訴，一審法院審理認為，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書》原件，在被告不予認可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據(jù)，法院結(jié)合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，二審法院審理認為，洛基公司認為協(xié)議上手寫部分內(nèi)容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結(jié)算協(xié)議書來證明自己的主張，也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數(shù)額記不清，并證明之前調(diào)解結(jié)案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調(diào)解結(jié)案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權(quán)債務、無論有多少債權(quán)債務雙方都已全部結(jié)清”內(nèi)容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。

二、案件來源

河南省孟津縣人民法院（20xx）孟民一初字第21號，河南省洛陽市中級人民法院（20xx）洛民終字第1699號

三、基本案情

被告在承攬華陽洛陽（孟津）電廠公用區(qū)基樁工程期間，于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份，施工結(jié)束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書》，合計工程結(jié)算數(shù)額為163972.02元，協(xié)議約定在被告收到業(yè)主工程款30日內(nèi)支付給原告。在該結(jié)算協(xié)議的空白部分，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結(jié)算未結(jié)算?！痹摻Y(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書調(diào)解結(jié)案，調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。審理中經(jīng)調(diào)閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內(nèi)容；另經(jīng)法院對被告當時主管工程的負責人（且又是（20xx）孟會民初字59號案件被告的訴訟代理人）查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額，不包括原告本案所起訴的數(shù)額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數(shù)額不能確定?，F(xiàn)原告為要求被告應支付所欠零雜施工工程款84330元及利息，向法院提起了訴訟，但原告在庭審中僅提供由被告施工負責人簽名的增加零雜工程款數(shù)額便條復印件13張，共計款49550元。

四、法院審理

一審法院認為：審理中雙方對本案的爭執(zhí)焦點，一是原告現(xiàn)要求被告所支付的工程款在（20xx）孟會民初字第59號案件中是否一并審理，原告本次起訴的工程款數(shù)額84330元能否認定；二是原告本次起訴是否超過訴訟時效。針對上述雙方所爭執(zhí)的各焦點問題，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書》原件，在被告不予認可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據(jù)，法院結(jié)合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，但因原告不能提供零雜工程款84330元具體數(shù)額的原始結(jié)算憑據(jù)，按照庭審中原告提供的相關證據(jù)，對被告所欠零雜工程款數(shù)額應認定為49550元，超出部分，證據(jù)不足，不能認定。原告要求被告支付利息，因雙方無明確約定，利息可從原告起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行期限屆滿之日止。審理中，被告抗辯稱不欠原告工程款及原告起訴已超過訴訟等，理由不足法院不予采納。依據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條之規(guī)定，判決如下：一、被告洛陽市基礎工程有限公司于判決書生效后十日內(nèi)一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟請求。

二審法院審理認為：洛基公司與楊治安在對華陽電廠工程進行結(jié)算時，形成的結(jié)算協(xié)議書一式二份，楊治安一審庭審時出示了該結(jié)算協(xié)議書原件，現(xiàn)洛基公司認為協(xié)議上手寫部分內(nèi)容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結(jié)算協(xié)議書來證明自己的主張，也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干。而且一審法院在對當時的項目負責人朱遵壽所做的調(diào)查的筆錄中，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數(shù)額記不清，并證明之前調(diào)解結(jié)案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調(diào)解結(jié)案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權(quán)債務、無論有多少債權(quán)債務雙方都已全部結(jié)清”內(nèi)容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。根據(jù)雙方所簽訂的結(jié)算協(xié)議上備注內(nèi)容顯示洛基公司欠楊治安84330元，一審法院判令洛基公司支付楊治安工程款49550元，楊治安并未提起上訴，視為其認可該49550元工程款數(shù)額，故本院對此予以維持。洛基公司稱朱遵壽不是項目負責人，不能代表其公司，以及閆水利不是其公司職工的主張，其并未提供證據(jù)證明，而且在雙方所簽訂的施工協(xié)議中朱遵壽明確作為洛基公司項目負責人予以簽名，故對此上訴主張，法院不予采信。()綜上，上訴人的上訴理由，不能成立，依據(jù)《中華人民共和國民事

訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項之規(guī)定，判決如下：

駁回上訴，維持原判。

五、與本案及類似案例相關的法規(guī)索引

《中華人民共和國民事訴訟法》

第一百一十一條人民法院對符合本法第一百零八條的起訴，必須受理；對下列起訴，分別情形，予以處理：

（一）依照行政訴訟法的規(guī)定，屬于行政訴訟受案范圍的，告知原告提起行政訴訟；

（二）依照法律規(guī)定，雙方當事人對合同糾紛自愿達成書面仲裁協(xié)議向仲裁機構(gòu)申請仲裁、不得向人民法院起訴的，告知原告向仲裁機構(gòu)申請仲裁；

（三）依照法律規(guī)定，應當由其他機關處理的爭議，告知原告向有關機關申請解決；

（四）對不屬于本院管轄的案件，告知原告向有管轄權(quán)的人民法院起訴；

（五）對判決、裁定已經(jīng)發(fā)生法律效力的案件，當事人又起訴的，告知原告按照申訴處理，但人民法院準許撤訴的裁定除外；

（六）依照法律規(guī)定，在一定期限內(nèi)不得起訴的案件，在不得起訴的期限內(nèi)起訴的，不予受理；

（七）判決不準離婚和調(diào)解和好的離婚案件，判決、調(diào)解維持收養(yǎng)關系的案件，沒有新情況、新理由，原告在六個月內(nèi)又起訴的，不予受理。

建設工程合同應當采用篇十一發(fā)包人：_________________________________________

勘察人：_________________________________________

發(fā)包人委托勘察人承擔__________________________任務。

根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家有關法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為明確責任，協(xié)作配合，確保工程勘察質(zhì)量，經(jīng)發(fā)包人、勘察人協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。

第一條工程概況

工程名稱：___________________________________________________________________________

工程建設地點：_______________________________________________________________________

工程規(guī)模、特征：_____________________________________________________________________

工程勘察任務委托文號、日期：__________________________________________________________

工程勘察任務(內(nèi)容)與技術要求：_______________________________________________________

承接方式：___________________________________________________________________________

預計勘察工作量：____________________________________________________________________

工程內(nèi)容：__________________________________________________________________________

第二條發(fā)包人應及時向勘察人提供下列文件資料，并對其準確性、可靠性負責。

2.1提供本工程批準文件(復印件)，以及用地(附紅線范圍)、施工、勘察許可等批件(復印件)。

2.2提供工程勘察任務委托書、技術要求和工作范圍的地形圖、建筑總平面布置圖。

2.3提供勘察工作范圍已有的技術資料及工程所需的坐標與標高資料。

2.4提供勘察工作范圍地下已有埋藏物的資料(如電力、電訊電纜、各種管道、人防設施、洞室等)及具體位置分布圖。

2.5發(fā)包人不能提供上述資料，由勘察人編寫的，發(fā)包人需向勘察人支付相應費用。

第三條勘察人向發(fā)包人提交勘察成果資料并對其質(zhì)量負責。

勘察人負責向發(fā)包人提交勘察成果資料四份，發(fā)包人要求增加的份數(shù)另行收費。

第四條開工及提交勘察成果資料的時間和收費標準及付費方式

4.1開工及提交勘察成果資料的時間

4.1.1本工程的勘察工作定于________年________月________日開工，________年________月________日提交勘察成果資料，由于發(fā)包人或勘察人的原因未能按期開工或提交成果資料時，按本合同第六條規(guī)定辦理。

4.1.2勘察工作有效期限以發(fā)包人下達的開工通知書或合同規(guī)定的時間為準，如遇特殊情況(設計變更、工作量變化、不可抗力影響以及非勘察人原因造成的停、窩工等)時，工期順延。

4.2收費標準及付費方式

4.2.1本工程勘察按國家規(guī)定的現(xiàn)行收費標準_____________________計取費用;或以"預算包干"、"中標價加簽證"、"實際完成工作量結(jié)算"等方式計取收費。國家規(guī)定的收費標準中沒有規(guī)定的收費項目，由發(fā)包人、勘察人另行議定。

4.2.2本工程勘察費預算為________元(大寫_____________________)，合同生效后3天內(nèi)，發(fā)包人應向勘察人支付預算勘察費的20%作為定金、計________元(本合同履行后，定金抵作勘察費);勘察規(guī)模大、工期長的大型勘察工程，發(fā)包人還應按實際完成工程進度________%時，向勘察人支付預算勘察費的_________%的工程進度款，計___________元;勘察工作外業(yè)結(jié)束后________天內(nèi)，發(fā)包人向勘察人支付預算勘察費的________%，計__________元;提交勘察成果資料后10天內(nèi)，發(fā)包人應一次付清全部工程費用。

第五條發(fā)包人、勘察人責任

5.1發(fā)包人責任

5.1.1發(fā)包人委托任務時，必須以書面形式向勘察人明確勘察任務及技術要求，并按第二條規(guī)定提供文件資料。

5.1.2在勘察工作范圍內(nèi)，沒有資料、圖紙的地區(qū)(段)，發(fā)包人應負責查清地下埋藏物，若因未提供上述資料、圖紙，或提供的資料圖紙不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作過程中發(fā)生人身傷害或造成經(jīng)濟損失時，由發(fā)包人承擔民事責任。

5.1.3發(fā)包人應及時為勘察人提供并解決勘察現(xiàn)場的工作條件和出現(xiàn)的問題(如：落實土地征用、青苗樹木賠償、拆除地上地下障礙物、處理施工擾民及影響施工正常進行的有關問題、平整施工現(xiàn)場、修好通行道路、接通電源水源、挖好排水溝渠以及水上作業(yè)用船等)，并承擔其費用。

5.1.4若勘察現(xiàn)場需要看守，特別是在有毒、有害等危險現(xiàn)場作業(yè)時，發(fā)包人應派人負責安全保衛(wèi)工作，按國家有關規(guī)定，對從事危險作業(yè)的現(xiàn)場人員進行保健防護，并承擔費用。

5.1.5工程勘察前，若發(fā)包人負責提供材料的，應根據(jù)勘察人提出的工程用料計劃，按時提供各種材料及其產(chǎn)品合格證明，并承擔費用和運到現(xiàn)場，派人與勘察人的人員一起驗收。

5.1.6勘察過程中的任何變更，經(jīng)辦理正式變更手續(xù)后，發(fā)包人應按實際發(fā)生的工作量支付勘察費。

5.1.7為勘察人的工作人員提供必要的生產(chǎn)、生活條件，并承擔費用;如不能提供時，應一次性付給勘察人臨時設施費_____________元。

5.1.8由于發(fā)包人原因造成勘察人停、窩工，除工期順延外。發(fā)包人應支付停、窩工費(計算方法見6.1);發(fā)包人若要求在合同規(guī)定時間內(nèi)提前完工(或提交勘察成果資料)時，發(fā)包人應按每提前一天向勘察人支付_________元計算加班費。

5.1.9發(fā)包人應保護勘察人的投標書、勘察方案、報告書、文件、資料圖紙、數(shù)據(jù)、特殊工藝(方法)、專利技術和合理化建議，未經(jīng)勘察人同意，發(fā)包人不得復制、不得泄露、不得擅自修改、傳送或向第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同外的項目;如發(fā)生上述情況，發(fā)包人應負法律責任，勘察人有權(quán)索賠。

5.1.10本合同有關條?？钜?guī)定和補充協(xié)議中發(fā)包人應負的其它責任。

5.2勘察人責任

5.2.1勘察人應按國家技術規(guī)范、標準、規(guī)程和發(fā)包人的任務委托書及技術要求進行工程勘察，。按本合同規(guī)定的時間提交質(zhì)量合格的勘察成果資料，并對其負責。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果資料質(zhì)量不合格，勘察人應負責無償給予補充完善使其達到質(zhì)量合格;若勘察人無力補充完善，需另委托其他單位時，勘察人應承擔全部勘察費用;或因勘察質(zhì)量造成重大經(jīng)濟損失或工程事故時，勘察人除應負法律責任和免收直接受損失部分的勘察費外，并根據(jù)損失程度向發(fā)包人支付賠償金，賠償金由發(fā)包人、勘察人商定為實際損失的________%。

5.2.3在工程勘察前，提出勘察綱要或勘察組織設計，派人與發(fā)包人的人員一起驗收發(fā)包人提供的材料。

5.2.4勘察過程中，根據(jù)工程的巖土工程條件(或工作現(xiàn)場地形地貌、地質(zhì)和水文地質(zhì)條件)及技術規(guī)范要求，向發(fā)包人提出增減工作量或修改勘察工作的意見。并辦理正式變更手續(xù)。

5.2.5在現(xiàn)場工作的勘察人的人員，應遵守發(fā)包人的安全保衛(wèi)及其它有關的規(guī)章制度，承擔其有關資料保密義務。

5.2.6本合同有關條款規(guī)定和補充協(xié)議中勘察人應負的其它責任。

第六條違約責任

6.1由于發(fā)包人未給勘察人提供必要的工作生活條件而造成停、窩工或來回進出場地，發(fā)包人除應付給勘察人停、窩工費(金額按預算的平均工日產(chǎn)值計算)，工期按實際工日順延外，還應付給勘察人來回進出場費和調(diào)遣費。

6.2由于勘察人原因造成勘察成果資料質(zhì)量不合格，不能滿足技術要求時，其運工勘察費用由勘察人承擔。

6.3合同履行期間，由于工程停建而終止合同或發(fā)包人要求解除合同時，勘察人未進行勘察工作的，不退還發(fā)包人已付定金;已進行勘察工作的;完成的工作量在50%以內(nèi)時，發(fā)包人應向勘察人支付預算額50%的勘察費計________元;完成的工作量超過50%時，則應向勘察人支付預算額100%的勘察費。

6.4發(fā)包人未按合同規(guī)定時間(日期)撥付勘察費，每超過一日，應償付未支付勘察費的千分之一逾期違約金。

6.5由于勘察人原因未按合同規(guī)定時間(日期)提交勘察成果資料，每超過一日，應減收勘察費千分之一。

6.6本合同簽訂后，發(fā)包人不履行合同時，無權(quán)要求退還定金;勘察人不履行合同時，雙倍返還定金。

第七條本合同未盡事宜，經(jīng)發(fā)包人與勘察人協(xié)商一致，簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。

第八條其它約定事項：________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

第九條本合同發(fā)生爭議，發(fā)包人、勘察人應及時協(xié)商解決，也可由當?shù)亟ㄔO行政主管部門調(diào)解，協(xié)商或調(diào)解不成時，發(fā)包人、勘察人同意由_______________仲裁委員會仲裁。發(fā)包人、勘察人未在本合同中約定仲裁機構(gòu)，事后又未達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起拆。

第十條本合同自發(fā)包人、勘察人簽字蓋章后生效;按規(guī)定到省級建設行政主管部門規(guī)定的審查部門備案;發(fā)包人、勘察人認為必要時，到項目所在地工商行政管理部門申請鑒證。發(fā)包人、勘察人履行完合同規(guī)定的義務后，本合同終止。

本合同一式__________份，發(fā)包人__________份、勘察人__________份。

發(fā)包人名稱：

勘察人名稱：

(蓋章)

(蓋章)

法定代表人：(簽字)

法定代表人：(簽字)

委托代理人：(簽字)

委托代理人：(簽字)

住所：

住所：

郵政編碼：

郵政編碼：

電話：

電話：

傳真：

傳真：

開戶銀行：

開戶銀行：

銀行帳號：

銀行帳號：

建設行政主管部門備案：

鑒證意見：

(蓋章)

(蓋章)

備案號：

經(jīng)辦人：

備案日期：年月日

鑒證日期：年月日

建設工程合同應當采用篇十二甲方：xxx(以下簡稱甲方)

乙方：xxx(以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》和國家工商行政管理局，建設部頒發(fā)的《建設工程施工合同》文本，并根據(jù)省、市有關規(guī)定、本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，結(jié)合本合同具體情況，雙方達成以下協(xié)議：

一、工程概況

工程名稱：新鄭市軒轅路芙蓉小區(qū)5號樓

⑴、承包范圍：乙方包工、甲方負責乙方所需的工具及原材料。

⑵、外墻粉刷及貼磚(瓷磚規(guī)格為6__20)，所有側(cè)面全算，所有內(nèi)口不粉。

二、承包價格

空口實算36元/m2.

三、乙方承包此工程按甲方要求達到合格工程。

四、付款方式

乙方工人進入工地，由甲方支付乙方前期生活費。一部分完工付工程款的80%，下一部分完工后應把上一部分的20%付清，并付本部分的80%,

整體完工后付清。

五、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

建設工程合同應當采用篇十三甲方：

乙方：

為了在工程建設中保持廉潔自律的工作作風，防止建設工程承發(fā)包過程中不正之風和腐敗現(xiàn)象的發(fā)生，根據(jù)國家、省和廣州市有關建設工程承發(fā)包以及《廣州市建設工程承發(fā)包雙方簽訂廉潔協(xié)議的暫行規(guī)定》，結(jié)合工程建設的特點，特訂立本協(xié)議如下：

一、甲乙雙方應當共同自覺遵守國家、省和廣州市關于建設工程承發(fā)包工作規(guī)則以及有關廉政建設的各項規(guī)定。

二、甲方及其工作人員不得以任何形式向乙方索要和收受回