加工制作合同（21篇）

加工制作合同（21篇）

加工制作合同（21篇）

加工制作合同篇1

甲方：

乙方：

一、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額

二、質量要求、技術標準：

三、驗收標準、方法：

四、交貨時間、地點：

五、結算方式及期限：制作完成后，由乙方直接交付甲方，甲方驗收合格后，由丙方一次性向乙方支付全部款項。

六、甲乙丙三方權利和義務

1、甲方有權根據(jù)樣品標準對乙方制作的掛歷進展驗收，乙方所制作物品如經(jīng)甲方驗收不合格，甲方有權拒絕支付制作款。乙方制作的物品經(jīng)甲方驗收合格后，甲方有義務按合同商定向乙方支付制作費;

2、乙方根據(jù)合同商定的質量、數(shù)量將水晶獎杯和邀請函內(nèi)頁制作完畢并交付甲方，經(jīng)甲方驗收合格后，有權要求甲方按合同商定支付制作費用。

3、丙方有權與甲方共同驗收掛歷質量，驗收合格后按商定金額支付貨款。

七、本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。

甲方：

丙方：

托付代理人：

電話：

乙方：

托付代理人：

電話：

簽約日期：

年月日

加工制作合同篇2

訂做方（甲方）：制作方（乙方）：

一、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、交貨日期合同編號：品名規(guī)格（長寬高）單位數(shù)量單價（元）金額（元）合計人民幣金額（大寫）整金額（小寫）：

元交貨日期：

合同簽定起____日內(nèi)其它說明：

二、質量要求、技術標準：

183;服裝加工合同183;鋼筋加工合同183;加工貿(mào)易合同183;進料加工合同

三、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。

四、包裝要求及費用負擔：

五、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地（北京范圍內(nèi)）,

六、結算方式及期限：

七、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的商定，如消失問題依據(jù)問題所屬擔當責任。

八、解決合同糾紛的方式：被告住宅地人民法院訴訟。

九、其它事項：由雙方協(xié)商解決。

十、戶名：北京XX公司賬戶：X09131開戶行：

訂做方制作方單位名稱：

單位名稱：法人代表：

法人代表：托付代理人：

托付代理人：

電話：

電話：簽單日期：________年____月____日

返

加工制作合同篇3

甲方：

乙方：

雙方依據(jù)《合同法》相關規(guī)定，經(jīng)協(xié)商達成協(xié)議如下：

一、乙方為甲方無縫鋼管加工制作保溫層。

二、由甲方負責供應無縫鋼管并送到乙方加工廠房，乙方加工完畢后成品甲方自提。

三、乙方負責供應除鋼管外的其他加工用材料，保溫層材料為高壓硬泡聚氨酯，外愛護層為高密度聚乙烯夾克外套。保溫層厚度為505mm，外愛護層厚度40.5mm，保溫層厚度勻稱，外觀要平直，無偏心。

四、驗收標準：GB50404-20xx相關規(guī)定。

五、詳細結算單價及金額。

雙方依據(jù)全國統(tǒng)一安裝工程預算定額，遼寧省給排水、采暖、煤氣工程單位估價表中所給數(shù)據(jù)計算。

價格：219以上螺旋管每立方米2100元25以上無縫管每立方米1800元接頭直口按一米計算，彎頭按1.5米計算，詳細結算按實際發(fā)生量算。

六、付款方式：乙方開具發(fā)票、款到付貨。

七、乙方交付期限：

八、違約責任：

1、如乙方未按時完成加工工作(逾期交付)，沒逾期一天，向甲方支付違約金300元(或在加工費中扣除)，逾期超過七天，按甲方實際經(jīng)濟賠償。

2、甲方應按時進管，付款，如未按時付款進管，所造成的延誤進度由甲方負責。

九、本合同爭議，由起訴方所在地人民法院裁決。

十、本合同經(jīng)雙方蓋章后生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方(章)：

乙方(章)：

代理人：

代理人：

聯(lián)系電話：

聯(lián)系電話：

開戶行：

開戶行：

賬號：

賬號：

年月日

加工制作合同篇4

加工制作合同

合同編號：______________

訂做方（甲方）：___________________

制作方（乙方）：_______科技有限公司

一、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、交貨日期

品名

規(guī)格（長*寬*高）

單位

數(shù)量

單價（元）

金額（元）

合計人民幣金額（大寫）

整金額（小寫）：￥

元

交貨日期：合同簽定起日內(nèi)

其它說明：

_________________________________

三、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。

四、包裝要求及費用負擔

_________________________________

五、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地（北京范圍內(nèi)）。

六、結算方式及期限

_________________________________

七、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的商定，如消失問題依據(jù)問題所屬擔當責任。

八、解決合同糾紛的方式：被告住宅地人民法院訴訟。

九、其它事項：由雙方協(xié)商解決。

十、戶名：_______科技有限公司

帳號：_______________________

開戶行：_____________________

訂做方

制作方

單位名稱：

單位名稱：_______科技有限公司

法人代表：

法人代表：

托付代理人：

托付代理人：

電話：

電話：

簽單日期：_______年_______月_______日

加工制作合同篇5

合同書_____________

托付方：___________(以下簡稱甲方)

受托方：_____________(以下簡稱乙方)

甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就甲方托付乙方承攬中國石油聯(lián)合生產(chǎn)指揮中心基地停車場車庫及戶外導視系統(tǒng)標牌制作安裝事宜達成如下全都協(xié)議:

一、制作內(nèi)容及要求

1.1甲方托付乙方依據(jù)本合同規(guī)定，制作安裝符合甲方要求的標識、標牌;

1.2詳細規(guī)格、數(shù)量與邊框材質詳見附件一《停車場車庫及戶外導視系統(tǒng)標牌制作內(nèi)容及報價單》所確定內(nèi)容;

1.3乙方在制作安裝的標識標牌必需保證質量，保修期為三年(因人為因素或不行抗力因素造成產(chǎn)品的損壞，外物影響損壞、則不在保修范圍內(nèi))。乙方在接到通知后72小時內(nèi)處理完畢;

1.4安裝地點為:新疆烏魯木齊市;

二、工程費用及支付方式

2.1本工程制作、安裝及維護總費用計人民幣：_____________元整(￥_________元);

2.2合同簽訂后乙方供應本合同的全額發(fā)票，甲方須在收到發(fā)票五個工作日內(nèi)支付乙方工程總額的_______預付款，即人民幣：___________元整(￥__________元);

2.3乙方制作完成甲方驗收成品合格后，甲方支付乙方工程總額的________工程余款，即人民幣：__________整(￥________元);

2.4安裝完成并由甲方驗收通過后，甲方支付乙方工程總額的10工程余款，即人民幣：___________元整(￥__________元)。

2.5甲方以轉賬或電匯形式向乙方付款。

三、工程制作安裝期限

3.1自合同簽訂之日起二十五天內(nèi)完成合同所定項，如遇不行抗力因素(如雨、雪、四級以上大風)工期順延;

3.2因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協(xié)商確定延期時間;

四、雙方權利義務

4.1.1辦理標識標牌設置、安裝所必需的報批手續(xù)及相關費用;

4.1.2有權對乙方的制作、安裝提出建議和修改意見。有義務供應有關單位資料或其他有關資料供乙方參考;

4.1.3向乙方供應標識標牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工;

4.1.4按本合同規(guī)定結算標識標牌的制作、安裝費用;

4.1.5甲方協(xié)調(diào)好乙方在安裝過程中的現(xiàn)場一切事宜，不得造成乙方產(chǎn)生窩工和停工的損失。如情節(jié)嚴峻，乙方有權利向乙方索要誤工費;

4.1.6乙方在制作、安裝及維護過程中，如發(fā)生工作人員受傷、傷病等任何安全問題時，甲方不擔當任何責任，均由乙方自行擔當;

4.2.1自甲方通知可以現(xiàn)場施工起，按甲方供應的安裝地點在規(guī)定的時間內(nèi)制作施工并安裝完畢;

4.2.2嚴格根據(jù)甲方確認的施工方案圖紙進展制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符，應準時溝通，并與甲方協(xié)商修改方案;

4.2.3乙方在制作安裝過程中，不僅要保證制作質量，應確保向甲方供應的制作物符合規(guī)定的品質，承受甲方的意見和建議;4.2.4根據(jù)本合同規(guī)定的時間和甲方的要求準時完成有關工作;

4.2.5由于乙方制作安裝錯誤產(chǎn)生的問題，乙方有責任在設計制作上進展修改，費用由乙方擔當;

五、違約責任：

5.1甲方未能按本合同付款方式執(zhí)行時，每逾期一日，應以合同總金額的同期銀行存款利息計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延;

5.2乙方如無正值理由未能按本合同規(guī)定按時制作、安裝標識標牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金;

5.3乙方應保證工程質量、構造堅固性、抗風力等指標到達國家標準。如未達標乙方應擔當返工及返工的相應損失，并擔當由于制作及安裝質量問題所致的一切后果;

5.4如屬甲方緣由，造成中途停工，停建，撤除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工狀況要求甲方支付已完局部或全部的制作費;

5.5如屬乙方緣由，未能履行合同所定項，乙方須依據(jù)實際狀況賠付甲方損失費用;

5.6乙方全部制作安裝完工后向甲方書面申請驗收，甲方收到申請后五個工作日內(nèi)，甲方必需組織正式驗收。甲方在完工后五個工作日內(nèi)不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格;

六、合同生效與終止

6.1本合同經(jīng)甲乙雙方加蓋單位法人公章，并有法定代表人或法定代表人授權代理人簽字(或蓋章)后生效。

6.2甲乙雙方因故需變更或終止本合同時應提前通知對方，對本合同中的遺留問題取得全都意見，在補充條款中進展說明或簽訂補充協(xié)議。未達成協(xié)議前，本合同連續(xù)有效。

七、其他條款

7.1本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行;

7.2本合同履行過程中假如發(fā)生糾紛，雙方通過協(xié)商解決，如有爭議由甲方所在地法院管轄;

7.3本合同一式四份，甲方二份，乙方二份，具有同等法律效力。本合同自簽字蓋章之日起生效。

甲方：__________

代理人(簽章)：_________

電話：__________

________年_____月_____日

乙方：

________

代理人(簽章)：__________

電話：__________

______年_____月_____日

加工制作合同篇6

承攬方：____________________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務：____________

定作方：____________________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務：____________

定作方托付承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品

編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注

其次條加工成品質量要求

第三條原材料的供應方法及規(guī)格、數(shù)量、質量

1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必需依照合同規(guī)定選用原材料，并承受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、削減價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格供應原材料，承攬方對定作方供應的原材料要按合同規(guī)定準時檢驗，不符合要求的，應馬上通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方供應的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術資料、圖紙供應方法

1.承攬方在依照定作方的要求進展工作期間，發(fā)覺供應的圖紙或技術要求不合理，應當準時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停頓工作，并準時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期供應技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金，根據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1.根據(jù)合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)覺質量缺陷的定作物或工程，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)染売啥斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和工程質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)視檢驗機構供應檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;托付運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必需留給定作方以必要的途中時間;雙方另有商定的，按商定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸方法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他商定

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并擔當逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍舊需要的，應當照數(shù)補齊，補交局部按逾期交付處理;少交、遲交局部定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并擔當因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無詳細規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付局部的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當擔當承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于酬勞、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償缺乏局部;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，擔當因此而多支出的費用。

第十四條不行抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予擔當違約責任，在定作方拖延承受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當擔當責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理：

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨便變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________

____年____月____日

加工制作合同篇7

需方：建筑安裝有限責任公司

供方：恒大石材廠

一、產(chǎn)品名稱、商標、型號、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量

注：以上均含石材加工，石材樣品以業(yè)州大道路緣石樣品為準，以上價格不含稅費。

二、質量要求、技術標準

1、大理石、花崗巖、異型裝飾石材按中華人民共和國《自然大理石建筑板材》(JG/T79-20xx)、《自然花崗巖建筑板材》(GB/T18601-20xx)，《異性裝飾石材》(JG/T847-1999)中的一等品要求為驗收標準。

2、雙方商定的其它質量要求：按供應樣品的顏色、厚度及尺寸要求進展加工，并供應產(chǎn)品質量合格證、檢測報告、質量保證書及放射性能的檢驗報告。

三、交貨地點：施工現(xiàn)場。

四、交貨時間：

年月日送第一次貨，其中直形路緣石必需在年月日送完，年月日全部到貨。

五、運輸方式及到達站點的費用擔當：運費由供貨方負責。卸貨費用由需方自付。

六、驗收方式：按建材行業(yè)標準的試驗方法及檢驗規(guī)章在工廠(或工地)驗收，提出質量異議時間為石材安裝之前。

七、違約責任：經(jīng)供需雙方認可，驗收不合格產(chǎn)品由供方退換，供方未經(jīng)需方許可延期交貨(不行抗力因素，供貨期順延)，或需方拖延付款或提貨，每日按應收款的10%賠付對方違約金。合同生效后，雙方應當照實履行合同的商定義務，違約方擔當一切違約責任。如發(fā)生糾紛，由違約方所在地為法律訴訟地。

八、本訂單一經(jīng)生效交在供方下達加工單后，需方提出品種、數(shù)量及加工規(guī)格變更調(diào)整，供貨方由此發(fā)生的費用由需方擔當。供方按需方要求的時間已完成貨物的加工，需方如未按合同商定時間準時提貨，則視同供方已按時交貨。

九、特殊說明：石材為自然產(chǎn)物，供方不能保證肯定無色差、無洞眼、無裂紋，貨由需方任選。同時供方特殊提示：石材如濕貼，請作防堿防污處理品，白色石材主用白水泥粘貼或勾縫。

十、需方支票付款必需填寫供方法定名稱，現(xiàn)金付款以蓋供方財務章的收款憑證為準，否則由此造成的經(jīng)濟糾紛或損失，供方概不負責。

十一、未盡事宜，雙方本著求大同存小異原則，友好協(xié)商。

十二、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

需方：

供方;

法定代表人：法定代表人：

電話：

電話：

簽訂日期：

簽訂日期：

加工制作合同篇8

承攬方：以下簡稱甲方

定作方：以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺、貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條加工成品品名規(guī)格(長、寬、高)單位數(shù)量備注

其次條加工成品質量要求

一、材種：柜臺、貨架一律采納___________________________。

二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

三、嚴格把握木制品的木材枯燥程度，榫縫、肩角構造必需嚴密，結實、外表必需平坦光滑，木材無形變、翹曲、撥縫、松榫;塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正、平直、安裝便利。四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。

第三條原材料由甲方供應

圖紙由乙方于_________年_________月_________日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進展工作期間，發(fā)覺供應的圖紙不合理，應當準時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停頓工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第四條工程價款按核定價格單計算款_________元。

第五條驗收標準和方法本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必需到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由_______物價局供應檢驗證明。第七條交貨的時間和地點_________年_________月_________日至_________月_________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必需在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在_________，由_________收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。

第六條包裝要求及費用負擔由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按_________元計算，共計_________元，全部費用由乙方負擔。

第七條運輸方法及費用負擔由甲方負責運輸，每件運輸費用均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

第八條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款_________元(大寫_________元)。甲方不履行合同時，除擔當違約責任外，必需如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

第九條結算方式及期限乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。

第十條甲方的違約責任

一、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并擔當逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍舊需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交局部按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價款總額的千分之一償付違約金。

五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物局部價款總值20%的違約金。

六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，到達合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第十一條乙方的違約責任

一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行局部定作物價款總值30%的違約金。

三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方供應圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

六、乙方如變更交付定作物的地點，應擔當因此而多支出的費用。

第十二條不行抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予擔當違約責任。但甲方應當實行積極措施，盡量削減損失，如不行抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任;在乙方拖延承受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當擔當責任，并賠償甲方因此造成的損失。

第十三條其他

一、本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解，或向合同治理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

二、本合同于_________年_________月_________日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

三、本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)一份，_________公證處、_________物價局、_________銀行各存一份。

甲方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_______

_______年____月____日

乙方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_______

_______年____月____日

加工制作合同篇9

定作方(甲方)：，身份證號：。

承攬方(乙方)：，身份證號：。

依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲方托付乙方加工_________，雙方本著誠信、互利、公正、公開的原則，經(jīng)充分協(xié)商，達成如下合同條款，以便共同遵守。

一、托付加工工程

品名

規(guī)格

單位

數(shù)量

(以甲方下單為準)

單價

備注

二、托付加工方式

1、甲方供應原材料。合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額，甲方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格供應原材料。乙方對甲方供應的原材料要準時檢驗，不符合要求的，應馬上通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方供應的原材料不得擅自更換。

2、甲方負責布料裁剪，并由甲方供應商標(成尊女褲)、吊牌、防偽標識。

3、乙方必需依照合同規(guī)定加工原材料。在甲乙雙方確認樣品封樣后，乙方進展加工，根據(jù)封樣樣品標準加工的產(chǎn)品，甲方不得拒收。假如有質量異議，雙方應共同選擇由鑒定資質的機構進展鑒定。

4、工廠由乙方全權治理，包括加工設備、工作人員及其工資等。

5、交貨期限：按乙方接單日起-天內(nèi)交貨。詳細時間以訂單為準。

三、質量要求及技術標準

1、乙方嚴格根據(jù)甲方提出的質量要求進展加工，于_______年_____月_____日制作出樣品，經(jīng)甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。

2、技術標準根據(jù)《企業(yè)質量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業(yè)質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執(zhí)行)。

四、乙方對質量負責的范圍及期限

1、面料、輔料質量確實認;

2、顏色、尺碼規(guī)格確實認;

3、繡制商標工藝確實認;

4、縫紉手工藝確實認;

5、其他質量問題確實認;

6、乙方負責該批托付加工產(chǎn)品銷售期內(nèi)的質量問題;

7、甲方允許乙方制作誤差率為千分之三。

五、技術資料、圖紙供應方法及保密要求

1、甲方供應服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;

2、乙方必需對甲方供應的服裝款式、圖紙等技術資料進展保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方供應的資料自行加工、銷售。

3、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

六、驗收標準、方法和期限

1.根據(jù)合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

2.甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。對短期檢驗難以發(fā)覺質量缺陷的定作物或工程，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除甲方使用或保管不當?shù)染売啥斐少|量問題的以外，由乙方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和工程質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)視檢驗機構供應檢驗證明。

七、包裝要求及交貨地點、運輸方式

1、乙方嚴格根據(jù)甲方的要求進展內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝;

2、于甲方指定的地點_________交貨。

3、運輸方式為_________;運費由_________負擔。

八、加工費及結算

1、加工單價：_______元/套，大寫：

2、結算日期：按月結算，依據(jù)實際制衣件數(shù)，經(jīng)雙方認可后，甲方須在月底前支付乙方加工費。

九、不行抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予擔當違約責任，但應當實行積極措施，盡量削減損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在甲方拖延承受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應當擔當責任，并賠償乙方由此造成的損失。

十、違約責任

(一)甲方的違約責任：

1、甲方隱瞞原材料的缺陷或供應不符合規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質量、未按合同規(guī)定的時間向乙方供應原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的幫助工作和預備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的一切損失。

2、甲方無故拒絕接收定作物，應當賠償乙方因此造成的損失。

3、甲方應按時付款，如不按時付款，每逾期一天按應支付價款20%作為違約金。

4、甲方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量、設計或變更交付定作物地點、承受人等，應當事先通知乙方，否則由甲方擔當因此而多支出的費用。

5、甲方中途廢止合同的，償付乙方以未履行局部酬金總額的_________%(20%---60%的幅度)違約金。

(二)乙方的違約責任：

1、乙方必需嚴格根據(jù)雙方規(guī)定時間、數(shù)量交貨，如逾期交貨或交貨數(shù)量少于合同商定的，乙方應向甲方支付總價款%的違約金。

2、乙方必需嚴格遵照合同規(guī)定的質量要求及技術指標，假如未到達要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_______%違約金;

3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并擔當因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

4、乙方由于保管不善，致使甲方供應的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失;

5、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際狀況要求乙方擔當賠償責任;

6、乙方若制造假冒產(chǎn)品，給甲方造成損害的，應當擔當損害賠償責任，賠償金額為人民幣_________萬元，甲方有權通知相關監(jiān)視檢查部門對其進展懲罰;

7、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產(chǎn)品總金額的_________%支付違約金;

十一、解決合同糾紛的方式

本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

十二、生效條件

本合同自雙方簽或蓋章之日起生效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨便變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

十三、其他商定：

甲方(章)：

乙方(章)：

________年____月____日

加工制作合同篇10

手機殼代加工制作合同

合同編號：____________

定作人：________________________

簽訂地點：______________________

承攬人：________________________

簽訂時間：________年____月____日

第一條定作物、數(shù)量、酬勞、交貨期限

定作物名稱

規(guī)格型號

計量單位

數(shù)量

酬勞

交貨期限及數(shù)量

單價

金額

合計

合計人民幣金額(大寫)：

(注：空格如不夠用，可以另接)

其次條承攬人供應的材料

序號

材料名稱

牌號商標

規(guī)格型號

生產(chǎn)廠家

計量單位

用料數(shù)量

質量

單價

金額

(注：空格如不夠用，可以另接)

第三條定作人對承攬人供應的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限

__________________________________________

第四條定作物的技術標準、質量要求

___________________________________________

第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件

__________________________________________

第六條定作人供應技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、方法及保密要求

__________________________________________

第七條承攬人發(fā)覺定作方供應的圖紙、技術要求不合理的，應在________日內(nèi)向定作人提出書面異議。

定作人應在收到書面異議后的________日內(nèi)答復。

第八條定作物的包裝要求及費用負擔

___________________________________________

第九條定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作。

第十條定作物交付的方式及地點

___________________________________________

第十一條定作物檢驗標準、方法、地點及期限

___________________________________________

第十二條定作人在________年________月________日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元。

第十三條酬勞及材料費的結算方式及期限

____________________________________________

第十四條定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________________元。

第十五條本合同解除的條件

____________________________________________

第十六條定作人未向承攬人支付酬勞或者材料費的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

第十七條違約責任：__________________________

第十八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓卫聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按以下第________種方式解決：

(一)提交________________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第十九條其他商定事項：_________________________

定作人

定作人(章)：

住宅：

法定代表人：

居民身份證號碼：

托付代理人：

電話：

開戶銀行：

賬號：

郵政編碼：

承攬人

承攬人(章)：

住宅：

法定代表人：

居民身份證號碼：

托付代理人：

電話：

開戶銀行：

賬號：

郵政編碼：

鑒(公)證意見：

鑒(公)證機關(章)

經(jīng)辦人：

年月日

監(jiān)制部門：_____________________印制單位：_____________________

加工制作合同篇11

甲方：(以下簡稱：甲方)

乙方：(以下簡稱：乙方)

依照《中華人民共和國民法典》有關規(guī)定，為明確雙方權力義務，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，就乙方對甲方承施的_____________工程工程構造中的鋼筋局部進展成型加工(含機械連接接頭)配送事宜達成全都，同意訂立本合同。

一、工程概況：

工程位于___________，工程建筑面積：____________平方米，構造封頂日期________年____月____日。

二、加工事宜：

甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產(chǎn)品。如加工過程中乙方使用非合同規(guī)定的原材料時，須事先以書面形式通知甲方，經(jīng)甲方授權托付人簽字同意后，方可實施加工(如甲方在二十四小時內(nèi)未能做出書面回復，則視為甲方同意乙方意見)乙方應嚴格根據(jù)甲方供應的配筋單中標注的規(guī)格、圖示尺寸、數(shù)量進展加工。

三、重量結算依據(jù)：

依據(jù)甲方供應的本工程成型鋼筋配筋單，經(jīng)乙方進展理論重量計算，作為本合同重量結算依據(jù)。結算重量單位為噸，重量數(shù)值經(jīng)四舍五入保存小數(shù)點后三位。

四、甲方工作：

1、合同簽訂時甲方供應授權經(jīng)辦人簽字字體樣本作為本合同附件，并明確其授權范圍。

2、合同簽訂時，甲方應以書面的形式對乙方進展技術交底。交底資料中應具體說明所承攬工程流水作業(yè)段劃分平面布置圖，規(guī)劃施工進度(月度規(guī)劃及構造封頂時間排序規(guī)劃)，以及成型鋼筋箍筋平直局部的長度，特別角度的工藝要求等。

3、甲方應于每月____日前向乙方供應次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特別狀況補充時須提前____日，數(shù)量不得超過30噸)，配筋單上的名目應注明起止編號、使用部位，且每張配筋單上須有甲方授權經(jīng)辦人簽字，并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效(簽字人字體樣本附后)

4、成型鋼筋加工制作過程中，甲方有權隨時到乙方加工現(xiàn)場就加工質量進展抽檢工作，乙方有義務積極協(xié)作。

5、如甲方工程工期延誤，仍根據(jù)本合同執(zhí)行。

6、成型鋼筋出庫前，甲方應指定專人進展清料工作，待甲方清料人員對成型鋼筋數(shù)量確認簽字后乙方方可發(fā)貨(簽字人簽字樣本附后)

7、成型鋼筋每車裝車數(shù)量不得小于10噸。

五、乙方工作：

1、合同簽訂時，乙方應積極組織資源，確保甲方工程工程施工進度。

2、乙方接到甲方供應的成型鋼筋配筋單時，應仔細校對，如規(guī)格、數(shù)量、圖示尺寸、標注無法正確識別時，甲方授權托付人應在12小時內(nèi)書面確認，否則免除乙方的供貨責任。

3、乙方所使用的鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。

4、乙方所配送的成型鋼筋必需供應原材料出廠質量證明合格證書。

5、乙方制作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求，并在產(chǎn)品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數(shù)量，每一編號的鋼筋供應一張標牌，固定在鋼筋打捆處。

6、乙方有責任幫助甲方人員在乙方加工現(xiàn)場對成型鋼筋進展清料及裝車工作，并按甲方的要求運至施工現(xiàn)場。

六、設計變更：

1、施工過程中如消失不行預見及設計變更，甲方應以書形式準時向乙方供應補充配筋單，并標注“急配”字樣及需用時間(供給時間甲、乙雙方協(xié)商確定)，如需增加費用以甲、乙雙方協(xié)商為準。

2、設計變更及修改正程中，乙方已投入加工生產(chǎn)局部按合同規(guī)定價格結算，如消失以大改小損耗局部及所需增加人工費用局部由甲方擔當。

七、產(chǎn)品質量要求：

1、乙方使用的原材料必需符合：《低碳鋼熱軋圓盤條》GB701-1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》GB13013-1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》GB1499-1998的規(guī)定。

2、產(chǎn)品質量檢驗應符合《混凝土構造工程施工質量驗收標準》GB50204-中的第五章5.3.4及《建筑構造長城杯工程質量評審標準》DBJ/T01-69-的規(guī)定。

3、直螺紋連接接頭應符合《鋼筋機械連接通用技術規(guī)程》JGJ107-96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術規(guī)程》Q/JY16-中的規(guī)定。

八、鋼筋原材復試及資料：

1、鋼筋原材料在投入使用前，乙方負責原材料的取樣及送檢工作，托付檢驗的機構必需是經(jīng)北京市建委審核合格具有見證試驗資質的檢測中心。

2、依據(jù)《北京市建立工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規(guī)定》，甲方及監(jiān)理單位進展見證取樣時應持正式書面通知，乙方應積極協(xié)作取樣工作，其檢測機構及費用由甲方負責。

3、依據(jù)《建筑工程資料治理規(guī)程》DBJ01-51-規(guī)定，乙方在成型鋼筋配送至施工現(xiàn)場后，供應《半成品出廠合格證》表式C4-5附鋼筋原材料出廠材料質量證明書及產(chǎn)品銘牌、原材料復試檢驗報告。

九、合同價款及付款方式：

1、合同價款：

(1)本合同成型鋼筋的結算單價為人民幣________元/噸(鋼筋不分品種、規(guī)格均為本單價)，上述結算單價包括材料費、成型制作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車及費用由甲方擔當)不包括原材料復試及機械連接接頭費用。

(2)三級螺紋鋼的結算價格在本合同結算單價根底上加____________元/噸。

(3)鋼筋機械連接頭元/單頭(鋼筋不分品種、規(guī)格加工套絲，并戴好愛護帽)，根據(jù)配筋單圖示數(shù)量進展簽收。

(4)鋼筋原材料復試費用根據(jù)《半成品出廠合格證》實際標注數(shù)量進展簽收。

(5)合同執(zhí)行過程中如鋼廠價風格整，其結算價格以首鋼現(xiàn)貨市場、北京市京首貿(mào)易效勞有限責任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調(diào)價政策通知作為價風格整的依據(jù)，由乙方以書面形式送達甲方，調(diào)價依據(jù)在送達后24小時內(nèi)，甲方予以書面確認或經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商簽訂本合同補充協(xié)議。

(6)本合同成型鋼筋總量為_________噸，總價款(人民幣)__________元，(大寫：____________)總價中不包括原材料復試及機械連接接頭費用。

(7)驗貨地點：

2、付款方式：

(1)本合同結算期為上月____日至本月____日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時，同時將貨款支票一并送達(乙方預收當月貨款80%，余款20%月末前結清)，乙方經(jīng)配筋單錄入生成系統(tǒng)確認數(shù)量后劃轉。

(2)鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉。

(3)原材料復試費用依據(jù)《半成品出廠合格證》中確認數(shù)量經(jīng)甲方簽認，在月末前結清。

(4)本合同總價款如發(fā)生變化，超出局部甲方應按配筋單數(shù)量以現(xiàn)款形式預付給乙方。

十、違約責任：

1、乙方?jīng)]有根據(jù)本合同規(guī)定的質量、規(guī)格、數(shù)量等供應產(chǎn)品，甲方有權退貨，乙方應擔當所發(fā)生的全部裝卸及運輸費用。

2、合同執(zhí)行過程中，如遇鋼廠市場價風格整，依據(jù)合同第九章(5)條，甲方接到乙方調(diào)整價格依據(jù)24小時內(nèi)未能書面確認或簽訂補充協(xié)議，乙方有權停頓連續(xù)供貨。

3、甲方如未能按合同規(guī)定要求將配筋單及貨款同時送達，乙方有權拒絕承受配筋單及加工任務。

4、由于甲方清料人員不能準時清料，致使配送工作無法正常進展，所造成的工期延誤，責任由甲方擔當，同時工期順延。

5、甲方如未能按合同規(guī)定時間付款，逾期乙方有權停頓連續(xù)供貨，并向甲方按每延期一日收取至貨物發(fā)出之日起計算每天3元/噸違約金。

6、乙方未能在甲方規(guī)劃工期內(nèi)將成型鋼筋送至施工現(xiàn)場，甲方應按當日該批送達數(shù)量以50元/噸扣除乙方應擔當?shù)倪`約責任。

十一、爭議：

本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生爭議或糾紛，雙方應友好協(xié)商解決。如協(xié)商未果，雙方全都同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。

十二、其它：

1、本合同簽訂時，甲、乙雙方需相互供應企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件、企業(yè)法人代碼復印件、資質證書復印件、法人授權托付書原件、工程工程施工合同原件等相關法律文件，并注明相關文件的授權使用范圍。

2、如遇人力不行抗力因素(民法153條規(guī)定)致使合同無法正常履行時，雙方應另行協(xié)商。

3、合同附件為本合同有效文件組成局部。

十三、本合同一式肆份，即正本、副本各兩份，甲、乙雙方各執(zhí)正本、副本壹份，具有同等法律效力。

十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經(jīng)合法授權人簽字后生效。

十五、本合同未盡事宜，執(zhí)行《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定。

本合同變更條款及內(nèi)容(銷售部門填寫)

甲方(蓋章)_________________乙方(蓋章)________________

法定代表人：_________________法定代表人：__________________

托付代理人：____________________托付代理人：____________________

聯(lián)系電話：________________聯(lián)系電話：___________________

公司地址：_______________________公司地址：_________________

簽訂日期：__________________-簽訂日期：_____________________

簽訂地點：___________________________

加工制作合同篇12

甲方：__________________簽訂日期：_____________

乙方：__________________簽訂日期：_____________

__________________(以下簡稱甲方)向__________________(以下簡稱乙方)托付負責設計制作成品。本著精誠合作的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特簽訂此《托付制作合同》，內(nèi)容如下：

一、制作工程名稱、規(guī)格、數(shù)量、工期

制作工程名稱：___________________

制作規(guī)格：長1100寬600高900㎜(詳細樣本參照專柜并以次為標準)角柜2個

制作數(shù)量：標準專柜7節(jié)

工期：乙方應根據(jù)甲乙雙方協(xié)商簽定的日期按時交貨，如遇不行抗力的特別因素，經(jīng)雙方協(xié)商可以適當延期2天交付，如不能根據(jù)合同日期準時交付，甲方將扣除乙方尾款的作為違約金。

二、制作要求

甲方負責向乙方供應設計要求乙方根據(jù)甲方的設計要求制作，乙方應依據(jù)甲方提出的修改意見進展修改，乙方應根據(jù)最終確認的設計要求進展制作。

三、甲方權利義務

甲方負責設計內(nèi)容的審定并供應相關標識文字。甲方有權對設計、制作進度和質量進展監(jiān)視，并提出改良意見。甲方須嚴格根據(jù)合同付款期限，按時支付乙方所需款項。

四、乙方須向甲方提交營業(yè)證明及相應資質證明，以備甲方查驗及存檔。乙方須仔細遵守本合同附件1之報價明細表，向甲方供應有質量保證的合格柜臺。乙方有權在合同簽定時要求甲方支付肯定的定金，并在全部工程完畢經(jīng)甲方驗收合格交付，要求甲方支付其尾款。

五、價款及支付方式：

工程總造價：___________人民幣元整(大寫：__________人民幣整)。付款方式準時間：合同簽定后，甲方支付給乙方總價款的_____%，計__________元，柜臺完工后驗收合格尾款一次性付清。

六、運輸及售后

1、乙方不擔當送貨和包裝。

2、乙方應對其交付的柜臺在一年內(nèi)賜予質量保證，比方脫漆等因原材料不合格而消失的質量問題賜予甲方售后。

七、其他

1、本合同含1份附件，與本合同具有同等法律效力。

2、雙方因協(xié)議的解釋或履行發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院提起訴訟。

3、協(xié)議的變更、續(xù)簽及其他末盡事宜，由雙方另行商定。

4、本合同自簽字之日起生效。

5、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份為憑。

甲方(公章)：___________________乙方(公章)：___________________

法定代表人(簽字)：____________法定代表人(簽字)：____________

______年______月______日______年______月______日

加工制作合同篇13

定作方：_______________

代表：_________________________

電話：_________________________

承攬方：_______________

代表：_________________________

電話：_________________________

簽定日期：____________________

經(jīng)雙方協(xié)商，遵照《中華人民共和國經(jīng)濟法同法》及有關規(guī)定、鑒定本加工承攬合同，并嚴厲地履行。

品名：________

規(guī)格：________

單位：________

數(shù)量：________

加工費：________

單價：________

金額：________

定作方供給原材料：：________

原材料品名：________

規(guī)格：________

單位：________

數(shù)量：________

日期：________

成品單位耗用量：________

1.技術資料、圖紙供應方法：_______________________

2.產(chǎn)品檢驗標準和方法：_____________________

3.交貨地點及運輸方法、運雜費用和負擔：_____________________

4.貨款及費用結算方法及期限：_____________________

5.本合同自雙方簽定之日起生效，合同履行完畢即失效。在合同執(zhí)行期間，雙方不得隨便變更和解除合同。如一方提出修改或停頓執(zhí)行，必需經(jīng)雙方協(xié)商全都，方能生效，否則應擔當違約責任，給付違約金_________元，如由此而造成了損失則應賠償損失。

定作方：_______________

承攬方：_______________

簽訂日期：________年________月________日

加工制作合同篇14

甲方：

乙方：

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，牟定縣第一小學與楚雄開發(fā)區(qū)楚風布藝店窗簾加工制安，共同達成協(xié)議，并簽訂如下合同：

一、窗簾制安方式以甲方看樣品為準，用鋁合金窗桿，制安包工包料及調(diào)試，按1：2的比例制作安裝。

二、布和紗高度為2.75米，窗超群過2.75米，按實際高度加布用量計算。

三、結算價格：綜合價(窗桿、窗簾、插鉤)的單價55元/米,共10906.5米;窗桿單價12元/米，共132.2米，共計1586.4元。兩項合計：12492.90元(大寫：壹萬貳仟肆佰玖拾貳元玖角)

四、付款方式

1、合同簽訂之日，甲方向乙方預付30%50%。

2、窗簾安裝完畢，甲方向乙方支付質量保證金以外的費用。

3、甲方留取貨款總額的5%做為質量保證金。待質保期滿，甲方一次性返還給乙方。

五、其它商定

1、留取布樣，由甲方封存。乙方必需按布樣用料。

2、保修期為一年。消失窗桿脫落，甲方通知乙方后，在兩個工作日內(nèi)修復，如人為污染及劃破布料，乙方不負責更換。

3、乙方在現(xiàn)場安裝過程中，應留意安全，消失一切安全事故，甲方不擔當任何責任與賠償。乙方在甲方現(xiàn)場，應加強對現(xiàn)場成品的愛護。

甲方簽約代表人：

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

加工制作合同篇15

甲方：

乙方：

甲乙雙方依據(jù)公平、自愿、公正和誠懇信用的原則，結合學校實際，制作及安裝辦公樓，宿舍樓、會議室等窗簾，為確保雙方利益，經(jīng)協(xié)商特制訂本合同。

一、工程內(nèi)容：

工程量：

共計62幅窗簾窗簾布藝規(guī)格：

高2.2m寬2.1m(辦公室、會議室)每幅窗簾定價：

辦公室、會議室共12幅每幅260元高2m寬2.1m(宿舍)宿舍共50幅每幅187元

二、制作要求：由乙方供應窗簾樣品，以甲方指定的樣品為準，進展安裝，尺寸大小應依據(jù)窗戶為準，要求保證質量，做到美觀大方，安裝堅固，使用自如。

三、工程總價：壹萬貳仟肆佰柒拾元整(12470元)

四、付款方式：銀行轉款(乙方供應銀行賬號)

五、保修期為一年

保修范圍為安裝窗簾的堅固程度，甲方不正常的使用造成的破損除外。保修期內(nèi)隨叫隨到。

六、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份。自甲乙雙方簽字蓋章后生效，在定成合同商定的所以內(nèi)容后自行失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

加工制作合同篇16

定作人：

簽訂地點：

承攬人：

簽訂時間：年月日

第一條加工物、數(shù)量、酬勞、交貨期限

加工物規(guī)格計量、酬勞、交貨期限及數(shù)量

數(shù)量

名稱、型號單位、單價金額合計

合計人民幣金額(大寫)：

(注：空格如不夠用，可以另接)

其次條定作人供應的材料

材料規(guī)格

計量

數(shù)量質量

供應日期

消耗定額

名稱型號單位

(注：空格如不夠用，可以另接)

第三條承攬人對定作人供應的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：

第四條加工物的技術標準、質量要求：

第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：

第六條加工物的包裝要求及費用負擔：

第七條定作人供應技術資料、圖紙的時間、方法及保密要求：

第八條承攬人發(fā)覺定作人供應的圖紙、技術要求不合理的，在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內(nèi)答復。

第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條加工物的交付方式及地點：

第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：

第十二條酬勞的結算方式及期限：

第十三條定作人在年月日前交定金(大寫)元。

第十四條本合同解除的條件：

第十五條定作人未向承攬人支付酬勞的，承攬人(是/否)可以留置加工物。

第十六條違約責任：

第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓卫聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按以下第種方式解決：

(一)提交仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第十八條其他商定事項：

定作人(章)：承攬人(章)：

住宅：住宅：

法定代表人：法定代表人：

居民身份證號碼：居民身份證號碼：

托付代理人：托付代理人：

電話：電話：

開戶銀行：開戶銀行：鑒(公)證機關(章)

賬號：賬號：

經(jīng)辦人：

郵政編碼：郵政編碼：

監(jiān)制部門：

印制單位：

加工制作合同篇17

甲方：_______________乙方：_______________

負責人：_______________負責人：_______________

電話：_______________電話：_______________

經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商全都，商定如下條款：

一、托付工程甲方托付乙方負責設計、制作、建立和開發(fā)甲方網(wǎng)站。

網(wǎng)站制作、程序開發(fā)。

域名注冊、空間購置、優(yōu)化推廣。

網(wǎng)站維護、后續(xù)效勞、技術支持。

二、甲、乙雙方權利、義務和責任

1、甲方向乙方準時提出對網(wǎng)站制作的要求、建議或協(xié)作乙方人員明確網(wǎng)站制作的需求、要求和詳盡事宜等，甲方授權指定一名員工或其他工程監(jiān)理公司的人員作為該網(wǎng)站制作工程的負責人，該負責人應準時全力協(xié)作乙方以最高的效率在規(guī)定的時間內(nèi)完成該網(wǎng)站的制作工程。

2、甲方應自合同簽訂同時，向乙方支付合同總金額的40%以上作為定金。

3、甲方須以書面形式對乙方制作好的網(wǎng)站進展驗收確認，乙方制作好的網(wǎng)站一經(jīng)甲方驗收合格，乙方的制作任務即告完成，甲方應在驗收后同時向乙方支付其余的制作費。

4、乙方應對涉及甲方商業(yè)隱秘的事項保密，確保不得泄露甲方供應的資料和信息等。

三、定金和制作費支付

此網(wǎng)站的總制作費為元(大寫：_______________);簽本合同同時甲方向乙方支付定金元(大寫：_______________)

四、違約責任

1、合同簽訂后如甲方終止合同，則定金不再退還，歸乙方全部。

2、除不行抗力等緣由外，若因乙方自身緣由導致的網(wǎng)站制作不能完成，乙方雙倍退還定金給甲方。

五、此合同共一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字之日起生效。

甲方：_______________乙方：_______________

(簽字或蓋章)(簽字或蓋章)

___年___月___日

加工制作合同篇18

甲方：以下簡稱甲方)

乙方：以下簡稱乙方)

甲方托付乙方設計制作。

遵照公平互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，雙方達成協(xié)議如下：

一、設計及規(guī)格要求：

1、乙方依據(jù)甲方提出的設計要求進展樣品設計。

2、盤外觀為金屬外殼折疊式。

3、容量為16。

二、版權愛護聲明

文字、相關標識等根底素材由甲方供應，乙方不擔當相關版權及校對責任，如存在版權爭議由甲方負責解釋和處理解決。

本協(xié)議完全履行后，設計方案的版權歸甲方全部，甲方擁有最終處理權。

乙方不得另行使用。

三、產(chǎn)品詳細要求及價格：

1、外包裝為金屬盒制，外觀激光雕刻及甲方供應的相關文字標識。

2、盤

成品尺寸：

數(shù)量：

單價：

小計：元

3、附件

總計：元

四、制作周期及質保時間：

1、乙方設計文稿須經(jīng)甲方審定簽字，經(jīng)甲方確認后的樣圖乙方不得擅自修改，數(shù)碼打樣經(jīng)甲方簽字前方可投入批量生產(chǎn)。

2、乙方在簽訂合同后成品于七個工作內(nèi)日內(nèi)完成。

3、乙方應確保本產(chǎn)品符合國家相關產(chǎn)品質量標準和安全標準。

若消失質量問題，乙方應擔當相應保修責任。

五、付款時間及支付方式：

1、支付方式：制作費為一次性轉賬支付。

2、支付時間：簽署合同后，甲方給付制作費人民幣元。

六、違約責任：

1、合同簽訂后，雙方應全面履行，如有違約依照法律處理。

2、乙方的設計不符合甲方要求，乙方需重新依據(jù)甲方要求進展設計，直至最終獲甲方認可方能投入生產(chǎn)，所需費用由乙方自行負擔。

3、乙方未能按協(xié)議要求按時完成成品制作，每延誤一天乙方需向甲方賠償總費用的千分之一。

4、甲方如未按合同時間付款，每延誤一天乙方有權向甲方收取總費用千分

之一的滯納金。

因甲方責任所造成的經(jīng)濟損失由甲方自行負責。

七、本協(xié)議如有未盡事宜，雙方協(xié)商解決，如有爭議請北京仲裁委員會仲裁解決。

八、本協(xié)議共2頁，一式二份，甲乙方各一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

甲方：

乙方：

代表簽字：

代表簽字：

簽訂時間：__年月日簽訂時間：_年月日

加工制作合同篇19

甲方：

乙方：

依據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關細則規(guī)定，結合廣告產(chǎn)品詳細狀況，經(jīng)雙方協(xié)商全都，本著自愿、公平、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。

一、工程名稱和地點

1、工程名稱：___型廣告塔座

2、工程地點：

二、工程內(nèi)容：

1、依據(jù)甲乙雙方確認的《_______》施工，鋼構造加工包括構造外表刷兩遍__漆，工程做法及選材標準詳見施工圖。托付加工數(shù)量