簡單二人合伙承包工程協(xié)議書

第第頁簡單二人合伙承包工程協(xié)議書導讀：合伙承包工程協(xié)議書應當有明確的標題，內(nèi)容要清楚，不容置疑。雙方具體的身份信息，合作方式，工程內(nèi)容，工期，違約責任，總結(jié)金額，結(jié)算方式，法律效力等應當都有明確的表述，沒有歧義。

1、合伙承包工程協(xié)議書應當有明確的標題，內(nèi)容要清楚，不容置疑。

2、雙方具體的身份信息，合作方式，工程內(nèi)容，工期，違約責任，總結(jié)金額，結(jié)算方式，法律效力等應當都有明確的表述，沒有歧義。

3、雙方應當簽字蓋章，并加入交換函，確認雙方無誤。

4、合伙承包工程協(xié)議書應當在有效的法律環(huán)境下簽訂，確保合同有效。

協(xié)議書合伙承包工程簡單應包括的內(nèi)容：

一、編號

本協(xié)議書編號為：_________

二、甲、乙雙方

甲方：（公司名稱）

法定代表人：（姓名）

住所地：（地址）

乙方：（公司名稱）

法定代表人：（姓名）

住所地：（地址）

三、內(nèi)容

甲方委托乙方承擔以下工程：

（詳細描述承包工程的具體內(nèi)容）

四、標準

本工程的施工標準采用《中華大唐國建筑法》及國家有關建筑標準。

五、造價

本工程的總造價為：（金額）

六、材料

本工程所使用的材料必須符合國家相關質(zhì)量標準。

七、期限

本工程的施工期限為：（時間）

八、結(jié)算

本工程的結(jié)算方式為：（解釋結(jié)算方式）

九、違約責任

如果甲乙雙方未能按照本協(xié)議書的規(guī)定履行義務，應當承擔相應的違約責任。

十、爭議處理

因本協(xié)議書履行而產(chǎn)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交（法院名稱）仲裁。

十一、其他

本協(xié)議書具有同等法律效力，雙方在此聲明，本協(xié)議書是由雙方協(xié)商一致所制定，并依法具有法律效力。

特此簽署：

甲方（簽字）乙方（簽字）

日期：日期：

協(xié)議書合伙承包工程簡單應涵蓋如下條款：

一、前言：

1.本協(xié)議由雙方在平等、自愿的基礎上，就承包工程的具體內(nèi)容達成協(xié)議；

2.承包工程涉及承包人與委托人之間的權(quán)利義務，雙方應當一致同意，以避免出現(xiàn)糾紛。

二、承包工程的內(nèi)容：

1.承包工程內(nèi)容：（具體根據(jù)實際情況填寫）；

2.承包工程期限：（具體根據(jù)實際情況填寫）；

3.完成工程后將提供相應的資料給委托方；

4.承包人保證工程質(zhì)量，若存在違約情況，將負責補救措施。

三、承包費用：

1.承包費用：（具體根據(jù)實際情況填寫）；

2.支付方式：（具體根據(jù)實際情況填寫）；

3.支付時間：（具體根據(jù)實際情況填寫）；

四、承包人的權(quán)利義務：

1.承包人有義務按照本協(xié)議規(guī)定的期限及質(zhì)量完成工程；

2.承包人有權(quán)在完成工程后要求委托方支付款項；

3.承包人有義務保證工程質(zhì)量，若存在違約情況，將負責補救措施；

4.承包人有義務遵守相關法律法規(guī)，提供真實的施工資料。

五、違約責任：

1.若承包人未能按期完成工程，將承擔違約責任，并賠償相應的損失；

2.若承包人未能保證工程質(zhì)量，將承擔違約責任，并賠償相應的損失；

3.若承包人違反相關法律法規(guī)，將承擔違約責任，并賠償相應的損失。

六、協(xié)議的變更與解除：

1.本協(xié)議一經(jīng)簽訂，不得擅自變更；

2.雙方均有權(quán)提出解除協(xié)議的申請，但應在書面形式下互相通知；

3.若雙方協(xié)商不成，可向法院提

合伙承包工程協(xié)議書范本示例

合伙人：________（以下簡稱甲方）

合伙人：________（以下簡稱乙方）

甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，就合伙承包____________工程事宜，達成如下一致，供各方信守。

一、合伙宗旨

在合法合理的前提下，搞好工程建設，進而實現(xiàn)各方利潤最大化。

二、合伙經(jīng)營項目和范圍

合伙項目以_______________公司中標合同確認的項目內(nèi)容及范圍為準；

甲、乙雙方合伙承包的項目，對外以__________________公司名義出現(xiàn)。

三、合伙期限

合伙期限至合伙施工的項目完工，各方結(jié)算完畢為止。

四、出資額、方式及比例

1．甲方以現(xiàn)金出資，出資額為幣________萬元。該款為起動項目的前期費用，占全部出資比例________%。

2．乙方以設備出資（含當?shù)貐f(xié)調(diào)社會關系），占________%。

五、盈余分配與債務承擔

1．盈余分配，以出資為依據(jù)，按比例分配；

2．合伙如產(chǎn)生債務，先由合伙財產(chǎn)償還；合伙財產(chǎn)不足清償時，以各合伙人的出資為依據(jù)，按比例承擔。

六、退伙

合伙期間，一方退伙將嚴重影響合伙項目建設進行的，不得退伙；

退伙需經(jīng)對方同意，方可實行；

未經(jīng)合伙人同意而自行退伙給合伙造成損失的，應進行賠償。

七、權(quán)利與義務

1．甲方為合伙期間的財務負責人，合伙項目的一切財務收入、支出均需經(jīng)甲方同意方可支出與進帳；同時，甲方參與合伙項目的日常管理；

2．乙方負責項目的工程管理、設備維護及當?shù)厣鐣P系的協(xié)調(diào)，并參與日常管理；

3．甲、乙雙方共同決定合伙重大事項。

八、禁止行為

1．未經(jīng)全體合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名義進行業(yè)務活動；

2．禁止合伙人在合伙不利時退伙。

九、合伙期滿

合伙期滿，雙方按合伙協(xié)議進行結(jié)算，盈虧均按比例承擔、分配。

十、糾紛解決

合伙人之間如發(fā)生糾紛，應共同協(xié)商，本著有利于合伙事業(yè)發(fā)展的原則予以解決。如協(xié)商不成，可以訴諸法院。

十一、生效及補充

1．本協(xié)議自各方簽字后生效，各方各執(zhí)一份；

2．未盡事宜，雙方另行協(xié)商，并訂立補充協(xié)議。

合伙人：________

___年___月____日

擴展說明：承包工程