建設(shè)工程施工合同糾紛答辯狀_第1頁
建設(shè)工程施工合同糾紛答辯狀_第2頁
建設(shè)工程施工合同糾紛答辯狀_第3頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

建設(shè)工程施工合同糾紛答辯狀建設(shè)工程施工合同糾紛答辯狀引言尊敬的法官：我系建筑施工公司，根據(jù)我方與原告所簽訂的《建設(shè)工程施工合同》，原告訴至法院，對我方提起訴訟，要求賠償損失，并解除合同。針對原告的訴訟請求，我方進(jìn)行如下答辯：一、關(guān)于合同效力1.原告宣稱本合同無效，是基于我方未按約定時間完工。，根據(jù)雙方事先協(xié)商的合同約定，工期屬于預(yù)計期限，雙方充分了解在特殊情況下工期或許會有所延誤，這屬于合同約定中的“可變事件”。2.合同約定中明確指出，在施工期滿后，如雙方未能及時完工，原告可追加違約金，而非解除合同。，原告要求解除合同是違背雙方的合同約定的。二、關(guān)于工期延誤1.建筑施工是一個復(fù)雜的過程，往往受到許多不可控因素的影響，如天氣、人力資源等。本案亦不例外，施工過程中受到了不可預(yù)見的因素影響，導(dǎo)致工期延誤。2.在工期延誤期間，我方積極采取措施，加班加點進(jìn)行施工，盡量縮短工期，并提供了詳細(xì)的工作日志和工作記錄，以證明我方對工期逾期的努力。三、關(guān)于原告索賠請求1.原告要求我方支付巨額損失賠償金額，原告并未提供充分的證據(jù)證明該損失是由我方工期延誤造成的，何以證明該損失與工期延誤有直接的因果關(guān)系？2.就算假設(shè)我方工期延誤導(dǎo)致了原告損失，根據(jù)雙方合同約定，原告只有權(quán)要求追加違約金，并沒有權(quán)利索賠巨額損失賠償。四、關(guān)于解除合同請求根據(jù)合同的相關(guān)規(guī)定，雙方均有義務(wù)履行合同，并在發(fā)生爭議時進(jìn)行協(xié)商解決。原告未盡到協(xié)商義務(wù)，單方面提起訴訟請求解除合同，違背了合同的基本原則，并且違背了當(dāng)事人義務(wù)進(jìn)行訴前調(diào)解的規(guī)定。結(jié)論，我方堅持認(rèn)為原告的訴訟請求缺乏法律依據(jù)，未能提供充分的證據(jù)證明我方違約，并未考慮到合同雙方的合理預(yù)期和誠實信用原則。請求法院作出駁回原告訴訟請求并繼續(xù)履行合同的判決。，希望法院公平公正地審理本案，并依據(jù)我方提供的證

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論