防水工程施工合同協(xié)議

防水工程施工合同協(xié)議

發(fā)包人(甲方)：************************

承包人(乙方)：**************************

甲乙雙方依據《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》之規(guī)定，本著同等、公允、互惠、互利的原則，結合本工程詳細事宜，經雙方協(xié)商訂立此合同，當事人雙方必需全面履行此合同規(guī)定的義務及責任，任何一方不得擅自變更或解除。

一、工程概況

1、工程名稱：*******住宅房屋外墻滲水修理

2、工程地點：*******

3、承包方式：包工包料

二、工期要求：工期自XX年10月1日至XX年1月15日，施工期間逢雨天或惡劣天氣工期順延。

三、承包范圍：

1、材料乙方自購

2、運用材料：彩色有機硅防水涂料、嵌縫帶、無色拒水溶液、速凝型堵漏劑。

四、處理方法：

1、外墻裂縫滲水處理

①運用材料：彩色有機硅防水涂料及嵌縫帶。

②施工方法：以一布三涂法施工，第一遍有機硅涂料刷完裂縫后，將嵌縫帶沿裂縫處貼實，隨后涂刷其次、三遍涂料。涂料晾干后與墻面堅固結合，嵌縫帶在涂料中起到抗拉作用，增加防水層彈性。

③工藝流程：用毛刷和膩子刀清理外墻基面上的灰塵及附著物，施工人員運用吊繩和吊板自上而下逐步刷裂縫。

2、外墻瓷磚裂縫滲水處理

①運用材料：無色拒水溶液和速疑型堵漏劑。

②施工方法：將瓷磚接縫處的微小小洞用堵漏劑填實后，將無色拒水溶液用毛刷涂刷到縫隙及瓷磚表面上，溶液在四小時后即形成一層透亮防水隔離層，本溶液防水能保留原瓷磚顏色。

③工藝流程：用毛刷和膩子刀將外表面清理干凈，施工人員用吊繩及吊板，自上而下逐步涂刷外表面。

五、質量要求：

1、乙方嚴格根據甲方書面或口頭交底，根據施工工藝進行規(guī)范施工，做到

確保優(yōu)良工程。

2、保質期五年，保質期內出現質量問題由乙方修理至合格;因人為或不行抗力自然因素造成及乙方施工范圍以外的質量問題由甲方出資修理。

六、結算價格及付款方式：

1、施工價格及要求：依據雙方協(xié)商勝大花a區(qū)一期住宅按住戶簽字認可后的工程量修理費用貳佰貳拾(￥220)元每戶;勝大花園c區(qū)一期住宅按壹仟柒佰陸拾(￥2023)元每單元計算(包括全部外立面防水處理)。施工要求須參照和依據《屋面防水工程技術規(guī)范》及《防水涂料技術規(guī)范》之標準進行施工。

2、付款方式：修理施工時料費及人工費由乙方預支，工程結束后的兩個月后內結清修理工程款的90剩余修理款做為修理保證金，在保修期結束后的兩個月內支付。

七、本工程在施工過程中，甲方必需協(xié)作乙方做好施工必備工作。乙方必需保證施工人員人身平安，出現任何責任事故均由乙方負責。

八、本合同在履行過程中發(fā)生爭議由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成經雙方同意由東營市仲裁委仲裁或向人民法院起訴。

九、本合同在甲乙雙方簽字蓋章后生效。

十、本合同一式4份，甲乙雙方各執(zhí)2份。

十一、未盡事宜，另行協(xié)商。

發(fā)包人(蓋章)：承包人(蓋章)：

負責人(簽字)：負責人(簽字)：

聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

簽定日期：年月日

防水工程施工合同協(xié)議(二)

施工單位：公司(以下簡稱甲方)

承包單位：公司(以下簡稱乙方)

經甲方對乙方承建專業(yè)資格的考核，同意將公司XX防水工程托付乙方施工，為了明確雙方在施工過程中的權利、義務