【實用】加工協(xié)議書三篇

【實用】加工協(xié)議書三篇

加工協(xié)議書篇1

編號：ｅｍｔ＿＿＿＿＿號

日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日于＿＿＿＿

為發(fā)展雙方在漁網(wǎng)生產(chǎn)方面的友好合作，增進中日兩國人民友誼，中國××漁網(wǎng)線廠，地址：＿＿＿＿市＿＿＿（以下簡稱甲方）與日本國＿＿＿＿制網(wǎng)株式會社，地址：日本兵庫縣赤穗市中；電掛ｍａｒｕｍａｋｏ；電傳５７７８８７５ｍｏｍｏｉ－ａｊ（以下簡稱乙方），在中國輕工業(yè)品進出口總公司××省分公司（地址：＿＿＿＿光路＿＿＿＿號，電掛，０６７５或－“ｉｎｄｕｋｔ”ｋｗ－ａｎｇｇｈｏｗ電傳號碼４４０７９ｋｃａｂｃｎ的協(xié)助下，雙方代表就漁網(wǎng)來料加工業(yè)務(wù)問題，經(jīng)過＿＿＿＿年＿＿月、＿＿月和＿＿＿年＿＿月在＿＿＿＿進行充分協(xié)商，在平等互利基礎(chǔ)上達成如下協(xié)議：

一總則

１．乙方負責提供生產(chǎn)漁網(wǎng)所需的全套設(shè)備及必須的零部件，以及擴建廠房建筑安裝用的鋼材、管道和貨車（具體規(guī)格要求詳見附件一、二），全套設(shè)備分新舊兩部分，屬于全新的，其性能是國際先進水平；屬于半舊的設(shè)備，其主要零部件需全部換新，并經(jīng)過全面檢修，其性能與同類型號全新的設(shè)備一樣，設(shè)備及零部件價款是優(yōu)惠價格。

全套設(shè)備的生產(chǎn)能力必須達到年產(chǎn)漁網(wǎng)５００噸以上，機械性能的正常運轉(zhuǎn)由乙方負責確保，在設(shè)備投產(chǎn)后１年６個月內(nèi)，如發(fā)生機械故障或非因操作錯誤而造成的損壞，乙方應(yīng)負責派出工程技術(shù)人員進行修理和免費提供零配件，由此產(chǎn)生的停工停產(chǎn)所造成的損失，由乙方負責補償，一年半后發(fā)生機械故障，查明原因，雙方友好協(xié)商解決。

協(xié)議簽訂后，乙方應(yīng)著手按上述要求進行籌備，甲方將派員到乙方工廠參觀設(shè)備情況、設(shè)備性能，以運抵＿＿＿工廠進行驗收為準。機械的專利和技術(shù)資料由乙方免費提供。

２．乙方負責提供足夠４６臺編網(wǎng)機為中心的全套設(shè)備所需的原料和輔料（包括染料和樹脂）寄存甲方，委托加工，并保證按月均衡供應(yīng)。

３．甲方負責提供相應(yīng)的廠房、水電、勞動力及包裝物料（包裝物料費用由甲方向乙方結(jié)算），并負責按照乙方要求的規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量進行加工漁網(wǎng)，收取加工費，產(chǎn)品全部交由乙方銷售。

４．雙方同意，設(shè)備價款和加工費均以日元結(jié)算。

二加工數(shù)量和加工費

乙方保證每年提供漁網(wǎng)加工數(shù)量在５００噸以上，每年加工費收入不低于２．４億日元，甲方保證每年提供加工上述５００噸以上或相當于加工收入２．４億日元以上漁網(wǎng)的生產(chǎn)力。從全套設(shè)備正常運轉(zhuǎn)時起四個月做為試產(chǎn)和工人培訓期，在此期間內(nèi)的加工費，以雙方同意暫定的產(chǎn)品方案中的加工價為基礎(chǔ)，第一個月提高６０％，第二月提高４０％，第三個月提高２５％，第四個月提高１０％。上述增加的加工費由乙方負擔。

試產(chǎn)培訓期滿后，應(yīng)根據(jù)不同規(guī)格與生產(chǎn)的實際情況，參照雙方初步議定的產(chǎn)品方案和加工價（詳見附件三，漁網(wǎng)加工費一覽表），雙方另行議定加工費，以后半年議定一次。調(diào)整幅度以不超過１０％為限。

三付款辦法

１．設(shè)備、零配件和擴建廠房安裝所需的鋼材、管道及貨車的價款為：ｃｍｔ汕頭６．０９１５２億日元（此數(shù)為原價扣除合作減價數(shù)３６．０３７萬日元，具體規(guī)格詳見附件一、二）。價款支付方式由甲方通過廣州中國銀行信用擔保，在甲方每次收取的加工費中提?。叮埃シ制趦斶€，直至償完為止，上述價款的銀行利息由甲方負擔，年利率為７．６０％，利息以最后一批設(shè)備的裝船提單日期起算。

２．加工費的支付由乙方在第一批漁網(wǎng)裝運前１５天將不可撤銷的即期循環(huán)信用證開到甲方。

３．加工費憑汕頭裝船提單結(jié)匯。

四運、保費

乙方承擔原料、輔料運抵汕頭的運費、保險費；甲方負責將制成品運抵香港或日本，運保費由乙方承擔。設(shè)備、原輔料、半成品及成品存放汕頭期間的保險費由甲方負責。

五交貨期

為使甲方正常生產(chǎn)，乙方須在甲方儲備兩個月的原、輔材料，正常生產(chǎn)所需的原輔料，以甲方實際驗收的數(shù)量為準。為使供料正常，甲方須把每月收到的、使用的以及月底庫存的數(shù)量，在第二個月初通知乙方，為使乙方業(yè)務(wù)正常開展，甲方在收到乙方提供原輔料之日起一個月內(nèi)按時、按質(zhì)、按量將產(chǎn)品發(fā)運給乙方。若在執(zhí)行中發(fā)生問題，由雙方友好協(xié)商解決。

承攬人在任何情況下均不得留置完成的工作成果。

六次品處理和損耗率

產(chǎn)品損耗率和次品率雙方應(yīng)努力降低，尼龍復(fù)絲暫定為５％，尼龍單絲的損耗率，經(jīng)試產(chǎn)期實踐后，雙方另行協(xié)商確定。

試產(chǎn)期滿后，若甲方因操作上的錯誤，次品和損耗超過合理的幅度，其超過部分由甲方負責賠償乙方的損失；若因原料質(zhì)量不合要求造成次品過多，其損失由乙方承擔。

試機所需的原輔料由乙方負擔。

七技術(shù)交流

設(shè)備運抵汕頭工廠后，乙方需派出工程技術(shù)人員負責安裝機器，調(diào)整機械和試機開動，直至機器正常運轉(zhuǎn)，達到產(chǎn)品合格為止。上述工程技術(shù)人員在華費用由乙方負擔。對乙方提供有關(guān)生產(chǎn)上和技術(shù)上的秘密，甲方負責保守秘密。

甲乙方同意正式投產(chǎn)后，乙方派出技術(shù)工程人員駐廠進行技術(shù)上、生產(chǎn)管理上和品質(zhì)檢驗上的指導(dǎo)，具體辦法雙方另行商定。乙方同意甲方在必要時派出工程技術(shù)人員到乙方進行技術(shù)交流。

八協(xié)議期限

本協(xié)議有效期為＿＿＿年，在協(xié)議有效期內(nèi)，甲乙雙方不跟第三者達成同樣的或類似的協(xié)議。協(xié)議期滿后，若乙方提出要求，經(jīng)雙方同意可延長＿＿＿年。乙方提出愿意與甲方長期合作，甲方表示贊賞，并希望乙方盡早提出建議書，以利進一步洽談。

本協(xié)議正本四份、甲乙雙方及見證單位各存一份，以中文為準。

甲方：＿＿＿＿＿＿乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿

中國＿＿＿漁網(wǎng)線廠日本國＿＿＿＿＿制網(wǎng)株式會社

中國輕工業(yè)品

進出口總公司：＿＿＿＿＿日本國＿＿＿＿＿產(chǎn)業(yè)株式會社

加工協(xié)議書篇2

承攬方：

委托方：

合同雙方為明確各自權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及其有關(guān)規(guī)定，特訂立本合同。

一、承攬標準

品名材料

規(guī)格（mm)計量單位單價（含稅）金額（元）備注

見附件

合計（大寫）：具體金額于實際出貨為準

二、質(zhì)量要求及技術(shù)標準：

以客戶提供稿件的確認件為準！按國家標準執(zhí)行。

三、版費承擔責任及起訂量：

所有包裝由運城制版公司大版制作，版費由委托方預(yù)付14.9萬元，每單款包裝累計達到貨值15萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔。起訂量見附件。

四、貨款結(jié)算方式及時間：

每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發(fā)票，委托方在次月20日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準。

五、驗收標準和方法：

按相關(guān)的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。

六、運輸方式及交貨時間：

承攬方負責送貨到委托方，運費承攬方負責。新版的交貨時間：稿件客戶確認后20天交貨，返單交貨時間為合同簽定后15天交貨。

七、加工承攬地：

承攬方所在地。

八、合同生效后，承攬方需向委托方交納質(zhì)保金2萬元，質(zhì)保金在結(jié)款時扣除。

九、合同生效后，委托方中途提出變更承攬標的，如未給承攬方造成損失之前，委托方可以要求更改訂單，承攬方以更改后的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費，版費，材料費及工時費均由委托方承擔，委托方不得拒付相關(guān)費用。

十、交貨期的約定：

交貨期在產(chǎn)品的工藝技術(shù)要求基礎(chǔ)上雙方協(xié)商確定，時間從委托方定稿并下訂單開始計算，由于定稿或訂單延誤，則交貨期順延。

十一、驗收時間：

自承攬方交付產(chǎn)品之日起，委托方應(yīng)按合同約定對產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量進行檢驗，若產(chǎn)品的數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定，委托方應(yīng)在收到產(chǎn)品之日起15日內(nèi)向承攬方提出書面異議，并不得動用產(chǎn)品，否則視為產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量符合約定。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，使用期內(nèi)發(fā)生問題，除委托方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責退換，如有其它問題雙方協(xié)商解決。

十二、知識產(chǎn)權(quán)：

委托方定作的產(chǎn)品如涉及到注冊商標或外觀設(shè)計專利，著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)，委托方應(yīng)向承攬方提供所有權(quán)或使用許可證。委托方還應(yīng)向承攬方提供委托書，營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章），條碼證，QS證等。委托方對提供的所有材料的真實性，合法性負責，如委托方未提供或提供的資料不實而引起侵權(quán)等糾紛，由委托方承擔一切經(jīng)濟和法律責任

十三、承攬方需提供給委托方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章），QS證，印刷執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章），第三方檢測報告。

十四、除外責任：

因不可抗力，停電，主設(shè)備故障等意外造成產(chǎn)品交付延遲或不能交付，不應(yīng)視為承攬方違約，但承攬方應(yīng)在上述事故發(fā)生后的12小時內(nèi)書面通知委托方，并且承攬方仍有義務(wù)采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續(xù)一周以上，委托方方有權(quán)取消本合同。

十五、違約責任：

1.承攬方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，委托方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當負責調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，委托方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，委托方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理；少交部分委托方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

3.因包裝問題造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的0.2%的違約金（交付約定數(shù)量的合格產(chǎn)品視為交貨）；未經(jīng)委托方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

5.不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付本合同總金額20%的違約金。

如因承攬方工作進度達或產(chǎn)品品質(zhì)不到合同約定，使委托方錯過了產(chǎn)品上市的最佳時機，從而使委托方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況另外承擔委托方直接及間接的經(jīng)濟損失。

十六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認的定作業(yè)務(wù)，雙方均收受本合同的`約束。

十七、未盡事宜，，均按《中華人民共和國合同法》有關(guān)條例的規(guī)定執(zhí)行。

十八、合同履行過程中發(fā)生任何糾紛雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成交由委托方所在地有管轄權(quán)的法院訴訟解決。

十九、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同雙方蓋章之日起生效，但合同約定有預(yù)付款的，自預(yù)付款交付之日起生效。

本合同有效期自年月日至年月日止

承攬方委托方

單位名稱

法定代表

委托辦理人

簽訂地點：簽訂時間：

加工協(xié)議書篇3

編號：EMT_____號

日期：____年__月__日于____

為發(fā)展雙方在漁網(wǎng)生產(chǎn)方面的友好合作，增進中日兩國人民友誼，中國××漁網(wǎng)線廠，地址：____市___(以下簡稱甲方)與日本國____制網(wǎng)株式會社，地址：日本兵庫縣赤穗市中;電掛MARUMAKO;

電傳5778875MOMOI-AJ(以下簡稱乙方)，在中國輕工業(yè)品進出口總公司××省分公司(地址：____光路____號，電掛，0675或-“INDUKT”KW-ANGGHOW電傳號碼44079KCABCN的協(xié)助下，雙方代表就漁網(wǎng)來料加工業(yè)務(wù)問題，經(jīng)過____年__月、__月和___年__月在____進行充分協(xié)商，在平等互利基礎(chǔ)上達成如下協(xié)議：

一總則

1.乙方負責提供生產(chǎn)漁網(wǎng)所需的全套設(shè)備及必須的零部件，以及擴建廠房建筑安裝用的鋼材、管道和貨車(具體規(guī)格要求詳見附件一、二)，全套設(shè)備分新舊兩部分，屬于全新的，其性能是國際先進水平;屬于半舊的設(shè)備，其主要零部件需全部換新，并經(jīng)過全面檢修，其性能與同類型號全新的設(shè)備一樣，設(shè)備及零部件價款是優(yōu)惠價格。

全套設(shè)備的生產(chǎn)能力必須達到年產(chǎn)漁網(wǎng)500噸以上，機械性能的正常運轉(zhuǎn)由乙方負責確保，在設(shè)備投產(chǎn)后1年6個月內(nèi)，如發(fā)生機械故障或非因操作錯誤而造成的損壞，乙方應(yīng)負責派出工程技術(shù)人員進行修理和免費提供零配件，由此產(chǎn)生的停工停產(chǎn)所造成的損失，由乙方負責補償，一年半后發(fā)生機械故障，查明原因，雙方友好協(xié)商解決。

協(xié)議簽訂后，乙方應(yīng)著手按上述要求進行籌備，甲方將派員到乙方工廠參觀設(shè)備情況、設(shè)備性能，以運抵___工廠進行驗收為準。機械的專利和技術(shù)資料由乙方免費提供。

2.乙方負責提供足夠46臺編網(wǎng)機為中心的全套設(shè)備所需的原料和輔料(包括染料和樹脂)寄存甲方，委托加工，并保證按月均衡供應(yīng)。

3.甲方負責提供相應(yīng)的廠房、水電、勞動力及包裝物料(包裝物料費用由甲方向乙方結(jié)算)，并負責按照乙方要求的規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量進行加工漁網(wǎng)，收取加工費，產(chǎn)品全部交由乙方銷售。

4.雙方同意，設(shè)備價款和加工費均以日元結(jié)算。

二加工數(shù)量和加工費

乙方保證每年提供漁網(wǎng)加工數(shù)量在500噸以上，每年加工費收入不低