承攬合同模板錦集（3篇）

第承攬合同模板錦集（3篇）

精選承攬合同模板錦集（精選3篇）

精選承攬合同模板錦集篇1

內(nèi)容如下：

訂立合同雙方：

定作人：___(以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負責)人：___簽約人：

定作人承辦單位：___聯(lián)絡人：___聯(lián)系電話：

定作人機構地址：___傳真電話：

承攬方

承攬裝飾郵政樓外墻工程合同

合同編號：

訂立合同雙方：

定作人：___(以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負責)人：___簽約人：

定作人承辦單位：___聯(lián)絡人：___聯(lián)系電話：

定作人機構地址：___傳真電話：

承攬方：___(以下簡稱乙方)

承攬方法定代表(負責)人：簽約人：

承攬方營業(yè)執(zhí)照：___施工資質(zhì)：

承攬方施工項目經(jīng)理：___手機：

承攬方機構地址：___傳真電話：

銀行開戶許可證：開戶行：帳戶：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經(jīng)濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產(chǎn)樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：

第一條標的

本合同甲方委托乙方制做的GRS裝飾件及安裝工程標的額約為：___元。

第二條制作GRC裝飾件規(guī)格、單價(單價款單位：平方米/人民幣元)

序號GRC裝飾件名稱規(guī)格數(shù)___量___單___價合計

注：以上每平方米GRC裝飾件固定結(jié)算價，包含：包工、包料、包一切稅費，GRC裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。

第三條工程概況及承包范圍

1、工程名稱：郵政局生產(chǎn)業(yè)務樓歐式外觀裝飾工程

2、工程地點郵政局生產(chǎn)業(yè)務樓施工現(xiàn)場

3、承包范圍：GRC裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷;

4、承包方式：包工包料(GRC裝飾材料廠商：___);

5、工程造價：本工程總造價按乙方于___年___月___日上午參加___組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。

第四條工程期限與保障責任

1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;

2、甲方要求變更方案或增加工程內(nèi)容所涉及的時間在原定工期外順延;

3、因現(xiàn)場停水、停電、運輸進場障礙或出現(xiàn)不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。

第五條甲方責任

1、提供現(xiàn)場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;

2、提供施工用雙排腳手架;

3、負責施工現(xiàn)場各施工單位間的協(xié)調(diào)工作;

4、嚴格監(jiān)督施工質(zhì)量，組織工程驗收。

第六條乙方責任

1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質(zhì)單、合格證等;

2、認真組織施工，嚴格按《GRC外裝飾工程施工驗收標準》施工。

3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任;

4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;

5、因乙方責任工程質(zhì)量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。

第七條工程付款及結(jié)算方式

1、本工程全部工程造價及結(jié)算方式按下列方式辦理：本工程已經(jīng)招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據(jù)預算明細的單價計算工程量，據(jù)實計算匯總工程總價款;

2、乙方帶料進場開始施工15日內(nèi)，甲方撥付工程總價50%的工程款;

3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起15日內(nèi)，再撥付工程總價45%;

4、工程質(zhì)保金為工程總價5%，質(zhì)保期兩年。質(zhì)保金在壹年后無工程質(zhì)量問題時，于___年___月___日付清。

第八條施工及竣工驗收

1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從于實際藝術效果;

2、如施工中甲方要求變更施內(nèi)容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款，并經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場代表簽字作為合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。

3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內(nèi)，組織驗收。超過七日未予答復時，乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。

第九條乙方服務承諾

1、乙方承諾為甲方制作的GRC裝飾件保修兩年，使用壽命不少于50年，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方一年內(nèi)免費為甲方更換GRC裝飾件，兩年內(nèi)免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證24小時趕到現(xiàn)場;

2、乙方承諾對本單位安裝的GRC裝飾件工程，進行終身維護;

3、因甲方原因造成的GRC裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。

第十條雙方違約責任

1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金。

2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付___元的違約金。

3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。

4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。

第十一條糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

第十二條附則、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。

甲方：___乙方：

簽約人：___簽約人：

簽約地點：___簽約日期：

精選承攬合同模板錦集篇2

定作方：_______________(簡稱甲方)

營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

承攬方：_______________(簡稱乙方)

營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

根據(jù)《條例》有關規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：

品名或項目

規(guī)格、型號

單位

數(shù)量

單價

價款或酬金元

金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________

二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________

三、履行的期限、地點和方式：_________________________

四、驗收標準和方法：_________________________

五、結(jié)算方式：_________________________

六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行協(xié)議，都要承擔違約責任。

1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。

其余違約行為按《條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行。

2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止協(xié)議，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的.違約金;不屬承攬方提供原材料的

償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《條例》第二十二條的有關規(guī)定執(zhí)行。

七、雙方約定的其它條款：________________

八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。

九、本協(xié)議執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向協(xié)議管理機關申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

十、本協(xié)議一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。

十一、本協(xié)議有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

十二、本協(xié)議簽訂日期：________年________月________日

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

______年______月____日______年______月____日

精選承攬合同模板錦集篇3

發(fā)包方：(以下簡稱甲方)

承包方：(以下簡稱乙方)

甲方因開發(fā)位于復興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設項目需要，經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定達成如下協(xié)議內(nèi)容：

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程范圍

甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準。

二、承攬方式

1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則，視為乙方根本性違約。

2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔了經(jīng)濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。

3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關國家法律法規(guī)，乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經(jīng)濟責任。

四、工程施工期限

1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進場施工起計算工期至年月日止。

2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。

五、工程價款及支付辦法

1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫：元整(稅費由甲方負責)。

2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權向甲方加由總造價的10%。

六、工程成果及質(zhì)量

1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程，場內(nèi)平整度需經(jīng)甲方簽字認;

2、乙方所完成工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量檢驗評定標準等經(jīng)，同時接受甲方驗收認可。

七、工程量計算方法

乙方進場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。

八、工程驗收

1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。

2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質(zhì)量評定標準。

九、甲方權利義務

1、甲方提供土石方倒土場地，場地的租金費用由甲方負責，運土在3公里以內(nèi)(3公里外另行計價);

2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工，指派作為現(xiàn)場技術指導和工程測量;

3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況，并有權審查同意乙方所提供施工方案;

4、甲方為施工提供所需的'用水、電接口，乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費由乙方自行承擔;

5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款，不按時付款造成停工，由甲方負責造成停工的各種費用;

6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后，甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。

7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內(nèi)相關工作的乙方的任何成員。

8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。

十、乙方權利義務

1、提供進場施工必備的有關資料和文件，證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關材料，提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。

2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質(zhì)安員，監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為，并獨立承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。

3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術質(zhì)量指令，按甲方要求組織施工，根據(jù)甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔的工程。

4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。

6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。

十一、違約責任

甲乙雙方未按合同約定