代加工合同范本

1/1代加工合同范本

代加工合同1

甲方(定作方)：_______________

乙方(承攬方)：_______________

就甲方委托乙方加工制作塑鋼窗業(yè)務(wù)事宜，為明確雙方在合同中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責任，確保合同全面履行，經(jīng)雙方平等協(xié)商一致，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定訂立以下條款，以資雙方共同遵照執(zhí)行。

第一條定作物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價款

注：平米單價范圍包括窗框、玻璃、紗窗、五金等安裝費用內(nèi)的全部內(nèi)容。價格為一次性包死價，含稅。需方繼續(xù)訂貨時，提前天向供方提供計劃通知單通知乙方。

第二條承攬方式、材料的提供

承攬方式：乙方包工包料，所有材料由乙方按合同約定提供。負責制作、安裝，運輸?shù)绞┕ぐ惭b現(xiàn)場;

本合同價格內(nèi)已包含：制作、安裝、運輸、配合、水電等全部內(nèi)容;

材質(zhì)標準：型材(甲方指定廠家)、mm防腐鋼襯、優(yōu)質(zhì)五金等附件、平開窗為隱型紗窗、推拉窗普通紗窗。

乙方加工所使用的塑鋼等原材料，必須附有產(chǎn)品出廠合格證，需檢驗的，應(yīng)提供檢驗合格證，作為質(zhì)量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品，如有發(fā)生乙方無條件退貨重作。

第三條承攬范圍

乙方承攬加工范圍：項目的全部塑鋼窗。

工程地點：_______________

第四條合同價款的計算、結(jié)算、支付方式

計算方法：洞口面積每側(cè)減_______________CM(靠墻邊減)，如有變更按照書面變更尺寸結(jié)算。

本合同簽訂后，輔材由乙方自行采購，但必須提供樣品，經(jīng)甲方同意后方可大量使用。

付款方式：按單位工程付款，窗框安裝完畢后經(jīng)相關(guān)部門驗收合格后支付已完工程量的，窗扇安裝完畢經(jīng)相關(guān)部門驗收合格后付至已完工程量的，待工程完工經(jīng)甲方、監(jiān)理公司、建設(shè)單位及消防部門驗收合格辦理相關(guān)手續(xù)后，付至總結(jié)算價的，留%作為質(zhì)保金自驗收合格之日起年后無質(zhì)量問題付清。

按照每個付款節(jié)點，乙方按時將施工任務(wù)書經(jīng)甲方相關(guān)人員簽字后報送至公司核算部進行核算，并按此支付工程款。

第五條合同價款與酬金本合同價款共計：以實結(jié)算。

第六條加工制作安裝要求

甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供完整的門窗表及相關(guān)資料和施工50線，具體施工尺寸由乙方現(xiàn)場實測，甲方配合。

乙方進場后甲方配合接通電源、安裝電表，電費由乙方承擔。

乙方必須嚴格按照甲方圖紙及說明要求設(shè)計窗型，并報送樣品，經(jīng)甲方審核簽字后方可制作生產(chǎn)。成品進場后經(jīng)甲方監(jiān)理現(xiàn)場抽檢合格后方可安裝。

合同的生效和份數(shù)本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自雙方簽字蓋章后生效。

甲方：_______________(章)乙方：_______________(章)

本合同簽訂地點：_______________

簽訂日期：_______________

代加工合同2

委托方：_________（甲方）

承攬方：_____________（乙方）

1、加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期：________________

項目產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價________（元）總價________（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計

2、質(zhì)量標準：

乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

3、原料供應(yīng)：

加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。

4、交貨方式：

由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

5、質(zhì)量驗收方法：

完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。

6、結(jié)算方式：

____________________。

7、違約責任：

甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。

甲方：____________

法定代表人：（蓋章）________

地址：______________________

銀行帳號：__________________

乙方：________________

法定代表人：（蓋章）________

地址：______________________

銀行帳號：____________________

_________年____月____日

代加工合同3

甲方：

乙方：

經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方委托乙方按其提供的規(guī)格、型號加工，原材料由提供。

一、產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量及金額：

金額合計：￥________元

合同總價：￥________元(大寫：________)

二、質(zhì)量要求：按甲方提供圖紙嚴格施工，合格。

三、交(提)貨地點、方式：自提

四、交貨時間：___年___月___日

五、付款方式及結(jié)算期限：

六、違約責任：甲方若不能及時付款，乙方可不生產(chǎn);乙方若不能按期交貨，應(yīng)承擔違約損失。

七、解決合同糾紛的方式：雙方協(xié)商解決或提交西安市仲裁委解決。

八、本合同自雙方簽訂之日起生效，貨款結(jié)清后，自行失效。

九、乙方可根據(jù)甲方提供傳真文件，進行加工甲方所需材料，傳真文件與原件同具法律效力。

十、合同一式兩份，甲方與乙方各執(zhí)一份。具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

代加工合同4

甲方：____________

乙方：____________

甲方承攬______的服裝定做合同，現(xiàn)委托乙方進行加工，雙方就有關(guān)權(quán)利義務(wù)規(guī)定如下，并予以恪守。

一、加工服裝款式號或品名：______。

二、加工件數(shù)：______，交貨日期______。

三、加工費單價(含稅)：______元/件，合計金額______元。

四、加工標準及質(zhì)量

1、根據(jù)委托方或甲方提供的樣衣、技術(shù)要求進行加工制作。

2、乙方加工過程中，甲方或委托方有權(quán)對加工質(zhì)量進行監(jiān)督，對甲方或委托方派出跟單員提出的質(zhì)量要求必須服從，并按跟單員的技術(shù)要求進行更改或返修。

3、經(jīng)過甲方或委托方驗收后交付，但最終的質(zhì)量應(yīng)符合甲方或委托方的質(zhì)量標準。

五、付款方式

1、按交期經(jīng)甲方或委托方全部檢驗合格后第20天經(jīng)行結(jié)算。

2、如有特殊原因須甲、乙雙方協(xié)商解決。

六、合同終止及變更

1、乙方加工過程中質(zhì)量經(jīng)整改仍不符合要求，甲方有權(quán)終止本合同。

2、甲方可以根據(jù)乙方加工生產(chǎn)進度速度結(jié)合訂單要求，可以對乙方委托加工合同進行變更。

七、違約責任與賠償

1、違反第五款第1條之規(guī)定，乙方在得到甲方的.合同終止通知后，應(yīng)及時將已加工的服裝和半成品、原料、輔料及其他材料等退回甲方。并賠償甲方帶來的損失費用(包括返工修理和運費)。

2、乙方延期交付影響甲方訂單合同正常履行，乙方應(yīng)賠償甲方因此產(chǎn)生的一切損失(包括但不限于甲方的違約損失、航空運輸費用、訴訟費用、律師費用等)。

3、乙方故意延期或變更結(jié)算條件擅自提出貸款提貨、提價提貨，甲方為完成訂單合同正常履行作出的任何行為都不表示甲方變更本合同的內(nèi)容。甲方有權(quán)對乙方的違反合同的行為提供賠償請求。

4、乙方同意以下賠償標準：因乙方延期交付，造成甲方訂單合同不能正常履行而產(chǎn)生的損失，以甲方與外方或定作方協(xié)議約定價格確定，違約損失依甲方與外方或定作方協(xié)議中的約定確定，其它賠償以外方或定作方的索賠函中的數(shù)額確定，訴訟費、律師費依票據(jù)確定。

八、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決，產(chǎn)生爭議由______法院解決。

九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。簽字后立即生效。

甲方(公章)：_______________乙方(公章)：_______________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

代加工合同5

定作人：_____________________________

承攬人：_____________________________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，遵循公平和誠實信用的原則，定作人和承攬人經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議：

第一條定作物、數(shù)量、規(guī)格及報酬

定作物名稱規(guī)格/型號質(zhì)量要求/

技術(shù)標準計量

單位數(shù)量交貨時間報酬

定作報酬計價方式：__________________________________________。

合計(大寫)：________________________________元人民幣。

第二條定作人在簽署合同后___日內(nèi)向承攬人支付(預(yù)付款/定金)________元人民幣，余款支付方式：。

第三條定作人提供的材料

材料名稱規(guī)格/型號質(zhì)量標準計量

單位數(shù)量提供時間

承攬人應(yīng)在收到定作人提供的材料后進行檢驗，并在3日內(nèi)就不符合約定標準的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的，視為認可定作人提供的材料符合合同約定。

第四條定作人應(yīng)在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術(shù)要求，作為合同附件。未經(jīng)定作人書面同意，承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內(nèi)容。

承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在收到后3日內(nèi)向定作人提出書面異議。

第五條定作人有權(quán)對承攬人使用的材料及已完工作成果進行監(jiān)督和檢查，并要求承攬人對不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作，費用由承攬人承擔。

第六條未經(jīng)定作人書面同意，承攬人不得將定作物交由第三人完成，否則承攬人有權(quán)解除合同。

第七條承攬人應(yīng)按照約定的時間、地點交付定作物及相應(yīng)的技術(shù)資料、質(zhì)量合格證明。交付地點為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。

定作物的運輸、裝卸工作及費用由_________承擔。

定作物需要安裝調(diào)試的，承攬人應(yīng)按定作人要求在指定地點安裝調(diào)試完畢、并通過驗收方作為交付。承攬人同意放棄留置權(quán)。

第八條定作人收到承攬人交付的定作物后應(yīng)及時驗收。定作物的檢驗標準、方法、期限為：

第九條承攬人對定作物的質(zhì)量承擔保修責任，保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內(nèi)，定作人按合同總價的___%預(yù)留質(zhì)量保修金，保修期滿無質(zhì)量問題的予以退還。

定作物在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的，承攬人應(yīng)及時予以維修、重作，并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔的經(jīng)濟責任)。承攬人未按定作人要求及時維修、重作定作物的，定作人有權(quán)自行維修，費用直接從預(yù)留的質(zhì)量保修金中抵扣，不足部分定作人有權(quán)繼續(xù)向承攬人追償。

第十條違約責任：

1.承攬人逾期交付定作物、定作物的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，是承攬人違約;定作人逾期支付報酬的，是定作人違約。

2.因承攬人違約導(dǎo)致定作人遭受損失或向第三人承擔經(jīng)濟責任(包括但不限于停窩工損失、向建設(shè)單位、分包單位承擔違約責任等)，承攬人應(yīng)當賠償定作人所遭受的全部經(jīng)濟損失。

3.承攬人完成的定作物質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，定作人有權(quán)拒收定作物或拒付報酬;承攬人應(yīng)負責維修、重作定作物至合同約定標準。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標準，定作人有權(quán)要求其繼續(xù)履行或要求解除合同。定作人解除合同的，承攬人還應(yīng)向定作人支付合同總價3%的違約金，不足彌補定作人損失的，承攬人應(yīng)繼續(xù)賠償。

第十一條本合同在履行過程中發(fā)生爭議的，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向定作人所在地人民法院起訴。

第十二條本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，自雙方加蓋公章之日起生效。

第十三條補充條款________________________________________________________________________________________________

定作人：___________________________承攬人：___________________________

住所地：___________________________住所地：___________________________

電話：_______________電話：_________________

委托代理人：________________委托代理人：________________

________年_____月_____日________年_____月_____日

代加工合同6

甲方：（定作方）

乙方：（承攬方）