裝修施工合同協(xié)議書_第1頁
裝修施工合同協(xié)議書_第2頁
裝修施工合同協(xié)議書_第3頁
裝修施工合同協(xié)議書_第4頁
全文預覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領

文檔簡介

裝修施工合同協(xié)議書裝修施工合同協(xié)議書甲方：（委托方）：姓名/名稱：住質(zhì)/地質(zhì)：聯(lián)系方式：乙方：（承接方）：姓名/名稱：住質(zhì)/地質(zhì)：聯(lián)系方式：一、項目概述1.1甲方委托乙方對下述房屋/場所進行裝修施工：房屋/場所地質(zhì)：房屋/場所面積：裝修施工內(nèi)容：1.2施工時間：合同簽訂之日起____天/月/年完成，具體工期由雙方協(xié)商確定。二、合同金額及支付方式2.1合同金額為人民幣（￥）________元整。2.2.1首期款項：合同簽訂之日起____日內(nèi)支付合同金額的____%作為首付款；2.2.2進度款項：乙方完成相應裝修施工進度后，甲方應于_____日內(nèi)支付相應款項；2.2.3余款項：乙方完成全部施工，并通過竣工驗收后，甲方應于_____日內(nèi)支付剩余款項。三、施工責任及驗收標準3.1乙方負責按照甲方的要求和設計方案進行裝修施工，保證施工質(zhì)量達到國家標準和行業(yè)標準。3.2乙方應當按期完成裝修施工，并且保證在施工過程中遵守有關(guān)安全和環(huán)保法律法規(guī)。四、違約責任4.1如因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`或不支付款項，甲方應按合同金額支付延誤期間產(chǎn)生的工期延誤費用，乙方有權(quán)暫停工程。4.2如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不達標或延誤工期，乙方應承擔相應的違約責任，并承擔由此產(chǎn)生的賠償責任。五、爭議解決本合同的解釋和履行均適用現(xiàn)行法律，如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的法院提起訴訟。六、合同生效及變更6.1本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。6.2本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效，自合同簽署之日起執(zhí)行。6.3未盡事宜，雙方可根據(jù)實際情況協(xié)商變更，變更事項應以書面形式達成一致意見，并由雙方簽字、蓋章后生效。甲方（委托方）：乙方（承接方）：簽字：簽字：日期：

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論