2023二建法規(guī)模擬試題

一、單項選擇題（共60題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意）

1.經建設單位同意，總承包商鰻鵬建筑公司將勞務作業(yè)分包給了啟航建筑公司。由于《建

設工程平安生產管理條例》第38條規(guī)定（"施工單位應當為施工現(xiàn)場從事危急作業(yè)的人員辦

理意外損害保險。實行總承包的，由總承包單位支付意外損害險”）與《建設工程施工勞務

分包合同（示范文本）》的規(guī)定不符，齷鵬建筑公司就是否應當為啟航建筑公司支付意外損

害險事宜發(fā)生分歧，你的看法是（）o

A、依據(jù)合同約定，由啟航建筑公司自己支付

B、由齷鵬建筑公司支付

C、由雙方協(xié)商解決

D、都不用支付，由員工自己支付

2.《工程建設項目施工招標投標方法》屬于（

A、法律B、行政法規(guī)

C、部門規(guī)章D、地方性法規(guī)

3.以下關于憲法的表述，錯誤的是（）?

A、法律的效力低于憲法

B、憲法是整個法律體系的基礎，主要表現(xiàn)形式是《中華人民共和國憲法》

C、憲法是我國的根本大法，是其他法律制定的基礎

D、我國憲法于1981年12月4日第五屆全國人民代表大會第四次會議通過

4.民事（）是指民事法律關系主體在法定范圍內有權進行各種民事活動。

A、活動B、權利

C、義務D、資格

5.沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后的行為，只有經過被代理人的追認，被代

理人才擔當民事責任。未經追認的行為，由（）擔當民事責任。

A、被代理人B、代理人

C、行為人D、法人

6.下列選項中（）不屬于建筑工程從業(yè)的經濟組織。

A、建筑施工企業(yè)B、工程監(jiān)理企業(yè)

C、工程招標代理機構D、建設項目業(yè)主

7.在債的發(fā)生依據(jù)中，（）是指沒有法律或合同依據(jù)，有損于他人而取得的利益。

A、合同B、侵權行為

C、不當?shù)美鸇、無因管理

8.依據(jù)合同的約定，2005年1月1日業(yè)主應當向承包商支付工程款，但是卻沒有支付。

2005年7月1日至8月1日之間，當?shù)匕l(fā)生特大洪水，導致承包商不能行使懇求權，2005

年12月1日，承包商向法院提起訴訟，要求業(yè)主支付拖欠的工程款。則下面的說法正確的

是（）。

A、2005年7月1日至8月1日之間訴訟時效中止

B、2005年7月1日至8月1日之間訴訟時效中斷

C、2005年12月1日起訴訟時效中斷

D、2005年12月31日起訴訴訟時效中斷

9.依據(jù)《物權法》的相關規(guī)定，以建筑物抵押的，抵押權自（）時設立。

A、合同簽訂B、備案

C、交付D、登記

10.羅某是某施工單位的項目經理。2023年8月，他租了一臺壓路機，租期為一年。2023

年10月，李某找到羅某，向羅某說明該壓路機已經作為抵押物被抵押了，他就是抵押權人,

同時出示了抵押合同。該合同顯示抵押合同生效時間為2008年9月1日。則下面說法正確

的是（）o

A、羅某不行以接著運用租用該壓路機了

B、羅某可以接著運用，但假如在租期內李某須要實現(xiàn)抵押權，就不行以租用了。

C、在租期內，李某不行就此壓路機實現(xiàn)抵押權。

D、租期過后，若李某尚未實現(xiàn)抵押權，就不行以續(xù)租了。

11.因項目開發(fā)，某房地產公司必需在申請施工許可證前，先辦妥建設用地管理和城市

規(guī)劃管理方法的手續(xù)，在此階段最終取得的是該項目的（）。

A、用地規(guī)劃許可證B、國有土地運用權批準文件

C、工程規(guī)劃許可證D、土地運用權

12.建設單位領取施工許可證后，因故不能按期開工的，應向發(fā)證機關申請延期，延期

次數(shù)和每次期限分別為（）。

A、1次3個月B、2次3個月

C、3次2個月D、1次6個月

13.大中型建設工程項目立項批準后，建設單位應依據(jù)（）依次辦理相應手續(xù)。

A、工程發(fā)包、報建登記、簽訂施工承包合同、申領施工許可證

B、報建登記、申領施工許可證、工程發(fā)包、簽訂施工承包合同

C、申報施工許可證、工程發(fā)包、簽訂施工承包合同、報建登記

D、報建登記、工程發(fā)包、簽訂施工承包合同、申領施工許可證

14.下列各項，符合《建筑法》建設工程監(jiān)理規(guī)定的是（）。

A、工程監(jiān)理單位代理建設單位利益執(zhí)行監(jiān)理任務

B、工程監(jiān)理人員發(fā)覺工程施工不符合工程建設強制性標準的，有權要求施工單位整改

C、工程監(jiān)理人員發(fā)覺工程設計不符合工程建設強制性標準的，有權要求設計單位整改

1）、工程監(jiān)理單位可以轉讓工程監(jiān)理業(yè)務

15.招標投標活動應當遵循的原則是（）。

A、公開、公允、公正和最低價中標

B、自愿、公允、公正和等價有償

C、公開、公允、公正和誠懇信用

D、自愿、公允、等價有償和誠懇信用

16.工程監(jiān)理單位轉讓工程監(jiān)理業(yè)務的，責令改正，沒收違法所得，處（）罰款，

可以責令停業(yè)整頓，降低資質等級，直至吊銷資質證書。

A、合同約定的監(jiān)理酬金1%至2%

B、合同約定的監(jiān)理酬金1倍以上2倍以下

C、合同約定的監(jiān)理酬金10%以上20%以下

D、合同約定的監(jiān)理酬金25%以上50%以下

17.關于聯(lián)合體各方在中標后擔當?shù)倪B帶責任，下列說法錯誤的是（）o

A、中標的聯(lián)合體除不行抗力外，不履行與招標人簽訂的合同時，履約保證金不予退還

B、聯(lián)合體在接到中標通知書未與招標人簽訂合同前，除不行抗力外，聯(lián)合體放棄中標

項目的，其已提交的投標保證金不予退還

C、聯(lián)合體在接到中標通知書未與招標人簽訂合同前，除不行抗力外，聯(lián)合體放棄中標

項目的，給招標人造成的損失超過投標保證金數(shù)額的，應當對超過部分擔當連帶賠償責任

D、聯(lián)合體在接到中標通知書未與招標人簽訂合同前放棄中標項目的，其已提交的投標

保證金應予以退還

18.依據(jù)《招標投標法》規(guī)定，投標聯(lián)合體（）。

A、可以牽頭人的名義提交投標保證金

B、必需由相同專業(yè)的不同單位組成

C、各方應在中標后簽訂共同投標協(xié)議

D、是各方合并后組建的投標實體

19.公開招標和邀請招標在招標程序上的差異為（）。

A、是否進行資格預審B、是否組織現(xiàn)場考察

C、是否解答投標單位的質疑D、是否公開開標

20.（）結合工程建設的特點，對投標人保證金、串通招標行為及投標文件差錯修

正原則作了更為詳細的規(guī)定。

A、《招標投標法》

B、《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》

C、《工程建設項目施工招標投標方法》

D、《建筑法》

21.依據(jù)《招標投標法》，下列能使招標行為發(fā)生法律效力，一旦有一方違約，應擔當違

約責任的行為是（）o

A、招標人與中標人簽訂書面合同

B、招標人向中標人發(fā)出中標通知書

C、投標人收到招標人發(fā)出的中標通知書

D、評標委員會在投標人中選出中標者

22.某企業(yè)在一次大型工程項目中的招標活動中，依據(jù)《招標投標法》的要求支配了一

下招標程序：①成立招標組織；②簽收投標文件；③編制招標文件和標底；④發(fā)布招標公告。

下列排序依次正確的是（）。

A、①、②、③、④B、①、②、④、③

C、①、④、③、②D、①、③、④、②

23.平安生產“三同時”制度是指建設項目的平安設施，必需與主體工程（）。

A、同時設計，同時施工,同時竣工驗收

B、同時設計，同時施工,同時投入運用

C、同時論證，同時評價,同時投資

D、同時投資，同時施工,同時評價

24.建設工程發(fā)生質量事故后，有關單位應當（）向當?shù)亟ㄔO行政主管部門或者

其他有關部門報告。

A、馬上B、在12小時內

C、在24小時內D、在48小時內

25.某道路施工過程中發(fā)生滑坡事故，25人被埋，經搶救20人生還，5人死亡。該事故

屬于（）。

A、特殊重大事故B、重大事故

C、較大事故D、一般事故

26.《建設工程平安生產管理條例》規(guī)定的行政懲罰，由（）或者其他有關部門依

照法定職權確定。

A、投資建設部門B、項目監(jiān)理部門

C、建設行政主管部門D、項目經理部門

27.監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)覺工人不聽勸阻，基坑開挖時盲目堆土，對基坑平

安構成嚴峻威逼。其應當（）。

A、要求施工單位整改，并剛好報告建設單位

B、要求施工單位整改，并剛好報告主管部門

C、要求施工單位短暫停止施工，并剛好報告建設單位

D、要求施工單位短暫停止施工，并剛好報告主管部門

28.施工單位的項目負責人，應當由（）的擔當，對建設工程項目的平安施工負責,

落實平安生產責任制度、平安生產規(guī)章制度和操作規(guī)程，確保平安生產費用的有效運用，并

依據(jù)工程的特點組織制定平安施工措施，消退平安事故隱患，剛好、照實報告生產平安事故。

A、具有豐富施工閱歷B、具有中高級職稱

C、長期從事平安生產管理D、取得相應執(zhí)業(yè)資格

29.乙分公司是甲建工集團在華北設置的大型區(qū)域公司，該分公司最近承接了丙項目。

則關于甲、乙、丙設置平安生產管理機構狀況，說法正確的是（）。

A、甲建工集團應當設置，乙分公司和丙項目部可以不再獨立設置

B、甲建工集團應當設置，乙分公司可以不再設置，丙項目部必需設置

C、甲建工集團和乙分公司應當各自獨立設置，丙項目部可以不再設置

D、甲建工集團和乙分公司應當各自獨立設置，丙項目部必需設置

30.自工程竣工驗收合格之日起（）內未辦理工程竣工驗收備案，由建設行政主

管部門或者其他有關部門依據(jù)有關規(guī)定予以行政懲罰。

A、10天B、15天

C、20天I）、30天

31.下列關于工程建設強制性標準的實施的說法中正確的有（）o

A、工程建設中嚴禁采納不符合現(xiàn)行強制性標準的新技術、新工藝等

B、建設項目規(guī)劃審查機關應當對工程建設勘察、設計階段執(zhí)行強制性標準的狀況實施

監(jiān)督

C、工程質量監(jiān)督管理機構應當對工程建設施工階段執(zhí)行質量和平安強制性標準的狀況

實施監(jiān)督

D、工程建設標準批準部門應當對工程項目執(zhí)行強制性標準的狀況進行監(jiān)督檢查

32.下列關于建設項目環(huán)境影響評價的說法正確的是（）。

A、可能造成較大環(huán)境影響的。建設單位需編制環(huán)境影響報告書，對產生的環(huán)境影響進

行分析或專項評價

B、建沒項目立項后領取規(guī)劃許可證前必需取得環(huán)境愛護行政部門的審查批準

C、在建設項目主體工程進行工程試生產期間，相配套建設的環(huán)境愛護設施未經環(huán)境愛

護行政部門驗收，不得投入運行

D、建設單位應當自建設項目投入試生產之日起3個月內向相關部門申請環(huán)境愛護設施

竣工驗收

33.某工程完工后，油漆工人將余下之含苯涂料及其包裝物（油漆桶）置于當前處于干枯

狀態(tài)的河道旁邊，其行為沒有違反（）.

A、《水污染防治法》B、《大氣污染防治法》

C、《固體廢物污染環(huán)境防治法》I）、《危急廢物污染防治法》

34.依據(jù)《節(jié)約能源法》，下列各行為主體的做法中正確的是（）。

A、為推廣節(jié)能活動，甲市節(jié)能辦要求在全部新建建筑中必需采納太陽能等可再生資源

B、乙市節(jié)能辦和發(fā)改委聯(lián)合發(fā)文要求全部新建項目節(jié)能專項方案未經節(jié)能審查通過，

不得立項

C、丙市節(jié)能辦將對施工圖設計文件執(zhí)行節(jié)能強制性標準的審查交由審圖公司進行

D、因建筑材料費和人工費漲價幅度過快，為免超過投資概算，丁建設單位與監(jiān)理、設

計院溝通后，由設計院出具變更單，將原設計之40nlm厚屋面聚塑保溫板在不違反國家強制

性標準的狀況下改為35mm厚

35.下列各主體在工程建設中實行的消防平安措施，符合我國《消防法》規(guī)定的有

（）。

A、甲生產經營單位因地處偏僻地段，為解決員工住宿問題。在閑置的2F車間設置員工

集體宿舍

B、乙施工單位要求員工在進入油漆倉庫前必需將隨身攜帶的打火機等交給倉庫門口保

安統(tǒng)一管理，否則將處以200元/人罰款

C、丙電焊工在實行相應的平安措施并有人陪伴作業(yè)的狀況下在儲存炸藥的倉庫進行電

焊作業(yè)

D、丁居住的公寓式酒店同樓層各戶均有專設電梯，且各住戶始終無交往，現(xiàn)丁將摯友

贈送的大型盆栽置于消防通道

36.以下各主體的行為不符合《勞動法》規(guī)定的有（）。

A、甲用人單位對從事職業(yè)危害作業(yè)的勞動者不定期進行健康檢查

B、乙用人單位支配19歲的張三（女）從事有毒有害的勞動

C、丙單位支配懷孕6個月的李四夜班勞動

D、丁單位支配女職工經期從事電焊作業(yè)

37.甲是某私營企業(yè)業(yè)主，近因資金周轉困難，到期不能繳納稅款。經申請，稅務局批

準延期3個月繳納。上周，稅務局得知甲申請出國探親，辦理了簽證并預訂了機票。對此,

稅務局可以實行下列哪種處理方試？（）。

A、因甲系在延期期間出境，無須實行任何措施

B、告知甲：欠稅人在延期期間一律不得出境

C、責令甲在出境前供應擔保

D、干脆通知出境管理機關阻擋其出境

38.下列屬于行政懲罰的是（）o

A、沒收財產B、罰金

C、撤職D、責令停產停業(yè)

39.甲系某施工單位打樁施工隊工人，在一次更換樁機鋼絲繩的過程中，不聽勸說，未

帶平安帶，因鋼絲繩脫落從19m的高度墜下，當場死亡，該行為涉嫌觸犯（）o

A、重大責任事故罪B、重大勞動平安事故罪

C、工程重大平安事故罪D、以其他方式危害公共平安罪

40.合同雙方當事人在確定違約責任的擔當時，應依據(jù)（）原則。

A、同等原則自愿原則

C、公允原則D、誠懇信用原則

41.下列關于合同分類的說法中正確的是（）。

①甲認為單務合同與雙務合同的分類依據(jù)是雙方當事人是否互負對等給負義務，故依此

建設工程施工合同屬雙務合同

②乙認為諾成合同與實踐合同的分類是依合同的成立是否必需交付標的物，故建設工程

施工合同屬諾成合同

⑧丙認為要式合同與不要式合同的分類依據(jù)合同的成立是否采納法律規(guī)定或當事人約

定的形式為準，故若雙方約定建設工程施工合同采納不要式合同方式的，建設工程合同屬不

要式合同

④丁認為格式合同與非格式合同的分類依據(jù)合同條款是否預先擬定，因建筑施工合同多

采納示范文本，多數(shù)條款均預先印制。故屬典型的格式合同

⑤主合同和從合同的分類依據(jù)合同相互間的主從關系，故對于附定金合同的建設工程施

工合同而言。建設工程施工合同是主合同，定金合同是從合同

A、①②③B、①③④

C、①②⑤D、①③⑤

42.甲公司于2010年4月10日向乙公司發(fā)出要約訂購20000m?實木復合地板，要求乙

公司于2010年4月15日前答復。4月12日，甲公司擬向丙公司訂購實木復合地板，遂向

乙公司發(fā)出撤銷要約的快遞，于4月14日到達乙公司。而4月13日，甲公司收到乙公司的

回復，乙公司表示該批實木復合地板數(shù)量太大，市場缺貨，建議甲公司用強化木地板代替。

甲公司的要約失效的時間是（）。

A、4月12日B、4月13日

C、4月14日D、4月15日

43.甲公司向乙公司提出選購某非標構件，在雙方協(xié)商時甲公司提出，因該構件的工

藝要求高，只有乙公司先行制造出符合要求的樣品后，才能考慮批量購買，乙公司表示同意。

乙公司快速組織人力開模加班趕工，最終完成樣品制作，卻接到甲公司通知：因經營戰(zhàn)略發(fā)

生重大調整，我公司已不須要此種構件。下列選項正確的是（）o

A、甲公司的行為構成違約，應當賠償乙公司的損失

B、甲公司的行為構成締約過失，應當賠償乙公司的損失

C、甲公司的行為構成侵權行為，應當賠償乙公司的損失

D、甲公司不應當賠償乙公司的損失

44.下列關于合同效力的說法中正確的是（）。

A、合同成立的根本標記是訂約雙方或多方經協(xié)商，就合同主要條款達成一樣看法

B、要約和承諾是訂立合同必經的階段，若只停留在要約階段，合同根本未成立

C、當事人采納合同書形式訂立合同的，承諾生效時合同成立

D、對于非要式合同而言，合同成立亦即意味著合同的生效

45.甲單位現(xiàn)擬建一幢三層框架辦公樓，其承包商發(fā)生以下（）情形時，雙方所簽

訂之施工合同不因此被法定機關認定無效。

A、乙公司正在辦理資質審查

B、丙公司系某特級施工總承包資質集團公司下屬子公司，經總公司同意，丙公司利用

總公司資質承攬該項目

C、丁公司超越資質等級與甲簽訂施工合同，在工程竣工前取得了二級資質

D、戊公司用行賄手段取得中標

46.下列關于無效合同的表述中錯誤的是（）。

A、合同無效可追溯到合同訂立之時

B、當事人不能通過追認使原本被確認無效的合同生效

C、當事人申請變更合同的，法院或仲裁機構不得主動審查確定該合同無效

D、合同即使全部無效，也不影響合同中獨立存在的有關解決爭議條款的效力

47.甲公司在2023年1月起到2023年5月期間連續(xù)與乙公司簽訂了5份建筑材料買賣

合同，并依據(jù)合同的約定分別向乙公司的3個子公司發(fā)運了材料，但乙公司及其3個子公司

至今分文未付。關于本案，下列說法正確的是（）。

A、甲公司只能要求乙公司付款，無權要求乙公司的3個子公司付款

B、甲公司只能要求乙公司的3個子公司付款，無權要求乙公司付款

C、甲公司有權要求乙公司及其3個子公司對所欠材料款擔當連帶責任

D、甲公司只能要求乙公司付款，但可要求其3個子公司擔當補充付款責任

48.承包商于2006年3月1日提交竣工驗收報告，2006年3月10日發(fā)包人組織竣工驗

收，在竣工驗收過程中對某一部位的質量發(fā)生爭議，提請工程質量鑒定，于2006年4月1

日質量鑒定單位提交鑒定報告，認為該部位的工程質量是合格的，承包商于2006年4月20

日將工程交付給發(fā)包人運用，則該工程的竣工日期是（）。

A、2006年3月1日B、2006年3月10日

C、2006年4月1日D、2006年4月20日

49.2007年3月1日建設單位甲公司與承包單位乙鋼結構公司訂立鋼結構施工合同。

2007年6月1日，因為圖紙變更導致用鋼量大大增加。2007年10月1日鋼結構完工,

雙方辦理竣工結算。鋼結構公司提出，由于2023年6、7月份期間，鋼材價格發(fā)生大幅上

漲，該階段實際用鋼量遠遠超出原合同約定，懇求建設單位對該部分損失予以合理補償，對

超出的用鋼量單價按6月份實際價格調整。雙方發(fā)生爭議，施工單位12月1日起訴到法

院。貝IJ,雙方應按（）價格結算。

A、2007年3月1日B、2007年6月1日

C、2007年10月1日D、2007年12月1日

50.甲向乙借款5萬元，同時丙又欠甲5萬元，假如由丙向乙干脆償還，下列作法錯

誤的是（

A、甲、乙協(xié)商一樣，再通知丙

B、甲、丙協(xié)商一樣，再通知乙

C、甲、丙達成協(xié)議并得到乙同意

D、甲、乙、丙三方達成協(xié)議

51.某施工合同為固定總價合同，合同價為2000萬元，其中利潤為5%,按施工進度分

階段付款。當施工單位完成合同額60%時，建設單位已向施工單位支付了1000萬元的工程

款。此時，由于建設單位的嚴峻違約行為，施工單位通知解除了該施工合同。該施工合同解

除后建設單位還應向施工單位支付（）.

A、190萬元B、200萬元

C、240萬元D、250萬元

52.甲與乙簽訂房屋買賣合同，將一棟房屋賣給乙。雙方同時約定，一方不履行合同應

支付購房款35%的違約金；拖延履行合同應支付1000元/天的違約金。但在交房前適逢房

價颶升50%,甲提出房屋不準備賣了，并表示情愿擔當違約金。（）

A、乙有權要求甲接著履行合同，并支付購房款35%的違約金

B、乙有權要求甲接著履行合同，并支付拖延履行期間1000元/天的違約金

C、乙有權要求甲接著履行合同，并削減房屋價款

D、乙不能要求甲實際交付該房屋，但可要求甲擔當違約責任

53.某施工單位與某鋼材供應商依法訂立一份總貸款為20萬元的鋼材購銷合同。合同約

定的違約金為貸款總值的5%。同時施工單位向鋼材供應商給付定金5000元，后鋼材供應商

違約，給施工單位造成損失2萬元，則鋼材供應商依法最多向施工單位補償付（）萬

As2B、2.5

C^3D>3.5

54.某采石場向高速馬路二段的承包單位甲公司運輸沙石。甲公司未能依據(jù)合同約定給

付沙石款，采石場對其提起起訴。甲公司接到開庭傳票后沒有派人參與起訴，人民法院按缺

席進行了判決，這體現(xiàn)了訴訟解決糾紛的（）。

A、公權性B、強制性

C、程序性D、獨立性

55.（）是指合同糾紛當事人懇求人民法院，通過審判愛護其合法權益的行為。

A、起訴B、申訴

C、訴訟D、仲裁

56.在一起鋼材買賣合同糾紛過程中，作為買方的施工企業(yè)將鋼材廠家在互聯(lián)網上發(fā)布

的價目表下載并打印出，并在法庭上作為證據(jù)出示，則該證據(jù)種類屬于（）。

A、書證B、物證

C、視聽資料D、勘驗筆錄

57.某建設工程合同糾紛，當事人雙方建設單位和施工單位供應了一系列證據(jù)，則關于

這些證據(jù)的證明力，排序有誤的是（）.

A、質量監(jiān)督報告〉質量評估報告

B、建設工程規(guī)劃許可證》施工設計圖紙

C、現(xiàn)場工程照片》現(xiàn)場勘驗筆錄

D、質量監(jiān)督站工作人員甲某證言〉總監(jiān)理工程師乙某證言〉項目經理丙某證言

58.甲工程監(jiān)理公司是某藥廠廠房工程的監(jiān)理單位，項目實施過程中監(jiān)理工程師發(fā)覺了

平安事故隱患卻未剛好要求施工單位短暫停工施工，以致釀成平安事故。平安生產監(jiān)督管理

部門查明事實后對甲公司作出了罰款20萬元的懲罰確定，甲公司不服提起行政訴訟，經二

審法院判決甲公司敗訴。甲公司拒繳罰款，則由（）強制性執(zhí)行。

A、第一法院B、其次法院

C、被告居處地法院D、甲公司居處地法院

59.甲乙因合同糾紛申請仲裁，在審理過程中，雙方和解并依據(jù)和解協(xié)議制作了裁決書。

現(xiàn)甲反悔，則下述說法正確的是（）。

A、該裁決書不需履行B、甲應當履行裁決書

C、甲可以申請法院撤銷裁決書D、乙可以向法院起訴

60.甲公司與乙公司就雙方簽訂的加工承攬合同達成仲裁協(xié)議，約定一旦合同履行發(fā)生

糾紛，由當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。后合同履行發(fā)生爭議，甲公司將乙公司告上法庭。對此乙公

司沒有向受訴法院提出異議。開庭審理中，甲公司舉出充分證據(jù)，乙公司敗訴已成定局，于

是乙公司向法院提交了雙方達成的仲裁協(xié)議，則人民法院應（）。

A、接著審理

B、判決該仲裁協(xié)議無效

C、如甲公司對仲裁協(xié)議沒有異議，則裁定駁回起訴

［）、將仲裁協(xié)議的效力問題移交有關仲裁委員會審理

二、多項選擇題（共20題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意,

至少有1個錯誤選項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個正確選項得0.5分。）

61.張某于2023年9月通過考試取得建立師資格證書，2006年4月1日進行了初始注

冊，并取得注冊證書。則下列表述中不正確的有（）。

A、張某必需在3年內不變更執(zhí)業(yè)范圍

B、張某申請持續(xù)注冊時應提交原注冊證書

C、2023年6月張某變更到另一家施工企業(yè)，則變更的注冊有效期到2023年6月止

D、張某定的初始注冊有效期至2009年3月31日

E、因增加執(zhí)業(yè)專業(yè)，張某申請專業(yè)增項注冊。

62.國有建設用地運用權的用益物權，可以實行（）方式設立。

A、出租B、出讓

C、劃撥D、抵押

E、轉讓

63.以下關于施工單位的實行的平安措施符合平安生產法規(guī)定的有（）。

A、甲施工單位現(xiàn)承攬一基坑開挖工程，開挖深度達到4.7米，甲編制了專項施工方案

但未組織專家論證

B、乙施工單位要求項目部搭建的臨時辦公室和工人宿舍必需具有產品合格證

C、丙施工單位要求施工現(xiàn)場的施工機具和平安防護用品必需由各責任單位自行妥當管

理

D、丁施工單位在租賃的施工起重機械安裝完畢后，組織分包單位、出租單位和安裝單

位共同進行驗收

E、戊施工單位為分包單位支付意外損害保險，保險期間自建設工程開工之日起到分包

項目完工止

64.下列關于施工單位平安生產管理機構的平安責任的表述中正確的有（）。

A、編制平安生產管理制度B、組織制定平安施工措施

C、落實國家有關平安生產法律法規(guī)D、剛好，照實報告生產平

安事故

E、平安施工技術交底

65.甲施工單位于2023年4月完成乙建設單位之辦公樓新建工程并通過竣工驗收,雙方

合同中約定缺陷責任期為1年，質量保證金為5%工程總價款。2023年4月甲接到乙的書面

通知，要求甲馬上派人趕赴現(xiàn)場搶修質量缺陷。下列說法中符合《建設工程質量管理條例》

及相關法規(guī)規(guī)定的有（）。

A、若該質量缺陷系因建設單位自行選購的建筑材料質量問題引起，則甲施工單位有權

拒絕保修

B、若該質量缺陷系因二次裝修單位的裝修行為引起，則甲施工單位有權拒絕保修

C、若該質量缺陷系因分包單位的緣由引起，則甲施工單位有權拒絕保修，要求乙通知

分包單位負責保修

D、若該質量缺陷系因設計單位的緣由引起，則甲施工單位有權在完成保修義務后向乙

或者設計單位索賠保修費用

E、假設該工程未經竣工驗收，乙方即起先運用，除地基基礎和主體結構質量外，甲有

權拒絕乙的其他各項保修要求

66.依上題所述，下列說法中正確的有（）。

A、若此前甲始終協(xié)作乙履行保修義務，則甲在5月有權向乙申請返還保證金

B、若甲已辦理該工程質量保險，則乙無權再預留保證金

C、若甲遲遲不理，則乙有權托付其他單位保修，并自甲保證金中扣除相關保修費用

D、若乙在接到甲返還保證金的申清后，同意了甲的付款懇求但在28天內沒有支付的。

則自第29天起，甲有權要求乙支付利息，并擔當違約責任

E、若乙在接到甲的返還保證金申請后28天內未作表態(tài)的，視為甲的申請被乙認可

67.甲與某用人單位訂立勞動合同，合同中約定甲為其編制某地區(qū)市場可行性探討報告。

至今已過去7個月了但甲尚未完成編制任務。則下列關于本案的說法中正確的是（）。

A、雙方可以約定試用期，但因不滿一年，所以試用期不得超過1個月

B、若本案中甲并無編制報告的專業(yè)學問。其準備通過剽竊他人智力成果手段編制報告,

則用人單位有權撤銷該勞動合同

C、若因甲的上項行為致雙方合同解除，若甲以自己已付出勞動為由向用人單位索求酬

勞，法院或仲裁機構應予支持

D、若該報告涉及用人單位的商業(yè)隱私且雙方合同中有保密條款和競業(yè)限制條款，則甲

可能在2年內不得經營同類業(yè)務

E、若甲在與用人單位簽訂合同的同時與其他用人單位也建有勞動關系，用人單位提出

后拒不改正，則甲可隨時解除該合同

68.下列符合勞動者解除勞動合同的情形的是（）?

A、勞動者甲在試用期內提前3日電話告知用人單位要求解除合同

B、因用人單位強令其冒險作業(yè)可能危及自身人身平安，勞動者乙要求馬上解除合同

C、因用人單位未依法為勞動者丙繳納社會保險，丙要求馬上解除合同

［）、勞動者丁無任何理由提前30日以書面通知用人單位解除合同

E、因用人單位要求勞動者戊常常加班，丙表示無法忍受要求馬上解除

69.工程竣工驗收文件不包括（）。

A、工程概況表B、工程結算文件

C、工程照片D、施工圖

E、單位工程質量驗收記錄

70.下列屬于要約的有（）。

A、招標文件

B、投標文件

C、甲向乙寄送的價目表上寫明“本單價在3日內有效”

D、丙向丁寄送的價目表上寫明“保證供貨，貨到付款”

E、戊電話已要求選購300m2諾貝爾賽尚系列瓷磚

71.我國的《擔保法》規(guī)定的擔保形式有（