加工承攬合同模板八篇

加工承攬合同模板八篇合同編號：

訂立合同雙方：

定作人：（以下簡稱甲方）

定作人法定代表（負(fù)責(zé)）人：簽約人：

定作人承辦單位：聯(lián)絡(luò)人：聯(lián)系電話：

定作人機(jī)構(gòu)地址：傳真電話：

承攬人：（以下簡稱乙方）

承攬人法定代表（負(fù)責(zé)）人：簽約人：

承攬人營業(yè)執(zhí)照：生產(chǎn)報刊亭許可證明：

承攬人機(jī)構(gòu)地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：

銀行開戶許可證：開戶行：帳戶：

依據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著公平、公正、互惠的原則，訂立如下合同條款：

第一條標(biāo)的

乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為：_____萬元。

其次條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格（價款單位：每個／人民幣萬元）

1、

2、

3、

注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。

第三條加工、制作與安裝、要求

1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、牢靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。

2、使用材料：全部外外表使用大于_____mm厚不銹鋼板，構(gòu)造采納不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透亮局部不少于_____%，使用_____mm弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設(shè)圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍(lán)色陽光板封頂，并有通風(fēng)口一處。

第四條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

①、乙方將報刊亭樣品（根據(jù)甲方要求的規(guī)格、材質(zhì)）制作成品后，交甲方進(jìn)展初驗，初驗合格前方可生產(chǎn)。

②、甲方驗收采納樣品驗收與成品交付驗收相比照，也可實行隨機(jī)抽驗。

第五條交貨時間和地點及包裝運(yùn)輸要求

①、交貨時間：乙方必需保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

②、交貨地點：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

③、包裝運(yùn)輸：乙方在交貨時，應(yīng)對成品進(jìn)展包裝，并保證信報箱在運(yùn)輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。

第六條報刊亭安裝及驗收與售后效勞

①、乙方對制作的報刊亭進(jìn)展安裝；

②、經(jīng)乙方安裝的報刊亭，必需經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____％做為另行修理費(fèi)用，并不返還乙方（按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗收）；

③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質(zhì)量消失問題，_____年內(nèi)免費(fèi)進(jìn)展保修，超過_____年或?qū)偌追骄売蓳p壞進(jìn)展修理的，需付工本費(fèi)；

④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進(jìn)展終身維護(hù)。

第七條結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用

①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30％的預(yù)付款。

②、乙方交貨后15日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30％的價款，累積到達(dá)合同標(biāo)的額的60％。

③、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額35％的價款，累積到達(dá)合同標(biāo)的額的95％。

④、剩余的合同標(biāo)的額5％（_____元）價款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。

第八條甲方違約責(zé)任

①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨便轉(zhuǎn)變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額_____‰的違約金；

②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外，應(yīng)向乙方支付_____‰的違約金。

第九條乙方違約責(zé)任

①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金；

②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)覺轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方擔(dān)當(dāng)；

③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。

第十條糾紛的處理

當(dāng)事人從以下兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；

②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

第十一條附則

①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨便變更和解除合同。

②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對詳細(xì)制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無效，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出

補(bǔ)充條款為準(zhǔn)，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。

甲方：乙方：

簽約人：簽約人：

簽約地點：簽約日期：年月

加工承攬合同篇2

托付方：xx紡織器材廠（甲方）

承攬方：xxxx電鍍廠（乙方）

1．加工的工程、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期：

工程

產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價（元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架xx以上只xx萬xxxx萬xx萬淬火綜條支xx萬萬xx萬合計

2．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

乙方依據(jù)甲方供應(yīng)圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方供應(yīng)的加工件允許損壞千分之xx，但損壞件必需歸還甲方。

3．原料供給：

加工用鋅塊由甲方供給。

4．交貨方式：

由乙方負(fù)責(zé)來回運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。

5．質(zhì)量驗收方法：

完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。

6．結(jié)算方式：

xxxx。

7．違約責(zé)任：

甲方托付乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之xx交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。

甲方：xx紡織器材廠

法定代表人：（蓋章）xxxx

地址：xxxxxx

銀行帳號：xxxx乙方：xxxx電鍍廠

法定代表人：（蓋章）xxxx

地址：xxxxxx

銀行帳號：xxxxxxxx年xxxx月xx日

加工承攬合同篇3

發(fā)包人：（以下簡稱甲方）承包人：（以下簡稱乙方）

依據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程詳細(xì)狀況，為明確雙方在合同履行過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，本著公平、互利、保證質(zhì)量的原則，按期保質(zhì)完本錢工程，經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：

一、工程慨況

工程名稱：工程地址：

二、合同價格

木質(zhì)門元/樘，（此價格包含五金配件、門鎖、門框和門制作安裝、油漆等全部費(fèi)用，包括工人工資、材料費(fèi)、檢測費(fèi)、協(xié)作費(fèi)、運(yùn)輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發(fā)票、包裝、運(yùn)輸、卸貨至工地現(xiàn)場甲方指定地點、安裝施工、成品愛護(hù)、倉儲費(fèi)、及因材料送到工地指定地點而引起的額外費(fèi)用等直至工程竣工驗收合格且交付甲方前所需的全部費(fèi)用。該綜合單價一次性包死，固定不變，不因人工、材料的市場價格的漲落等任何因素的變化而調(diào)整）。

三、承包范圍

承包的內(nèi)容：

四、工期期限

1、開頭工作日期：年日，完畢工作日期：門必需于年日完成。

2、乙方必需按甲方規(guī)劃完成；

3、在施工過程中，乙方按商定的工期進(jìn)度及質(zhì)量組織施工，若乙方

不能按商定完成，甲方有權(quán)解除本合同，乙方必需在2日內(nèi)撤出施工現(xiàn)場。甲方不以結(jié)算，一切費(fèi)用由乙方自行擔(dān)當(dāng)。

五、質(zhì)量要求

1、根據(jù)設(shè)計圖紙及相關(guān)圖集標(biāo)準(zhǔn)施工，工程質(zhì)量、技術(shù)必需到達(dá)《木門窗安裝標(biāo)準(zhǔn)》《建筑裝飾裝修工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》及施工設(shè)計圖紙和甲方的詳細(xì)要求，質(zhì)量評定得分必需到達(dá)90%以上，乙方施工局部在交驗時到達(dá)合格。

2、因乙方施工質(zhì)量緣由造成返工者，由乙方全權(quán)擔(dān)當(dāng)返工發(fā)生的一切費(fèi)用。

六、承包方式：包工包料包工期。人工：含施工勞務(wù)用工及稅費(fèi)、安全及文明施費(fèi)；材料：材料必需按設(shè)計圖紙及相關(guān)圖集標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)場合格材料，必需供應(yīng)材料的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件（合格證、檢測報告等）。必需根據(jù)甲方規(guī)定工期完成施工任務(wù)。

七、工程價款的支付和結(jié)算方式1、付款方式：每個月25日支付當(dāng)月完成工程量的70%進(jìn)度款。

2、結(jié)算方式：

（1）本工程預(yù)付款元；

（3）全部門窗安裝完畢，待工程竣工驗收合格且交付建立單位后，甲方在確定工程結(jié)算后2個月內(nèi)支付至工程結(jié)算的95％；

（4）其余5％作為質(zhì)量保證金，保修期屆滿之日起一個月內(nèi)無息支付。

八、工程驗收與結(jié)算

1.本合同項下門窗安裝工程竣工驗收，以設(shè)計安裝圖紙及說明書，國家頒發(fā)的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)時進(jìn)展驗收。

2.工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定向甲方提交竣工驗收報告申請。

3.甲方收到竣工驗收報告申請后七天內(nèi)組織驗收，并在驗收后七天內(nèi)賜予認(rèn)可或提出修改意見。

4.經(jīng)甲方組織驗收，該安裝工程全部或局部不符合雙方商定的國家質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)的，為驗收不合格。乙方須對驗收不合格的局部返工，費(fèi)用由乙方擔(dān)當(dāng)，工期超過本合同商定期限的，乙方須擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任。

5.驗收合格之前相應(yīng)物品毀損、滅失的風(fēng)險由乙方擔(dān)當(dāng)，驗收合格之后相應(yīng)物品的毀損、滅失的風(fēng)險由責(zé)任方擔(dān)當(dāng)

九、安全文明施工

1、班組進(jìn)場前承包人指定治理人員一名隨時與甲方協(xié)調(diào)。進(jìn)場后必需做好入場教育、三級教育、安全技術(shù)交底，凡進(jìn)入該工程工程的各位人員，必需聽從現(xiàn)場治理人員統(tǒng)一指揮，遵守現(xiàn)場治理的一切規(guī)章制度，配帶安全設(shè)施，按相關(guān)操作規(guī)程作業(yè)，保證安裝質(zhì)量。做到工完場清，保證制安現(xiàn)場清潔。因返工或工程懲罰，由乙方負(fù)責(zé)擔(dān)當(dāng)罰款返工費(fèi)及材料損失。

2、乙方全部參與制安的工人，進(jìn)入制安現(xiàn)場必需嚴(yán)格遵守建筑安全法規(guī)，嚴(yán)格按相應(yīng)安全操作標(biāo)準(zhǔn)和《現(xiàn)場施工治理規(guī)定》制安。由于乙方自身違反作業(yè)規(guī)程，發(fā)生任何安全事故損失均由乙方完全擔(dān)當(dāng)；乙方參與安裝的人員如違反工程部規(guī)章制度時，由工程部對乙方處以200元/次的罰款，在工程款中扣除。但凡因綜合質(zhì)量和文明安裝檢查未達(dá)標(biāo)的，工程部扣罰乙方400元/次。

十、事故處理

1、發(fā)生重大傷亡安全事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定馬上上報甲方，并愛護(hù)好現(xiàn)場，做好防護(hù)措施，防止事故擴(kuò)大、擴(kuò)散，同時按本合同商定的相關(guān)條款和相關(guān)法律、行政法規(guī)對事故進(jìn)展處理。

2、乙方和甲方對事故責(zé)任有爭議時，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定處理。

十一、雙方權(quán)利義務(wù)

甲方權(quán)利義務(wù)

1、幫助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工協(xié)作關(guān)系。

2、在本合同簽訂后五日內(nèi)，向乙方供應(yīng)土建圖紙及詳細(xì)技術(shù)要求，準(zhǔn)時與乙方進(jìn)展施工現(xiàn)場技術(shù)交底。

3、依據(jù)本合同商定，按期足額向乙方支付工程款項。

（二）乙方權(quán)利義務(wù)

1、乙方負(fù)責(zé)對洞口尺寸的實測、復(fù)核工作。

（1）乙方在門制作前，應(yīng)自行進(jìn)入施工現(xiàn)場對洞口尺寸進(jìn)展實測，并提交甲方審核確認(rèn)，但甲方的審核確認(rèn)并不視為對該尺寸擔(dān)當(dāng)任何責(zé)任。

（2）乙方在門安裝前，應(yīng)對洞口尺寸進(jìn)展二次復(fù)測，如有異議應(yīng)當(dāng)在進(jìn)場施工前書面報告甲方，并按甲方要求執(zhí)行。否則，視為乙方認(rèn)可施工現(xiàn)場條件，由此產(chǎn)生的誤差、損失及責(zé)任均由乙方自行擔(dān)當(dāng)，且不予延長工期，不予增加任何費(fèi)用。

5、乙方應(yīng)聽從甲方、監(jiān)理方、質(zhì)檢等單位對該工程的統(tǒng)一治理，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場及生活區(qū)域的安全、文明、防火、防盜等工作。

8、乙方必需每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點，保持施工現(xiàn)場的清潔，并在甲方要求的時間內(nèi)去除，否則，甲方有權(quán)托付他人清理，所發(fā)生費(fèi)用由甲方在屆時應(yīng)付乙方的工程款中扣除。

十二、工程變更

1、工程施工工程中，甲方如需對工程所需門窗進(jìn)展設(shè)計變更，甲方應(yīng)提前通知乙方。乙方應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時調(diào)整進(jìn)度規(guī)劃。

3、雙方確認(rèn)：對于涉及工程價款確實認(rèn)，雙方協(xié)商后進(jìn)展解決。

十三、成品愛護(hù)

工程竣工通過甲方及有關(guān)主管部門驗收合格并交付甲方之前，乙方承包范圍內(nèi)的在建工程、已完工程及其他工程的成品愛護(hù)，均由乙方負(fù)責(zé)并擔(dān)當(dāng)所發(fā)生的全部費(fèi)用，如有損壞，均由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)并擔(dān)當(dāng)費(fèi)用。

加工承攬合同篇4

甲方（定作方）：

乙方（承攬方）：

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，依據(jù)我國《合同法》的有關(guān)規(guī)定以及其他相關(guān)法律規(guī)定，就甲方向乙方選購相關(guān)___________等小商品事宜商定如下：

一、選購產(chǎn)品狀況：

1、品名____________，規(guī)格____________，數(shù)量____________，單價____________；

2、品名____________，規(guī)格____________，數(shù)量____________，單價____________；

3、品名____________，規(guī)格____________，數(shù)量____________，單價____________；

……

總金額（含稅價）：人民幣________________________元整（小寫_______________________）。

二、樣品商定時間：

自本合同生效之日其______個工作日內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)按甲方要求制作__________樣品，經(jīng)甲方去人后的樣品將作為乙方最終交貨的標(biāo)準(zhǔn)。

三、交貨時間、地點及運(yùn)費(fèi)：

合同生效且_______%預(yù)付款到乙方賬戶、確認(rèn)協(xié)議第一條中各舍命的尺碼數(shù)量后_______天內(nèi)交貨（詳細(xì)數(shù)量雙方那個協(xié)商去人以書面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認(rèn)）。

四、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：

根據(jù)甲乙雙方事先確認(rèn)的樣品為標(biāo)準(zhǔn)，貨物主要技術(shù)指標(biāo)說明：

按國家興行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

五、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法及期限：

以甲乙雙方確認(rèn)的樣品為準(zhǔn)，如甲方發(fā)覺貨物的品種、面料、數(shù)量、顏色、規(guī)格與裝箱單不符，應(yīng)與收到貨物后_______個工作日內(nèi)以書面形式通知乙方；經(jīng)乙方核實后，盡快做出相應(yīng)的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)更換或者退貨，因此產(chǎn)生的全部費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由乙方擔(dān)當(dāng)。

六、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

乙方按其企業(yè)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)包裝，費(fèi)用由乙方擔(dān)當(dāng)。

七、結(jié)算方式和期限：

合同生效且受到乙方發(fā)票后______日內(nèi)甲方支付總價款______%作為預(yù)付款，計人民幣__________________________，雙方商定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬戶為：

收款人：

開戶行：

賬號：

最終結(jié)算金額以實際定作、雙方簽字確認(rèn)的數(shù)量和金額為準(zhǔn)，自甲方驗收合格之日起______日內(nèi)，甲方一次性支付其余貨款。

八、違約責(zé)任：

1、合同生效后合同一方單方解除合同的，合同一方有權(quán)要求違約一方支付總合同金額的_____%作為違約金。

2、因甲方的緣由造成乙方不能按商定時間制作樣品的，不能按時交貨的，由甲方擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異，甲方有權(quán)拒絕付款。

九、合同爭議的解決方式：

本合同在履行期間發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)調(diào)或者調(diào)解不成的”，雙方當(dāng)事人同意向____________________人民法院起訴。

十、本合同一式二份，甲方乙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日其生效。合同未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

甲方：

地址：

電話：

代理人：

________年___月___日

乙方：

地址：

電話：

代理人：

________年___月___日

加工承攬合同篇5

托付方：_________紡織器材廠(甲方)

承攬方：_____________電鍍廠(乙方)

1.加工的工程、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期：

2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方依據(jù)甲方供應(yīng)圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方供應(yīng)的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必需歸還甲方。

3.原料供給：加工用鋅塊由甲方供給。

4.交貨方式：由乙方負(fù)責(zé)來回運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。

5.質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。

6.結(jié)算方式：____________________。

7.違約責(zé)任：甲方托付乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。

甲方：____________紡織器材廠

法定代表人：(蓋章)________

地址：______________________

銀行帳號：__________________

乙方：________________電鍍廠

法定代表人：(蓋章)________

地址：______________________

銀行帳號：__________________

________年________月______日

加工承攬合同篇6

簽定日期：xx年xx月xx日

定作方（甲方）：xxxx

電話：xxxxxx

承攬方（乙方）：xxxx

電話：xxxxxx

經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴(yán)厲履行。

品名

規(guī)格單位數(shù)量加工費(fèi)單價金額

定作方供給原材料：

原材料

規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量

1．技術(shù)資料、圖紙供應(yīng)方法：xxxxxxxxxx。

2．產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法：xxxxxxxxxxxx。

3．交貨地點及運(yùn)輸方法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān)：xxxxxxxx。

4．貨款及費(fèi)用結(jié)算方法及期限：xxxxxxxxxxxx。

5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

甲方（蓋章）：xxxx

乙方（蓋章）：xxxx

加工承攬合同篇7

買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的全部權(quán)于買受人，買受人支付價款的合同。加工承攬合同，是承攬人根據(jù)定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付酬勞的合同。承攬合同一般來說包括加工合同、定作合同、修理合同、復(fù)制合同、測試合同和檢驗合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設(shè)備、技術(shù)、材料和勞力，應(yīng)定作人的特別要求制作成品，定作人承受成品并支付酬勞的合同。定作合同與買賣合同常常被混淆。

一、買賣合同與承攬合同的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)。

法律之所以區(qū)分各種出名合同，并在實體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規(guī)定，緣由在于立法者對各種契約關(guān)系中的利益關(guān)注程度不同。首先，從實體法即《合同法》的規(guī)定來看，雖然二者具有相像性，但定作合同還是有著與買賣合同的顯著區(qū)分：比方合同法規(guī)定定作人對承攬人的工作有監(jiān)視、檢查權(quán)，定作人有單方轉(zhuǎn)變定作方案的權(quán)利，有單方要求承攬人停頓加工行為的權(quán)利，承攬方未經(jīng)許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品等。法律給予定作人如此諸多的權(quán)利，也就是讓定作人掌握整個加工過程，反過來也就是說，只有定作人掌握整個加工過程的合同，法律才確認(rèn)其為承攬合同。從合同當(dāng)事人的角度來解釋也就是說，只有在定作人有掌握生產(chǎn)人生產(chǎn)過程、而相關(guān)商品生產(chǎn)人也同意定作人對自己的生產(chǎn)過程進(jìn)展必要掌握時，雙方才稱得上達(dá)成了“加工承攬”的合意。在現(xiàn)實中，即便有的合同作了諸如“留置權(quán)”的商定，但假如該合同中沒有定作方掌握生產(chǎn)過程的意思表示，或者該合同明確排斥定作方對生產(chǎn)方的必要掌握，則不

論雙方在合同中如何商定留置權(quán)，都不能認(rèn)定雙方簽定的合同是承攬合同。其次，從訴訟程序法來看。最高法在關(guān)于民事訴訟法的適用解釋中，明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地，做如此規(guī)定，是為了到達(dá)最大限度的查明案件真相的目的，即通過訴訟管轄權(quán)的制

度構(gòu)建，使法院最大可能的接近案件主要事實的發(fā)生地，以便利辦案。這說明司法機(jī)關(guān)關(guān)注的也是承攬合同的加工過程，審查的重點也是加工過程中雙方當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的行使和履行。從這一方面來看，說明法院系統(tǒng)亦認(rèn)為注意加工過程商定的合同才是承攬合同，反過來解釋就是，不注意加工過程而只注意標(biāo)的物交付和轉(zhuǎn)讓的合同的應(yīng)當(dāng)是買賣合同。

由此可見，二者的區(qū)分關(guān)鍵在于：在承攬合同中，定作人注意的是對生產(chǎn)過程的掌握和監(jiān)視；假如一個合同規(guī)定了定作人對生產(chǎn)過程的必要的掌握權(quán)，而且這些掌握權(quán)明顯屬于該合同的重要局部，則該合同應(yīng)屬于承攬合同，反之則屬于買賣合同。

二、其他詳細(xì)區(qū)分：

1、買賣合同以轉(zhuǎn)移全部權(quán)為目的，出賣人的主要義務(wù)是轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的全部權(quán)；承攬合同以完成肯定工作為目的，轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的全部權(quán)只是承攬人完成工作后的一項附隨義務(wù)。

2、在買賣合同中，雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)所指向的對象都是肯定的物；在承攬合同中，雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)所指向的對象主要是肯定的行為。

3、買賣合同的標(biāo)的物是雙方商定的出賣人應(yīng)交付的物；承攬合同中

的標(biāo)的物只能是承攬人嚴(yán)格根據(jù)定作人的要求而完成的工作成果。

4、買賣合同的標(biāo)的物可以是種類物，也可以是特定物；承攬合同的標(biāo)的物是一種工作成果，這種工作成果是特定物，如有著特定的尺寸和功能。

5、承攬合同的定作人在工作成果未完成之前，隨時可以解除合同；而買賣合同的當(dāng)事人并無此權(quán)利。

6、買賣合同中當(dāng)事人可以商定自合同成立起標(biāo)的物意外滅失的風(fēng)險，可由買受人擔(dān)當(dāng)，也可以由出賣人擔(dān)當(dāng)。承攬合同中在工作完成前，只能由承攬人自己擔(dān)當(dāng)工作物意外滅失的風(fēng)險。

因此，實務(wù)中最重要的是審查該合同有無意在強(qiáng)調(diào)標(biāo)的物的承受人對生產(chǎn)進(jìn)展掌握的內(nèi)容。比方審查合同有沒有商定標(biāo)的物承受人享有材料選材或者生產(chǎn)過程的監(jiān)視檢查權(quán)、是不是享有單方設(shè)計變更權(quán)或終止定作權(quán)。這些商定不肯定全部具備，但是必需能顯示出定作人對生產(chǎn)過程的必要掌握，假如沒有表達(dá)對生產(chǎn)過程的掌握，應(yīng)認(rèn)定為買賣合同。反之則認(rèn)定為承攬合同。

加工承攬合同篇8

承攬方：_________地址：_______郵編：__________電話：_________法定代表人：____________職務(wù)：____________

定作方：_________地址：_______郵編：__________電話：_________法定代表人：____________職務(wù)：____________

定作方托付承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

其次條加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________

第三條原材料的供應(yīng)方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必需依照合同規(guī)定選用原材料，并承受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，削減價款或退貨。

2．用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格供應(yīng)原材料。承攬方對定作方供應(yīng)的原材料要按合同規(guī)定準(zhǔn)時檢驗，不符合要求的，應(yīng)馬上通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方供應(yīng)的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3．原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

第四條技術(shù)資料，圖紙供應(yīng)方法：

1．承攬方在依照定作方的要求進(jìn)展工作期間，發(fā)覺供應(yīng)的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停頓工作，并準(zhǔn)時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2．承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

3．定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期供應(yīng)技術(shù)資料，圖紙等。)

第五條價款或酬金：

價款或酬金，根據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

1．根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2．定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)覺質(zhì)量缺陷的定作物或工程，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)染売啥斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3．當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和工程質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)視檢驗機(jī)構(gòu)供應(yīng)檢驗證明。

第七條交(提)貨的時間和地點：

1．交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2．交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；托付運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必需留給定作方以必要的途中時間；雙方另有商定的，按商定的方法計算。

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_____________________________________

第九條運(yùn)輸方法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_____________________________________

第十條結(jié)算方式及期限：_________________________________________

第十一條其他：

1．依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)懇求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。

2．依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方商定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任外，必需如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以懇求返還。

第十二條承攬方的違約責(zé)任：

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍舊需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交局部按逾期交付處理；少交局部定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并擔(dān)當(dāng)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元；(合同中無詳細(xì)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付局部的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作局部價款總值的_________％(10％--30％幅度)或酬金總額的_________％(20％--60％幅度)違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。

7、實行代運(yùn)或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點或接收單位(人)外，并擔(dān)當(dāng)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

8、由于保管不善致使定作方供應(yīng)的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方供應(yīng)的原材料進(jìn)展檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

10、擅自調(diào)換定作方供應(yīng)的原材料或修理物的零部件，定作方