農(nóng)村自建房承攬合同書

農(nóng)村自建房承攬合同書(標(biāo)準(zhǔn)版)合同編號(hào)：[合同編號(hào)]本承攬合同書由如下各方共同簽署，雙方同意按照下述約定執(zhí)行，并保證遵守合同的各項(xiàng)規(guī)定。甲方（委托方）委托方：[甲方公司/個(gè)人]地質(zhì)：[甲方地質(zhì)]聯(lián)系人：[甲方姓名]方式：[甲方方式]乙方（承攬方）承攬方：[乙方公司/個(gè)人]地質(zhì)：[乙方地質(zhì)]聯(lián)系人：[乙方姓名]方式：[乙方方式]根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方同意簽訂本合同，并在自愿、相互平等的基礎(chǔ)上共同遵守合同的約定。為了明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，特制定本合同。第一條合同目的為了保證農(nóng)村自建房工程順利進(jìn)行，甲方?jīng)Q定將農(nóng)村房屋的建設(shè)和裝修工程委托乙方進(jìn)行承攬，乙方愿意接受甲方的委托，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)。第二條承攬范圍乙方將按照甲方提供的設(shè)計(jì)方案和要求，負(fù)責(zé)農(nóng)村自建房的施工、裝修等工作。具體工作包括但不限于土地整理、基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)、水電安裝、室內(nèi)裝修等。乙方應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，合理組織施工過(guò)程，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。第三條工期及約定工期：本工程的工期為[工期天數(shù)]天，從合同生效開始計(jì)算。甲、乙雙方應(yīng)妥善安排工程進(jìn)度，確保按時(shí)完成工程。如發(fā)生不可抗力或其他不可預(yù)見(jiàn)的事件導(dǎo)致工期延誤，雙方應(yīng)協(xié)商解決，并及時(shí)通知對(duì)方。第四條價(jià)款及支付方式甲方應(yīng)按照雙方約定的工程進(jìn)度支付合同價(jià)款。合同價(jià)款為：[合同價(jià)款]。甲方應(yīng)在乙方完成工程的每個(gè)階段，按照約定支付工程款項(xiàng)。具體的支付方式和時(shí)間如下：工程階段支付比例支付時(shí)間階段一30%工程開工后15天階段二40%工程完成50%后15天階段三30%工程全部完工后15天第五條質(zhì)量保證乙方保證按照合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和要求完成工程，并負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的保證。工程完工后，乙方應(yīng)提供合格的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和相應(yīng)的質(zhì)量保修期，具體期限為[質(zhì)量保修期]天。第六條違約責(zé)任若一方未履行本合同約定的任何義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金。若因一方的原因?qū)е鹿こ涛窗磿r(shí)完成，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц断鄳?yīng)的滯納金。若一方違反相關(guān)法律法規(guī)，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第七條爭(zhēng)議解決本合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條其他條款本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程完工