臨時工程建設施工合同地下管道鋪設_第1頁
臨時工程建設施工合同地下管道鋪設_第2頁
臨時工程建設施工合同地下管道鋪設_第3頁
臨時工程建設施工合同地下管道鋪設_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

臨時工程建設施工合同范本-地下管道鋪設一、合同的背景和目的該合同適用于地下管道鋪設的施工項目，包括但不限于給水、排水、燃氣等各類管道的安裝和鋪設工作。本合同為臨時工程建設施工合同，旨在明確雙方的權責關系，確保施工過程的順利進行。二、合同的當事方甲方（委托人）：-名稱：-法定代表人：-地址：-聯系電話：乙方（承包人）：-名稱：-法定代表人：-地址：-聯系電話：三、項目概況項目名稱：項目地點：工期：（具體說明起止時間，若有里程碑節(jié)點，請列明）項目概述：敘述項目的主要內容、規(guī)模和技術要求等。四、合同的主要內容工程范圍：明確本次合作項目的工程范圍，具體包括管道類型、數量、規(guī)格及相關附件設備等內容。工程進度：雙方在簽訂合同后，根據項目的具體要求和工期安排，共同商定工程進度計劃，并按計劃執(zhí)行。工程質量：乙方承諾按照相關法律法規(guī)和質量標準，完成甲方委托的工程，確保施工質量符合要求。五、合同的權利和義務甲方的權利和義務提供施工圖紙和技術要求等施工文件，確保提供的資料真實有效。支付工程進度款項，按照約定的支付方式和時間進行支付。提供必要的配合和協助，保障施工的順利進行。乙方的權利和義務完成工程施工任務，確保施工質量符合相關規(guī)定和標準。根據項目要求，提供施工進度報告和項目資料。遵守相關法律法規(guī)和施工安全規(guī)范，確保施工過程的安全。六、合同的支付方式和期限工程款：甲方將按照合同約定的支付方式和期限，通過銀行轉賬等方式支付工程款項。結算方式：在每個月末，雙方將根據已完成的工程量和質量進行結算。七、合同的違約責任一方違反合同規(guī)定，影響了項目進展和工程質量的，對方有權提出書面通知，要求違約方糾正錯誤。對于嚴重違約行為，如惡意滯工、施工質量嚴重不符合要求等，受影響方有權解除合同，并要求違約方支付相應的違約金。八、合同的變更和解除雙方協商一致同意對合同進行變更或解除的，應通過書面形式進行，經雙方簽字蓋章后方為生效。變更后的合同內容應明確記錄變更的原因、具體內容和生效日期等信息。九、合同的爭議解決雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協商解決。如協商不成，可向相關仲裁機構申請仲裁，或依法向人民法院提起訴訟。十、合同的其他事項本合同自雙方簽字蓋章后生效，以合同正本為準。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。此為臨時工程建設施工合同范本，供參考使用。具體的合同內容

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論